Réhabilitation-extension d'INTECHMER à Cherbourg-en-Cotentin (50) - lot 1 "Désamiantage-déplombage"

Nouvelle consultation concernant le lot 1 « Désamiantage - déplombage » de l'opération d'INTECHMER (relance complète du lot), suite à la défaillance de son titulaire. Le lot avait été conclu à la suite de la consultation en appel d'offres ouvert DIB-23-25 en même temps que 8 autres lots dans le …

CPV: 45214400 Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem wyższym, 45262660 Usuwanie azbestu
Miejsce wykonania:
Réhabilitation-extension d'INTECHMER à Cherbourg-en-Cotentin (50) - lot 1 "Désamiantage-déplombage"
Miejsce udzielenia zamówienia:
Communauté d'agglomération du Cotentin
Numer nagrody:
DIB-24-51

1. Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : Communauté d'agglomération du Cotentin
Forme juridique de l’acheteur : Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur : Services d’administration générale

2. Procédure

2.1 Procédure

Titre : Réhabilitation-extension d'INTECHMER à Cherbourg-en-Cotentin (50) - lot 1 "Désamiantage-déplombage"
Description : Nouvelle consultation concernant le lot 1 « Désamiantage - déplombage » de l'opération d'INTECHMER (relance complète du lot), suite à la défaillance de son titulaire. Le lot avait été conclu à la suite de la consultation en appel d'offres ouvert DIB-23-25 en même temps que 8 autres lots dans le cadre de l'opération décrite ci-dessous : La Communauté d'Agglomération du Cotentin a décidé de lancer une opération de réhabilitation et d'extension de l'Institut National des Sciences et Techniques de la Mer (INTECHMER) à Cherbourg-en-Cotentin (50). Ainsi, le projet de réhabilitation et d'extension du site concerne : -Phase 0 : Le déplacement de la serre (surface 240m2) qui servira de stockage le temps des travaux puis sera transformée en local vélo ; -Phase 1 : La dépose sélective et la démolition du bâtiment D ; La construction d'un nouveau bâtiment de plain-pied regroupant des laboratoires, des salles de cours, des espaces collectifs, un amphithéâtre et des bureaux (surface environ 2200m2) ; La rénovation du bâtiment C (132m²) ; -Phase 2 : La rénovation des bâtiments existants : bâtiment A : 2114m2 ;puis bâtiment B : 142m2 ; -Des travaux de réaménagement des abords des bâtiments (réorganisation des cheminements piétons suite à l'évolution du projet, mise aux normes PMR, aménagement d'espaces verts, travaux de réseaux…). Les prestations sont réparties en 21 lots traités chacun en marchés séparés, qui ont fait l'objet de 2 procédures précédentes lancées en mai 2023, dont 15 lots dans le cadre d'un appel d'offres ouvert (dossier DIB-23-25) et 6 lots dans le cadre d'une procédure adaptée (DIB-23-26) puis de relance. Suite à ces consultations, des lots ont été attribués ce qui a permis de démarrer le chantier. Toutefois le lot 1 qui fait l'objet de la présente consultation, après avoir été attribué à une entreprise, doit être relancé suite à la défaillance du titulaire. Pour l'ensemble des lots, le délai d'exécution global des marchés est de 32 mois avec un démarrage effectif au 15 mars 2024, soit 23 mois pour un démarrage du lot 1 au 15 décembre 2024
Identifiant de la procédure : 98deb45b-09e2-47ee-a30f-331263446ef3
Identifiant interne : DIB-24-51
Type de procédure : Ouverte
La procédure est accélérée : non
Justification de la procédure accélérée :
Principales caractéristiques de la procédure :

2.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45214400 Construction de bâtiments universitaires
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45262660 Travaux de désamiantage

2.1.4 Informations générales

Base juridique :
Directive 2014/24/UE

5. Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0000

Titre : Réhabilitation-extension d'INTECHMER à Cherbourg-en-Cotentin (50) - lot 1 "Désamiantage-déplombage"
Description : Nouvelle consultation concernant le lot 1 « Désamiantage - déplombage » de l'opération d'INTECHMER (relance complète du lot), suite à la défaillance de son titulaire. Le lot avait été conclu à la suite de la consultation en appel d'offres ouvert DIB-23-25 en même temps que 8 autres lots dans le cadre de l'opération décrite ci-dessous : La Communauté d'Agglomération du Cotentin a décidé de lancer une opération de réhabilitation et d'extension de l'Institut National des Sciences et Techniques de la Mer (INTECHMER) à Cherbourg-en-Cotentin (50). Ainsi, le projet de réhabilitation et d'extension du site concerne : -Phase 0 : Le déplacement de la serre (surface 240m2) qui servira de stockage le temps des travaux puis sera transformée en local vélo ; -Phase 1 : La dépose sélective et la démolition du bâtiment D ; La construction d'un nouveau bâtiment de plain-pied regroupant des laboratoires, des salles de cours, des espaces collectifs, un amphithéâtre et des bureaux (surface environ 2200m2) ; La rénovation du bâtiment C (132m²) ; -Phase 2 : La rénovation des bâtiments existants : bâtiment A : 2114m2 ;puis bâtiment B : 142m2 ; -Des travaux de réaménagement des abords des bâtiments (réorganisation des cheminements piétons suite à l'évolution du projet, mise aux normes PMR, aménagement d'espaces verts, travaux de réseaux…). Les prestations sont réparties en 21 lots traités chacun en marchés séparés, qui ont fait l'objet de 2 procédures précédentes lancées en mai 2023, dont 15 lots dans le cadre d'un appel d'offres ouvert (dossier DIB-23-25) et 6 lots dans le cadre d'une procédure adaptée (DIB-23-26) puis de relance. Suite à ces consultations, des lots ont été attribués ce qui a permis de démarrer le chantier. Toutefois le lot 1 qui fait l'objet de la présente consultation, après avoir été attribué à une entreprise, doit être relancé suite à la défaillance du titulaire. Pour l'ensemble des lots, le délai d'exécution global des marchés est de 32 mois avec un démarrage effectif au 15 mars 2024, soit 23 mois pour un démarrage du lot 1 au 15 décembre 2024
Identifiant interne : T-PF-1533147

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45214400 Construction de bâtiments universitaires
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45262660 Travaux de désamiantage
Options :
Description des options : Les travaux pourront donner lieu à un ou plusieurs marchés pour la réalisation de prestations similaires en application de la procédure sans publicité ni mise en concurrence préalables de l'article R2122-7 du Code de la Commande Publique

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 15/12/2024
Durée : 23 Mois

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Valeur technique
Pondération (points, valeur exacte) : 50
Critère :
Type : Prix
Nom :
Description : Prix
Pondération (points, valeur exacte) : 50
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.12 Conditions du marché public

Informations relatives aux délais de recours : Les candidats peuvent introduire des recours conformément aux dispositions : - de l'article L. 551-1 et suivants du Code de justice administrative pour les pouvoirs adjudicateurs, -de l'article L. 551-5 et suivants pour les entités adjudicatrices, -de l'article L. 551-13 et suivants du Code de justice administrative. Par ailleurs, les tiers au contrat peuvent introduire un recours dans un délai de deux mois à compter des mesures de publicité appropriées

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Caen
TED eSender : Avenue-Web Systèmes

6. Résultats

Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis : 168 068 Euro

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0000

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : GLOBAL DEPOLLUTION
Offre :
Identifiant de l’offre : GLOBAL DEPOLLUTION
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0000
Valeur de l'offre : 168 068 Euro
L’offre est une variante : non
Sous-traitance : Pas encore connu
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : K25004
Titre : Réhabilitation-extension d'Intechmer à Cherbourg-en-Cotentin (50) - lot 1 "Désamiantage-déplombage"
Date de conclusion du marché : 16/01/2025
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre : non

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 6
Type de soumissions reçues : Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 6
Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 6

8. Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : Avenue-Web Systèmes
Numéro d’enregistrement : 84AF2637-CF7E-E2DE-7F4BF4CF55F394E2
Ville : Seyssinet-Pariset
Code postal : 38170
Subdivision pays (NUTS) : Isère ( FRK24 )
Pays : France
Adresse électronique : publications-joue@aws-france.com
Téléphone : +33480041260
Rôles de cette organisation :
TED eSender

8.1 ORG-0002

Nom officiel : Communauté d'agglomération du Cotentin
Numéro d’enregistrement : 63382
Adresse postale : 8 rue des Vindits
Ville : Cherbourg en Cotentin
Code postal : 50130
Subdivision pays (NUTS) : Manche ( FRD12 )
Pays : France
Point de contact : MARGUERITTE David
Adresse électronique : correspondre@aws-france.com
Téléphone : 0250791610
Adresse internet : http://lecotentin.fr
Profil de l’acheteur : http://marchespublicsmanche.fr/
Rôles de cette organisation :
Acheteur

8.1 ORG-0003

Nom officiel : Tribunal administratif de Caen
Numéro d’enregistrement : 84AF2681-CD0B-E68A-3EB48B933550D31D
Adresse postale : 3, rue Arthur Leduc
Ville : Caen
Code postal : 14050
Subdivision pays (NUTS) : Calvados ( FRD11 )
Pays : France
Adresse électronique : greffe.ta-caen@juradm.fr
Téléphone : 0231707272
Télécopieur : 0231524217
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours

8.1 ORG-0004

Nom officiel : GLOBAL DEPOLLUTION
Taille de l’opérateur économique : Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement : 1533147-1-0-1
Adresse postale : 5825 rue des Carrières, La Glacerie
Ville : Cherbourg-En-Cotentin
Code postal : 50470
Subdivision pays (NUTS) : Manche ( FRD12 )
Pays : France
Adresse électronique : jbuin@glodep.fr
Téléphone : 0233881095
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaire : France
Lauréat de ces lots : LOT-0000

11. Informations relatives à l’avis

11.1 Informations relatives à l’avis

Identifiant/version de l’avis : 0c76f3fb-a99b-49ab-9534-782ccfa6dd5b - 01
Type de formulaire : Résultats
Type d’avis : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis : 17/01/2025 10:49 +01:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français

11.2 Informations relatives à la publication

Numéro de publication de l’avis : 00038630-2025
Numéro de publication au JO S : 13/2025
Date de publication : 20/01/2025