Renovatie Basculebrug & asfalteren Zeelandbrug

Aanbesteder is voornemens een Opdracht te verstrekken voor het uitvoeren van planmatig onderhoud aan de Zeelandbrug. Het kunstwerk is in eigendom van Provincie Zeeland. Aanbesteder wil in een bouwteamverband een partnerschap aangaan met een (combinatie van) marktpartij(en) voor de voorbereiding en contractvorming van de werkzaamheden. Het uitgangspunt is dat deze …

CPV: 44113600 Bitum i asfalt, 44113620 Asfalt, 45220000 Roboty inżynieryjne i budowlane, 45221110 Roboty budowlane w zakresie mostów, 45221115 Roboty budowlane w zakresie mostów ze stali, 45221119 Roboty budowlane w zakresie renowacji mostów, 45233222 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
Miejsce wykonania:
Renovatie Basculebrug & asfalteren Zeelandbrug
Miejsce udzielenia zamówienia:
Provincie Zeeland
Numer nagrody:
573479

1. Koper

1.1 Koper

Officiële naam : Provincie Zeeland
Rechtsvorm van de koper : Regionale overheid
Activiteit van de aanbestedende dienst : Algemene overheidsdiensten

1.1 Koper

Officiële naam : Rechtbank Zeeland West Brabant
Rechtsvorm van de koper : Regionale overheid
Activiteit van de aanbestedende dienst : Algemene overheidsdiensten

2. Procedure

2.1 Procedure

Titel : Renovatie Basculebrug & asfalteren Zeelandbrug
Beschrijving : Aanbesteder is voornemens een Opdracht te verstrekken voor het uitvoeren van planmatig onderhoud aan de Zeelandbrug. Het kunstwerk is in eigendom van Provincie Zeeland. Aanbesteder wil in een bouwteamverband een partnerschap aangaan met een (combinatie van) marktpartij(en) voor de voorbereiding en contractvorming van de werkzaamheden. Het uitgangspunt is dat deze Aannemer, na het succesvol doorlopen van de contractvormingsprocedure, de werkzaamheden vervolgens ook uitvoert op basis van de tot stand gekomen RAW-bestek(ken) onder de voorwaarden van de UAV 2012. In de Selectiefase wil Aanbesteder komen tot vier (4) partijen die geselecteerd worden voor de Gunningfase.
Identificatiecode van de procedure : ebb444e7-9c63-4a45-bb4d-f23835378d9b
Interne identificatiecode : 573479
Type procedure : Niet-openbaar
De procedure wordt versneld : neen
Rechtvaardiging voor de versnelde procedure :
Belangrijkste kenmerken van de procedure : Betreft niet openbare procedure. In de gunningsfase zullen vier (4) partijen worden uitgenodigd.

2.1.1 Doel

Aard van het contract : Werken
Belangrijkste classificatie ( cpv ): 45221119 Brugrenovatiebouw
Aanvullende classificatie ( cpv ): 44113600 Bitumen en asfalt
Aanvullende classificatie ( cpv ): 44113620 Asfalt
Aanvullende classificatie ( cpv ): 45220000 Civieltechnische en bouwwerkzaamheden
Aanvullende classificatie ( cpv ): 45221110 Bruggenbouw
Aanvullende classificatie ( cpv ): 45221115 Bouwwerkzaamheden voor stalen bruggen
Aanvullende classificatie ( cpv ): 45233222 Bestratings- en asfalteerwerkzaamheden

2.1.2 Plaats van uitvoering

Onderverdeling land (NUTS) : Overig Zeeland ( NL342 )
Land : Nederland
Aanvullende informatie : Zeelandbrug

2.1.3 Waarde

Geraamde waarde exclusief btw : 5 500 000 Euro

2.1.4 Algemene informatie

Aanvullende informatie : Zie aanbestedingsdocumentatie
Rechtsgrondslag :
Richtlijn 2014/24/EU

2.1.6 Gronden voor uitsluiting

Met faillissement vergelijkbare toestand uit hoofde van nationale recht : Zie Selectieleidraad.
Faillissement : Zie Selectieleidraad.
Corruptie : Zie Selectieleidraad.
Regeling met schuldeisers : Zie Selectieleidraad.
Deelname aan een criminele organisatie : Zie Selectieleidraad.
Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van milieurecht : Zie Selectieleidraad.
Witwassen van geld of financiering van terrorisme : Zie Selectieleidraad.
Fraude : Zie Selectieleidraad.
Kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel : Zie Selectieleidraad.
Insolventie : Zie Selectieleidraad.
Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van arbeidsrecht : Zie Selectieleidraad.
Activa beheerd door vereffenaar : Zie Selectieleidraad.
Die zich schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen, achterhouden van informatie, niet in staat is de vereiste documenten te verstrekken en heeft vertrouwelijke informatie over deze procedure verkregen. : Zie Selectieleidraad.
Belangenconflict als gevolg van deelneming aan de aanbestedingsprocedure : Zie Selectieleidraad.
Directe of indirecte betrokkenheid bij de voorbereiding van deze aanbestedingsprocedure : Zie Selectieleidraad.
Voortijdige beëindiging, schadevergoeding of andere vergelijkbare sancties : Zie Selectieleidraad.
Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van sociaal recht : Zie Selectieleidraad.
Betaling van socialezekerheidsbijdragen : Zie Selectieleidraad.
Staking van bedrijfsactiviteiten : Zie Selectieleidraad.
Betaling van belastingen : Zie Selectieleidraad.
Terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten : Zie Selectieleidraad.

5. Perceel

5.1 Technische ID van het kavel : LOT-0000

Titel : Renovatie Basculebrug & asfalteren Zeelandbrug
Beschrijving : Aanbesteder is voornemens een Opdracht te verstrekken voor het uitvoeren van planmatig onderhoud aan de Zeelandbrug. Het kunstwerk is in eigendom van Provincie Zeeland. Aanbesteder wil in een bouwteamverband een partnerschap aangaan met een (combinatie van) marktpartij(en) voor de voorbereiding en contractvorming van de werkzaamheden. Het uitgangspunt is dat deze Aannemer, na het succesvol doorlopen van de contractvormingsprocedure, de werkzaamheden vervolgens ook uitvoert op basis van de tot stand gekomen RAW-bestek(ken) onder de voorwaarden van de UAV 2012. In de Selectiefase wil Aanbesteder komen tot vier (4) partijen die geselecteerd worden voor de Gunningfase.
Interne identificatiecode : 573479

5.1.1 Doel

Aard van het contract : Werken
Belangrijkste classificatie ( cpv ): 45221119 Brugrenovatiebouw
Aanvullende classificatie ( cpv ): 44113600 Bitumen en asfalt
Aanvullende classificatie ( cpv ): 44113620 Asfalt
Aanvullende classificatie ( cpv ): 45220000 Civieltechnische en bouwwerkzaamheden
Aanvullende classificatie ( cpv ): 45221110 Bruggenbouw
Aanvullende classificatie ( cpv ): 45221115 Bouwwerkzaamheden voor stalen bruggen
Aanvullende classificatie ( cpv ): 45233222 Bestratings- en asfalteerwerkzaamheden

5.1.2 Plaats van uitvoering

Onderverdeling land (NUTS) : Overig Zeeland ( NL342 )
Land : Nederland
Aanvullende informatie : Zeelandbrug

5.1.3 Geraamde duur

Begindatum : 01/07/2025
Einddatum van de duur : 31/01/2027

5.1.5 Waarde

Geraamde waarde exclusief btw : 5 500 000 Euro

5.1.6 Algemene informatie

Voorbehouden deelname : Deelname is niet voorbehouden.
Aanbestedingsproject dat niet uit EU-fondsen wordt gefinancierd
De aanbesteding valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja
Aanvullende informatie : Zie aanbestedingsdocumentatie

5.1.9 Selectiecriteria

Criterium :
Type : Economische en financiële draagkracht
Gebruik van dit criterium : Niet gebruikt
Criterium :
Type : Economische en financiële draagkracht
Gebruik van dit criterium : Niet gebruikt
Criterium :
Type : Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen
Naam : Zie Selectieleidraad
Beschrijving : Zie Selectieleidraad
Gebruik van dit criterium : Gebruikt
De criteria zullen worden gebruikt om de gegadigden te selecteren die voor de tweede fase van de procedure zullen worden uitgenodigd
Criterium :
Type : Technische en beroepsbekwaamheid
Naam : Zie selectieleidraad.
Gebruik van dit criterium : Gebruikt
Informatie over de tweede fase van een procedure in twee fasen :
Minimumaantal gegadigden dat voor de tweede fase van de procedure moet worden uitgenodigd : 5
Maximumaantal gegadigden dat voor de tweede fase van de procedure kan worden uitgenodigd : 5
De procedure verloopt in opeenvolgende fasen. In elke fase kunnen deelnemers afvallen

5.1.11 Aanbestedingsstukken

Adres van de aanbestedingsstukken : https://s2c.mercell.com/today/128340

5.1.12 Voorwaarden van de aanbesteding

Voorwaarden voor indiening :
Elektronische indiening : Toegestaan
Talen waarin inschrijvingen of verzoeken tot deelname kunnen worden ingediend : Nederlands
Elektronische catalogus : Niet toegestaan
Uiterste datum voor de ontvangst van verzoeken tot deelname : 13/02/2025 11:00 +00:00
Voorwaarden van het contract :
De uitvoering van de opdracht moet plaatsvinden binnen het kader van programma’s voor maatwerkbedrijven : Neen
Elektronische facturering : Vereist
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing : ja
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische betaling : ja

5.1.15 Technieken

Raamovereenkomst :
Geen raamovereenkomst
Informatie over het dynamische aankoopsysteem :
Geen dynamisch aankoopsysteem
Elektronische veiling : neen

5.1.16 Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie

Organisatie voor beroepsprocedures : Rechtbank Zeeland West Brabant
Organisatie die verzoeken tot deelname ontvangt : Provincie Zeeland

8. Organisaties

8.1 ORG-0001

Officiële naam : Provincie Zeeland
Registratienummer : 20168636
Postadres : Abdij 6
Stad : Middelburg
Postcode : 4331BK
Onderverdeling land (NUTS) : Overig Zeeland ( NL342 )
Land : Nederland
Contactpunt : Cor Tromp
Telefoon : +31655484463
Internetadres : https://www.zeeland.nl
Rollen van deze organisatie :
Koper
Groepsleider
Organisatie die verzoeken tot deelname ontvangt

8.1 ORG-0002

Officiële naam : Rechtbank Zeeland West Brabant
Registratienummer : 20169923
Stad : Middelburg
Onderverdeling land (NUTS) : Overig Zeeland ( NL342 )
Land : Nederland
Telefoon : +31883611566
Rollen van deze organisatie :
Koper
Organisatie voor beroepsprocedures

11. Informatie over een aankondiging

11.1 Informatie over een aankondiging

Identificatiecode/versie van de aankondiging : fefe309e-85a3-4eb4-affc-885fc4db5537 - 01
Type formulier : Mededinging
Type aankondiging : Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling
Verzenddatum van de aankondiging : 09/01/2025 13:11 +00:00
Aankondiging datum verzending (eSender) : 09/01/2025 13:18 +00:00
Talen waarin deze aankondiging officieel beschikbaar is : Nederlands

11.2 Informatie over de bekendmaking

Publicatienummer aankondiging : 00017921-2025
Nummer uitgave PB S : 7/2025
Datum van bekendmaking : 10/01/2025