Travaux de sécurisation et d'amélioration de la section routière La Croisade-Envalira de la RN22 dans le département des Pyrénées-Orientales (66)

Sécurisation et amélioration de la RN 22 sur 400 mètres environ entre le PR2 et le poste des douanes. Travaux de sécurisation de la RN22 à réaliser sur 400 mètres environ entre le PR2 et le poste des douanes : - Travaux avec longrines ancrées (1600 m d'ancrages Ø32 et …

CPV: 45112500 Usuwanie gleby, 45233140 Roboty drogowe
Miejsce wykonania:
Travaux de sécurisation et d'amélioration de la section routière La Croisade-Envalira de la RN22 dans le département des Pyrénées-Orientales (66)
Miejsce udzielenia zamówienia:
Direction Interdépartementale des Routes du Sud-Ouest
Numer nagrody:
25-001-DIR

1. Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : Direction Interdépartementale des Routes du Sud-Ouest
Forme juridique de l’acheteur : Autorité publique centrale
Activité du pouvoir adjudicateur : Protection de l’environnement

2. Procédure

2.1 Procédure

Titre : Travaux de sécurisation et d'amélioration de la section routière La Croisade-Envalira de la RN22 dans le département des Pyrénées-Orientales (66)
Description : Sécurisation et amélioration de la RN 22 sur 400 mètres environ entre le PR2 et le poste des douanes.
Identifiant interne : 25-001-DIR

2.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45233140 Travaux routiers

2.1.4 Informations générales

Base juridique :
Directive 2014/24/UE

3. Partie

3.1 Identifiant technique de la pièce : PAR-0001

Titre : Travaux de sécurisation et amélioration de la section routière La Croisade-Envalira de la RN22 dans le département des Pyrénées-Orientales (66)
Description : Travaux de sécurisation de la RN22 à réaliser sur 400 mètres environ entre le PR2 et le poste des douanes : - Travaux avec longrines ancrées (1600 m d'ancrages Ø32 et 25mm et micropieux ) ; - Travaux de terrassement et démolition de chaussées, - Travaux de reprise de caniveaux (400m CB7) ; - tranchées drainantes, - chaussées (1300 tonnes GB4 et 1000 tonnes BBSG). Le chantier se déroulera en intégralité sous alternat, nuits et week-ends compris. En journée, pour les phases de travaux les plus proches du poste de douanes, l'alternat sera réalisé par piquets K10. Pour les phases de travaux éloignées des douanes, il est demandé que le titulaire définisse et mette en place une gestion de l'alternat par des feux "intelligents ou adaptatifs" étant précisé que le trafic horaire sur la section concernée peut atteindre 1 100 à 1 200 véhicules/heure, les 2 sens confondus, pendant la période de chantier.
Identifiant interne : 25-001-DIR

3.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45112500 Travaux de terrassement

3.1.5 Informations générales

Participation réservée :
Informations complémentaires : Le marché ne comportera pas de tranche. Il ne sera pas alloti. Les variantes seront interdites. Les critères de jugement des offres seront les suivants : le prix :50%, la valeur technique : 40% et la valeur environnementale : 10%. La durée du marché sera de 7 mois. Le marché comportera une période de préparation de 3 mois et un délai d'exécution des travaux de 4 mois. Le délai d'exécution sera interrompu pendant la période de viabilité hivernale. Le CCAG applicable sera le CCAG-Travaux.

3.1.9 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Toulouse
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal Administratif de Toulouse
Organisation qui reçoit les demandes de participation : Direction Interdépartementale des Routes du Sud-Ouest
Organisation qui traite les offres : Direction Interdépartementale des Routes du Sud-Ouest

8. Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : Direction Interdépartementale des Routes du Sud-Ouest
Numéro d’enregistrement : 11000201100044
Département : Service Ingénierie et Maîtrise d'ouvrage
Adresse postale : 155 avenue des Arènes romaines
Ville : Toulouse
Code postal : 31300
Subdivision pays (NUTS) : Haute-Garonne ( FRJ23 )
Pays : France
Point de contact : Unité marchés publics
Téléphone : 33 561585970
Profil de l’acheteur : www.marches-publics.gouv.fr
Rôles de cette organisation :
Acheteur
Organisation qui reçoit les demandes de participation
Organisation qui traite les offres

8.1 ORG-0002

Nom officiel : Tribunal Administratif de Toulouse
Numéro d’enregistrement : 17310005800010
Département : Greffe du Tribunal Administratif de Toulouse
Adresse postale : 68 rue Raymond IV BP 7007
Ville : Toulouse
Code postal : 31068
Subdivision pays (NUTS) : Haute-Garonne ( FRJ23 )
Pays : France
Point de contact : Greffe du Tribunal Administratif de Toulouse
Adresse électronique : greffe.ta-toulouse@juradm.fr
Téléphone : 33 562735757
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours

11. Informations relatives à l’avis

11.1 Informations relatives à l’avis

Identifiant/version de l’avis : 910f56a6-fbdb-4377-a1b9-2b6646835cac - 01
Type de formulaire : Planification
Type d’avis : Avis de préinformation ou avis périodique indicatif utilisé uniquement à titre d’information
Date d’envoi de l’avis : 16/01/2025 17:46 +02:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français

11.2 Informations relatives à la publication

Numéro de publication de l’avis : 00037906-2025
Numéro de publication au JO S : 13/2025
Date de publication : 20/01/2025
Date prévue de publication d’un avis de marché dans le cadre de la procédure en question : 17/02/2025