RD 36 - RANCHOT GENDREY - Accès autoroute A36 - Restructuration des couches de chaussée aux enrobés bitumineux

Délai d'exécution : 5 semaines. Période de préparation : 8 semaines non comprises dans délai d'exécution. Les travaux se dérouleront entre le 28 juillet 2025 et le 29 août 2025 Délai d'exécution : 5 semaines. Période de préparation : 8 semaines non comprises dans délai d'exécution. Les travaux se dérouleront …

CPV: 45233142 Lucrări de reparare a drumurilor, 44113310 Materiale rutiere bitumate
Locul de executare:
RD 36 - RANCHOT GENDREY - Accès autoroute A36 - Restructuration des couches de chaussée aux enrobés bitumineux
Organismul de alocare:
Conseil départemental du Jura
Numărul de atribuire:
2025ROU3_MR

1. Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : Conseil départemental du Jura
Forme juridique de l’acheteur : Autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur : Services d’administration générale

2. Procédure

2.1 Procédure

Titre : RD 36 - RANCHOT GENDREY - Accès autoroute A36 - Restructuration des couches de chaussée aux enrobés bitumineux
Description : Délai d'exécution : 5 semaines. Période de préparation : 8 semaines non comprises dans délai d'exécution. Les travaux se dérouleront entre le 28 juillet 2025 et le 29 août 2025
Identifiant de la procédure : 07cd7abe-fab6-4cf5-bd6d-a276b2ef3222
Identifiant interne : 2025ROU3_MR
Type de procédure : Ouverte
La procédure est accélérée : non
Justification de la procédure accélérée :
Principales caractéristiques de la procédure :

2.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45233142 Travaux de réparation de routes
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 44113310 Matériaux routiers enrobés

2.1.4 Informations générales

Informations complémentaires : La valeur totale du marché indiquée ci-dessus correspond au montant de l'offre attribuée. Le contrat peut être consulté à l'adresse de l'organisme acheteur du lundi au vendredi (9h00 à 11h30 - 14h00 à 16h30) hors jours fériés et jours de fermeture de l'institution. Date d'envoi de l'Aapc : Marché attribué avec la note globale de 83.31/100 : Prix : 54.72/60 (Prix de la prestation 50/50, Cohérence des sous détails des prix 4.72/10), Note valeur technique et organisationnelle 28.59/40 Le marché a été passé en application des articles L.2123-1, R.2123-1 et R.2123-4 et R.2123-5
Base juridique :
Directive 2014/24/UE

5. Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0000

Titre : RD 36 - RANCHOT GENDREY - Accès autoroute A36 - Restructuration des couches de chaussée aux enrobés bitumineux
Description : Délai d'exécution : 5 semaines. Période de préparation : 8 semaines non comprises dans délai d'exécution. Les travaux se dérouleront entre le 28 juillet 2025 et le 29 août 2025
Identifiant interne : T-PA-1595217

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45233142 Travaux de réparation de routes
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 44113310 Matériaux routiers enrobés

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Valeur technique de l'offre
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 40
Critère :
Type : Prix
Nom :
Description : Prix
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 60
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.12 Conditions du marché public

Informations relatives aux délais de recours : Cf. le Greffe du Tribunal Administratif à l'adresse ci-dessus

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Besançon -
Informations relatives aux délais de recours : Cf. le Greffe du Tribunal Administratif à l'adresse ci-dessus

6. Résultats

Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis : 794 900 Euro

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0000

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : J.C. BONNEFOY
Offre :
Identifiant de l’offre : J.C. BONNEFOY
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0000
L’offre est une variante : non
Sous-traitance : Oui
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 2025038a
Titre : Rd 36 - Ranchot Gendrey - Accès autoroute A36 - Restructuration des couches de chaussée aux enrobés bitumineux
Date de conclusion du marché : 14/04/2025

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 5
Type de soumissions reçues : Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 0
Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 5

8. Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : Avenue-Web Systèmes
Numéro d’enregistrement : 3A676EF5-EC96-9093-EE019008D9814C1A
Ville : Seyssinet-Pariset
Code postal : 38170
Subdivision pays (NUTS) : Isère ( FRK24 )
Pays : France
Adresse électronique : publications-joue@aws-france.com
Téléphone : +33480041260
Rôles de cette organisation :
TED eSender

8.1 ORG-0002

Nom officiel : Conseil départemental du Jura
Numéro d’enregistrement : 38292
Adresse postale : 17 rue Rouget de Lisle
Ville : Lons Le Saunier
Code postal : 39039
Subdivision pays (NUTS) : Jura ( FRC22 )
Pays : France
Point de contact : FASSENET Gérôme
Adresse électronique : marches@jura.fr
Téléphone : 0384873300
Adresse internet : http://www.jura.fr
Profil de l’acheteur : http://marchespublics.jura.fr/
Rôles de cette organisation :
Acheteur

8.1 ORG-0003

Nom officiel : Tribunal administratif de Besançon
Numéro d’enregistrement : 3A676F14-B2FA-C1E7-18E8DC0404263C6F
Adresse postale : 30 rue Charles Nodier
Ville : Besançon
Code postal : 25044
Subdivision pays (NUTS) : Doubs ( FRC21 )
Pays : France
Adresse électronique : greffe.ta-besancon@juradm.fr
Téléphone : 0381826000
Télécopieur : 0381826001
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours

8.1 ORG-0004

Nom officiel : J.C. BONNEFOY
Taille de l’opérateur économique : Grande
Numéro d’enregistrement : 1595217-1-0-1
Adresse postale : 14 Rue De L'Industrie
Ville : Saone
Code postal : 25660
Subdivision pays (NUTS) : Doubs ( FRC21 )
Pays : France
Adresse électronique : r.dossantos@groupe-bonnefoy.fr
Téléphone : 03 81 55 93 00
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaire : France
Lauréat de ces lots : LOT-0000

11. Informations relatives à l’avis

11.1 Informations relatives à l’avis

Identifiant/version de l’avis : 88e0d384-62b3-4372-a46e-302b3d001130 - 01
Type de formulaire : Résultats
Type d’avis : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis : 15/04/2025 12:41 +02:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français

11.2 Informations relatives à la publication

Numéro de publication de l’avis : 00249792-2025
Numéro de publication au JO S : 75/2025
Date de publication : 16/04/2025