Rahmenvertrag Bauherrenvertretung Bahntechnik

In den kommenden Jahren werden bei der Forchbahn besonders viele Investitionsprojekte umgesetzt. Die Forchbahn sucht daher eine Bauherrenvertretung Bahntechnik (BHV BT) für diverse Projekte. Mit dieser Ausschreibung soll ein Rahmenvertrag über fünf Jahre – mit Option um Verlängerung – abgeschlossen werden. Dans les années à venir, un nombre particulièrement important …

CPV: 71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne, 71541000 Usługi zarządzania projektem budowlanym
Miejsce wykonania:
Rahmenvertrag Bauherrenvertretung Bahntechnik
Miejsce udzielenia zamówienia:
Forchbahn AG
Numer nagrody:

1. Beschaffer

1.1 Beschaffer

Offizielle Bezeichnung : Forchbahn AG
Tätigkeit des Auftraggebers : Eisenbahndienste

2. Verfahren

2.1 Verfahren

Titel : Rahmenvertrag Bauherrenvertretung Bahntechnik
Beschreibung : In den kommenden Jahren werden bei der Forchbahn besonders viele Investitionsprojekte umgesetzt. Die Forchbahn sucht daher eine Bauherrenvertretung Bahntechnik (BHV BT) für diverse Projekte. Mit dieser Ausschreibung soll ein Rahmenvertrag über fünf Jahre – mit Option um Verlängerung – abgeschlossen werden. Dans les années à venir, un nombre particulièrement important de projets d'investissement seront réalisés à Forchbahn. La Forchbahn recherche donc un mandataire du constructeur pour la technique ferroviaire pour des projets divers. Cet appel d'offres vise à conclure un contrat-cadre d'une durée de cinq ans - avec possibilité de prolongation.
Kennung des Verfahrens : 0df1ee81-442c-4f96-89c4-d66917a11962
Verfahrensart : Nichtoffenes Verfahren
Das Verfahren wird beschleunigt : nein
Begründung des beschleunigten Verfahrens :
Zentrale Elemente des Verfahrens :

2.1.1 Zweck

Art des Auftrags : Dienstleistungen
Haupteinstufung ( cpv ): 71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2.1.4 Allgemeine Informationen

Rechtsgrundlage :
Richtlinie 2014/25/EU

5. Los

5.1 Technische ID des Loses : LOT-0000

Titel : Rahmenvertrag Bauherrenvertretung Bahntechnik
Beschreibung : In den kommenden Jahren werden bei der Forchbahn besonders viele Investitionsprojekte umgesetzt. Die Forchbahn sucht daher eine Bauherrenvertretung Bahntechnik (BHV BT) für diverse Projekte. Mit dieser Ausschreibung soll ein Rahmenvertrag über fünf Jahre – mit Option um Verlängerung – abgeschlossen werden. Dans les années à venir, un nombre particulièrement important de projets d'investissement seront réalisés à Forchbahn. La Forchbahn recherche donc un mandataire du constructeur pour la technique ferroviaire pour des projets divers. Cet appel d'offres vise à conclure un contrat-cadre d'une durée de cinq ans - avec possibilité de prolongation.

5.1.1 Zweck

Art des Auftrags : Dienstleistungen
Haupteinstufung ( cpv ): 71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Zusätzliche Einstufung ( cpv ): 71541000 Projektmanagement im Bauwesen

5.1.2 Erfüllungsort

Stadt : Forch
Postleitzahl : 8127
Land, Gliederung (NUTS) : Zürich ( CH040 )
Land : Schweiz
Zusätzliche Informationen :

5.1.3 Geschätzte Dauer

Datum des Beginns : 01/08/2025
Enddatum der Laufzeit : 31/07/2030

5.1.4 Verlängerung

Maximale Verlängerungen : 1

5.1.6 Allgemeine Informationen

Vorbehaltene Teilnahme : Teilnahme ist nicht vorbehalten.
Die Namen und beruflichen Qualifikationen des zur Auftragsausführung eingesetzten Personals sind anzugeben : Noch nicht bekannt
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen : ja

5.1.10 Zuschlagskriterien

Kriterium :
Art : Qualität
Bezeichnung :
Beschreibung : Zuschlagskriterien
Beschreibung der anzuwendenden Methode, wenn die Gewichtung nicht durch Kriterien ausgedrückt werden kann : Die Zuschlagskriterien sind in den Dokumenten definiert.
Begründung, warum die Gewichtung der Zuschlagskriterien nicht angegeben wurde :

5.1.11 Auftragsunterlagen

Zugang zu bestimmten Auftragsunterlagen ist beschränkt
Ad-hoc-Kommunikationskanal :
Name : Simap.ch

5.1.12 Bedingungen für die Auftragsvergabe

Bedingungen für die Einreichung :
Elektronische Einreichung : Zulässig
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können : Deutsch
Elektronischer Katalog : Nicht zulässig
Varianten : Nicht zulässig
Die Bieter können mehrere Angebote einreichen : Nicht zulässig
Frist für den Eingang der Teilnahmeanträge : 25/04/2025 23:59 +02:00
Auftragsbedingungen :
Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte Beschäftigungsverhältnisse erfolgen : Noch nicht bekannt
Bedingungen für die Ausführung des Auftrags : Weitere Angaben in der offiziellen Publikation auf simap.ch
Elektronische Rechnungsstellung : Erforderlich
Aufträge werden elektronisch erteilt : nein
Zahlungen werden elektronisch geleistet : ja
Finanzielle Vereinbarung : Weitere Angaben in der offiziellen Publikation auf simap.ch

5.1.15 Techniken

Rahmenvereinbarung :
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem :
Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16 Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung

Überprüfungsstelle : Bundesverwaltungsgericht -
Informationen über die Überprüfungsfristen : Rechtsmittelbelehrung Gegen diese Ausschreibung kann innert 20 Tagen, von der Publikation an gerechnet, beim Verwaltungsgericht des Kantons Zürich, Freischützgasse 1, Postfach, 8090 Zürich, schriftlich Beschwerde eingereicht werden. Die Beschwerdeschrift ist im Doppel einzureichen. Sie muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Die angefochtene Ausschreibung ist beizulegen. Die angerufenen Beweismittel sind genau zu bezeichnen und, soweit möglich, beizulegen.
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt : Forchbahn AG -

8. Organisationen

8.1 ORG-0001

Offizielle Bezeichnung : Forchbahn AG
Registrierungsnummer : a1c03266-837b-4695-a951-db87e85ebe5c
Postanschrift : Kaltensteinstrasse 32
Stadt : Forch
Postleitzahl : 8127
Land, Gliederung (NUTS) : Zürich ( CH040 )
Land : Schweiz
Telefon : +41432881171
Rollen dieser Organisation :
Beschaffer
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt

8.1 ORG-0002

Offizielle Bezeichnung : Bundesverwaltungsgericht
Registrierungsnummer : BVGER
Postanschrift : Postfach
Stadt : St. Gallen
Postleitzahl : 9023
Land, Gliederung (NUTS) : St. Gallen ( CH055 )
Land : Schweiz
Telefon : +41584652626
Internetadresse : https://www.bvger.ch
Rollen dieser Organisation :
Überprüfungsstelle

8.1 ORG-0003

Offizielle Bezeichnung : Simap.ch
Registrierungsnummer : CH001
Postanschrift : Holzikofenweg 36
Stadt : Bern
Postleitzahl : 3003
Land, Gliederung (NUTS) : Bern / Berne ( CH021 )
Land : Schweiz
Telefon : +41584646388
Internetadresse : https://www.simap.ch
Rollen dieser Organisation :
TED eSender
Informationen zur Bekanntmachung
Kennung/Fassung der Bekanntmachung : be3dcfb5-9c6a-4dd2-b913-de1bdfc8fb62 - 01
Formulartyp : Wettbewerb
Art der Bekanntmachung : Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung : 31/03/2025 02:25 +02:00
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist : Deutsch
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung : 00208960-2025
ABl. S – Nummer der Ausgabe : 64/2025
Datum der Veröffentlichung : 01/04/2025