evergabe.com

5.1 Techniczny ID partii : LOT-0001

Tytuł : Pakiet nr 1

Opis : Pakiet nr 1 Cewniki, prowadniki, stenty CPV 33140000-3

Wewnętrzny identyfikator : Pakiet 1

5.1.1 Przeznaczenie

Charakter zamówienia : Dostawy

Główna klasyfikacja ( cpv ): 33140000 Materiały medyczne

Opcje :

Opis opcji : 1. Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia. Niezrealizowana część umowy nie będzie większa niż 70% ceny brutto pakietu. Zamówienie gwarantowane wynosi 30% ceny brutto pakietu. Jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa opcji Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu zakup dodatkowych ilości towaru na takich samych zasadach jak dostawy objęte zamówieniem gwarantowanym. 2. Zamawiający zastrzega, że część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Zamawiający może nie skorzystać z opcji w przypadku braku rzeczywistych potrzeb przedmiotu umowy, bądź braku środków finansowych na ten cel. 3. Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga aneksowania przedmiotowej umowy. Pisemna forma powiadomienia Wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji przez Zamawiającego, jest wiążąca dla Wykonawcy w zakresie realizacji wszystkich warunków określonych w niniejszej umowie dla zakupu realizowanego w ramach opcji. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji postanowienia niniejszej umowy obowiązują odpowiednio.

5.1.2 Miejsce realizacji

Adres pocztowy : ul. R.Weigla 5

Miejscowość : Wrocław

Kod pocztowy : 50-981

Podpodział krajowy (NUTS) : Miasto Wrocław ( PL514 )

Kraj : Polska

Informacje dodatkowe :

5.1.3 Szacowany okres obowiązywania

Okres obowiązywania : 24 Miesiąc

5.1.6 Informacje ogólne

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) : tak

5.1.10 Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium :

Rodzaj : Cena

Nazwa : Cena brutto

Opis : Cena brutto, waga kryterium 60%, sposób oceny minimalizacja

Kryterium :

Rodzaj : Jakość

Nazwa : Termin dostawy sukcesywnej towaru

Opis : Termin dostawy sukcesywnej towaru, waga kryterium 20%, sposób oceny minimalizacja

Kryterium :

Rodzaj : Jakość

Nazwa : Termin dostawy/wymiany reklamacyjnej towaru

Opis : Termin dostawy/wymiany reklamacyjnej towaru, waga kryterium 15%, sposób oceny minimalizacja

Kryterium :

Rodzaj : Jakość

Nazwa : Wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie sukcesywnej lub w dostawie reklamacyjnej towaru za każdy dzień opóźnienia

Opis : Wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie sukcesywnej lub w dostawie reklamacyjnej towaru za każdy dzień opóźnienia, waga kryterium 5%, sposób oceny maksymalizacja

Opis stosowanej metody, jeżeli nie można przypisać wagi kryteriom : Punkty za oferowaną cenę (cena brutto pakietu) wyliczamy wg wzoru z SWZ a= W*Cmin/Cn*100pkt W – waga (%) Cmin – cena min. w zbiorze ofert Cn – cena danej oferty Punkty za termin dostawy sukcesywnej towaru / dostawy wymiany reklamacyjnej towaru wyliczamy wg wzoru (punkty będą naliczane dla każdego z kryteriów osobno) wg wzoru z SWZ = W*Tmin/Tn*100pkt W - waga % Tmin - min. termin dostawy sukcesywnej / dostawy reklamacyjnej możliwy do zaoferowania Tn - termin dostawy sukcesywnej / wymiany reklamacyjnej w danej ofercie Punkty za wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie sukcesywnej lub w dostawie reklamacyjnej towaru za każdy dzień opóźnienia (z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy) wg wzoru z SWZ: =W*Kn/Kmax*100pkt W – waga kryterium (%) Kn – oferowany % kary umownej danej ofert Kmax – max % kary umownej możliwy do zaoferowania (3%)

Uzasadnienie, dlaczego nie określono wagi kryteriów udzielenia zamówienia :

5.1.12 Warunki udzielenia zamówienia

Informacje o terminach odwołania : 1. Odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany. 2. Odwołanie wnosi

5.1.15 Techniki

Umowa ramowa :

Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów :

Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16 Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ mediacyjny : Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej -

Organ odwoławczy : Krajowa Izba Odwoławcza -

Informacje o terminach odwołania : 1. Odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany. 2. Odwołanie wnosi

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia : 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu -

Organizacja zapewniająca dostęp offline do dokumentów zamówienia : 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu -

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych : Krajowa Izba Odwoławcza -

Organizacja, której budżet jest wykorzystywany do sfinansowania umowy : 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu

Organizacja realizująca płatność : 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu

5.1 Techniczny ID partii : LOT-0002

Tytuł : Pakiet nr 2

Opis : Pakiet nr 2. Protezy naczyniowe dziane uszczelniane kolagenem lub żelatyną CPV 33184200-5

Wewnętrzny identyfikator : Pakiet 2

5.1.1 Przeznaczenie

Charakter zamówienia : Dostawy

Główna klasyfikacja ( cpv ): 33184200 Protezy naczyniowe

Opcje :

Opis opcji : 1. Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia. Niezrealizowana część umowy nie będzie większa niż 70% ceny brutto pakietu. Zamówienie gwarantowane wynosi 30% ceny brutto pakietu. Jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa opcji Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu zakup dodatkowych ilości towaru na takich samych zasadach jak dostawy objęte zamówieniem gwarantowanym. 2. Zamawiający zastrzega, że część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Zamawiający może nie skorzystać z opcji w przypadku braku rzeczywistych potrzeb przedmiotu umowy, bądź braku środków finansowych na ten cel. 3. Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga aneksowania przedmiotowej umowy. Pisemna forma powiadomienia Wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji przez Zamawiającego, jest wiążąca dla Wykonawcy w zakresie realizacji wszystkich warunków określonych w niniejszej umowie dla zakupu realizowanego w ramach opcji. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji postanowienia niniejszej umowy obowiązują odpowiednio.

5.1.2 Miejsce realizacji

Adres pocztowy : ul. R.Weigla 5

Miejscowość : Wrocław

Kod pocztowy : 50-981

Podpodział krajowy (NUTS) : Miasto Wrocław ( PL514 )

Kraj : Polska

Informacje dodatkowe :

5.1.3 Szacowany okres obowiązywania

Okres obowiązywania : 24 Miesiąc

5.1.6 Informacje ogólne

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) : tak

5.1.10 Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium :

Rodzaj : Cena

Nazwa : Cena brutto

Opis : Cena brutto, waga kryterium 60%, sposób oceny minimalizacja

Kryterium :

Rodzaj : Jakość

Nazwa : Termin dostawy sukcesywnej towaru

Opis : Termin dostawy sukcesywnej towaru, waga kryterium 20%, sposób oceny minimalizacja

Kryterium :

Rodzaj : Jakość

Nazwa : Termin dostawy/wymiany reklamacyjnej towaru

Opis : Termin dostawy/wymiany reklamacyjnej towaru, waga kryterium 15%, sposób oceny minimalizacja

Kryterium :

Rodzaj : Jakość

Nazwa : Wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie sukcesywnej lub w dostawie reklamacyjnej towaru za każdy dzień opóźnienia

Opis : Wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie sukcesywnej lub w dostawie reklamacyjnej towaru za każdy dzień opóźnienia, waga kryterium 5%, sposób oceny maksymalizacja

Opis stosowanej metody, jeżeli nie można przypisać wagi kryteriom : Punkty za oferowaną cenę (cena brutto pakietu) wyliczamy wg wzoru z SWZ a= W*Cmin/Cn*100pkt W – waga (%) Cmin – cena min. w zbiorze ofert Cn – cena danej oferty Punkty za termin dostawy sukcesywnej towaru / dostawy wymiany reklamacyjnej towaru wyliczamy wg wzoru (punkty będą naliczane dla każdego z kryteriów osobno) wg wzoru z SWZ = W*Tmin/Tn*100pkt W - waga % Tmin - min. termin dostawy sukcesywnej / dostawy reklamacyjnej możliwy do zaoferowania Tn - termin dostawy sukcesywnej / wymiany reklamacyjnej w danej ofercie Punkty za wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie sukcesywnej lub w dostawie reklamacyjnej towaru za każdy dzień opóźnienia (z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy) wg wzoru z SWZ: =W*Kn/Kmax*100pkt W – waga kryterium (%) Kn – oferowany % kary umownej danej ofert Kmax – max % kary umownej możliwy do zaoferowania (3%)

Uzasadnienie, dlaczego nie określono wagi kryteriów udzielenia zamówienia :

5.1.12 Warunki udzielenia zamówienia

Informacje o terminach odwołania : 1. Odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany. 2. Odwołanie wnosi

5.1.15 Techniki

Umowa ramowa :

Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów :

Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16 Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ mediacyjny : Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej -

Organ odwoławczy : Krajowa Izba Odwoławcza -

Informacje o terminach odwołania : 1. Odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany. 2. Odwołanie wnosi

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia : 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu -

Organizacja zapewniająca dostęp offline do dokumentów zamówienia : 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu -

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych : Krajowa Izba Odwoławcza -

Organizacja, której budżet jest wykorzystywany do sfinansowania umowy : 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu

Organizacja realizująca płatność : 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu

5.1 Techniczny ID partii : LOT-0003

Tytuł : Pakiet nr 3

Opis : "Pakiet nr 3. Protezy naczyniowe dziane uszczelniane kolagenem lub żelatyną antybakteryjne CPV 33184200-5 "

Wewnętrzny identyfikator : Pakiet 3

5.1.1 Przeznaczenie

Charakter zamówienia : Dostawy

Główna klasyfikacja ( cpv ): 33184200 Protezy naczyniowe

Opcje :

Opis opcji : 1. Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia. Niezrealizowana część umowy nie będzie większa niż 70% ceny brutto pakietu. Zamówienie gwarantowane wynosi 30% ceny brutto pakietu. Jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa opcji Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu zakup dodatkowych ilości towaru na takich samych zasadach jak dostawy objęte zamówieniem gwarantowanym. 2. Zamawiający zastrzega, że część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Zamawiający może nie skorzystać z opcji w przypadku braku rzeczywistych potrzeb przedmiotu umowy, bądź braku środków finansowych na ten cel. 3. Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga aneksowania przedmiotowej umowy. Pisemna forma powiadomienia Wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji przez Zamawiającego, jest wiążąca dla Wykonawcy w zakresie realizacji wszystkich warunków określonych w niniejszej umowie dla zakupu realizowanego w ramach opcji. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji postanowienia niniejszej umowy obowiązują odpowiednio.

5.1.2 Miejsce realizacji

Adres pocztowy : ul. R.Weigla 5

Miejscowość : Wrocław

Kod pocztowy : 50-981

Podpodział krajowy (NUTS) : Miasto Wrocław ( PL514 )

Kraj : Polska

Informacje dodatkowe :

5.1.3 Szacowany okres obowiązywania

Okres obowiązywania : 24 Miesiąc

5.1.6 Informacje ogólne

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) : tak

5.1.10 Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium :

Rodzaj : Cena

Nazwa : Cena brutto

Opis : Cena brutto, waga kryterium 60%, sposób oceny minimalizacja

Kryterium :

Rodzaj : Jakość

Nazwa : Termin dostawy sukcesywnej towaru

Opis : Termin dostawy sukcesywnej towaru, waga kryterium 20%, sposób oceny minimalizacja

Kryterium :

Rodzaj : Jakość

Nazwa : Termin dostawy/wymiany reklamacyjnej towaru

Opis : Termin dostawy/wymiany reklamacyjnej towaru, waga kryterium 15%, sposób oceny minimalizacja

Kryterium :

Rodzaj : Jakość

Nazwa : Wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie sukcesywnej lub w dostawie reklamacyjnej towaru za każdy dzień opóźnienia

Opis : Wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie sukcesywnej lub w dostawie reklamacyjnej towaru za każdy dzień opóźnienia, waga kryterium 5%, sposób oceny maksymalizacja

Opis stosowanej metody, jeżeli nie można przypisać wagi kryteriom : Punkty za oferowaną cenę (cena brutto pakietu) wyliczamy wg wzoru z SWZ a= W*Cmin/Cn*100pkt W – waga (%) Cmin – cena min. w zbiorze ofert Cn – cena danej oferty Punkty za termin dostawy sukcesywnej towaru / dostawy wymiany reklamacyjnej towaru wyliczamy wg wzoru (punkty będą naliczane dla każdego z kryteriów osobno) wg wzoru z SWZ = W*Tmin/Tn*100pkt W - waga % Tmin - min. termin dostawy sukcesywnej / dostawy reklamacyjnej możliwy do zaoferowania Tn - termin dostawy sukcesywnej / wymiany reklamacyjnej w danej ofercie Punkty za wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie sukcesywnej lub w dostawie reklamacyjnej towaru za każdy dzień opóźnienia (z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy) wg wzoru z SWZ: =W*Kn/Kmax*100pkt W – waga kryterium (%) Kn – oferowany % kary umownej danej ofert Kmax – max % kary umownej możliwy do zaoferowania (3%)

Uzasadnienie, dlaczego nie określono wagi kryteriów udzielenia zamówienia :

5.1.12 Warunki udzielenia zamówienia

Informacje o terminach odwołania : 1. Odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany. 2. Odwołanie wnosi

5.1.15 Techniki

Umowa ramowa :

Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów :

Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16 Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ mediacyjny : Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej -

Organ odwoławczy : Krajowa Izba Odwoławcza -

Informacje o terminach odwołania : 1. Odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany. 2. Odwołanie wnosi

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia : 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu -

Organizacja zapewniająca dostęp offline do dokumentów zamówienia : 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu -

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych : Krajowa Izba Odwoławcza -

5.1 Techniczny ID partii : LOT-0004

Tytuł : Pakiet nr 4

Opis : Pakiet nr 4. Protezy PTFE zbrojone CPV 33184200-5

Wewnętrzny identyfikator : Pakiet 4

5.1.1 Przeznaczenie

Charakter zamówienia : Dostawy

Główna klasyfikacja ( cpv ): 33184200 Protezy naczyniowe

Opcje :

Opis opcji : 1. Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia. Niezrealizowana część umowy nie będzie większa niż 70% ceny brutto pakietu. Zamówienie gwarantowane wynosi 30% ceny brutto pakietu. Jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa opcji Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu zakup dodatkowych ilości towaru na takich samych zasadach jak dostawy objęte zamówieniem gwarantowanym. 2. Zamawiający zastrzega, że część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Zamawiający może nie skorzystać z opcji w przypadku braku rzeczywistych potrzeb przedmiotu umowy, bądź braku środków finansowych na ten cel. 3. Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga aneksowania przedmiotowej umowy. Pisemna forma powiadomienia Wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji przez Zamawiającego, jest wiążąca dla Wykonawcy w zakresie realizacji wszystkich warunków określonych w niniejszej umowie dla zakupu realizowanego w ramach opcji. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji postanowienia niniejszej umowy obowiązują odpowiednio.

5.1.2 Miejsce realizacji

Adres pocztowy : ul. R.Weigla 5

Miejscowość : Wrocław

Kod pocztowy : 50-981

Podpodział krajowy (NUTS) : Miasto Wrocław ( PL514 )

Kraj : Polska

Informacje dodatkowe :

5.1.3 Szacowany okres obowiązywania

Okres obowiązywania : 24 Miesiąc

5.1.6 Informacje ogólne

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) : tak

5.1.10 Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium :

Rodzaj : Cena

Nazwa : Cena brutto

Opis : Cena brutto, waga kryterium 60%, sposób oceny minimalizacja

Kryterium :

Rodzaj : Jakość

Nazwa : Termin dostawy sukcesywnej towaru

Opis : Termin dostawy sukcesywnej towaru, waga kryterium 20%, sposób oceny minimalizacja

Kryterium :

Rodzaj : Jakość

Nazwa : Termin dostawy/wymiany reklamacyjnej towaru

Opis : Termin dostawy/wymiany reklamacyjnej towaru, waga kryterium 15%, sposób oceny minimalizacja

Kryterium :

Rodzaj : Jakość

Nazwa : Wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie sukcesywnej lub w dostawie reklamacyjnej towaru za każdy dzień opóźnienia

Opis : Wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie sukcesywnej lub w dostawie reklamacyjnej towaru za każdy dzień opóźnienia, waga kryterium 5%, sposób oceny maksymalizacja

Opis stosowanej metody, jeżeli nie można przypisać wagi kryteriom : Punkty za oferowaną cenę (cena brutto pakietu) wyliczamy wg wzoru z SWZ a= W*Cmin/Cn*100pkt W – waga (%) Cmin – cena min. w zbiorze ofert Cn – cena danej oferty Punkty za termin dostawy sukcesywnej towaru / dostawy wymiany reklamacyjnej towaru wyliczamy wg wzoru (punkty będą naliczane dla każdego z kryteriów osobno) wg wzoru z SWZ = W*Tmin/Tn*100pkt W - waga % Tmin - min. termin dostawy sukcesywnej / dostawy reklamacyjnej możliwy do zaoferowania Tn - termin dostawy sukcesywnej / wymiany reklamacyjnej w danej ofercie Punkty za wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie sukcesywnej lub w dostawie reklamacyjnej towaru za każdy dzień opóźnienia (z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy) wg wzoru z SWZ: =W*Kn/Kmax*100pkt W – waga kryterium (%) Kn – oferowany % kary umownej danej ofert Kmax – max % kary umownej możliwy do zaoferowania (3%)

Uzasadnienie, dlaczego nie określono wagi kryteriów udzielenia zamówienia :

5.1.12 Warunki udzielenia zamówienia

Informacje o terminach odwołania : 1. Odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany. 2. Odwołanie wnosi

5.1.15 Techniki

Umowa ramowa :

Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów :

Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16 Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ mediacyjny : Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej -

Organ odwoławczy : Krajowa Izba Odwoławcza -

Informacje o terminach odwołania : 1. Odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany. 2. Odwołanie wnosi

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia : 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu -

Organizacja zapewniająca dostęp offline do dokumentów zamówienia : 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu -

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych : Krajowa Izba Odwoławcza -

Organizacja, której budżet jest wykorzystywany do sfinansowania umowy : 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu

Organizacja realizująca płatność : 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu

5.1 Techniczny ID partii : LOT-0005

Tytuł : Pakiet nr 5

Opis : Pakiet nr 5. Łaty naczyniowe dziane CPV 33184200-5

Wewnętrzny identyfikator : Pakiet 5

5.1.1 Przeznaczenie

Charakter zamówienia : Dostawy

Główna klasyfikacja ( cpv ): 33184200 Protezy naczyniowe

Opcje :

Opis opcji : 1. Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia. Niezrealizowana część umowy nie będzie większa niż 70% ceny brutto pakietu. Zamówienie gwarantowane wynosi 30% ceny brutto pakietu. Jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa opcji Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu zakup dodatkowych ilości towaru na takich samych zasadach jak dostawy objęte zamówieniem gwarantowanym. 2. Zamawiający zastrzega, że część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Zamawiający może nie skorzystać z opcji w przypadku braku rzeczywistych potrzeb przedmiotu umowy, bądź braku środków finansowych na ten cel. 3. Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga aneksowania przedmiotowej umowy. Pisemna forma powiadomienia Wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji przez Zamawiającego, jest wiążąca dla Wykonawcy w zakresie realizacji wszystkich warunków określonych w niniejszej umowie dla zakupu realizowanego w ramach opcji. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji postanowienia niniejszej umowy obowiązują odpowiednio.

5.1.2 Miejsce realizacji

Adres pocztowy : ul. R.Weigla 5

Miejscowość : Wrocław

Kod pocztowy : 50-981

Podpodział krajowy (NUTS) : Miasto Wrocław ( PL514 )

Kraj : Polska

Informacje dodatkowe :

5.1.3 Szacowany okres obowiązywania

Okres obowiązywania : 24 Miesiąc

5.1.6 Informacje ogólne

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) : tak

5.1.10 Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium :

Rodzaj : Cena

Nazwa : Cena brutto

Opis : Cena brutto, waga kryterium 60%, sposób oceny minimalizacja

Kryterium :

Rodzaj : Jakość

Nazwa : Termin dostawy sukcesywnej towaru

Opis : Termin dostawy sukcesywnej towaru, waga kryterium 20%, sposób oceny minimalizacja

Kryterium :

Rodzaj : Jakość

Nazwa : Termin dostawy/wymiany reklamacyjnej towaru

Opis : Termin dostawy/wymiany reklamacyjnej towaru, waga kryterium 15%, sposób oceny minimalizacja

Kryterium :

Rodzaj : Jakość

Nazwa : Wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie sukcesywnej lub w dostawie reklamacyjnej towaru za każdy dzień opóźnienia

Opis : Wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie sukcesywnej lub w dostawie reklamacyjnej towaru za każdy dzień opóźnienia, waga kryterium 5%, sposób oceny maksymalizacja

Opis stosowanej metody, jeżeli nie można przypisać wagi kryteriom : Punkty za oferowaną cenę (cena brutto pakietu) wyliczamy wg wzoru z SWZ a= W*Cmin/Cn*100pkt W – waga (%) Cmin – cena min. w zbiorze ofert Cn – cena danej oferty Punkty za termin dostawy sukcesywnej towaru / dostawy wymiany reklamacyjnej towaru wyliczamy wg wzoru (punkty będą naliczane dla każdego z kryteriów osobno) wg wzoru z SWZ = W*Tmin/Tn*100pkt W - waga % Tmin - min. termin dostawy sukcesywnej / dostawy reklamacyjnej możliwy do zaoferowania Tn - termin dostawy sukcesywnej / wymiany reklamacyjnej w danej ofercie Punkty za wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie sukcesywnej lub w dostawie reklamacyjnej towaru za każdy dzień opóźnienia (z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy) wg wzoru z SWZ: =W*Kn/Kmax*100pkt W – waga kryterium (%) Kn – oferowany % kary umownej danej ofert Kmax – max % kary umownej możliwy do zaoferowania (3%)

Uzasadnienie, dlaczego nie określono wagi kryteriów udzielenia zamówienia :

5.1.12 Warunki udzielenia zamówienia

Informacje o terminach odwołania : 1. Odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany. 2. Odwołanie wnosi

5.1.15 Techniki

Umowa ramowa :

Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów :

Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16 Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ mediacyjny : Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej -

Organ odwoławczy : Krajowa Izba Odwoławcza -

Informacje o terminach odwołania : 1. Odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany. 2. Odwołanie wnosi

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia : 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu -

Organizacja zapewniająca dostęp offline do dokumentów zamówienia : 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu -

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych : Krajowa Izba Odwoławcza -

5.1 Techniczny ID partii : LOT-0006

Tytuł : Pakiet nr 6

Opis : Pakiet nr 6. Stentgrafty sterylne, jednorazowe CPV 33140000-3

Wewnętrzny identyfikator : Pakiet 6

5.1.1 Przeznaczenie

Charakter zamówienia : Dostawy

Główna klasyfikacja ( cpv ): 33140000 Materiały medyczne

Opcje :

Opis opcji : 1. Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia. Niezrealizowana część umowy nie będzie większa niż 70% ceny brutto pakietu. Zamówienie gwarantowane wynosi 30% ceny brutto pakietu. Jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa opcji Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu zakup dodatkowych ilości towaru na takich samych zasadach jak dostawy objęte zamówieniem gwarantowanym. 2. Zamawiający zastrzega, że część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Zamawiający może nie skorzystać z opcji w przypadku braku rzeczywistych potrzeb przedmiotu umowy, bądź braku środków finansowych na ten cel. 3. Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga aneksowania przedmiotowej umowy. Pisemna forma powiadomienia Wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji przez Zamawiającego, jest wiążąca dla Wykonawcy w zakresie realizacji wszystkich warunków określonych w niniejszej umowie dla zakupu realizowanego w ramach opcji. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji postanowienia niniejszej umowy obowiązują odpowiednio.

5.1.2 Miejsce realizacji

Adres pocztowy : ul. R.Weigla 5

Miejscowość : Wrocław

Kod pocztowy : 50-981

Podpodział krajowy (NUTS) : Miasto Wrocław ( PL514 )

Kraj : Polska

Informacje dodatkowe :

5.1.3 Szacowany okres obowiązywania

Okres obowiązywania : 24 Miesiąc

5.1.6 Informacje ogólne

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) : tak

5.1.10 Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium :

Rodzaj : Cena

Nazwa : Cena brutto

Opis : Cena brutto, waga kryterium 60%, sposób oceny minimalizacja

Kryterium :

Rodzaj : Jakość

Nazwa : Termin dostawy sukcesywnej towaru

Opis : Termin dostawy sukcesywnej towaru, waga kryterium 20%, sposób oceny minimalizacja

Kryterium :

Rodzaj : Jakość

Nazwa : Termin dostawy/wymiany reklamacyjnej towaru

Opis : Termin dostawy/wymiany reklamacyjnej towaru, waga kryterium 15%, sposób oceny minimalizacja

Kryterium :

Rodzaj : Jakość

Nazwa : Wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie sukcesywnej lub w dostawie reklamacyjnej towaru za każdy dzień opóźnienia

Opis : Wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie sukcesywnej lub w dostawie reklamacyjnej towaru za każdy dzień opóźnienia, waga kryterium 5%, sposób oceny maksymalizacja

Opis stosowanej metody, jeżeli nie można przypisać wagi kryteriom : Punkty za oferowaną cenę (cena brutto pakietu) wyliczamy wg wzoru z SWZ a= W*Cmin/Cn*100pkt W – waga (%) Cmin – cena min. w zbiorze ofert Cn – cena danej oferty Punkty za termin dostawy sukcesywnej towaru / dostawy wymiany reklamacyjnej towaru wyliczamy wg wzoru (punkty będą naliczane dla każdego z kryteriów osobno) wg wzoru z SWZ = W*Tmin/Tn*100pkt W - waga % Tmin - min. termin dostawy sukcesywnej / dostawy reklamacyjnej możliwy do zaoferowania Tn - termin dostawy sukcesywnej / wymiany reklamacyjnej w danej ofercie Punkty za wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie sukcesywnej lub w dostawie reklamacyjnej towaru za każdy dzień opóźnienia (z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy) wg wzoru z SWZ: =W*Kn/Kmax*100pkt W – waga kryterium (%) Kn – oferowany % kary umownej danej ofert Kmax – max % kary umownej możliwy do zaoferowania (3%)

Uzasadnienie, dlaczego nie określono wagi kryteriów udzielenia zamówienia :

5.1.12 Warunki udzielenia zamówienia

Informacje o terminach odwołania : 1. Odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany. 2. Odwołanie wnosi

5.1.15 Techniki

Umowa ramowa :

Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów :

Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16 Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ mediacyjny : Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej -

Organ odwoławczy : Krajowa Izba Odwoławcza -

Informacje o terminach odwołania : 1. Odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany. 2. Odwołanie wnosi

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia : 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu -

Organizacja zapewniająca dostęp offline do dokumentów zamówienia : 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu -

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych : Krajowa Izba Odwoławcza -

5.1 Techniczny ID partii : LOT-0007

Tytuł : Pakiet nr 7

Opis : Pakiet nr 7. Spirale embolizacyjne, mikrosfery embolizacyjne, stent, cewniki, prowadniki, koszulki CPV 33140000-3

Wewnętrzny identyfikator : Pakiet 7

5.1.1 Przeznaczenie

Charakter zamówienia : Dostawy

Główna klasyfikacja ( cpv ): 33140000 Materiały medyczne

Opcje :

Opis opcji : 1. Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia. Niezrealizowana część umowy nie będzie większa niż 70% ceny brutto pakietu. Zamówienie gwarantowane wynosi 30% ceny brutto pakietu. Jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa opcji Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu zakup dodatkowych ilości towaru na takich samych zasadach jak dostawy objęte zamówieniem gwarantowanym. 2. Zamawiający zastrzega, że część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Zamawiający może nie skorzystać z opcji w przypadku braku rzeczywistych potrzeb przedmiotu umowy, bądź braku środków finansowych na ten cel. 3. Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga aneksowania przedmiotowej umowy. Pisemna forma powiadomienia Wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji przez Zamawiającego, jest wiążąca dla Wykonawcy w zakresie realizacji wszystkich warunków określonych w niniejszej umowie dla zakupu realizowanego w ramach opcji. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji postanowienia niniejszej umowy obowiązują odpowiednio.

5.1.2 Miejsce realizacji

Adres pocztowy : ul. R.Weigla 5

Miejscowość : Wrocław

Kod pocztowy : 50-981

Podpodział krajowy (NUTS) : Miasto Wrocław ( PL514 )

Kraj : Polska

Informacje dodatkowe :

5.1.3 Szacowany okres obowiązywania

Okres obowiązywania : 24 Miesiąc

5.1.6 Informacje ogólne

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) : tak

5.1.10 Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium :

Rodzaj : Cena

Nazwa : Cena brutto

Opis : Cena brutto, waga kryterium 60%, sposób oceny minimalizacja

Kryterium :

Rodzaj : Jakość

Nazwa : Termin dostawy sukcesywnej towaru

Opis : Termin dostawy sukcesywnej towaru, waga kryterium 20%, sposób oceny minimalizacja

Kryterium :

Rodzaj : Jakość

Nazwa : Termin dostawy/wymiany reklamacyjnej towaru

Opis : Termin dostawy/wymiany reklamacyjnej towaru, waga kryterium 15%, sposób oceny minimalizacja

Kryterium :

Rodzaj : Jakość

Nazwa : Wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie sukcesywnej lub w dostawie reklamacyjnej towaru za każdy dzień opóźnienia

Opis : Wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie sukcesywnej lub w dostawie reklamacyjnej towaru za każdy dzień opóźnienia, waga kryterium 5%, sposób oceny maksymalizacja

Opis stosowanej metody, jeżeli nie można przypisać wagi kryteriom : Punkty za oferowaną cenę (cena brutto pakietu) wyliczamy wg wzoru z SWZ a= W*Cmin/Cn*100pkt W – waga (%) Cmin – cena min. w zbiorze ofert Cn – cena danej oferty Punkty za termin dostawy sukcesywnej towaru / dostawy wymiany reklamacyjnej towaru wyliczamy wg wzoru (punkty będą naliczane dla każdego z kryteriów osobno) wg wzoru z SWZ = W*Tmin/Tn*100pkt W - waga % Tmin - min. termin dostawy sukcesywnej / dostawy reklamacyjnej możliwy do zaoferowania Tn - termin dostawy sukcesywnej / wymiany reklamacyjnej w danej ofercie Punkty za wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie sukcesywnej lub w dostawie reklamacyjnej towaru za każdy dzień opóźnienia (z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy) wg wzoru z SWZ: =W*Kn/Kmax*100pkt W – waga kryterium (%) Kn – oferowany % kary umownej danej ofert Kmax – max % kary umownej możliwy do zaoferowania (3%)

Uzasadnienie, dlaczego nie określono wagi kryteriów udzielenia zamówienia :

5.1.12 Warunki udzielenia zamówienia

Informacje o terminach odwołania : 1. Odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany. 2. Odwołanie wnosi

5.1.15 Techniki

Umowa ramowa :

Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów :

Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16 Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ mediacyjny : Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej -

Organ odwoławczy : Krajowa Izba Odwoławcza -

Informacje o terminach odwołania : 1. Odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany. 2. Odwołanie wnosi

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia : 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu -

Organizacja zapewniająca dostęp offline do dokumentów zamówienia : 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu -

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych : Krajowa Izba Odwoławcza -

Organizacja, której budżet jest wykorzystywany do sfinansowania umowy : 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu

Organizacja realizująca płatność : 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu

5.1 Techniczny ID partii : LOT-0008

Tytuł : Pakiet nr 8

Opis : Pakiet nr 8. Stentgrafty obwodowe i aortalne CPV 33140000-3

Wewnętrzny identyfikator : Pakiet 8

5.1.1 Przeznaczenie

Charakter zamówienia : Dostawy

Główna klasyfikacja ( cpv ): 33140000 Materiały medyczne

Opcje :

Opis opcji : 1. Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia. Niezrealizowana część umowy nie będzie większa niż 70% ceny brutto pakietu. Zamówienie gwarantowane wynosi 30% ceny brutto pakietu. Jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa opcji Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu zakup dodatkowych ilości towaru na takich samych zasadach jak dostawy objęte zamówieniem gwarantowanym. 2. Zamawiający zastrzega, że część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Zamawiający może nie skorzystać z opcji w przypadku braku rzeczywistych potrzeb przedmiotu umowy, bądź braku środków finansowych na ten cel. 3. Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga aneksowania przedmiotowej umowy. Pisemna forma powiadomienia Wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji przez Zamawiającego, jest wiążąca dla Wykonawcy w zakresie realizacji wszystkich warunków określonych w niniejszej umowie dla zakupu realizowanego w ramach opcji. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji postanowienia niniejszej umowy obowiązują odpowiednio.

5.1.2 Miejsce realizacji

Adres pocztowy : ul. R.Weigla 5

Miejscowość : Wrocław

Kod pocztowy : 50-981

Podpodział krajowy (NUTS) : Miasto Wrocław ( PL514 )

Kraj : Polska

Informacje dodatkowe :

5.1.3 Szacowany okres obowiązywania

Okres obowiązywania : 24 Miesiąc

5.1.6 Informacje ogólne

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) : tak

5.1.10 Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium :

Rodzaj : Cena

Nazwa : Cena brutto

Opis : Cena brutto, waga kryterium 60%, sposób oceny minimalizacja

Kryterium :

Rodzaj : Jakość

Nazwa : Termin dostawy sukcesywnej towaru

Opis : Termin dostawy sukcesywnej towaru, waga kryterium 20%, sposób oceny minimalizacja

Kryterium :

Rodzaj : Jakość

Nazwa : Termin dostawy/wymiany reklamacyjnej towaru

Opis : Termin dostawy/wymiany reklamacyjnej towaru, waga kryterium 15%, sposób oceny minimalizacja

Kryterium :

Rodzaj : Jakość

Nazwa : Wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie sukcesywnej lub w dostawie reklamacyjnej towaru za każdy dzień opóźnienia

Opis : Wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie sukcesywnej lub w dostawie reklamacyjnej towaru za każdy dzień opóźnienia, waga kryterium 5%, sposób oceny maksymalizacja

Opis stosowanej metody, jeżeli nie można przypisać wagi kryteriom : Punkty za oferowaną cenę (cena brutto pakietu) wyliczamy wg wzoru z SWZ a= W*Cmin/Cn*100pkt W – waga (%) Cmin – cena min. w zbiorze ofert Cn – cena danej oferty Punkty za termin dostawy sukcesywnej towaru / dostawy wymiany reklamacyjnej towaru wyliczamy wg wzoru (punkty będą naliczane dla każdego z kryteriów osobno) wg wzoru z SWZ = W*Tmin/Tn*100pkt W - waga % Tmin - min. termin dostawy sukcesywnej / dostawy reklamacyjnej możliwy do zaoferowania Tn - termin dostawy sukcesywnej / wymiany reklamacyjnej w danej ofercie Punkty za wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie sukcesywnej lub w dostawie reklamacyjnej towaru za każdy dzień opóźnienia (z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy) wg wzoru z SWZ: =W*Kn/Kmax*100pkt W – waga kryterium (%) Kn – oferowany % kary umownej danej ofert Kmax – max % kary umownej możliwy do zaoferowania (3%)

Uzasadnienie, dlaczego nie określono wagi kryteriów udzielenia zamówienia :

5.1.12 Warunki udzielenia zamówienia

Informacje o terminach odwołania : 1. Odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany. 2. Odwołanie wnosi

5.1.15 Techniki

Umowa ramowa :

Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów :

Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16 Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ mediacyjny : Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej -

Organ odwoławczy : Krajowa Izba Odwoławcza -

Informacje o terminach odwołania : 1. Odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany. 2. Odwołanie wnosi

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia : 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu -

Organizacja zapewniająca dostęp offline do dokumentów zamówienia : 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu -

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych : Krajowa Izba Odwoławcza -

Organizacja, której budżet jest wykorzystywany do sfinansowania umowy : 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu

Organizacja realizująca płatność : 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu

5.1 Techniczny ID partii : LOT-0009

Tytuł : Pakiet nr 9

Opis : Pakiet nr 9. Stentgrafty brzuszne CPV 33140000-3

Wewnętrzny identyfikator : Pakiet 9

5.1.1 Przeznaczenie

Charakter zamówienia : Dostawy

Główna klasyfikacja ( cpv ): 33140000 Materiały medyczne

Opcje :

Opis opcji : 1. Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia. Niezrealizowana część umowy nie będzie większa niż 70% ceny brutto pakietu. Zamówienie gwarantowane wynosi 30% ceny brutto pakietu. Jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa opcji Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu zakup dodatkowych ilości towaru na takich samych zasadach jak dostawy objęte zamówieniem gwarantowanym. 2. Zamawiający zastrzega, że część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Zamawiający może nie skorzystać z opcji w przypadku braku rzeczywistych potrzeb przedmiotu umowy, bądź braku środków finansowych na ten cel. 3. Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga aneksowania przedmiotowej umowy. Pisemna forma powiadomienia Wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji przez Zamawiającego, jest wiążąca dla Wykonawcy w zakresie realizacji wszystkich warunków określonych w niniejszej umowie dla zakupu realizowanego w ramach opcji. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji postanowienia niniejszej umowy obowiązują odpowiednio.

5.1.2 Miejsce realizacji

Adres pocztowy : ul. R.Weigla 5

Miejscowość : Wrocław

Kod pocztowy : 50-981

Podpodział krajowy (NUTS) : Miasto Wrocław ( PL514 )

Kraj : Polska

Informacje dodatkowe :

5.1.3 Szacowany okres obowiązywania

Okres obowiązywania : 24 Miesiąc

5.1.6 Informacje ogólne

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) : tak

5.1.10 Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium :

Rodzaj : Cena

Nazwa : Cena brutto

Opis : Cena brutto, waga kryterium 60%, sposób oceny minimalizacja

Kryterium :

Rodzaj : Jakość

Nazwa : Termin dostawy sukcesywnej towaru

Opis : Termin dostawy sukcesywnej towaru, waga kryterium 20%, sposób oceny minimalizacja

Kryterium :

Rodzaj : Jakość

Nazwa : Termin dostawy/wymiany reklamacyjnej towaru

Opis : Termin dostawy/wymiany reklamacyjnej towaru, waga kryterium 15%, sposób oceny minimalizacja

Kryterium :

Rodzaj : Jakość

Nazwa : Wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie sukcesywnej lub w dostawie reklamacyjnej towaru za każdy dzień opóźnienia

Opis : Wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie sukcesywnej lub w dostawie reklamacyjnej towaru za każdy dzień opóźnienia, waga kryterium 5%, sposób oceny maksymalizacja

Opis stosowanej metody, jeżeli nie można przypisać wagi kryteriom : Punkty za oferowaną cenę (cena brutto pakietu) wyliczamy wg wzoru z SWZ a= W*Cmin/Cn*100pkt W – waga (%) Cmin – cena min. w zbiorze ofert Cn – cena danej oferty Punkty za termin dostawy sukcesywnej towaru / dostawy wymiany reklamacyjnej towaru wyliczamy wg wzoru (punkty będą naliczane dla każdego z kryteriów osobno) wg wzoru z SWZ = W*Tmin/Tn*100pkt W - waga % Tmin - min. termin dostawy sukcesywnej / dostawy reklamacyjnej możliwy do zaoferowania Tn - termin dostawy sukcesywnej / wymiany reklamacyjnej w danej ofercie Punkty za wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie sukcesywnej lub w dostawie reklamacyjnej towaru za każdy dzień opóźnienia (z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy) wg wzoru z SWZ: =W*Kn/Kmax*100pkt W – waga kryterium (%) Kn – oferowany % kary umownej danej ofert Kmax – max % kary umownej możliwy do zaoferowania (3%)

Uzasadnienie, dlaczego nie określono wagi kryteriów udzielenia zamówienia :

5.1.12 Warunki udzielenia zamówienia

Informacje o terminach odwołania : 1. Odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany. 2. Odwołanie wnosi

5.1.15 Techniki

Umowa ramowa :

Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów :

Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16 Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ mediacyjny : Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej -

Organ odwoławczy : Krajowa Izba Odwoławcza -

Informacje o terminach odwołania : 1. Odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany. 2. Odwołanie wnosi

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia : 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu -

Organizacja zapewniająca dostęp offline do dokumentów zamówienia : 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu -

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych : Krajowa Izba Odwoławcza -

Organizacja, której budżet jest wykorzystywany do sfinansowania umowy : 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu

Organizacja realizująca płatność : 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu

5.1 Techniczny ID partii : LOT-0010

Tytuł : Pakiet nr 10

Opis : Pakiet nr 10. Stentgrafty piersiowe CPV 33140000-3

Wewnętrzny identyfikator : Pakiet 10

5.1.1 Przeznaczenie

Charakter zamówienia : Dostawy

Główna klasyfikacja ( cpv ): 33140000 Materiały medyczne

Opcje :

Opis opcji : 1. Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia. Niezrealizowana część umowy nie będzie większa niż 70% ceny brutto pakietu. Zamówienie gwarantowane wynosi 30% ceny brutto pakietu. Jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa opcji Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu zakup dodatkowych ilości towaru na takich samych zasadach jak dostawy objęte zamówieniem gwarantowanym. 2. Zamawiający zastrzega, że część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Zamawiający może nie skorzystać z opcji w przypadku braku rzeczywistych potrzeb przedmiotu umowy, bądź braku środków finansowych na ten cel. 3. Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga aneksowania przedmiotowej umowy. Pisemna forma powiadomienia Wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji przez Zamawiającego, jest wiążąca dla Wykonawcy w zakresie realizacji wszystkich warunków określonych w niniejszej umowie dla zakupu realizowanego w ramach opcji. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji postanowienia niniejszej umowy obowiązują odpowiednio.

5.1.2 Miejsce realizacji

Adres pocztowy : ul. R.Weigla 5

Miejscowość : Wrocław

Kod pocztowy : 50-981

Podpodział krajowy (NUTS) : Miasto Wrocław ( PL514 )

Kraj : Polska

Informacje dodatkowe :

5.1.3 Szacowany okres obowiązywania

Okres obowiązywania : 24 Miesiąc

5.1.6 Informacje ogólne

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) : tak

5.1.10 Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium :

Rodzaj : Cena

Nazwa : Cena brutto

Opis : Cena brutto, waga kryterium 60%, sposób oceny minimalizacja

Kryterium :

Rodzaj : Jakość

Nazwa : Termin dostawy sukcesywnej towaru

Opis : Termin dostawy sukcesywnej towaru, waga kryterium 20%, sposób oceny minimalizacja

Kryterium :

Rodzaj : Jakość

Nazwa : Termin dostawy/wymiany reklamacyjnej towaru

Opis : Termin dostawy/wymiany reklamacyjnej towaru, waga kryterium 15%, sposób oceny minimalizacja

Kryterium :

Rodzaj : Jakość

Nazwa : Wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie sukcesywnej lub w dostawie reklamacyjnej towaru za każdy dzień opóźnienia

Opis : Wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie sukcesywnej lub w dostawie reklamacyjnej towaru za każdy dzień opóźnienia, waga kryterium 5%, sposób oceny maksymalizacja

Opis stosowanej metody, jeżeli nie można przypisać wagi kryteriom : Punkty za oferowaną cenę (cena brutto pakietu) wyliczamy wg wzoru z SWZ a= W*Cmin/Cn*100pkt W – waga (%) Cmin – cena min. w zbiorze ofert Cn – cena danej oferty Punkty za termin dostawy sukcesywnej towaru / dostawy wymiany reklamacyjnej towaru wyliczamy wg wzoru (punkty będą naliczane dla każdego z kryteriów osobno) wg wzoru z SWZ = W*Tmin/Tn*100pkt W - waga % Tmin - min. termin dostawy sukcesywnej / dostawy reklamacyjnej możliwy do zaoferowania Tn - termin dostawy sukcesywnej / wymiany reklamacyjnej w danej ofercie Punkty za wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie sukcesywnej lub w dostawie reklamacyjnej towaru za każdy dzień opóźnienia (z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy) wg wzoru z SWZ: =W*Kn/Kmax*100pkt W – waga kryterium (%) Kn – oferowany % kary umownej danej ofert Kmax – max % kary umownej możliwy do zaoferowania (3%)

Uzasadnienie, dlaczego nie określono wagi kryteriów udzielenia zamówienia :

5.1.12 Warunki udzielenia zamówienia

Informacje o terminach odwołania : 1. Odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany. 2. Odwołanie wnosi

5.1.15 Techniki

Umowa ramowa :

Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów :

Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16 Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ mediacyjny : Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej -

Organ odwoławczy : Krajowa Izba Odwoławcza -

Informacje o terminach odwołania : 1. Odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany. 2. Odwołanie wnosi

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia : 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu -

Organizacja zapewniająca dostęp offline do dokumentów zamówienia : 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu -

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych : Krajowa Izba Odwoławcza -

Organizacja, której budżet jest wykorzystywany do sfinansowania umowy : 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu

Organizacja realizująca płatność : 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu

5.1 Techniczny ID partii : LOT-0011

Tytuł : Pakiet nr 11

Opis : Pakiet nr 11. Stentgrafty obwodowe, na balonie CPV 33140000-3

Wewnętrzny identyfikator : Pakiet 11

5.1.1 Przeznaczenie

Charakter zamówienia : Dostawy

Główna klasyfikacja ( cpv ): 33140000 Materiały medyczne

Opcje :

Opis opcji : 1. Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia. Niezrealizowana część umowy nie będzie większa niż 70% ceny brutto pakietu. Zamówienie gwarantowane wynosi 30% ceny brutto pakietu. Jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa opcji Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu zakup dodatkowych ilości towaru na takich samych zasadach jak dostawy objęte zamówieniem gwarantowanym. 2. Zamawiający zastrzega, że część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Zamawiający może nie skorzystać z opcji w przypadku braku rzeczywistych potrzeb przedmiotu umowy, bądź braku środków finansowych na ten cel. 3. Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga aneksowania przedmiotowej umowy. Pisemna forma powiadomienia Wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji przez Zamawiającego, jest wiążąca dla Wykonawcy w zakresie realizacji wszystkich warunków określonych w niniejszej umowie dla zakupu realizowanego w ramach opcji. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji postanowienia niniejszej umowy obowiązują odpowiednio.

5.1.2 Miejsce realizacji

Adres pocztowy : ul. R.Weigla 5

Miejscowość : Wrocław

Kod pocztowy : 50-981

Podpodział krajowy (NUTS) : Miasto Wrocław ( PL514 )

Kraj : Polska

Informacje dodatkowe :

5.1.3 Szacowany okres obowiązywania

Okres obowiązywania : 24 Miesiąc

5.1.6 Informacje ogólne

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) : tak

5.1.10 Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium :

Rodzaj : Cena

Nazwa : Cena brutto

Opis : Cena brutto, waga kryterium 60%, sposób oceny minimalizacja

Kryterium :

Rodzaj : Jakość

Nazwa : Termin dostawy sukcesywnej towaru

Opis : Termin dostawy sukcesywnej towaru, waga kryterium 20%, sposób oceny minimalizacja

Kryterium :

Rodzaj : Jakość

Nazwa : Termin dostawy/wymiany reklamacyjnej towaru

Opis : Termin dostawy/wymiany reklamacyjnej towaru, waga kryterium 15%, sposób oceny minimalizacja

Kryterium :

Rodzaj : Jakość

Nazwa : Wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie sukcesywnej lub w dostawie reklamacyjnej towaru za każdy dzień opóźnienia

Opis : Wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie sukcesywnej lub w dostawie reklamacyjnej towaru za każdy dzień opóźnienia, waga kryterium 5%, sposób oceny maksymalizacja

Opis stosowanej metody, jeżeli nie można przypisać wagi kryteriom : Punkty za oferowaną cenę (cena brutto pakietu) wyliczamy wg wzoru z SWZ a= W*Cmin/Cn*100pkt W – waga (%) Cmin – cena min. w zbiorze ofert Cn – cena danej oferty Punkty za termin dostawy sukcesywnej towaru / dostawy wymiany reklamacyjnej towaru wyliczamy wg wzoru (punkty będą naliczane dla każdego z kryteriów osobno) wg wzoru z SWZ = W*Tmin/Tn*100pkt W - waga % Tmin - min. termin dostawy sukcesywnej / dostawy reklamacyjnej możliwy do zaoferowania Tn - termin dostawy sukcesywnej / wymiany reklamacyjnej w danej ofercie Punkty za wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie sukcesywnej lub w dostawie reklamacyjnej towaru za każdy dzień opóźnienia (z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy) wg wzoru z SWZ: =W*Kn/Kmax*100pkt W – waga kryterium (%) Kn – oferowany % kary umownej danej ofert Kmax – max % kary umownej możliwy do zaoferowania (3%)

Uzasadnienie, dlaczego nie określono wagi kryteriów udzielenia zamówienia :

5.1.12 Warunki udzielenia zamówienia

Informacje o terminach odwołania : 1. Odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany. 2. Odwołanie wnosi

5.1.15 Techniki

Umowa ramowa :

Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów :

Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16 Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ mediacyjny : Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej -

Organ odwoławczy : Krajowa Izba Odwoławcza -

Informacje o terminach odwołania : 1. Odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany. 2. Odwołanie wnosi

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia : 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu -

Organizacja zapewniająca dostęp offline do dokumentów zamówienia : 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu -

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych : Krajowa Izba Odwoławcza -

Organizacja, której budżet jest wykorzystywany do sfinansowania umowy : 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu

Organizacja realizująca płatność : 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu

5.1 Techniczny ID partii : LOT-0012

Tytuł : Pakiet nr 12

Opis : Pakiet nr 12. Koszulki, protezy naczyniowe CPV 33140000-3

Wewnętrzny identyfikator : Pakiet 12

5.1.1 Przeznaczenie

Charakter zamówienia : Dostawy

Główna klasyfikacja ( cpv ): 33140000 Materiały medyczne

Opcje :

Opis opcji : 1. Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia. Niezrealizowana część umowy nie będzie większa niż 70% ceny brutto pakietu. Zamówienie gwarantowane wynosi 30% ceny brutto pakietu. Jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa opcji Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu zakup dodatkowych ilości towaru na takich samych zasadach jak dostawy objęte zamówieniem gwarantowanym. 2. Zamawiający zastrzega, że część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Zamawiający może nie skorzystać z opcji w przypadku braku rzeczywistych potrzeb przedmiotu umowy, bądź braku środków finansowych na ten cel. 3. Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga aneksowania przedmiotowej umowy. Pisemna forma powiadomienia Wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji przez Zamawiającego, jest wiążąca dla Wykonawcy w zakresie realizacji wszystkich warunków określonych w niniejszej umowie dla zakupu realizowanego w ramach opcji. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji postanowienia niniejszej umowy obowiązują odpowiednio.

5.1.2 Miejsce realizacji

Adres pocztowy : ul. R.Weigla 5

Miejscowość : Wrocław

Kod pocztowy : 50-981

Podpodział krajowy (NUTS) : Miasto Wrocław ( PL514 )

Kraj : Polska

Informacje dodatkowe :

5.1.3 Szacowany okres obowiązywania

Okres obowiązywania : 24 Miesiąc

5.1.6 Informacje ogólne

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) : tak

5.1.10 Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium :

Rodzaj : Cena

Nazwa : Cena brutto

Opis : Cena brutto, waga kryterium 60%, sposób oceny minimalizacja

Kryterium :

Rodzaj : Jakość

Nazwa : Termin dostawy sukcesywnej towaru

Opis : Termin dostawy sukcesywnej towaru, waga kryterium 20%, sposób oceny minimalizacja

Kryterium :

Rodzaj : Jakość

Nazwa : Termin dostawy/wymiany reklamacyjnej towaru

Opis : Termin dostawy/wymiany reklamacyjnej towaru, waga kryterium 15%, sposób oceny minimalizacja

Kryterium :

Rodzaj : Jakość

Nazwa : Wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie sukcesywnej lub w dostawie reklamacyjnej towaru za każdy dzień opóźnienia

Opis : Wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie sukcesywnej lub w dostawie reklamacyjnej towaru za każdy dzień opóźnienia, waga kryterium 5%, sposób oceny maksymalizacja

Opis stosowanej metody, jeżeli nie można przypisać wagi kryteriom : Punkty za oferowaną cenę (cena brutto pakietu) wyliczamy wg wzoru z SWZ a= W*Cmin/Cn*100pkt W – waga (%) Cmin – cena min. w zbiorze ofert Cn – cena danej oferty Punkty za termin dostawy sukcesywnej towaru / dostawy wymiany reklamacyjnej towaru wyliczamy wg wzoru (punkty będą naliczane dla każdego z kryteriów osobno) wg wzoru z SWZ = W*Tmin/Tn*100pkt W - waga % Tmin - min. termin dostawy sukcesywnej / dostawy reklamacyjnej możliwy do zaoferowania Tn - termin dostawy sukcesywnej / wymiany reklamacyjnej w danej ofercie Punkty za wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie sukcesywnej lub w dostawie reklamacyjnej towaru za każdy dzień opóźnienia (z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy) wg wzoru z SWZ: =W*Kn/Kmax*100pkt W – waga kryterium (%) Kn – oferowany % kary umownej danej ofert Kmax – max % kary umownej możliwy do zaoferowania (3%)

Uzasadnienie, dlaczego nie określono wagi kryteriów udzielenia zamówienia :

5.1.12 Warunki udzielenia zamówienia

Informacje o terminach odwołania : 1. Odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany. 2. Odwołanie wnosi

5.1.15 Techniki

Umowa ramowa :

Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów :

Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16 Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ mediacyjny : Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej -

Organ odwoławczy : Krajowa Izba Odwoławcza -

Informacje o terminach odwołania : 1. Odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany. 2. Odwołanie wnosi

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia : 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu -

Organizacja zapewniająca dostęp offline do dokumentów zamówienia : 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu -

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych : Krajowa Izba Odwoławcza -

Organizacja, której budżet jest wykorzystywany do sfinansowania umowy : 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu

Organizacja realizująca płatność : 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu

5.1 Techniczny ID partii : LOT-0013

Tytuł : Pakiet nr 13

Opis : Pakiet nr 13. Stent samorozprężalny pokryty lekiem CPV 33140000-3

Wewnętrzny identyfikator : Pakiet 13

5.1.1 Przeznaczenie

Charakter zamówienia : Dostawy

Główna klasyfikacja ( cpv ): 33140000 Materiały medyczne

Opcje :

Opis opcji : 1. Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia. Niezrealizowana część umowy nie będzie większa niż 70% ceny brutto pakietu. Zamówienie gwarantowane wynosi 30% ceny brutto pakietu. Jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa opcji Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu zakup dodatkowych ilości towaru na takich samych zasadach jak dostawy objęte zamówieniem gwarantowanym. 2. Zamawiający zastrzega, że część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Zamawiający może nie skorzystać z opcji w przypadku braku rzeczywistych potrzeb przedmiotu umowy, bądź braku środków finansowych na ten cel. 3. Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga aneksowania przedmiotowej umowy. Pisemna forma powiadomienia Wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji przez Zamawiającego, jest wiążąca dla Wykonawcy w zakresie realizacji wszystkich warunków określonych w niniejszej umowie dla zakupu realizowanego w ramach opcji. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji postanowienia niniejszej umowy obowiązują odpowiednio.

5.1.2 Miejsce realizacji

Adres pocztowy : ul. R.Weigla 5

Miejscowość : Wrocław

Kod pocztowy : 50-981

Podpodział krajowy (NUTS) : Miasto Wrocław ( PL514 )

Kraj : Polska

Informacje dodatkowe :

5.1.3 Szacowany okres obowiązywania

Okres obowiązywania : 24 Miesiąc

5.1.6 Informacje ogólne

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) : tak

5.1.10 Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium :

Rodzaj : Cena

Nazwa : Cena brutto

Opis : Cena brutto, waga kryterium 60%, sposób oceny minimalizacja

Kryterium :

Rodzaj : Jakość

Nazwa : Termin dostawy sukcesywnej towaru

Opis : Termin dostawy sukcesywnej towaru, waga kryterium 20%, sposób oceny minimalizacja

Kryterium :

Rodzaj : Jakość

Nazwa : Termin dostawy/wymiany reklamacyjnej towaru

Opis : Termin dostawy/wymiany reklamacyjnej towaru, waga kryterium 15%, sposób oceny minimalizacja

Kryterium :

Rodzaj : Jakość

Nazwa : Wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie sukcesywnej lub w dostawie reklamacyjnej towaru za każdy dzień opóźnienia

Opis : Wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie sukcesywnej lub w dostawie reklamacyjnej towaru za każdy dzień opóźnienia, waga kryterium 5%, sposób oceny maksymalizacja

Opis stosowanej metody, jeżeli nie można przypisać wagi kryteriom : Punkty za oferowaną cenę (cena brutto pakietu) wyliczamy wg wzoru z SWZ a= W*Cmin/Cn*100pkt W – waga (%) Cmin – cena min. w zbiorze ofert Cn – cena danej oferty Punkty za termin dostawy sukcesywnej towaru / dostawy wymiany reklamacyjnej towaru wyliczamy wg wzoru (punkty będą naliczane dla każdego z kryteriów osobno) wg wzoru z SWZ = W*Tmin/Tn*100pkt W - waga % Tmin - min. termin dostawy sukcesywnej / dostawy reklamacyjnej możliwy do zaoferowania Tn - termin dostawy sukcesywnej / wymiany reklamacyjnej w danej ofercie Punkty za wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie sukcesywnej lub w dostawie reklamacyjnej towaru za każdy dzień opóźnienia (z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy) wg wzoru z SWZ: =W*Kn/Kmax*100pkt W – waga kryterium (%) Kn – oferowany % kary umownej danej ofert Kmax – max % kary umownej możliwy do zaoferowania (3%)

Uzasadnienie, dlaczego nie określono wagi kryteriów udzielenia zamówienia :

5.1.12 Warunki udzielenia zamówienia

Informacje o terminach odwołania : 1. Odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany. 2. Odwołanie wnosi

5.1.15 Techniki

Umowa ramowa :

Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów :

Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16 Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ mediacyjny : Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej -

Organ odwoławczy : Krajowa Izba Odwoławcza -

Informacje o terminach odwołania : 1. Odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany. 2. Odwołanie wnosi

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia : 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu -

Organizacja zapewniająca dostęp offline do dokumentów zamówienia : 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu -

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych : Krajowa Izba Odwoławcza -

Organizacja, której budżet jest wykorzystywany do sfinansowania umowy : 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu

Organizacja realizująca płatność : 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu

5.1 Techniczny ID partii : LOT-0014

Tytuł : Pakiet nr 14

Opis : Pakiet nr 14.Stentgrafty, cewniki, stenty CPV 33140000-3

Wewnętrzny identyfikator : Pakiet 14

5.1.1 Przeznaczenie

Charakter zamówienia : Dostawy

Główna klasyfikacja ( cpv ): 33140000 Materiały medyczne

Opcje :

Opis opcji : 1. Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia. Niezrealizowana część umowy nie będzie większa niż 70% ceny brutto pakietu. Zamówienie gwarantowane wynosi 30% ceny brutto pakietu. Jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa opcji Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu zakup dodatkowych ilości towaru na takich samych zasadach jak dostawy objęte zamówieniem gwarantowanym. 2. Zamawiający zastrzega, że część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Zamawiający może nie skorzystać z opcji w przypadku braku rzeczywistych potrzeb przedmiotu umowy, bądź braku środków finansowych na ten cel. 3. Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga aneksowania przedmiotowej umowy. Pisemna forma powiadomienia Wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji przez Zamawiającego, jest wiążąca dla Wykonawcy w zakresie realizacji wszystkich warunków określonych w niniejszej umowie dla zakupu realizowanego w ramach opcji. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji postanowienia niniejszej umowy obowiązują odpowiednio.

5.1.2 Miejsce realizacji

Adres pocztowy : ul. R.Weigla 5

Miejscowość : Wrocław

Kod pocztowy : 50-981

Podpodział krajowy (NUTS) : Miasto Wrocław ( PL514 )

Kraj : Polska

Informacje dodatkowe :

5.1.3 Szacowany okres obowiązywania

Okres obowiązywania : 24 Miesiąc

5.1.6 Informacje ogólne

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) : tak

5.1.10 Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium :

Rodzaj : Cena

Nazwa : Cena brutto

Opis : Cena brutto, waga kryterium 60%, sposób oceny minimalizacja

Kryterium :

Rodzaj : Jakość

Nazwa : Termin dostawy sukcesywnej towaru

Opis : Termin dostawy sukcesywnej towaru, waga kryterium 20%, sposób oceny minimalizacja

Kryterium :

Rodzaj : Jakość

Nazwa : Termin dostawy/wymiany reklamacyjnej towaru

Opis : Termin dostawy/wymiany reklamacyjnej towaru, waga kryterium 15%, sposób oceny minimalizacja

Kryterium :

Rodzaj : Jakość

Nazwa : Wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie sukcesywnej lub w dostawie reklamacyjnej towaru za każdy dzień opóźnienia

Opis : Wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie sukcesywnej lub w dostawie reklamacyjnej towaru za każdy dzień opóźnienia, waga kryterium 5%, sposób oceny maksymalizacja

Opis stosowanej metody, jeżeli nie można przypisać wagi kryteriom : Punkty za oferowaną cenę (cena brutto pakietu) wyliczamy wg wzoru z SWZ a= W*Cmin/Cn*100pkt W – waga (%) Cmin – cena min. w zbiorze ofert Cn – cena danej oferty Punkty za termin dostawy sukcesywnej towaru / dostawy wymiany reklamacyjnej towaru wyliczamy wg wzoru (punkty będą naliczane dla każdego z kryteriów osobno) wg wzoru z SWZ = W*Tmin/Tn*100pkt W - waga % Tmin - min. termin dostawy sukcesywnej / dostawy reklamacyjnej możliwy do zaoferowania Tn - termin dostawy sukcesywnej / wymiany reklamacyjnej w danej ofercie Punkty za wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie sukcesywnej lub w dostawie reklamacyjnej towaru za każdy dzień opóźnienia (z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy) wg wzoru z SWZ: =W*Kn/Kmax*100pkt W – waga kryterium (%) Kn – oferowany % kary umownej danej ofert Kmax – max % kary umownej możliwy do zaoferowania (3%)

Uzasadnienie, dlaczego nie określono wagi kryteriów udzielenia zamówienia :

5.1.12 Warunki udzielenia zamówienia

Informacje o terminach odwołania : 1. Odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany. 2. Odwołanie wnosi

5.1.15 Techniki

Umowa ramowa :

Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów :

Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16 Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ mediacyjny : Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej -

Organ odwoławczy : Krajowa Izba Odwoławcza -

Informacje o terminach odwołania : 1. Odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany. 2. Odwołanie wnosi

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia : 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu -

Organizacja zapewniająca dostęp offline do dokumentów zamówienia : 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu -

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych : Krajowa Izba Odwoławcza -

Organizacja, której budżet jest wykorzystywany do sfinansowania umowy : 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu

Organizacja realizująca płatność : 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu

5.1 Techniczny ID partii : LOT-0015

Tytuł : Pakiet nr 15

Opis : Pakiet nr 15. Cewnik do punkcji obwodowych CPV 33141000-0

Wewnętrzny identyfikator : Pakiet 15

5.1.1 Przeznaczenie

Charakter zamówienia : Dostawy

Główna klasyfikacja ( cpv ): 33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

Opcje :

Opis opcji : 1. Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia. Niezrealizowana część umowy nie będzie większa niż 70% ceny brutto pakietu. Zamówienie gwarantowane wynosi 30% ceny brutto pakietu. Jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa opcji Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu zakup dodatkowych ilości towaru na takich samych zasadach jak dostawy objęte zamówieniem gwarantowanym. 2. Zamawiający zastrzega, że część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Zamawiający może nie skorzystać z opcji w przypadku braku rzeczywistych potrzeb przedmiotu umowy, bądź braku środków finansowych na ten cel. 3. Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga aneksowania przedmiotowej umowy. Pisemna forma powiadomienia Wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji przez Zamawiającego, jest wiążąca dla Wykonawcy w zakresie realizacji wszystkich warunków określonych w niniejszej umowie dla zakupu realizowanego w ramach opcji. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji postanowienia niniejszej umowy obowiązują odpowiednio.

5.1.2 Miejsce realizacji

Adres pocztowy : ul. R.Weigla 5

Miejscowość : Wrocław

Kod pocztowy : 50-981

Podpodział krajowy (NUTS) : Miasto Wrocław ( PL514 )

Kraj : Polska

Informacje dodatkowe :

5.1.3 Szacowany okres obowiązywania

Okres obowiązywania : 24 Miesiąc

5.1.6 Informacje ogólne

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) : tak

5.1.10 Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium :

Rodzaj : Cena

Nazwa : Cena brutto

Opis : Cena brutto, waga kryterium 60%, sposób oceny minimalizacja

Kryterium :

Rodzaj : Jakość

Nazwa : Termin dostawy sukcesywnej towaru

Opis : Termin dostawy sukcesywnej towaru, waga kryterium 20%, sposób oceny minimalizacja

Kryterium :

Rodzaj : Jakość

Nazwa : Termin dostawy/wymiany reklamacyjnej towaru

Opis : Termin dostawy/wymiany reklamacyjnej towaru, waga kryterium 15%, sposób oceny minimalizacja

Kryterium :

Rodzaj : Jakość

Nazwa : Wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie sukcesywnej lub w dostawie reklamacyjnej towaru za każdy dzień opóźnienia

Opis : Wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie sukcesywnej lub w dostawie reklamacyjnej towaru za każdy dzień opóźnienia, waga kryterium 5%, sposób oceny maksymalizacja

Opis stosowanej metody, jeżeli nie można przypisać wagi kryteriom : Punkty za oferowaną cenę (cena brutto pakietu) wyliczamy wg wzoru z SWZ a= W*Cmin/Cn*100pkt W – waga (%) Cmin – cena min. w zbiorze ofert Cn – cena danej oferty Punkty za termin dostawy sukcesywnej towaru / dostawy wymiany reklamacyjnej towaru wyliczamy wg wzoru (punkty będą naliczane dla każdego z kryteriów osobno) wg wzoru z SWZ = W*Tmin/Tn*100pkt W - waga % Tmin - min. termin dostawy sukcesywnej / dostawy reklamacyjnej możliwy do zaoferowania Tn - termin dostawy sukcesywnej / wymiany reklamacyjnej w danej ofercie Punkty za wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie sukcesywnej lub w dostawie reklamacyjnej towaru za każdy dzień opóźnienia (z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy) wg wzoru z SWZ: =W*Kn/Kmax*100pkt W – waga kryterium (%) Kn – oferowany % kary umownej danej ofert Kmax – max % kary umownej możliwy do zaoferowania (3%)

Uzasadnienie, dlaczego nie określono wagi kryteriów udzielenia zamówienia :

5.1.12 Warunki udzielenia zamówienia

Informacje o terminach odwołania : 1. Odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany. 2. Odwołanie wnosi

5.1.15 Techniki

Umowa ramowa :

Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów :

Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16 Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ mediacyjny : Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej -

Organ odwoławczy : Krajowa Izba Odwoławcza -

Informacje o terminach odwołania : 1. Odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany. 2. Odwołanie wnosi

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia : 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu -

Organizacja zapewniająca dostęp offline do dokumentów zamówienia : 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu -

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych : Krajowa Izba Odwoławcza -

5.1 Techniczny ID partii : LOT-0016

Tytuł : Pakiet nr 16

Opis : Pakiet nr 16. Kaniula do perfuzji CPV 33140000-3

Wewnętrzny identyfikator : Pakiet 16

5.1.1 Przeznaczenie

Charakter zamówienia : Dostawy

Główna klasyfikacja ( cpv ): 33140000 Materiały medyczne

Opcje :

Opis opcji : 1. Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia. Niezrealizowana część umowy nie będzie większa niż 70% ceny brutto pakietu. Zamówienie gwarantowane wynosi 30% ceny brutto pakietu. Jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa opcji Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu zakup dodatkowych ilości towaru na takich samych zasadach jak dostawy objęte zamówieniem gwarantowanym. 2. Zamawiający zastrzega, że część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Zamawiający może nie skorzystać z opcji w przypadku braku rzeczywistych potrzeb przedmiotu umowy, bądź braku środków finansowych na ten cel. 3. Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga aneksowania przedmiotowej umowy. Pisemna forma powiadomienia Wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji przez Zamawiającego, jest wiążąca dla Wykonawcy w zakresie realizacji wszystkich warunków określonych w niniejszej umowie dla zakupu realizowanego w ramach opcji. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji postanowienia niniejszej umowy obowiązują odpowiednio.

5.1.2 Miejsce realizacji

Adres pocztowy : ul. R.Weigla 5

Miejscowość : Wrocław

Kod pocztowy : 50-981

Podpodział krajowy (NUTS) : Miasto Wrocław ( PL514 )

Kraj : Polska

Informacje dodatkowe :

5.1.3 Szacowany okres obowiązywania

Okres obowiązywania : 24 Miesiąc

5.1.6 Informacje ogólne

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) : tak

5.1.10 Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium :

Rodzaj : Cena

Nazwa : Cena brutto

Opis : Cena brutto, waga kryterium 60%, sposób oceny minimalizacja

Kryterium :

Rodzaj : Jakość

Nazwa : Termin dostawy sukcesywnej towaru

Opis : Termin dostawy sukcesywnej towaru, waga kryterium 20%, sposób oceny minimalizacja

Kryterium :

Rodzaj : Jakość

Nazwa : Termin dostawy/wymiany reklamacyjnej towaru

Opis : Termin dostawy/wymiany reklamacyjnej towaru, waga kryterium 15%, sposób oceny minimalizacja

Kryterium :

Rodzaj : Jakość

Nazwa : Wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie sukcesywnej lub w dostawie reklamacyjnej towaru za każdy dzień opóźnienia

Opis : Wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie sukcesywnej lub w dostawie reklamacyjnej towaru za każdy dzień opóźnienia, waga kryterium 5%, sposób oceny maksymalizacja

Opis stosowanej metody, jeżeli nie można przypisać wagi kryteriom : Punkty za oferowaną cenę (cena brutto pakietu) wyliczamy wg wzoru z SWZ a= W*Cmin/Cn*100pkt W – waga (%) Cmin – cena min. w zbiorze ofert Cn – cena danej oferty Punkty za termin dostawy sukcesywnej towaru / dostawy wymiany reklamacyjnej towaru wyliczamy wg wzoru (punkty będą naliczane dla każdego z kryteriów osobno) wg wzoru z SWZ = W*Tmin/Tn*100pkt W - waga % Tmin - min. termin dostawy sukcesywnej / dostawy reklamacyjnej możliwy do zaoferowania Tn - termin dostawy sukcesywnej / wymiany reklamacyjnej w danej ofercie Punkty za wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie sukcesywnej lub w dostawie reklamacyjnej towaru za każdy dzień opóźnienia (z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy) wg wzoru z SWZ: =W*Kn/Kmax*100pkt W – waga kryterium (%) Kn – oferowany % kary umownej danej ofert Kmax – max % kary umownej możliwy do zaoferowania (3%)

Uzasadnienie, dlaczego nie określono wagi kryteriów udzielenia zamówienia :

5.1.12 Warunki udzielenia zamówienia

Informacje o terminach odwołania : 1. Odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany. 2. Odwołanie wnosi

5.1.15 Techniki

Umowa ramowa :

Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów :

Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16 Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ mediacyjny : Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej -

Organ odwoławczy : Krajowa Izba Odwoławcza -

Informacje o terminach odwołania : 1. Odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany. 2. Odwołanie wnosi

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia : 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu -

Organizacja zapewniająca dostęp offline do dokumentów zamówienia : 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu -

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych : Krajowa Izba Odwoławcza -

DOSTAWA SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO DLA KLINICZNEGO ODDZIAŁU CHIRURGII NACZYNIOWEJ: STENTGRAFTY, SPIRALE EMBOLIZACYJNE, MIKROSFERY EMBOLIZACYJNE, STENTU, CEWNIKI, PROWADNIKI, KOSZULKI

1. Nabywca

1.1 Nabywca

2. Procedura

2.1 Procedura

2.1.1 Przeznaczenie

2.1.2 Miejsce realizacji

2.1.4 Informacje ogólne

5. Część zamówienia

5.1 Techniczny ID partii : LOT-0001

5.1.1 Przeznaczenie

5.1.2 Miejsce realizacji

5.1.3 Szacowany okres obowiązywania

5.1.6 Informacje ogólne

5.1.10 Kryteria udzielenia zamówienia

5.1.12 Warunki udzielenia zamówienia

5.1.15 Techniki

5.1.16 Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

5.1 Techniczny ID partii : LOT-0002

5.1.1 Przeznaczenie

5.1.2 Miejsce realizacji

5.1.3 Szacowany okres obowiązywania

5.1.6 Informacje ogólne

5.1.10 Kryteria udzielenia zamówienia

5.1.12 Warunki udzielenia zamówienia

5.1.15 Techniki

5.1.16 Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

5.1 Techniczny ID partii : LOT-0003

5.1.1 Przeznaczenie

5.1.2 Miejsce realizacji

5.1.3 Szacowany okres obowiązywania

5.1.6 Informacje ogólne

5.1.10 Kryteria udzielenia zamówienia

5.1.12 Warunki udzielenia zamówienia

5.1.15 Techniki

5.1.16 Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

5.1 Techniczny ID partii : LOT-0004

5.1.1 Przeznaczenie

5.1.2 Miejsce realizacji

5.1.3 Szacowany okres obowiązywania

5.1.6 Informacje ogólne

5.1.10 Kryteria udzielenia zamówienia

5.1.12 Warunki udzielenia zamówienia

5.1.15 Techniki

5.1.16 Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

5.1 Techniczny ID partii : LOT-0005

5.1.1 Przeznaczenie

5.1.2 Miejsce realizacji

5.1.3 Szacowany okres obowiązywania

5.1.6 Informacje ogólne

5.1.10 Kryteria udzielenia zamówienia

5.1.12 Warunki udzielenia zamówienia

5.1.15 Techniki

5.1.16 Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

5.1 Techniczny ID partii : LOT-0006

5.1.1 Przeznaczenie

5.1.2 Miejsce realizacji

5.1.3 Szacowany okres obowiązywania

5.1.6 Informacje ogólne

5.1.10 Kryteria udzielenia zamówienia

5.1.12 Warunki udzielenia zamówienia

5.1.15 Techniki

5.1.16 Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

5.1 Techniczny ID partii : LOT-0007

5.1.1 Przeznaczenie

5.1.2 Miejsce realizacji

5.1.3 Szacowany okres obowiązywania

5.1.6 Informacje ogólne

5.1.10 Kryteria udzielenia zamówienia

5.1.12 Warunki udzielenia zamówienia

5.1.15 Techniki

5.1.16 Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

5.1 Techniczny ID partii : LOT-0008

5.1.1 Przeznaczenie

5.1.2 Miejsce realizacji

5.1.3 Szacowany okres obowiązywania

5.1.6 Informacje ogólne

5.1.10 Kryteria udzielenia zamówienia

5.1.12 Warunki udzielenia zamówienia

5.1.15 Techniki