ROZS-PERZ-VECS alállomási építési munkák

Rózsakert-Pesterzsébet-Vecsés alállomási építési munkák vállalkozási szerződés keretében. Vállalkozási szerződés keretében az ELMŰ Hálózati Kft. területén Rózsakert 132/11 kV-os (NAF/KÖF) alállomásban építészeti felújítás keretében a nyertes Ajánlattevő feladatai a kiviteli tervdokumentációban foglaltak megvalósítása az alábbiak szerint: Az új Rózsakert - Leshegy 132-kV-os kábel fogadására alkalmas 132 kV-os vonali mező kiépítéséhez szükséges …

CPV: 45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, 45213250 Roboty budowlane w zakresie przemysłowych obiektów budowlanych, 45232220 Roboty budowlane w zakresie podstacji, 45315400 Instalacje wysokiego napięcia, 45315500 Instalacje średniego napięcia, 45315600 Instalacje niskiego napięcia
Termin:
4 lutego 2025 11:00
Rodzaj terminu:
Złożenie oferty
Miejsce wykonania:
ROZS-PERZ-VECS alállomási építési munkák
Miejsce udzielenia zamówienia:
ELMŰ Hálózati Kft.
Numer nagrody:
EKR002435222024

1. Vevő

1.1 Vevő

Hivatalos név : ELMŰ Hálózati Kft.
Az ajánlatkérő szervezet jogi típusa : Nemzetközi szervezet
Az ajánlatkérő szerv tevékenysége : Általános közszolgáltatások
A közszolgáltató ajánlatkérő tevékenysége : Villamos energiával kapcsolatos tevékenységek

2. Eljárás

2.1 Eljárás

Cím : ROZS-PERZ-VECS alállomási építési munkák
Leírás : Rózsakert-Pesterzsébet-Vecsés alállomási építési munkák vállalkozási szerződés keretében.
Eljárásazonosító : 8dce6f9b-1740-4870-916f-c1a9f5c2be26
Belső azonosító : EKR002435222024
Az eljárás típusa : Nyitott
Az eljárás gyorsított : nem
A gyorsított eljárás indoklása :
Az eljárás legfontosabb jellemzői :

2.1.1 Cél

A szerződés jellege : Építési beruházás
Fő osztályozás ( cpv ): 45232220 Alállomás építése

2.1.4 Általános információk

További információk : 1. Ajánlattevő, alvállalkozó és alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet csatolja: - az ajánlatot aláírók aláírási címpéldányát, vagy 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját, külföldi illetőségű gazdasági szereplő esetén az ennek megfeleltethető dokumentumot (ha ilyen dokumentum az adott országban nem ismert, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy ügyvéd/közjegyző előtt tett okiratba foglalt aláírás-minta/kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás minta), - a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást. 2. Ajánlatok értékelése: Részszempontok szerinti értékelés során adható pontszám: 0-100 pont, ahol 0 pont legrosszabb, 100 pont legjobb. Módszerek: 1. részszempont ("Ár kritérium") a Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (2024.11.21.) („Útm”) 1. sz. melléklet A.1. aa) pontja szerinti fordított arányosítás, 2. és 3. részszempont ("Minőségi kritérium") „Útm” 1. sz. melléklet A.1. ab) pont szerinti egyenes arányosítás, (Részletesen a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza). 3. A III.4.1) M.1. és M.2. pontban előírt alkalmassági követelmények és igazolási módok a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak. 4. Ajánlattevő folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást csatolja (nemlegesség esetén nyilatkozatot erről). 5. Az ajánlatban csatolni kell a nem magyar nyelvű dokumentum magyar fordítását, valamint az Ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a nem magyar nyelven kiállított dokumentum(ok) tartalma teljes mértékben megegyezik a magyar fordítás tartalmával. 6. Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt közös ajánlattevői megállapodást. 7. Az ajánlatnak tartalmaznia kell: - a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozatot - nemleges is (EKR űrlap), - a Kbt. 62. § (1) kb)-kc) szerinti nyilatkozatot - nemleges is (EKR űrlap), - a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot (EKR űrlap), - a Kbt. 66. § (5) bekezdés alapján a felolvasólapot (EKR űrlap), - a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja szerinti nyilatkozatot - nemleges is (EKR űrlap), - a Kbt. 67. § (4) bekezdés a) és b) pontja szerinti nyilatkozatot - nemleges is (EKR űrlap), - ajánlattevő nyilatkozatát folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról (EKR űrlap), - ajánlattevő nyilatkozatát üzleti titokra vonatkozóan (EKR űrlap). - az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalomról szóló nyilatkozatot (IRATMINTA). Ajánlatkérő a megfelelő ajánlattétel érdekében az EKR felületén - az EKR elektronikus űrlapok mellett – további ajánlott igazolás- és nyilatkozatmintákat bocsát a gazdasági szereplők rendelkezésére. Részletes formai és tartalmi előírások a közbeszerzési dokumentumokban kerültek rögzítésre. 8. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 44. §-ban foglalt üzleti titokkal kapcsolatos rendelkezésekre. 9. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. előírásai, valamint annak végrehajtási rendeleteinek jelen eljárásban irányadó és hatályos szabályai, továbbá a beszerzés tárgya szerinti rendelkezések szerint kell eljárni. 10. Ajánlatkérő a Kbt. 71.§-a alapján biztosítja a hiánypótlást, a 71. § (6) bekezdése szerinti esetben ajánlatkérő korlátozást nem alkalmazza. 11. Az irányadó idő: magyarországi helyi idő. 12. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat teljeskörűen, közvetlenül és korlátozás nélkül, díjmentesen elérhetővé teszi az EKR-ben. 13. Az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a Kbt. 41/A. § és az e-Kr. 11. § és 12. § (1) bekezdései tartalmazzák. 14. Az EKR használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. 15. Az EKR működésével és használatával kapcsolatos kérdések nem minősülnek a jelen eljárás közbesz. dokumentumainak tartalmával kapcsolatos kérdéseknek, így azok nem minősülnek a Kbt. 56. §-a szerinti kiegészítő tájékoztatás kérésnek, így azokra AK nem válaszol. Az EKR működésével és használatával kapcsolatos információk és útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas illetve kérdés feltehető: ekrhelpdesk@ujvilag.gov.hu / elérhetőségen. 16. Ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni az árazott költségvetést (Excel és aláírt .pdf formátumban is), amely szakmai ajánlatnak minősül (részletesen a közbeszerzési dokumentumokban kerül kifejtésre). 17. Nyertes ajánlattevőnek a közbeszerzési dokumentumokban részletesen meghatározott feltételeknek megfelelő 50 millió Ft/év és 10 millió Ft/káreseményenkénti mértékű teljes körű építés-szerelési biztosítással (CAR) kell rendelkeznie, melyet az elnyert Projektre vonatkozóan kötött meg, vagy az elnyert Projekt(ek)re (ROZS-PERZS-VECS) vonatkozóan terjesztett ki. Ajánlattevő csatolja nyilatkozatát az ajánlatban, hogy az ebben a pontban előírt felelősségbiztosítással nyertesség esetén rendelkezni fog. Az ÁSZF 12.8. pontjában előírt általános felelősségbiztosítás a jelen eljárás esetében nem alkalmazandó. A felelősségbiztosítást a Vállalkozó köteles- legkésőbb a Megrendelőnek a szerződéskötésre rendelkezésre bocsátani. 18. Helyszíni bejárás: Ajánlatkérő egy alkalommal lehetőséget biztosít a helyszínek megtekintésére. A helyszíni bejárás időpontjai és helyszínei: 1. sz. rész „Rózsakert”: 2025.01.16. 13:00 óra 1223 Budapest, Nagytétényi út 53.; 2. sz. rész: „Pesterzsébet”: 2025.01.16. 11:00 óra, 1097 Budapest, Határ út., 38221/2 hrsz; 3. sz. rész „Vecsés”: 2025.01.16. 9:00 óra 2220 Vecsés, Széchenyi u., 0165/72 hrsz. A bejárás találkozási pontjáról felvilágosítás ajánlatkérő képviselőjétől 1. rész esetében: Viosz Csabától a +36 20 952 8835 telefonszámon és a 2-3. rész esetében: Gábor Tamástól a +36 20 281 2535 telefonszámon lehet kérni. 19. Szerződéskötési feltételek: 19.1. Nyertes ajánlattevőnek, illetve valamennyi teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozónak benyújtania szükséges a munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi feltételeknek való megfelelést alátámasztó, HSE_ELŐÍRÁSOK.zip megnevezésű mappában felsorolt iratokat/dokumentumokat. A HSE dokumentumok vizsgálatát követően Ajánlatkérő egy megfelelőségi nyilatkozatot állít ki, mely dokumentum megléte a teljesítés megkezdésének feltétele. 19.2. Nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötésig benyújtania szükséges a nevére kibocsátott, jelen beszerzés tárgya tartalmához kapcsolódó (építészeti munkákra és villamostechnológiai munkákra vonatkozó), elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált), független tanúsító által tanúsított, az eljárást megindító felhívás feladásának napján érvényes ISO 9001 minőségirányítási rendszernek való megfelelés tanúsítványa másolatát és az ISO 14001 környezetirányítási rendszernek való megfelelés tanúsítványa másolatát, vagy a már lejárt tanúsítvány felügyeleti vagy megújító audit eredményének dokumentumát, vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt, vagy az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések részletes leírása és egyéb bizonyítékait; Fenti ISO minősítésekre vonatkozó követelményeknek közös ajánlattevők külön-külön is megfelelhetnek 19.3. A nyertes ajánlattevőnek biztosítania kell a kivitelezés során a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti felelős műszaki vezetőket, akik a szerződéskötésre: 1-2. rész tekintetében: 1 fő MV-É; 3. rész tekintetében: 1 fő MV-VI és 1 fő MV-É vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkeznek. 19.4. Felelősségbiztosítás fennállását igazoló dokumentum egyszerű másolatát csatolnia kell a szerződéskötés időpontjára jelen felhívás BT-300 mező VI.3) További információk 17. pontjában részletezettek szerint. A 19. pontban felsoroltak nemteljesítése a szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131.§ (4) alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot tevővel kötheti meg Ajánlatkérő a szerződést. A szerződéskötési feltételek teljesítéséről az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell. 20. A nyertes ajánlattevőnek biztosítania kell, hogy az üzemi / építési területen, a Munka végzése során a munkavégzés helyén a nyertes ajánlattevő alkalmazottja, illetve a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozója (adott esetben) – fizikai kivitelezést végző - munkatársai (kivéve az irányított segédmunkásokat) rendelkezzenek munkabiztonsági feljogosítással („Safety Passport”). A Safety Passport egy személyre szóló igazolvány/bizonyítvány, mely megszerzésének feltétele, hogy tulajdonosa sikeres vizsgát tegyen a Megrendelő által összeállított, speciális munkavédelmi tematikájú oktatás után. A „Safety Passport” leírására és annak megszerzésére vonatkozó további leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmaznak. 21. Jelen közbeszerzési eljárás nem tartozik az állami építési beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. törvény (továbbiakban: Épber. tv.) hatálya alá. 22. A beszerzés részekből áll: Igen BT-31 BT-763 Ajánlatok benyújthatók: valamennyi részre BT-33 Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: nem korlátozott
Jogalap :
2014/25/EU irányelv

2.1.5 A közbeszerzésre irányadó feltételek

A benyújtás feltételei :
Egyetlen ajánlattevő max. ennyi részre nyújthat be ajánlatot : 3
Az ajánlattevőnek valamennyi részre be kell nyújtania ajánlatot

2.1.6 Kizárási okok

A nemzeti törvények értelmében a csődhöz hasonló helyzet : Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (továbbiakban: AT), alvállalkozó (továbbiakban: AV), és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok bármelyike fennáll. Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) a Kbt. 74.§ (1) bek. b) pontja alapján kizárja az eljárásból azt az AT-t, AV-t, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a Kbt. 62.§ (1)-(2) bek. meghat. kizáró ok az eljárás során következik be. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: ”Kr.”) 1. § (1) bek. alapján AT-nek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerinti jelen eljárásban az ajánlata benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. Öntisztázásra a Kbt. 64. §-a alapján kerülhet sor. Az előírt kizáró okok igazolási módját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-8.§, 10.§, 12-16. §-i tartalmazzák.

5. Rész

5.1 Technikai azonosító a tételhez : LOT-0001

Cím : Rózsakert 132/11 kV-os alállomás épít. felújítás
Leírás : Vállalkozási szerződés keretében az ELMŰ Hálózati Kft. területén Rózsakert 132/11 kV-os (NAF/KÖF) alállomásban építészeti felújítás keretében a nyertes Ajánlattevő feladatai a kiviteli tervdokumentációban foglaltak megvalósítása az alábbiak szerint: Az új Rózsakert - Leshegy 132-kV-os kábel fogadására alkalmas 132 kV-os vonali mező kiépítéséhez szükséges építészeti munkák elvégzése. Ezen munkák: 5 db alap és 7 db tartó szerkezet gyártása és telepítése, 1 db NAF vonali mezőhöz tartozó szabadtéri villamos installációs felújítás, 1 db oszlop és 1 db BHTR-hez tartozó alap, új készülék szállító 255 m2 út létesítése, kisebb építészeti felújítások. A kiviteli tervnek megfelelően vasbeton és acélszerkezetek létesítendőek. A teljes munkaterület nagysága, ahol a nyertes Ajánlattevőnek a kivitelezési munkákat el kell végeznie: 1600 m2 hasznos alapterület. A felhívás BT-24 pontjaiban ismertetett adatok, információk tájékoztató jellegűek, a részletes feltételek a szerződés-tervezetben és a műszaki leírásban kerültek rögzítésre. A feladat további részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Az Ajánlatkérő tartalékkeretet biztosít, amelynek összege az egyösszegű ajánlati ár 10%-a figyelemmel a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20.§-ában foglaltakra.
Belső azonosító : EKR002435222024/1

5.1.1 Cél

A szerződés jellege : Építési beruházás
Fő osztályozás ( cpv ): 45232220 Alállomás építése
További osztályozás ( cpv ): 45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
További osztályozás ( cpv ): 45213250 Ipari épületek kivitelezése

5.1.2 A teljesítés helye

Postacím : Nagytétényi út 53.
Város : Budapest
Irányítószám : 1222
Ország alegysége (NUTS) : Budapest ( HU110 )
Ország : Magyarország
További információk :

5.1.3 Becsült időtartam

Időtartam : 130 Nap

5.1.4 Megújítás

A megújítások maximális száma : 0

5.1.6 Általános információk

Fenntartott részvétel : A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.
Meg kell adni a szerződés teljesítésére kinevezett személyzet tagjainak nevét és szakmai képesítését : Ajánlatra vonatkozó követelmény
Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt
A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó : igen
Ebben a közbeszerzésben kis- és középvállalkozások (kkv-k) is részt vehetnek
További információk : Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont szerinti eredménytelenségi indokot alkalmazza. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa 0-100.

5.1.7 Stratégiai közbeszerzés

5.1.9 Alkalmassági követelmények

Kritérium :
Típus : A szakmai tevékenység ellátására való megfelelés
Megnevezés : SZ.1. alkalmasság
Leírás : SZ.1. A Kbt. 65.§ (1) c) pontja és a 322/2015. Kr. 21.§ (1) alapján AK előírja a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény (a továbbiakban: Méptv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét. A nyilvántartásban szereplés tényét AK ellenőrzi, ha a Kbt. 69.§ (11) szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak az egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság meglétét igazoló dokumentum csatolása szükséges. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7), (9), (11) és a Kbt. 69. § (11) bekezdései is irányadók. A Kr. 1.§ (1) és Kr. 2.§ (5) alapján AK elfogadja az előzetes igazolásra az érintett gazd. szereplő egyszerű nyilatkozatát (az EEKD IV. rész α pont kitöltését). SZ.1. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az AT, ha az ajánlata alapján építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők a Méptv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében nem szerepelnek ( http://regisztracio.kivreg.hu/) , ill. a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepelnek, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkeznek.
Kritérium :
Típus : Technikai és szakmai alkalmasság
Megnevezés : M.1. alkalmasság igazolása
Leírás : Előzetes igazolás: A Kr. 1. § (1) alapján az AT az ajánlatában az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65.§-a alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek. AT-nek a Kr. 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolása során részletes információkat nem kell megadnia, AK elfogadja az előzetes igazolásra az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát az EEKD IV. részében (az EEKD IV. rész α pont kitöltését). Irányadóak a Kr. 3. § (3) és (5) bekezdései! Alkalmasság igazolása: A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Az ajánlattevő alkalmassága igazolható a felhívás feladásától visszafelé számított 5 éven (60 hónap) belül teljesített legjelentősebb építési beruházásaira vonatkozó referenciájának/referenciáinak bemutatásával (ismertetésével). A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (2) a) bekezdés alapján ajánlatkérő a vizsgált időszak 5 éven (60 hónap) alatt befejezett, de legfeljebb 8 éven (96 hónap) belül megkezdett építési beruházás(ok)ra vonatkozó teljesítéseit veszi figyelembe. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A.§ irányadó. A referenciá(ka)t fentiek figyelembevételével, a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 22.§ (1)-(2) bekezdése alapján kell igazolni. Felhívjuk a figyelmet, hogy referencia összesítő táblázatot kell benyújtania az Ajánlattevőknek, melyben a referenciaként bemutatott munkákat munkarészenként kell összesítenie Ajánlattevőnek. Ajánlattevőnél és a bevonni kívánt Alvállalkozónál ugyanazon munkára kiállított referenciaigazolás csak a saját teljesítés tekintetében szerepelhet. Az alkalmassági követelménynek való megfelelés referenciaigazolás benyújtásával igazolható abban az esetben is, ha az Ajánlattevő a bemutatott referenciát alvállalkozói minőségben teljesítette. Közös teljesítés esetén, a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, az Ajánlattevő vagy a kapacitást nyújtó által végzett munkáknak, figyelemmel arra, hogy Ajánlatkérő az értékelés során kizárólag Ajánlattevő vagy a kapacitást nyújtó által elvégzett munkákat veszi figyelembe az alkalmassági követelményeknek való megfelelés vizsgálata során. A Kbt. 65.§ (6) bekezdése alapján az alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Ha Ajánlattevő vagy a kapacitást nyújtó a közbeszerzési eljárásban a jogelődjének referenciáival kívánja műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságát igazolni, csatolja ajánlatához az átalakulásra, jogutódlásának, valamint a tevékenység folytatásának igazolására vonatkozó okiratokat is. A teljesítés oszthatatlansága esetén a Kr. 22. § (5) bekezdés szerinti adatok megadása szükséges, melyből az alkalmassági feltételek teljesülése egyértelműen megállapítható. A közbeszerzés tárgya szerinti építési beruházásokat - a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet. 22. § (1) bekezdés a) ill. b) pontjában meghatározott megkülönböztetésére tekintet nélkül - a szerződést kötő másik fél által kiadott vagy aláírt referencia igazolások benyújtásával is igazolni kell, a referencianyilatkozat beadása mellett. A Korm. rend. 22.§ (2) bekezdése alapján, a szerződést kötő másik fél által adott referenciára vonatkozó referenciaigazolásnak legalább a következőket kell tartalmaznia olyan részletességgel, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen: - az építési beruházás tárgyát, - mennyiségét (az elvégzett munka rövid ismertetését oly módon, hogy abból az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen); - a szerződést kötő másik fél megnevezését (nevét és székhelyét); - a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont, év/hónap/nap pontossággal) és helyét, - továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy fenntartja magának a jogot arra vonatkozóan, hogy ellenőrizze a benyújtott nyilatkozatok, iratok, így különösen a referenciaigazolások valóságtartalmát és ehhez esetlegesen további dokumentumokat kérjen. Kapacitásait rendelkezésre bocsátó gazdasági szereplő igénybevétele a Kbt. 65. § (7), (8), (9) és (11) bekezdései alapján történik.
Kritérium :
Típus : Technikai és szakmai alkalmasság
Megnevezés : M.1. alkalmasság minimumkövetelményei
Leírás : M1) Ajánlattevő alkalmas, amennyiben rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 8 éven (96 hónap) belül megkezdett és 5 éven (60 hónap) belül szerződésszerűen teljesített, az alábbiakban felsorolt referenciamunkák valamelyikével: Építészeti munkák tekintetében: a) Új épület létesítése keretében, hagyományos (tégla) és/vagy vasbeton- technológiával épült épületszerkezeti elemeket tartalmazó, a villamos erőátviteli rendszer tekintetében legalább 10 kV-os feszültségű új alállomás komplett építészeti kivitelezésről szóló referenciával; VAGY b) Meglévő, legalább 250 m2 hasznos alapterületű ipari jellegű épület rekonstrukciója során az alábbiak közül összesen legalább 3 féle részfeladat (pl.: alapok, födém, épületvillamosság, kivitelezése) komplett kivitelezéséről szóló referenciával. Az egyes részfeladatok külön projektekből is származhatnak: alapok, tartó szerkezetek, padló, födém, nyílászárók, vízellátás, használati melegvíz előállítás, csapadékvíz elvezetés, szennyvízelvezetés, épületvillamosság, világítás kivitelezése; VAGY c) Meglévő, a villamos erőátviteli rendszer tekintetében legalább 10 kV-os feszültségű alállomás rekonstrukciója során az alábbiak közül összesen legalább 3 féle részfeladat (pl.: szabadtéri készülékalapok, villamos installáció, épületgépészet) kivitelezéséről szóló referenciával. A 3 bemutatásra kerülő részfeladat akár több külön projektből is származhat. A részfeladatokat a nagyfeszültségű és a középfeszültségű rendszerre vonatkozóan felsorolt munkák közül szükséges teljesíteni, a meghatározott mennyiség nem adódik össze, tehát összesen legalább 3 részfeladatot szükséges bemutatni, amely származhat akár a nagyfeszültségű, akár a középfeszültségű rendszerre vonatkozó munkákból is. - a nagyfeszültségű villamos erőátviteli rendszer tekintetében legalább 110 kV-os feszültségű alállomási szabadtéren az alábbiakon végzett létesítési, rekonstrukciós munkák: szabadtéri készülékalapok, portálok és acélszerkezetek, szállító utak, szabadtéri kábelcsatorna, földelőhálózat és villámvédelem; - a középfeszültségű villamos erőátviteli rendszer tekintetében legalább 10 kV-os feszültségű alállomási épületben végzett alábbiak létesítési, rekonstrukciós munkái: villamos installáció, épületgépészet, épület tartó- és határoló szerkezetek. Az építészeti munkák tekintetében bemutatott referencia(k) kizárólag beruházás (azaz nem karbantartás) jellegű az alábbi munkákból származhatnak: - új alállomás létesítéséből, - új ipari épület létesítéséből, - meglévő alállomás rekonstrukciójából, - meglévő ipari épület rekonstrukciójából.

5.1.10 Odaítélési szempontok

Kritérium :
Típus : Minőség
Megnevezés :
Leírás : Építészeti kivitelezési munkák esetében a vasbeton szerkezetekre előírt 60 hónap jótállási időn felül vállalt további jótállási idő (Pontozás: 0-12 hónap között egyenes arányosítással. 12 hónap és ezen felüli megajánlásra maximális pont jár) (hónap)
Súlyozás (pontok, pontos) : 20
Kritérium :
Típus : Minőség
Megnevezés :
Leírás : Építészeti kivitelezési munkák esetében a vasszerkezetekre előírt 60 hónap jótállási időn felül vállalt további jótállási idő (Pontozás: 0-12 hónap között egyenes arányosítással. 12 hónap és ezen felüli megajánlásra maximális pont jár) (hónap)
Súlyozás (pontok, pontos) : 10
Kritérium :
Típus : Ár
Megnevezés :
Leírás : Ajánlati ár (nettó összesen HUF, tartalékkeret nélkül)
Súlyozás (pontok, pontos) : 70
Az alkalmazandó módszer ismertetése, ha a súlyozás kritériumokkal nem fejezhető ki :
Annak indoklása, hogy az odaítélési szempontok súlyozását miért nem tüntették fel :

5.1.11 Közbeszerzési dokumentumok

Azok a nyelvek, amelyeken a közbeszerzési dokumentumok hivatalosan elérhetők : magyar
A közbeszerzési dokumentumok címe : https://ekr.gov.hu/eljarastar/eljaras/EKR002435222024

5.1.12 A közbeszerzésre irányadó feltételek

A benyújtás feltételei :
Elektronikus benyújtás : Kötelező
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani : magyar
Elektronikus katalógus : Nem megengedett
Változatok : Nem megengedett
A pénzügyi biztosíték ismertetése : Jelen eljárás tekintetében nem releváns. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: Jótállás: A létesítmény végleges műszaki átadás-átvételétől számítottan, villamos-technológiai kivitelezési munkák esetében minimum 24 hónap, építészeti kivitelezési munkák esetében minimum 60 hónap, acélszerkezetek korrózióvédelme tekintetében a korrózióvédelmi jótállás: 120 hónap. Késedelmi kötbér: teljes nettó szerződéses ellenértékének 1%/nap, legfeljebb nettó szerződéses ellenértékének 20%-a az adott késedelmes teljesítésre (a részhatáridőket és a véghatáridőt is beleértve) vonatkoztatva. Meghiúsulási kötbér: a meghiúsulással érintett munka nettó szerződéses árának 30%-a. Hibás teljesítési kötbér: hibás teljesítéssel érintett munka nettó szerződéses árának 20%-a. A kötbérszámítás alapjait a tartalékkeret nélküli összegek képezik. Részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentáció részeként kiadott szerződéstervezet, valamint az E.ON Hungária Csoport építési beruházásra vonatkozó Általános Szerződéses Feltételei (ÁSZF) tartalmazzák.
Az ajánlatok beérkezésének határideje : 04/02/2025 11:00 +01:00
Az ajánlatnak eddig az időpontig kell érvényesnek lennie : 60 Nap
A nyilvános felbontással kapcsolatos információk :
Megnyitás dátuma : 04/02/2025 13:00 +01:00
További információk : A Kbt. 68. §-a és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a szerint.
A szerződés feltételei :
A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni : Nem
A szerződés teljesítésére vonatkozó feltételek : A dokumentációban csatolt Vállalkozási szerződés-tervezet alapján.
Titoktartási megállapodásra van szükség : nem
Elektronikus számlázás : Kötelező
Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni : igen
Elektronikus fizetésre fog sor kerülni : igen
A szerződést elnyerő ajánlattevők csoportjának kötelező jogi formája : Több Ajánlattevő közös ajánlattétele esetén az Ajánlatkérő nem követeli meg és nem is teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.
Pénzügyi megállapodás : Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a HUF. A szerződött összeg fix átalányár. A Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján Ajánlatkérő nyertes ajánlattevő részére 5% előleget biztosít. Ajánlatkérő az alábbi számlák benyújtásának lehetőségét biztosítja 1. rész tekintetében: 5 db részszámla és 1 végszámla. Az előleg alapja a szerződésben foglalt teljes nettó - tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatás értéke. Az előleg a végszámlában kerül elszámolásra. A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák és mellékletei ajánlatkérő általi kézhezvételét követően, átutalással kerülnek kiegyenlítésre a számla ajánlatkérőként szerződő fél általi kézhezvételétől számított 30 napon belül, figyelemmel a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Kbt. 135. § (3)-(4) bekezdés, a Ptk. 6:130 § (1) - (2) bekezdés és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §-a. Részletes fizetési feltételek az ÁSZF-ben.
A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információk : A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: a Kbt. 148. §-a szerint.

5.1.15 Sajátos beszerzési módszerek

Keretmegállapodás :
Nincs keretmegállapodás
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk :
Nem dinamikus beszerzési rendszer
Elektronikus árverés : nem

5.1.16 További információk, közvetítés és felülvizsgálat

Felülvizsgálati szervezet : Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet : ELMŰ Hálózati Kft.
A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet : Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Részvételi jelentkezéseket fogadó szervezet : ELMŰ Hálózati Kft.
Ajánlatokat feldolgozó szervezet : ELMŰ Hálózati Kft.
TED eSender : Közbeszerzési Hatóság

5.1 Technikai azonosító a tételhez : LOT-0002

Cím : Pesterzsébet alállomás bővítés
Leírás : Vállalkozási szerződés keretében az ELMŰ Hálózati Kft. területén Pesterzsébet alállomás bővítése keretében a nyertes Ajánlattevő feladatai a kiviteli tervdokumentációban foglaltak megvalósítása az alábbiak szerint: 1 db 132 kV-os szabadtéri, két gyűjtősínes kábeles csatlakozó mező (360 m2 területen) komplett építészeti kivitelezési munkái kapcsán vasbeton készülékalapok építése, valamint készüléktartó acélszerkezetek gyártása, helyszíni beépítése a kiviteli tervdokumentáció szerint, illetve 1 db akkumulátor helyiség átépítése a kiviteli tervdokumentáció szerint. A felhívás BT-24 pontjaiban ismertetett adatok, információk tájékoztató jellegűek, a részletes feltételek a szerződés-tervezetben és a műszaki leírásban kerültek rögzítésre. A feladat további részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Az Ajánlatkérő tartalékkeretet biztosít, amelynek összege az egyösszegű ajánlati ár 10%-a figyelemmel a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20.§-ában foglaltakra.
Belső azonosító : EKR002435222024/2

5.1.1 Cél

A szerződés jellege : Építési beruházás
Fő osztályozás ( cpv ): 45232220 Alállomás építése
További osztályozás ( cpv ): 45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
További osztályozás ( cpv ): 45213250 Ipari épületek kivitelezése

5.1.2 A teljesítés helye

Postacím : Határ út 38221/2 hsz.
Város : Budapest
Irányítószám : 1097
Ország alegysége (NUTS) : Budapest ( HU110 )
Ország : Magyarország
További információk :

5.1.3 Becsült időtartam

Időtartam : 180 Nap

5.1.4 Megújítás

A megújítások maximális száma : 0

5.1.6 Általános információk

Fenntartott részvétel : A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.
Meg kell adni a szerződés teljesítésére kinevezett személyzet tagjainak nevét és szakmai képesítését : Ajánlatra vonatkozó követelmény
Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt
A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó : igen
Ebben a közbeszerzésben kis- és középvállalkozások (kkv-k) is részt vehetnek
További információk : Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont szerinti eredménytelenségi indokot alkalmazza. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa 0-100.

5.1.7 Stratégiai közbeszerzés

5.1.9 Alkalmassági követelmények

Kritérium :
Típus : A szakmai tevékenység ellátására való megfelelés
Megnevezés : SZ.1. alkalmasság
Leírás : SZ.1. A Kbt. 65.§ (1) c) pontja és a 322/2015. Kr. 21.§ (1) alapján AK előírja a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény (a továbbiakban: Méptv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét. A nyilvántartásban szereplés tényét AK ellenőrzi, ha a Kbt. 69.§ (11) szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak az egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság meglétét igazoló dokumentum csatolása szükséges. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7), (9), (11) és a Kbt. 69. § (11) bekezdései is irányadók. A Kr. 1.§ (1) és Kr. 2.§ (5) alapján AK elfogadja az előzetes igazolásra az érintett gazd. szereplő egyszerű nyilatkozatát (az EEKD IV. rész α pont kitöltését). SZ.1. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az AT, ha az ajánlata alapján építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők a Méptv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében nem szerepelnek ( http://regisztracio.kivreg.hu/) , ill. a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepelnek, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkeznek.
Kritérium :
Típus : Technikai és szakmai alkalmasság
Megnevezés : M.1. alkalmasság igazolása
Leírás : Előzetes igazolás: A Kr. 1. § (1) alapján az AT az ajánlatában az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65.§-a alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek. AT-nek a Kr. 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolása során részletes információkat nem kell megadnia, AK elfogadja az előzetes igazolásra az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát az EEKD IV. részében (az EEKD IV. rész α pont kitöltését). Irányadóak a Kr. 3. § (3) és (5) bekezdései! Alkalmasság igazolása: A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Az ajánlattevő alkalmassága igazolható a felhívás feladásától visszafelé számított 5 éven (60 hónap) belül teljesített legjelentősebb építési beruházásaira vonatkozó referenciájának/referenciáinak bemutatásával (ismertetésével). A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (2) a) bekezdés alapján ajánlatkérő a vizsgált időszak 5 éven (60 hónap) alatt befejezett, de legfeljebb 8 éven (96 hónap) belül megkezdett építési beruházás(ok)ra vonatkozó teljesítéseit veszi figyelembe. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A.§ irányadó. A referenciá(ka)t fentiek figyelembevételével, a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 22.§ (1)-(2) bekezdése alapján kell igazolni. Felhívjuk a figyelmet, hogy referencia összesítő táblázatot kell benyújtania az Ajánlattevőknek, melyben a referenciaként bemutatott munkákat munkarészenként kell összesítenie Ajánlattevőnek. Ajánlattevőnél és a bevonni kívánt Alvállalkozónál ugyanazon munkára kiállított referenciaigazolás csak a saját teljesítés tekintetében szerepelhet. Az alkalmassági követelménynek való megfelelés referenciaigazolás benyújtásával igazolható abban az esetben is, ha az Ajánlattevő a bemutatott referenciát alvállalkozói minőségben teljesítette. Közös teljesítés esetén, a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, az Ajánlattevő vagy a kapacitást nyújtó által végzett munkáknak, figyelemmel arra, hogy Ajánlatkérő az értékelés során kizárólag Ajánlattevő vagy a kapacitást nyújtó által elvégzett munkákat veszi figyelembe az alkalmassági követelményeknek való megfelelés vizsgálata során. A Kbt. 65.§ (6) bekezdése alapján az alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Ha Ajánlattevő vagy a kapacitást nyújtó a közbeszerzési eljárásban a jogelődjének referenciáival kívánja műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságát igazolni, csatolja ajánlatához az átalakulásra, jogutódlásának, valamint a tevékenység folytatásának igazolására vonatkozó okiratokat is. A teljesítés oszthatatlansága esetén a Kr. 22. § (5) bekezdés szerinti adatok megadása szükséges, melyből az alkalmassági feltételek teljesülése egyértelműen megállapítható. A közbeszerzés tárgya szerinti építési beruházásokat - a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet. 22. § (1) bekezdés a) ill. b) pontjában meghatározott megkülönböztetésére tekintet nélkül - a szerződést kötő másik fél által kiadott vagy aláírt referencia igazolások benyújtásával is igazolni kell, a referencianyilatkozat beadása mellett. A Korm. rend. 22.§ (2) bekezdése alapján, a szerződést kötő másik fél által adott referenciára vonatkozó referenciaigazolásnak legalább a következőket kell tartalmaznia olyan részletességgel, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen: - az építési beruházás tárgyát, - mennyiségét (az elvégzett munka rövid ismertetését oly módon, hogy abból az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen); - a szerződést kötő másik fél megnevezését (nevét és székhelyét); - a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont, év/hónap/nap pontossággal) és helyét, - továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy fenntartja magának a jogot arra vonatkozóan, hogy ellenőrizze a benyújtott nyilatkozatok, iratok, így különösen a referenciaigazolások valóságtartalmát és ehhez esetlegesen további dokumentumokat kérjen. Kapacitásait rendelkezésre bocsátó gazdasági szereplő igénybevétele a Kbt. 65. § (7), (8), (9) és (11) bekezdései alapján történik.
Kritérium :
Típus : Technikai és szakmai alkalmasság
Megnevezés : M.1. alkalmasság minimumkövetelményei
Leírás : M1) Ajánlattevő alkalmas, amennyiben rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 8 éven (96 hónap) belül megkezdett és 5 éven (60 hónap) belül szerződésszerűen teljesített, az alábbiakban felsorolt referenciamunkák valamelyikével: Építészeti munkák tekintetében: a) Új épület létesítése keretében, hagyományos (tégla) és/vagy vasbeton- technológiával épült épületszerkezeti elemeket tartalmazó, a villamos erőátviteli rendszer tekintetében legalább 10 kV-os feszültségű új alállomás komplett építészeti kivitelezésről szóló referenciával; VAGY b) Meglévő, legalább 205 m2 hasznos alapterületű ipari jellegű épület rekonstrukciója során az alábbiak közül összesen legalább 3 féle részfeladat (pl.: alapok, födém, épületvillamosság, kivitelezése) komplett kivitelezéséről szóló referenciával. Az egyes részfeladatok külön projektekből is származhatnak: alapok, tartó szerkezetek, padló, födém, nyílászárók, vízellátás, használati melegvíz előállítás, csapadékvíz elvezetés, szennyvízelvezetés, épületvillamosság, világítás kivitelezése; VAGY c) Meglévő, a villamos erőátviteli rendszer tekintetében legalább 10 kV-os feszültségű alállomás rekonstrukciója során az alábbiak közül összesen legalább 3 féle részfeladat (pl.: szabadtéri készülékalapok, villamos installáció, épületgépészet) kivitelezéséről szóló referenciával. A 3 bemutatásra kerülő részfeladat akár több külön projektből is származhat. A részfeladatokat a nagyfeszültségű és a középfeszültségű rendszerre vonatkozóan felsorolt munkák közül szükséges teljesíteni, a meghatározott mennyiség nem adódik össze, tehát összesen legalább 3 részfeladatot szükséges bemutatni, amely származhat akár a nagyfeszültségű, akár a középfeszültségű rendszerre vonatkozó munkákból is. - a nagyfeszültségű villamos erőátviteli rendszer tekintetében legalább 110 kV-os feszültségű alállomási szabadtéren az alábbiakon végzett létesítési, rekonstrukciós munkák: szabadtéri készülékalapok, portálok és acélszerkezetek, szállító utak, szabadtéri kábelcsatorna, földelőhálózat és villámvédelem; - a középfeszültségű villamos erőátviteli rendszer tekintetében legalább 10 kV-os feszültségű alállomási épületben végzett alábbiak létesítési, rekonstrukciós munkái: villamos installáció, épületgépészet, épület tartó- és határoló szerkezetek. Az építészeti munkák tekintetében bemutatott referencia(k) kizárólag beruházás (azaz nem karbantartás) jellegű az alábbi munkákból származhatnak: - új alállomás létesítéséből, - új ipari épület létesítéséből, - meglévő alállomás rekonstrukciójából, - meglévő ipari épület rekonstrukciójából.

5.1.10 Odaítélési szempontok

Kritérium :
Típus : Minőség
Megnevezés :
Leírás : Építészeti kivitelezési munkák esetében a vasbeton szerkezetekre előírt 60 hónap jótállási időn felül vállalt további jótállási idő (Pontozás: 0-12 hónap között egyenes arányosítással. 12 hónap és ezen felüli megajánlásra maximális pont jár) (hónap)
Súlyozás (pontok, pontos) : 20
Kritérium :
Típus : Minőség
Megnevezés :
Leírás : Építészeti kivitelezési munkák esetében a vasszerkezetekre előírt 60 hónap jótállási időn felül vállalt további jótállási idő (Pontozás: 0-12 között egyenes arányosítással. 12 hónap és ezen felüli megajánlásra maximális pont jár) (hónap)
Súlyozás (pontok, pontos) : 10
Kritérium :
Típus : Ár
Megnevezés :
Leírás : Ajánlati ár (nettó összesen HUF, tartalékkeret nélkül)
Súlyozás (pontok, pontos) : 70
Az alkalmazandó módszer ismertetése, ha a súlyozás kritériumokkal nem fejezhető ki :
Annak indoklása, hogy az odaítélési szempontok súlyozását miért nem tüntették fel :

5.1.11 Közbeszerzési dokumentumok

Azok a nyelvek, amelyeken a közbeszerzési dokumentumok hivatalosan elérhetők : magyar
A közbeszerzési dokumentumok címe : https://ekr.gov.hu/eljarastar/eljaras/EKR002435222024

5.1.12 A közbeszerzésre irányadó feltételek

A benyújtás feltételei :
Elektronikus benyújtás : Kötelező
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani : magyar
Elektronikus katalógus : Nem megengedett
Változatok : Nem megengedett
A pénzügyi biztosíték ismertetése : Jelen eljárás tekintetében nem releváns. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: Jótállás: A létesítmény végleges műszaki átadás-átvételétől számítottan, villamos-technológiai kivitelezési munkák esetében minimum 24 hónap, építészeti kivitelezési munkák esetében minimum 60 hónap, acélszerkezetek korrózióvédelme tekintetében a korrózióvédelmi jótállás: 120 hónap. Késedelmi kötbér: teljes nettó szerződéses ellenértékének 1%/nap, legfeljebb nettó szerződéses ellenértékének 20%-a az adott késedelmes teljesítésre (a részhatáridőket és a véghatáridőt is beleértve) vonatkoztatva. Meghiúsulási kötbér: a meghiúsulással érintett munka nettó szerződéses árának 30%-a. Hibás teljesítési kötbér: hibás teljesítéssel érintett munka nettó szerződéses árának 20%-a. A kötbérszámítás alapjait a tartalékkeret nélküli összegek képezik. Részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentáció részeként kiadott szerződéstervezet, valamint az E.ON Hungária Csoport építési beruházásra vonatkozó Általános Szerződéses Feltételei (ÁSZF) tartalmazzák.
Az ajánlatok beérkezésének határideje : 04/02/2025 11:00 +01:00
Az ajánlatnak eddig az időpontig kell érvényesnek lennie : 60 Nap
A nyilvános felbontással kapcsolatos információk :
Megnyitás dátuma : 04/02/2025 13:00 +01:00
További információk : A Kbt. 68. §-a és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a szerint.
A szerződés feltételei :
A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni : Nem
A szerződés teljesítésére vonatkozó feltételek : A dokumentációban csatolt Vállalkozási szerződés-tervezet alapján.
Titoktartási megállapodásra van szükség : nem
Elektronikus számlázás : Kötelező
Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni : igen
Elektronikus fizetésre fog sor kerülni : igen
A szerződést elnyerő ajánlattevők csoportjának kötelező jogi formája : Több Ajánlattevő közös ajánlattétele esetén az Ajánlatkérő nem követeli meg és nem is teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.
Pénzügyi megállapodás : Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a HUF. A szerződött összeg fix átalányár. A Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján Ajánlatkérő nyertes ajánlattevő részére 5% előleget biztosít. Ajánlatkérő az alábbi számlák benyújtásának lehetőségét biztosítja a 2. rész tekintetében: 4 db részszámla és 1 végszámla. Az előleg alapja a szerződésben foglalt teljes nettó - tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatás értéke. Az előleg a végszámlában kerül elszámolásra. A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák és mellékletei ajánlatkérő általi kézhezvételét követően, átutalással kerülnek kiegyenlítésre a számla ajánlatkérőként szerződő fél általi kézhezvételétől számított 30 napon belül, figyelemmel a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Kbt. 135. § (3)-(4) bekezdés, a Ptk. 6:130 § (1) - (2) bekezdés és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §-a. Részletes fizetési feltételeket az ÁSZF tartalmaz.
A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információk : A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: a Kbt. 148. §-a szerint.

5.1.15 Sajátos beszerzési módszerek

Keretmegállapodás :
Nincs keretmegállapodás
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk :
Nem dinamikus beszerzési rendszer
Elektronikus árverés : nem

5.1.16 További információk, közvetítés és felülvizsgálat

Felülvizsgálati szervezet : Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet : ELMŰ Hálózati Kft.
A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet : Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Részvételi jelentkezéseket fogadó szervezet : ELMŰ Hálózati Kft.
Ajánlatokat feldolgozó szervezet : ELMŰ Hálózati Kft.
TED eSender : Közbeszerzési Hatóság

5.1 Technikai azonosító a tételhez : LOT-0003

Cím : Vecsés alállomás bővítés
Leírás : Vállalkozási szerződés keretében az ELMŰ Hálózati Kft. területén Vecsés alállomás (5.775 m2) bővítése keretében a nyertes Ajánlattevő feladatai a kiviteli tervdokumentációban foglaltak megvalósítása az alábbiak szerint: Korábban telepített belső kerítés komplett bontása, 1 db szabadtéri NAF/KÖF transzformátor alap és a hozzá tartozó csillagpontképző alap, valamint lángvédő fal komplett megépítése, transzformátor szállító út hosszabbítása, mobil HFKV rendszer számára tárolóalap építése, BHTR állomás komplett bontása, helyette mobil HFKV rendszer kiépítéshez BHTR állomás komplett telepítése, a mobil HFKV rendszer földelő és szekunder leválasztó szekrényének telepítése, NAF/KÖF transzformátorok csillagponti készülékeinek cseréje, 1 db 22 kV-os transzformátor betáplálási cella- 1 db 22 kV-os sínemelő cella és 4 db 22 kV-os fogyasztói leágazási cella beépítése, a jelenlegi 132 kV-os-, 22 kV-os valamint 11 kV-os kapcsolóberendezések szekunder rendszerének kisebb átépítése, Valamint kisebb építészeti és villamos technológiai rekonstrukciós munkák elvégzése a kiviteli tervdokumentáció szerint. A NAF/KÖF transzformátor primer és szekunder oldali bekötését a Megrendelő Alállomási Osztályának szakemberei fogják elvégezni, azonban a transzformátor primer oldali sínezésének, sodronyozásának előkészítése, primer csatlakozók biztosítása, valamint a szekunder kábelek lefektetése, alállomási oldalának bekötése a kivitelező vállalkozó feladata. Az 1 db NAF/KÖF transzformátor primer és szekunder oldali bekötésének elvégzésére a kivitelezési ajánlat benyújtásakor opcionális ajánlatot kérünk megadni. A felhívás BT-24 pontjaiban ismertetett adatok, információk tájékoztató jellegűek, a részletes feltételek a szerződés-tervezetben és a műszaki leírásban kerültek rögzítésre. A feladat további részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Az Ajánlatkérő tartalékkeretet biztosít, amelynek összege az egyösszegű ajánlati ár 10%-a figyelemmel a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20.§-ában foglaltakra.
Belső azonosító : EKR002435222024/3

5.1.1 Cél

A szerződés jellege : Építési beruházás
Fő osztályozás ( cpv ): 45232220 Alállomás építése
További osztályozás ( cpv ): 45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
További osztályozás ( cpv ): 45213250 Ipari épületek kivitelezése
További osztályozás ( cpv ): 45315400 Magasfeszültségű szerelés
További osztályozás ( cpv ): 45315500 Közepes feszültségű szerelés
További osztályozás ( cpv ): 45315600 Alacsony feszültségű szerelés
Opciók :
A lehetőségek leírása : 1 db NAF/KÖF transzformátor primer és szekunder oldali bekötésének kivitelezési munkái a BT-24-ben és a szerződés-tervezetben leírtak szerint

5.1.2 A teljesítés helye

Postacím : Nagytétényi út 53.
Város : Budapest
Irányítószám : 1222
Ország alegysége (NUTS) : Budapest ( HU110 )
Ország : Magyarország
További információk :

5.1.3 Becsült időtartam

Időtartam : 285 Nap

5.1.4 Megújítás

A megújítások maximális száma : 0

5.1.6 Általános információk

Fenntartott részvétel : A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.
Meg kell adni a szerződés teljesítésére kinevezett személyzet tagjainak nevét és szakmai képesítését : Ajánlatra vonatkozó követelmény
Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt
A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó : igen
Ebben a közbeszerzésben kis- és középvállalkozások (kkv-k) is részt vehetnek
További információk : Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont szerinti eredménytelenségi indokot alkalmazza. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa 0-100.

5.1.7 Stratégiai közbeszerzés

5.1.9 Alkalmassági követelmények

Kritérium :
Típus : A szakmai tevékenység ellátására való megfelelés
Megnevezés : SZ.1. alkalmasság
Leírás : SZ.1. A Kbt. 65.§ (1) c) pontja és a 322/2015. Kr. 21.§ (1) alapján AK előírja a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény (a továbbiakban: Méptv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét. A nyilvántartásban szereplés tényét AK ellenőrzi, ha a Kbt. 69.§ (11) szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak az egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság meglétét igazoló dokumentum csatolása szükséges. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7), (9), (11) és a Kbt. 69. § (11) bekezdései is irányadók. A Kr. 1.§ (1) és Kr. 2.§ (5) alapján AK elfogadja az előzetes igazolásra az érintett gazd. szereplő egyszerű nyilatkozatát (az EEKD IV. rész α pont kitöltését). SZ.1. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az AT, ha az ajánlata alapján építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők a Méptv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében nem szerepelnek ( http://regisztracio.kivreg.hu/) , ill. a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepelnek, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkeznek.
Kritérium :
Típus : Technikai és szakmai alkalmasság
Megnevezés : M.1. és M.2. alkalmasság igazolása
Leírás : Előzetes igazolás: A Kr. 1. § (1) alapján az AT az ajánlatában az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65.§-a alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek. AT-nek a Kr. 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolása során részletes információkat nem kell megadnia, AK elfogadja az előzetes igazolásra az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát az EEKD IV. részében (az EEKD IV. rész α pont kitöltését). Irányadóak a Kr. 3. § (3) és (5) bekezdései! Alkalmasság igazolása: A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Az ajánlattevő alkalmassága igazolható a felhívás feladásától visszafelé számított 5 éven (60 hónap) belül teljesített legjelentősebb építési beruházásaira vonatkozó referenciájának/referenciáinak bemutatásával (ismertetésével). A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (2) a) bekezdés alapján ajánlatkérő a vizsgált időszak 5 éven (60 hónap) alatt befejezett, de legfeljebb 8 éven (96 hónap) belül megkezdett építési beruházás(ok)ra vonatkozó teljesítéseit veszi figyelembe. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A.§ irányadó. A referenciá(ka)t fentiek figyelembevételével, a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 22.§ (1)-(2) bekezdése alapján kell igazolni. Felhívjuk a figyelmet, hogy referencia összesítő táblázatot kell benyújtania az Ajánlattevőknek, melyben a referenciaként bemutatott munkákat munkarészenként kell összesítenie Ajánlattevőnek. Ajánlattevőnél és a bevonni kívánt Alvállalkozónál ugyanazon munkára kiállított referenciaigazolás csak a saját teljesítés tekintetében szerepelhet. Az alkalmassági követelménynek való megfelelés referenciaigazolás benyújtásával igazolható abban az esetben is, ha az Ajánlattevő a bemutatott referenciát alvállalkozói minőségben teljesítette. Közös teljesítés esetén, a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, az Ajánlattevő vagy a kapacitást nyújtó által végzett munkáknak, figyelemmel arra, hogy Ajánlatkérő az értékelés során kizárólag Ajánlattevő vagy a kapacitást nyújtó által elvégzett munkákat veszi figyelembe az alkalmassági követelményeknek való megfelelés vizsgálata során. A Kbt. 65.§ (6) bekezdése alapján az alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Ha Ajánlattevő vagy a kapacitást nyújtó a közbeszerzési eljárásban a jogelődjének referenciáival kívánja műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságát igazolni, csatolja ajánlatához az átalakulásra, jogutódlásának, valamint a tevékenység folytatásának igazolására vonatkozó okiratokat is. A teljesítés oszthatatlansága esetén a Kr. 22. § (5) bekezdés szerinti adatok megadása szükséges, melyből az alkalmassági feltételek teljesülése egyértelműen megállapítható. A közbeszerzés tárgya szerinti építési beruházásokat - a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet. 22. § (1) bekezdés a) ill. b) pontjában meghatározott megkülönböztetésére tekintet nélkül - a szerződést kötő másik fél által kiadott vagy aláírt referencia igazolások benyújtásával is igazolni kell, a referencianyilatkozat beadása mellett. A Korm. rend. 22.§ (2) bekezdése alapján, a szerződést kötő másik fél által adott referenciára vonatkozó referenciaigazolásnak legalább a következőket kell tartalmaznia olyan részletességgel, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen: - az építési beruházás tárgyát, - mennyiségét (az elvégzett munka rövid ismertetését oly módon, hogy abból az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen); - a szerződést kötő másik fél megnevezését (nevét és székhelyét); - a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont, év/hónap/nap pontossággal) és helyét, - továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy fenntartja magának a jogot arra vonatkozóan, hogy ellenőrizze a benyújtott nyilatkozatok, iratok, így különösen a referenciaigazolások valóságtartalmát és ehhez esetlegesen további dokumentumokat kérjen. Kapacitásait rendelkezésre bocsátó gazdasági szereplő igénybevétele a Kbt. 65. § (7), (8), (9) és (11) bekezdései alapján történik.
Kritérium :
Típus : Technikai és szakmai alkalmasság
Megnevezés : M.1. és M.2. minimumkövetelményei
Leírás : M1) Ajánlattevő alkalmas, amennyiben rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 8 éven (96 hónap) belül megkezdett és 5 éven (60 hónap) belül szerződésszerűen teljesített, az alábbiakban felsorolt referenciamunkák valamelyikével: Építészeti munkák tekintetében: a) Új épület létesítése keretében, hagyományos (tégla) és/vagy vasbeton- technológiával épült épületszerkezeti elemeket tartalmazó, a villamos erőátviteli rendszer tekintetében legalább 10 kV-os feszültségű új alállomás komplett építészeti kivitelezésről szóló referenciával; VAGY b) Meglévő, legalább 125 m2 hasznos alapterületű ipari jellegű épület rekonstrukciója során az alábbiak közül összesen legalább 3 féle részfeladat (pl.: alapok, födém, épületvillamosság, kivitelezése) komplett kivitelezéséről szóló referenciával. Az egyes részfeladatok külön projektekből is származhatnak: alapok, tartó szerkezetek, padló, födém, nyílászárók, vízellátás, használati melegvíz előállítás, csapadékvíz elvezetés, szennyvízelvezetés, épületvillamosság, világítás kivitelezése; VAGY c) Meglévő, a villamos erőátviteli rendszer tekintetében legalább 10 kV-os feszültségű alállomás rekonstrukciója során az alábbiak közül összesen legalább 3 féle részfeladat (pl.: szabadtéri készülékalapok, villamos installáció, épületgépészet) kivitelezéséről szóló referenciával. A 3 bemutatásra kerülő részfeladat akár több külön projektből is származhat. A részfeladatokat a nagyfeszültségű és a középfeszültségű rendszerre vonatkozóan felsorolt munkák közül szükséges teljesíteni, a meghatározott mennyiség nem adódik össze, tehát összesen legalább 3 részfeladatot szükséges bemutatni, amely származhat akár a nagyfeszültségű, akár a középfeszültségű rendszerre vonatkozó munkákból is. - a nagyfeszültségű villamos erőátviteli rendszer tekintetében legalább 110 kV-os feszültségű alállomási szabadtéren az alábbiakon végzett létesítési, rekonstrukciós munkák: szabadtéri készülékalapok, portálok és acélszerkezetek, szállító utak, szabadtéri kábelcsatorna, földelőhálózat és villámvédelem; - a középfeszültségű villamos erőátviteli rendszer tekintetében legalább 10 kV-os feszültségű alállomási épületben végzett alábbiak létesítési, rekonstrukciós munkái: villamos installáció, épületgépészet, épület tartó- és határoló szerkezetek. Az építészeti munkák tekintetében bemutatott referencia(k) kizárólag beruházás (azaz nem karbantartás) jellegű az alábbi munkákból származhatnak: - új alállomás létesítéséből, - új ipari épület létesítéséből, - meglévő alállomás rekonstrukciójából, - meglévő ipari épület rekonstrukciójából. Kizárólag a 3. rész tekintetében: M2) Ajánlattevő alkalmas, amennyiben rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 8 éven (96 hónap) belül megkezdett és 5 éven (60 hónap) belül szerződésszerűen teljesített, az alábbiakban felsorolt referenciamunkák valamelyikével: Villamos technológiai munkák esetében a) Legalább 1 db, NAF oldalon min. 110 kV-os, KÖF oldalon legalább 10 kV-os új alállomás – primer villamos technológiai, VAGY primer ÉS szekunder villamos technológiai – kivitelezéséről szóló referenciával; VAGY b) Meglévő NAF oldalon min. 110 kV-os, KÖF oldalon legalább 10 kV-os alállomás rekonstrukciója során az alábbiak* közül összesen legalább 3 féle részfeladat (pl.: Alállomási szintű primer rendszer; alállomási szintű szekunder rendszer; alállomási szintű energiaellátó rendszer) ellátásáról szóló referenciával. Az egyes részfeladatok külön projektekből is származhatnak. * Alállomási szintű primer rendszer; alállomási szintű szekunder rendszer; alállomási szintű energiaellátó rendszer; szabadtéri NAF mező ÉS/VAGY beltéri NAF mező ÉS/VAGY szabadtéri KÖF mező ÉS/VAGY beltéri KÖF mező alábbi létesítési, rekonstrukciós munkáinak komplett végzése. Alállomási szintű szekunder rendszeren és alállomási szintű energiaellátó rendszeren végzett munkák alatt értjük például: az erőátviteli hálózat létesítést, optikai hálózat létesítést, védelmi/ irányítástechnikai beállítást, védelmiirányítástechnikai szereléseket, paraméterezést, üzembe helyezés előtti vizsgálatokat. NAF és KÖF munkáknak értjük például: a készülék alapra helyezést, készülék bekötést, gyűjtősín szerelést, kábelezést és az üzembe helyezés előtti vizsgálatokat. A villamos technológiai munkák tekintetében bemutatott referencia(k) kizárólag beruházás (azaz nem karbantartás) jellegű munkákból származhatnak. A referencia előírásoknak való megfelelés több szerződéssel is teljesíthető. Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. Ajánlattevő az alkalmasságát ugyanazon projekt vonatkozásában bemutatott referenciával is igazolhatja több részre történő ajánlattétel esetén is, amennyiben a fenti alkalmassági feltételeknek megfelel.

5.1.10 Odaítélési szempontok

Kritérium :
Típus : Minőség
Megnevezés :
Leírás : Villamos-technológiai kivitelezési munkák esetében előírt 24 hónap jótállási időn felül vállalt további jótállási idő (Pontozás: 0-12 hónap között egyenes arányosítással. 12 hónap és ezen felüli megajánlásra maximális pont jár) (hónap)
Súlyozás (pontok, pontos) : 15
Kritérium :
Típus : Minőség
Megnevezés :
Leírás : Építészeti kivitelezési munkák esetében előírt 60 hónap jótállási időn felül vállalt további jótállási idő (Pontozás: 0-12 hónap között egyenes arányosítással. 12 hónap és ezen felüli megajánlásra maximális pont jár) (hónap)
Súlyozás (pontok, pontos) : 15
Kritérium :
Típus : Ár
Megnevezés :
Leírás : Ajánlati ár (nettó összesen HUF, tartalékkeret nélkül) +1 db NAF/KÖF transzformátor primer és szekunder oldali bekötésének kivitelezési munkái (opció, nettó –HUF)
Súlyozás (pontok, pontos) : 70
Az alkalmazandó módszer ismertetése, ha a súlyozás kritériumokkal nem fejezhető ki :
Annak indoklása, hogy az odaítélési szempontok súlyozását miért nem tüntették fel :

5.1.11 Közbeszerzési dokumentumok

Azok a nyelvek, amelyeken a közbeszerzési dokumentumok hivatalosan elérhetők : magyar
A közbeszerzési dokumentumok címe : https://ekr.gov.hu/eljarastar/eljaras/EKR002435222024

5.1.12 A közbeszerzésre irányadó feltételek

A benyújtás feltételei :
Elektronikus benyújtás : Kötelező
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani : magyar
Elektronikus katalógus : Nem megengedett
Változatok : Nem megengedett
A pénzügyi biztosíték ismertetése : Jelen eljárás tekintetében nem releváns. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: Jótállás: A létesítmény végleges műszaki átadás-átvételétől számítottan, villamos-technológiai kivitelezési munkák esetében minimum 24 hónap, építészeti kivitelezési munkák esetében minimum 60 hónap, acélszerkezetek korrózióvédelme tekintetében a korrózióvédelmi jótállás: 120 hónap. Késedelmi kötbér: teljes nettó szerződéses ellenértékének 1%/nap, legfeljebb nettó szerződéses ellenértékének 20%-a az adott késedelmes teljesítésre (a részhatáridőket és a véghatáridőt is beleértve) vonatkoztatva. Meghiúsulási kötbér: a meghiúsulással érintett munka nettó szerződéses árának 30%-a. Hibás teljesítési kötbér: hibás teljesítéssel érintett munka nettó szerződéses árának 20%-a. A kötbérszámítás alapjait a tartalékkeret nélküli összegek képezik. Részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentáció részeként kiadott szerződéstervezet, valamint az E.ON Hungária Csoport építési beruházásra vonatkozó Általános Szerződéses Feltételei (ÁSZF) tartalmazzák.
Az ajánlatok beérkezésének határideje : 04/02/2025 11:00 +01:00
Az ajánlatnak eddig az időpontig kell érvényesnek lennie : 60 Nap
A nyilvános felbontással kapcsolatos információk :
Megnyitás dátuma : 04/02/2025 13:00 +01:00
További információk : A Kbt. 68. §-a és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a szerint.
A szerződés feltételei :
A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni : Nem
A szerződés teljesítésére vonatkozó feltételek : A dokumentációban csatolt Vállalkozási szerződés-tervezet alapján.
Titoktartási megállapodásra van szükség : nem
Elektronikus számlázás : Kötelező
Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni : igen
Elektronikus fizetésre fog sor kerülni : igen
A szerződést elnyerő ajánlattevők csoportjának kötelező jogi formája : Több Ajánlattevő közös ajánlattétele esetén az Ajánlatkérő nem követeli meg és nem is teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.
Pénzügyi megállapodás : Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a HUF. A szerződött összeg fix átalányár. A Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján Ajánlatkérő nyertes ajánlattevő részére 5% előleget biztosít. Ajánlatkérő az alábbi számlák benyújtásának lehetőségét biztosítja a 3. rész tekintetében: 6 db részszámla és 1 végszámla. Az előleg alapja a szerződésben foglalt teljes nettó - tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatás értéke. Az előleg a végszámlában kerül elszámolásra. A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák és mellékletei ajánlatkérő általi kézhezvételét követően, átutalással kerülnek kiegyenlítésre a számla ajánlatkérőként szerződő fél általi kézhezvételétől számított 30 napon belül, figyelemmel a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Kbt. 135. § (3)-(4) bekezdés, a Ptk. 6:130 § (1) - (2) bekezdés és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §-a. Részletes fizetési feltételek az ÁSZF-ben.
A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információk : A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: a Kbt. 148. §-a szerint.

5.1.15 Sajátos beszerzési módszerek

Keretmegállapodás :
Nincs keretmegállapodás
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk :
Nem dinamikus beszerzési rendszer
Elektronikus árverés : nem

5.1.16 További információk, közvetítés és felülvizsgálat

Felülvizsgálati szervezet : Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet : ELMŰ Hálózati Kft.
A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet : Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Részvételi jelentkezéseket fogadó szervezet : ELMŰ Hálózati Kft.
Ajánlatokat feldolgozó szervezet : ELMŰ Hálózati Kft.
TED eSender : Közbeszerzési Hatóság

8. Szervezetek

8.1 ORG-0001

Hivatalos név : ELMŰ Hálózati Kft.
Regisztrációs szám : 13804983244
Postacím : Hengermalom Út 18.
Város : Budapest
Irányítószám : 1117
Ország alegysége (NUTS) : Budapest ( HU110 )
Ország : Magyarország
Kapcsolattartó pont : Petri Ingrid Bernadett
Telefonszám : +36 301401877
Internetcím : https://www.eon.hu
Az ajánlatkérő szervezet profilja : https://www.eon.hu
E szervezet szerepei :
Vevő
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet
Részvételi jelentkezéseket fogadó szervezet
Ajánlatokat feldolgozó szervezet

8.1 ORG-0002

Hivatalos név : Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Regisztrációs szám : EKRSZ_40664534_2
Postacím : Riadó u. 5
Város : Budapest
Irányítószám : 1026
Ország alegysége (NUTS) : Budapest ( HU110 )
Ország : Magyarország
Telefonszám : +36 18828592
Fax : +36 18828593
E szervezet szerepei :
Felülvizsgálati szervezet
A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet

8.1 ORG-0003

Hivatalos név : Közbeszerzési Hatóság
Regisztrációs szám : EKRSZ_40664534
Postacím : Riadó utca 5.
Város : Budapest
Irányítószám : 1026
Ország alegysége (NUTS) : Budapest ( HU110 )
Ország : Magyarország
E-mail-cím : hirdetmeny@kt.hu
Telefonszám : +36 18828635
E szervezet szerepei :
TED eSender

11. A hirdetményre vonatkozó információk

11.1 A hirdetményre vonatkozó információk

A hirdetmény azonosítója/verziója : a6d92aad-ee10-449c-b670-fdac36cdef16 - 02
Hirdetményminta típusa : Verseny
A hirdetmény típusa : Eljárást megindító vagy koncessziós hirdetmény – klasszikus ajánlatkérőkre vonatkozó szabályok
A hirdetmény megküldésének dátuma : 02/01/2025 12:34 +01:00
Hirdetmény megküldésének dátuma (az eSender rendszerben) : 30/12/2024 14:25 +01:00
Azok a nyelvek, amelyeken ez a hirdetmény hivatalosan elérhető : magyar

11.2 A közzétételre vonatkozó információk

A hirdetmény közzétételi száma : 00002680-2025
HL S kiadás száma : 2/2025
A közzététel dátuma : 03/01/2025