evergabe.com

„Ercsi, II. Rákóczi Ferenc Laktanya lőtér és vízi telephely kármentesítés műszaki beavatkozási munkálatainak elvégzése”

A teljesítés során Kivitelező által elvégzendő főbb feladatok : - Kiviteli tervezési és dokumentációs feladatok - Előkészítő munkálatok - Eta jelű (Tartálypark) terület munkálatai - ELe jelű (Legénységi épület) terület munkálatai - EPa jelű (Parancsnoki épület) terület munkálatai - Talajvíz szennyezés felszámolása, monitoring A Részvételi Dokumentáció 1. számú mellékletében (Műszaki …

CPV: 45112000 Excavating and earthmoving work, 45232430 Water-treatment work, 45111000 Demolition, site preparation and clearance work, 90700000 Environmental services

Place of execution:

„Ercsi, II. Rákóczi Ferenc Laktanya lőtér és vízi telephely kármentesítés műszaki beavatkozási munkálatainak elvégzése”

Awarding body:

Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal (HM VGH)

Award number:

3-9/VGH/214/VBT/2024

1. Vevő

1.1 Vevő

Hivatalos név : Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal (HM VGH)

Az ajánlatkérő szervezet jogi típusa : Központi kormányzati szerv által ellenőrzött közjogi intézmény

Az ajánlatkérő szerv tevékenysége : Védelem

2. Eljárás

2.1 Eljárás

Cím : „Ercsi, II. Rákóczi Ferenc Laktanya lőtér és vízi telephely kármentesítés műszaki beavatkozási munkálatainak elvégzése”

Leírás : A teljesítés során Kivitelező által elvégzendő főbb feladatok : - Kiviteli tervezési és dokumentációs feladatok - Előkészítő munkálatok - Eta jelű (Tartálypark) terület munkálatai - ELe jelű (Legénységi épület) terület munkálatai - EPa jelű (Parancsnoki épület) terület munkálatai - Talajvíz szennyezés felszámolása, monitoring A Részvételi Dokumentáció 1. számú mellékletében (Műszaki leírás) foglaltak alapján.

Eljárásazonosító : b4a1ef5d-d2b4-4169-8514-3804e8609c4c

Belső azonosító : 3-9/VGH/214/VBT/2024

Az eljárás típusa : Eljárást megindító felhívás előzetes közzétételével járó tárgyalásos / tárgyalásos

Az eljárás gyorsított : nem

2.1.1 Cél

A szerződés jellege : Építési beruházás

Fő osztályozás ( cpv ): 45112000 Földkitermelési és talajmozgatási munka

További osztályozás ( cpv ): 45232430 Vízkezelés

További osztályozás ( cpv ): 45111000 Bontási, terep-előkészítési és eltakarítási munka

További osztályozás ( cpv ): 90700000 Környezetvédelemmel kapcsolatos szolgáltatások

2.1.2 A teljesítés helye

Ország : Magyarország

Bárhol az adott országban

További információk : Ercsi 050/8, 050/11, 2393/3, 2420/1 hrsz-ú területek

2.1.4 Általános információk

További információk : Kötbér: Amennyiben a Kivitelező a szerződést olyan okból, amelyért felelős, késedelmesen teljesíti, úgy késedelmi kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a késedelemmel érintett kivitelezési feladat vonatkozásában: - a kivitelezési munkák nettó vállalkozói díj értékének 0,2%-a /nap, - maximális mértéke a kivitelezési munkák nettó vállalkozói díj 20 %-a. A minőségi kifogás bejelentésétől a szolgáltatásnak kifogástalan minőségben történő teljesítéséig eltelt idő késedelmes teljesítésnek tekintendő, így ezen időtartam alatt Kivitelezőt késedelmi kötbérfizetési kötelezettség terheli. A késedelmi kötbér fizetése nem mentesíti a Kivitelezőt a szerződésszerűteljesítés kötelezettsége alól. A késedelmi kötbér maximumának elérésekor Megrendelő jogosult a szerződést egyoldalúan azonnali hatállyal felmondani. Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, illetve felmondani a szerződést, amennyiben a Kivitelező a jelen Részvételi felhívásban szereplő teljesítési határidőt legalább 30 nappal meghaladja, hibás teljesítés esetén a fennálló kötelezettségének a részére meghatározott határidőn belül nem tesz eleget, vagy a szerződésből fakadó egyéb kötelezettségét súlyosan megszegi. Ezekben az esetekben, továbbá, ha a szerződésteljesítése olyan okból hiúsul meg, amelyért a Kivitelező felelős, a Megrendelő meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek alapja a meghiúsulással érintett Vállalkozói díj nettó értéke, mértéke annak 20 %-a. A részletes kötbér feltételeket az Ajánlattételi felhívás részeként kiadásra kerülő szerződéstervezet tartalmazza. A kötbért a Kivitelező a Megrendelő által kiállított felszólító levél alapján, annak kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles megfizetni. A Megrendelő kötbérigényének érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények érvényesítésének lehetőségét.

Jogalap :

2009/81/EK irányelv

Az eljárás a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény II. rész „a védelmi és biztonságibeszerzések uniós értékhatárait elérő értékű védelmi beszerzési eljárás” alkalmazásával a Vbt. 71. § tárgyalásoseljárás -

2.1.6 Kizárási okok

A közbeszerzési eljárásban való részvételből fakadó összeférhetetlenség : Az eljárásban nem lehet Részvételre jelentkező, alvállalkozó és nem vehet részt Részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában az, aki esetében a védelmi és biztonsági beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény 45. § (1) bekezdés 14. pontja alapján a 9. § szerintiösszeférhetetlenségből, illetve a beszerzési eljárás előkészítésében való előzetes bevonásból eredő versenytorzulást a gazdasági szereplő kizárásán kívül nem lehet más, kevésbé kényszerítő intézkedésekkel hatékonyan orvosolni.

A nemzeti törvények értelmében a csődhöz hasonló helyzet : Az eljárásban nem lehet Részvételre jelentkező, alvállalkozó és nem vehet részt Részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában az, aki esetében a védelmi és biztonsági beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény 45. § (1) bekezdés 3. pontja alapján a végelszámolás alatt áll vagy az ellene indult csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést tettek közzé, az ellene indított felszámolásieljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van.

A verseny torzítását célzó megállapodás más gazdasági szereplőkkel : Az eljárásban nem lehet Részvételre jelentkező, alvállalkozó és nem vehet részt Részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában az, aki esetében a védelmi és biztonsági beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény 45. § (1) bekezdés 1. g) pontja alapján az 1978. évi IV. törvény vagy a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás, beszerzési közbeszerzési és koncessziós eljárásban.

Adó- és vámfizetési kötelezettség : Az eljárásban nem lehet Részvételre jelentkező, alvállalkozó és nem vehet részt Részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában az, aki esetében a védelmi és biztonsági beszerzésekről szóló2016. évi XXX. törvény 45. § (1) bekezdés 2. pont alapján egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha tartozását és az esetleges kamatot és bírságot az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek megfizetésére halasztást kapott.

Bűnszervezetben való részvétel : Az eljárásban nem lehet Részvételre jelentkező, alvállalkozó és nem vehet résztRészvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában az, aki esetében a védelmi és biztonsági beszerzésekről szóló2016. évi XXX. törvény 45. § (1) bekezdés a pontja alapján a) a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (atovábbiakban: 1978. évi IV. törvény) vagy a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.)szerinti bűnszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is.

Csalás : Az eljárásban nem lehet Részvételre jelentkező, alvállalkozó és nem vehet részt Részvételre jelentkezőalkalmasságának igazolásában az, aki esetében a védelmi és biztonsági beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény45. § (1) bekezdés c. pontja alapján c) az 1978. évi IV. törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése vagy a Btk. szerinti költségvetési csalás.

Csőd : Az eljárásban nem lehet Részvételre jelentkező, alvállalkozó és nem vehet részt Részvételre jelentkezőalkalmasságának igazolásában az, aki esetében a védelmi és biztonsági beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény45. § (1) bekezdés 3. pontja alapján a végelszámolás alatt áll vagy az ellene indult csődeljárás elrendeléséről szólóbírósági végzést tettek közzé, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdaságiszereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van.

Csődegyezség hitelezőkkel : Az eljárásban nem lehet Részvételre jelentkező, alvállalkozó és nem vehet részt Részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában az, aki esetében a védelmi és biztonsági beszerzésekről szóló2016. évi XXX. törvény 45. § (1) bekezdés 3. pontja alapján a végelszámolás alatt áll vagy az ellene indult csődeljáráselrendeléséről szóló bírósági végzést tettek közzé, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy haa gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonlóhelyzetben van.

Felszámoló által kezelt vagyon : Az eljárásban nem lehet Részvételre jelentkező, alvállalkozó és nem vehet részt Részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában az, aki esetében a védelmi és biztonsági beszerzésekről szóló2016. évi XXX. törvény 45. § (1) bekezdés 3. pontja alapján a végelszámolás alatt áll vagy az ellene indult csődeljáráselrendeléséről szóló bírósági végzést tettek közzé, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy haa gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonlóhelyzetben van.

Fizetésképtelenség : Az eljárásban nem lehet Részvételre jelentkező, alvállalkozó és nem vehet részt Részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában az, aki esetében a védelmi és biztonsági beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény 45. § (1) bekezdés 3. pontja alapján a végelszámolás alatt áll vagy az ellene indult csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést tettek közzé, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdaságiszereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van.

Gyermekmunka és az emberkereskedelem más formái : Az eljárásban nem lehet Részvételre jelentkező, alvállalkozó ésnem vehet részt Részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában az, aki esetében a védelmi és biztonságibeszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény 45. § (1) bekezdés f) pontja alapján az 1978. évi IV. törvény vagy a Btk.szerinti emberkereskedelem és kényszermunka, valamint az emberkereskedelem áldozatainak kizsákmányolása elleni fellépés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2020. évi V. törvény hatálybalépéséig hatályban volt Btk. szerinti kényszermunka.

Hamis nyilatkozatot tettek, nem tudtak információt nyújtani, nem tudták benyújtani a kért dokumentumokat, és bizalmas információkat kaptak az eljárásról : Az eljárásban nem lehet Részvételre jelentkező, alvállalkozó és nem vehet részt Részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában az, aki esetében a védelmi és biztonsági beszerzésekről szóló2016. évi XXX. törvény 45. § 9. pont alapján a korábbi beszerzési vagy közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott vagy hamis nyilatkozatot tett, ezért az eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem kerültsor, az érintett eljárás lezárulásától számított három évig, vagy amennyiben a kizárás tekintetében sor kerültjogorvoslatra és az ajánlatkérő kizárásról hozott döntését a hamis adat szolgáltatásának megállapítása mellett a Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált – a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatának közigazgatási perben történő megtámadása esetén a bíróság jogerős – három évnél nem régebben meghozott határozata jogszerűnek mondta ki, és a 10. pont alapján az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a hamisadatot szolgáltat, illetve hamis adatot tartalmazó nyilatkozatot tesz, ha a) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, alkalmasság fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való megfelelőségére vagy az ajánlatok értékelésére vonatkozó döntését, és b) a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis nyilatkozatot, vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett egyértelműen fel kellett volna ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak, illetve nyilatkozata a rendelkezésére álló igazolásoktartalmának nem felel meg.

Korrupció : Az eljárásban nem lehet Részvételre jelentkező, alvállalkozó és nem vehet részt Részvételre jelentkezőalkalmasságának igazolásában az, aki esetében a védelmi és biztonsági beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény45. § (1) bekezdés b) pontja alapján az 1978. évi IV. törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyásvásárlása, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés vagy a Btk. XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, továbbá a Btk. szerintihűtlen kezelés vagy hanyag kezelés.

Közvetlen vagy közvetett részvétel a közbeszerzési eljárás előkészítésében : Az eljárásban nem lehet Részvételre jelentkező, alvállalkozó és nem vehet részt Részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában az, aki esetében a védelmi és biztonsági beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény 45. § (1) bekezdés 14. pontja alapján a 9. § szerintiösszeférhetetlenségből, illetve a beszerzési eljárás előkészítésében való előzetes bevonásból eredő versenytorzulást a gazdasági szereplő kizárásán kívül nem lehet más, kevésbé kényszerítő intézkedésekkel hatékonyan orvosolni.

Pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozása : Az eljárásban nem lehet Részvételre jelentkező, alvállalkozó és nem vehet részt Részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában az, aki esetében a védelmi és biztonsági beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény 45. § (1) bekezdés e) pontja alapján e) az 1978. évi IV. törvény vagy a Btk. szerintipénzmosás, valamint a Btk. szerinti terrorizmus finanszírozása.

Súlyos szakmai kötelességszegés elkövetése : Az eljárásban nem lehet Részvételre jelentkező, alvállalkozó és nem vehet részt Részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában az, aki esetében a védelmi és biztonságibeszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény 45. § (1) bekezdés 5. pontja alapján a gazdasági, illetve szakmaitevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az elmúlt három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert.

Társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettség : Az eljárásban nem lehet Részvételre jelentkező, alvállalkozó és nem vehet részt Részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában az, aki esetében a védelmi és biztonságibeszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény 45. § (1) bekezdés 2. pontja alapján az egy évnél régebben lejárt adó-,vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha tartozását és az esetleges kamatot és bírságot az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek megfizetésére halasztást kapott.

Terrorista bűncselekmény vagy terrorista tevékenységekkel összefüggő bűncselekmény : Az eljárásban nem lehet Részvételre jelentkező, alvállalkozó és nem vehet részt Részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában az, aki esetében a védelmi és biztonsági beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény 45. § (1) bekezdés d) pontja alapján az1978. évi IV. törvény vagy a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint az ehhez kapcsolódó felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet.

Tisztán nemzeti kizáró okok : Az eljárásban nem lehet Részvételre jelentkező, alvállalkozó és nem vehet részt Részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában az, aki esetében a védelmi és biztonsági beszerzésekről szóló2016. évi XXX. törvény 45. § (1) bekezdés h) pontja szerinti kizáró ok fenn áll. Az eljárásban nem lehet Részvételre jelentkező, alvállalkozó és nem vehet részt Részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában az, aki esetében a védelmi és biztonsági beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény 45. § (1) bekezdés i) pontja szerinti kizáró ok fenn áll. Az eljárásban nem lehet Részvételre jelentkező, alvállalkozó és nem vehet részt Részvételre jelentkezőalkalmasságának igazolásában az, aki esetében a védelmi és biztonsági beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény45. § (1) bekezdés 5. pontja szerinti kizáró ok fenn áll. Az eljárásban nem lehet Részvételre jelentkező, alvállalkozó és nem vehet részt Részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában az, aki esetében a védelmi és biztonságibeszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény 45. § (1) bekezdés 6. pontja szerinti kizáró ok fenn áll. Az eljárásban nem lehet Részvételre jelentkező, alvállalkozó és nem vehet részt Részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában az, aki esetében a védelmi és biztonsági beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény 45. § (1) bekezdés 7. pontja szerintikizáró ok fenn áll. Az eljárásban nem lehet Részvételre jelentkező, alvállalkozó és nem vehet részt Részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában az, aki esetében a védelmi és biztonsági beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény 45. § (1) bekezdés 8. pontja szerinti kizáró ok fenn áll. Az eljárásban nem lehet Részvételre jelentkező, alvállalkozó és nem vehet részt Részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában az, aki esetében a védelmi és biztonsági beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény 45. § (1) bekezdés 11. pontja szerinti kizáró ok fenn áll. Az eljárásban nem lehet Részvételre jelentkező, alvállalkozó és nem vehet részt Részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában az, aki esetében a védelmi és biztonsági beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény 45. § (1) bekezdés12. pontja szerinti kizáró ok fenn áll. Az eljárásban nem lehet Részvételre jelentkező, alvállalkozó és nem vehet részt Részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában az, aki esetében a védelmi és biztonsági beszerzésekről szóló2016. évi XXX. törvény 45. § (1) bekezdés 13. pontja szerinti kizáró ok fenn áll. Az eljárásban nem lehet Részvételre jelentkező, alvállalkozó és nem vehet részt Részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában az, aki esetében a védelmi és biztonsági beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény 45. § (1) bekezdés 15. pontja szerinti kizáró ok fennáll. Az eljárásban nem lehet Részvételre jelentkező, alvállalkozó és nem vehet részt Részvételre jelentkezőalkalmasságának igazolásában az, aki esetében a védelmi és biztonsági beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény45. § (1) bekezdés 16. pontja szerinti kizáró ok fenn áll. Az eljárásban nem lehet Részvételre jelentkező, alvállalkozó és nem vehet részt Részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában az, aki esetében a védelmi és biztonságibeszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény 45. § (1) bekezdés 17. pontja szerinti kizáró ok fenn áll. Az eljárásban nem lehet Részvételre jelentkező, alvállalkozó és nem vehet részt Részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában az, aki esetében a védelmi és biztonsági beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény 45. § (1) bekezdés 18. pontja szerintikizáró ok fenn áll. Az eljárásban nem lehet Részvételre jelentkező, alvállalkozó és nem vehet részt Részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában az, aki esetében a védelmi és biztonsági beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény 45. § (2) bekezdés szerinti kizáró ok fenn áll. Üzleti tevékenység felfüggesztése: Az eljárásban nem lehet Részvételre jelentkező, alvállalkozó és nem vehet részt Részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában az, aki esetében a védelmi és biztonsági beszerzésekről szóló2016. évi XXX. törvény 45. § (1) bekezdés 4. pont alapján a tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységétfelfüggesztették.

5. Rész

5.1 Technikai azonosító a tételhez : LOT-0001

Cím : „Ercsi, II. Rákóczi Ferenc Laktanya lőtér és vízi telephely kármentesítés műszaki beavatkozási munkálatainak elvégzése”

Leírás : A teljesítés során Kivitelező által elvégzendő főbb feladatok: - Kiviteli tervezési és dokumentációs feladatok - Előkészítő munkálatok - Eta jelű (Tartálypark) terület munkálatai - ELe jelű (Legénységi épület) terület munkálatai - EPa jelű (Parancsnoki épület) terület munkálatai - Talajvíz szennyezés felszámolása, monitoring A Részvételi Dokumentáció 1. számú mellékletében (Műszaki leírás) foglaltak alapján.

Belső azonosító : 3-9/VGH/214/VBT/2024

5.1.1 Cél

A szerződés jellege : Építési beruházás

Fő osztályozás ( cpv ): 45112000 Földkitermelési és talajmozgatási munka

További osztályozás ( cpv ): 45232430 Vízkezelés

További osztályozás ( cpv ): 45111000 Bontási, terep-előkészítési és eltakarítási munka

További osztályozás ( cpv ): 90700000 Környezetvédelemmel kapcsolatos szolgáltatások

Opciók :

A lehetőségek leírása : 0

5.1.2 A teljesítés helye

Ország : Magyarország

Bárhol az adott országban

További információk : Ercsi 050/8, 050/11, 2393/3, 2420/1 hrsz-ú területek

5.1.3 Becsült időtartam

Egyéb időtartam : Ismeretlen

5.1.4 Megújítás

A megújítások maximális száma : 0

5.1.6 Általános információk

További információk : Részvételi Dokumentáció Részvételre jelentkező a részvételi dokumentációt – amely tartalmazza a műszaki leírást, kötelező nyilatkozatokat – térítésmentesen a beszerzes@hm.gov.hu email címen igényelheti ajánlatkérőtől az alábbiadatok megadásával: Részvételre jelentkező, vagy a részvételi jelentkezésben megjelölt alvállalkozó cég pontos neve, székhelye, telephelye, adószáma, levelezési címe, e-mail címe és telefonszáma, a cégjegyzésre jogosult neve, a beszerzési eljárás tárgya: „Ercsi, II. Rákóczi Ferenc laktanya lőtér és vízi telephely kármentesítés műszaki beavatkozási munkálatainak elvégzése”. Ajánlatkérő a Vbt. 34. § (2) bekezdése alapján előírja, hogy az érvényes részvételi jelentkezés feltétele a részvételi dokumentációrészvételi jelentkezésenként legalább egy Részvételre jelentkező vagy alvállalkozó általi átvétele. Ajánlatkérő tájékoztatja Részvételre jelentkezőt, hogy a Részvételi dokumentáció mellékletét képező Tervdokumentáció digitalizáltformában történő (CD) átvételére a cég képviseletére jogosult személy(ek) és/vagy az általa(uk) meghatalmazottszemély(ek) jogosultak alábbiakban meghatározottak szerint. Átvétel helye: Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal Címe: 1135 Budapest, Aba utca 4. C épület 003-as számú iroda Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal Közbeszerzési Okmányátvevőhelyiség Átvétel időpontja: Munkanapokon 08.00-12.00 óra között. Ajánlatkérő felhívja Részvételre jelentkező figyelmét, hogy az átvételhez való jogosultság meglétét Ajánlatkérőmunkatársa - a CD átvételének időpontjában - ellenőrzi. Amennyiben az átvétel során nem a cég képviseletére jogosultszemély jelenik meg, úgy a CD kiadásához meghatalmazás szükséges. Részvételi jelentkezések bontásán valórészvételi lehetőség: Ajánlatkérő hivatkozik a Vbt. 53. § (3) bekezdésére. A bontáson történő részvételen igazolni kell a képviseleti jogosultságot. Amennyiben a bontáson nem cégjegyzésre jogosult képviselő jelenik meg, úgy meghatalmazásszükséges. A részvételi jelentkezések felbontásának helye: HM Védelemgazdasági Hivatal Közbeszerzési Okmányátvevő Helyiség, 1135 Budapest, Aba utca 4. C épület 003-as számú iroda. Ajánlatkérő az Ajánlattételiszakaszban helyszíni bejárásra lehetőséget biztosít. Adatvédelmi szabályok: A Részvételi dokumentáció tartalmazza. Ajánlatkérő a kizáró okok fenn nem állását a Vbt. 46. § (6) bekezdése szerint az elérhető közhiteles hatósági vagy bírósági nyilvántartásokban ellenőrzi. Amennyiben Részvételre jelentkező, a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt kapacitást nyújtó szervezet vagy az igénybe venni kívánt alvállalkozó vonatkozásában ezen dokumentumok nem elérhetőek, úgy Részvételre jelentkező felelőssége, hogy azok adott esetben mind saját maga, mind a szerződésteljesítéséhez igénybe venni kívánt kapacitást nyújtó szervezet/alvállalkozó vonatkozásában benyújtásra kerüljenek az érintett szervezettől. Közös részvételre jelentkezés: A Részvételi dokumentáció tartalmazza. Kiegészítő tájékoztatás kérése: A Részvételi dokumentáció tartalmazza. Üzleti titok: A Részvételi dokumentáció tartalmazza. Hiánypótlás: Az Ajánlatkérőhiánypótlás lehetőségét a Vbt. 56. § szerint teljes körűen biztosítja. Egyéb információk: A Vbt. 55. § (3) bekezdése alapján az ajánlatkérő a részvételi jelentkezéseket köteles a lehető legrövidebb időn belül elbírálni. Ha a részvételifelhívásban feltüntetett ajánlattételi felhívás megküldésének időpontjáig a bírálatot nem tudja befejezni, minden Részvételre jelentkezőnek egyidejűleg értesítést küld az ajánlattételi felhívás megküldésének - annak eredeti időpontjátólszámított hatvan napnál nem későbbi - új időpontjáról, és a részvételi szakasz eredményéről ezt megelőzően kell a Részvételre jelentkezőket értesíteni. Ajánlatkérő a részvételi jelentkezés elbírálásának befejezésekor írásbeli összegezést készít a részvételi jelentkezésről, melyet a Vbt. 64. § (2) bekezdése szerint küld meg a Részvételre jelentkezőnek. A szerződés teljesítésének kritériumai: Teljesítési határidő: Szerződéskötést követő 53. hónap vége. A szerződés akkor tekinthető teljesítettnek, ha alábbi feltételek együttesen és teljeskörűen teljesülnek: • Bontási feladatok elkészültek; • A tartály megszüntetési feladatok teljeskörűen elvégzésre kerültek; • Kármentesítése feladatok (talajvíz, illetve talajtisztítás) teljeskörűen elvégzésre kerültek; • Munkaterület helyreállítása, tereprendezési feladatok teljeskörűen elvégzésre kerültek; • A zárójelentések benyújtásra és Megrendelő részéről elfogadásra kerültek. A szerződés akkor tekinthető teljesítettnek, ha a fenti eredmények teljeskörűen rendelkezésre állnak. A kivitelezési munkákat az alábbi részhatáridők betartásának figyelembe vételével kell elvégezni. Az előre haladás mértékét a teljesítési részhatáridők, és a hozzájuk kapcsolódó teljesítési mérföldkövek alapján lehet követni és megítélni. 8. hónap végéig: - Kiviteli tervezés, - Előkészítő munkálatok,- ETa jelű (Tartálypark) terület munkálatai, - Munkagödör megtámasztás kialakítása,- Tartályfelszámolá, - ELe jelű (Legénységi épület) terület munkálatai, - Munkagödör megtámasztás - Tartályfelszámolás - EPa jelű (Parancsnoki épület) terület munkálatai - Tartályfelszámolás - Talajvíz tisztító rendszer elemeinek kiépítése, víztisztító telepítése, monitoring rendszer kialakítása 12. hónap végéig: - ETa jelű (Tartálypark) terület munkálatai - Talajszennyezés felszámolása, hulladék elszállítása - ELe jelű (Legénységi épület) terület munkálatai - Talajszennyezés felszámolása, hulladék elszállítása - EPa jelű (Parancsnoki épület) terület munkálatai - Talajszennyezés felszámolása, hulladék elszállítása - Talajvíztisztító rendszer próbaüzeme 53. hónap végéig: - Talajvíztisztító rendszer és monitoring rendszer üzemeltetés lezárása - Talajvíztisztító rendszer elbontása, Munkagödrök visszatöltése, - terület helyreállítás - Zárójelentés Az Ajánlatkérő felhívja Részvételre jelentkező figyelmét arra, hogy a Vbt. 59. § (1) bekezdése szerint az Ajánlatkérőnek kikell zárnia az eljárásból azt a Részvételre jelentkezőt, aki (illetőleg akinek alvállalkozója, vagy a Részvételre jelentkezőalkalmasságának igazolásában résztvevő szervezet) a kizáró okok (Vbt. 45. §) ellenére nyújtotta be részvételijelentkezést, illetve részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. Kivitelező jogosult a kivitelezési időszakban havonta, az üzemeltetési időszakban negyedévente 1-1 részszámla és a projekt teljeskörű zárójelentésének elfogadását követően egy végszámla benyújtására. Kivitelező az előrehaladás mértékében jogosult a kivitelezési időszakban havonta, az üzemeltetési időszakban negyedévente számlázni. Kivitelező minden hónap/negyedév végén összeállítja felmérési jegyzőkönyvét, melyet legkésőbb a következő hónap első napján megküld Megrendelő műszaki ellenőre számára. Megrendelő műszaki ellenőre legkésőbb a következő hónap 5. napjáig visszaküldi az általa elfogadott, leigazolt teljesítésre vonatkozó teljesítés igazolást. Kivitelező számlázni a mindkét fél által aláírt, elfogadott teljesítés igazolás alapján jogosult. Kivitelező végszámláját akkor nyújthatja be, amikor a szerződésben foglalt összes Kivitelezőt érintő feladat maradéktalanul elvégzésre került, amikor a projekt zárójelentése összeállításra, Megrendelő részére átadásra, illetve Megrendelő által elfogadásra került. A számlákat egy eredeti és egy másolati példányban kell megküldeni. A számlákhoz csatolt okmányok 1 sorozatának eredetinek kell lennie. A számla mindkét példányához csatolni kell minden olyan okmányt, ami a számla összegét befolyásolhatja, valamint a kiállítás időpontjáról számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, vagy a Kivitelező nyilatkozatát, hogy szerepel a NAV köztartozásmentes adózói nyilvántartásában. Véghatáridő: szerződéskötéstől számított 53. hónap vége. A tartalmi és formai követelményeknek megfelelő számla ellenértékét Megrendelő a Magyar Államkincstárnál (a továbbiakban: MÁK) vezetett számlájáról a Ptk. 6:130 § (1) bekezdése alapján a számla és kötelező mellékletei kézhezvételének napjától számított 30 napon belül átutalással egyenlíti ki a Kivitelező számlájára, a MÁK fizetési rendjének megfelelően. A számlákat az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa törvény) és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban Art.) szerint kell kiállítani. Ajánlatkérő tartalékkeretet biztosít. A tartalékkeret mértéke az alapszerződés szerinti nettó Kivitelezői díj 10%-a. A részletes fizetési feltételeket, a tartalékkeretre vonatkozó feltételeket az Ajánlattételi felhívás részeként kiadásra kerülő szerződéstervezet tartalmazza. Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlatkérő hivatkozik a Ptk. 6:155. §-ra. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a nyertes Ajánlattevő(k)nek, illetve nem követeli meg a nyertes Ajánlattevő(k)től gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítése érdekében.

5.1.9 Alkalmassági követelmények

Kritérium :

Típus : Gazdasági és pénzügyi helyzet

Megnevezés : Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Leírás : Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P1) Részvételre jelentkező figyelemmel a Vbt. 48. § (1) bekezdés a) pontja szerint rendelkezzen valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozattal az alábbiak szerint: - mióta vezeti az Részvételre jelentkező pénzforgalmi számláját (számlánként év, hó, nap megjelöléssel), - pénzforgalmi számlaszámok feltüntetése, - fizetési kötelezettségének pontosan eleget tesz-e, - pénzforgalmi számláján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 1 év (12 hónapban) előfordult-e 30 napot meghaladó sorbaállítás, ha igen milyen időtartamban, attól függően, hogy mely tevékenysegét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. (Sorbaállítás: a pénzforgalmi szolgáltató által vezetett fizetési számlára érkező fizetési megbízás fedezethiány miatt történő nem teljesítése (függőben tartása) és várakozási sorba helyezése a jövőbeni teljesítes céljából, ide nem értve azt az esetet, amikor a fizető fél az ütemezett fizetések céljából, a beérkezett fizetési műveletek tervszerű teljesítése érdekében sorba helyezésről állapodik meg a pénzforgalmi szolgáltatóval). P2) A részvételre jelentkező nyújtsa be az előző két lezárt üzleti évre vonatkozóan a kárenyhítési és/vagy kármentesítési feladatok ellátásából származó nettó árbevételéről és ugyanezen időszakban a beszerzés tárgyából származó nettó árbevételéről szóló nyilatkozatot. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1) Alkalmatlan a részvételre jelentkező, amennyiben bármely pénzforgalmi számláján a pénzforgalmi számlaszámot vezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozat alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 12 hónapban 30 napot meghaladó sorbaállás előfordult. Amennyiben a Részvételre jelentkező az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított egy évnél később jött létre, illetve később kezdte meg tevékenységét, valamely számlavezető pénzügyi intézmény igazolása alapján, ezen időtartamra vonatkozóan előfordult 30 napot meghaladó időtartamú sorbaállítás. P2) Alkalmatlan a Részvételre jelentkező, ha az eljárást megindító felhívás feladásától számított két évben nem rendelkezik a 2019/2004. (VII.21.) Korm. rendelet szerinti kárenyhítési és/vagy kármentesítési feladatok ellátásából származó nettó 2.000.000.000,- Ft árbevétellel. Ajánlatkérő a Vbt. 50. § (4) bekezdése alapján felhívja Részvételre ielentkező figyelmét arra, hogy az előírt alkalmassági követelmenyeknek a közösen részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetséges értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. Ajánlatkérő a Vbt. 50. § (5) bekezdése alapján felhívja Részvételre jelentkező figyelmét arra, hogy az előírt alkalmassági követelményeknek a részvételre jelentkezők bármely más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogai jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni a részvételi jelentkezésben ezt a személyt vagy szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, követelményeket, melyek igazolása érdekében a Részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására támaszkodik. A Vbt. 50. § (6) bekezdése alaplán a (7) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell a részvételi jelentkezésben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses, adott esetben elószerzódésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A Vbt. 50. § (7) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait a Részvételre jelentkező a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az Ajánlatkérőt a Részvételre jelentkező teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. Az alvállalkozók gazdasági és pénzügyi alkalmasságára vonatkozó (adott esetben azok elutasításához vezető) szempontok (adott esetben): igazolási mód: Az alábbi esetben benyújtandó: Ajánlatkérő hivatkozik a Vbt. 50. § (4), (5) és (6) bekezdéseire. A Vbt. 50. § (7) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait a részvételre jelentkező a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. A P1) és P2) gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltétel igazolásában résztvevő a Részvételre jelentkezővel azonos formában és módon köteles igazolni az előírt követelménynek való megfelelést. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az alábbi esetben benyújtandó: Ajánlatkérő hivatkozik a Vbt. 50. § (4), (5) és (6) bekezdéseire. A Vbt. 50. § (7) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait a részvételre jelentkező a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. A P1) és P2) gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltétel igazolásában résztvevő a Részvételre jelentkezővel azonos formában és módon köteles igazolni az előírt követelménynek való megfelelést.

Kritérium :

Típus : Egyéb