MP-100138, N01/42, Werkhof Wallisellen, Neubau, 3001 Baumeisterarbeiten

Bei dieser Beschaffung (3001 Baumeisterarbeiten) werden die folgenden Leistungen für den Neubau Werkhofgebäude vergeben: Spezialtiefbauarbeiten, Fundamente, Rohbauarbeiten, Kanalisation und Werkleitungen unterhalb Gebäude, Baugrubenaushub, Wasserhaltung, Baustelleneinrichtung, Gerüste, Elemente aus Beton, Beton- und Stahlbetonarbeiten, Mauerarbeiten, Bohr-/ Schneide-/ Abbrucharbeiten, Unterlagsboden, Fugenlose Bodenbeläge. Ausserdem werden noch tiefgesetzte Wassertankanlagen inkl. anschliessender Grundleitungen vergeben. Zusätzlich wird …

CPV: 45000000 Roboty budowlane, 45113000 Roboty na placu budowy, 45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Miejsce wykonania:
MP-100138, N01/42, Werkhof Wallisellen, Neubau, 3001 Baumeisterarbeiten
Miejsce udzielenia zamówienia:
Bundesamt für Strassen ASTRA - Filiale Winterthur
Numer nagrody:
c005acb9-9d94-4ac4-abf3-f95b61eeb22b

1. Beschaffer

1.1 Beschaffer

Offizielle Bezeichnung : Bundesamt für Strassen ASTRA - Filiale Winterthur
Rechtsform des Erwerbers : Von einer zentralen Regierungsbehörde kontrollierte Einrichtung des öffentlichen Rechts
Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers : Allgemeine öffentliche Verwaltung

2. Verfahren

2.1 Verfahren

Titel : MP-100138, N01/42, Werkhof Wallisellen, Neubau, 3001 Baumeisterarbeiten
Beschreibung : Bei dieser Beschaffung (3001 Baumeisterarbeiten) werden die folgenden Leistungen für den Neubau Werkhofgebäude vergeben: Spezialtiefbauarbeiten, Fundamente, Rohbauarbeiten, Kanalisation und Werkleitungen unterhalb Gebäude, Baugrubenaushub, Wasserhaltung, Baustelleneinrichtung, Gerüste, Elemente aus Beton, Beton- und Stahlbetonarbeiten, Mauerarbeiten, Bohr-/ Schneide-/ Abbrucharbeiten, Unterlagsboden, Fugenlose Bodenbeläge. Ausserdem werden noch tiefgesetzte Wassertankanlagen inkl. anschliessender Grundleitungen vergeben. Zusätzlich wird BIM2field angewendet.
Kennung des Verfahrens : c005acb9-9d94-4ac4-abf3-f95b61eeb22b
Interne Kennung : c005acb9-9d94-4ac4-abf3-f95b61eeb22b
Verfahrensart : Offenes Verfahren
Begründung des beschleunigten Verfahrens :
Zentrale Elemente des Verfahrens :

2.1.1 Zweck

Art des Auftrags : Bauleistung
Haupteinstufung ( cpv ): 45000000 Bauarbeiten

2.1.4 Allgemeine Informationen

Zusätzliche Informationen : Begründung des Zuschlagentscheides Nach der Evaluation der eingegangenen Offerten wurden alle Anbieter als geeignet und als wirtschaftlich sowie finanziell leistungsfähig qualifiziert. Bei der Beurteilung der Zuschlagskriterien erreichte der Zuschlagsempfänger die höchste Punktzahl aller Anbieter. Seine Offerte ist somit in ihrer Gesamtheit die vorteilhafteste. Das Angebot des Zuschlagsempfängers überzeugt insbesondere durch den Preis.
Rechtsgrundlage :
Richtlinie 2014/24/EU

5. Los

5.1 Technische ID des Loses : LOT-0000

Titel : MP-100138, N01/42, Werkhof Wallisellen, Neubau, 3001 Baumeisterarbeiten
Beschreibung : Bei dieser Beschaffung (3001 Baumeisterarbeiten) werden die folgenden Leistungen für den Neubau Werkhofgebäude vergeben: Spezialtiefbauarbeiten, Fundamente, Rohbauarbeiten, Kanalisation und Werkleitungen unterhalb Gebäude, Baugrubenaushub, Wasserhaltung, Baustelleneinrichtung, Gerüste, Elemente aus Beton, Beton- und Stahlbetonarbeiten, Mauerarbeiten, Bohr-/ Schneide-/ Abbrucharbeiten, Unterlagsboden, Fugenlose Bodenbeläge. Ausserdem werden noch tiefgesetzte Wassertankanlagen inkl. anschliessender Grundleitungen vergeben. Zusätzlich wird BIM2field angewendet.
Interne Kennung : 301d26e8-9890-4f7f-9b3e-c7de5dee8bd6

5.1.1 Zweck

Art des Auftrags : Bauleistung
Haupteinstufung ( cpv ): 45000000 Bauarbeiten
Zusätzliche Einstufung ( cpv ): 45113000 Baustelleneinrichtung
Zusätzliche Einstufung ( cpv ): 45200000 Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten

5.1.2 Erfüllungsort

Land : Schweiz
Ort im betreffenden Land
Zusätzliche Informationen : Schweiz, Kanton Zürich, 8304 Wallisellen Werkhof Wallisellen sowie ASTRA Infrastrukturfiliale in Winterthur sowie am Standort des Auftragnehmers

5.1.3 Geschätzte Dauer

Datum des Beginns : 01/02/2025
Enddatum der Laufzeit : 30/09/2026

5.1.4 Verlängerung

Maximale Verlängerungen : 1
Der Erwerber behält sich das Recht vor, zusätzliche Käufe vom Auftragnehmer zu tätigen, wie hier beschrieben : Eine Verlängerung erfolgt abhängig von der Verfügbarkeit der Kredite, Projektfortschritt und allfälligen Projektänderungen.

5.1.6 Allgemeine Informationen

Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen : ja

5.1.10 Zuschlagskriterien

Kriterium :
Art : Preis
Bezeichnung : ZK 1 Preis
Beschreibung : Bereinigte Angebotssumme
Gewichtung (Prozentanteil, genau) : 40
Kriterium :
Art : Qualität
Bezeichnung : ZK 2 Qualität / Plausibilität des Angebots
Beschreibung : Technischer Bericht, bestehend aus der Aufgabenanalyse, den Angaben zu Materialbewirtschaftung und Entsorgung, der Nachhaltigkeitsanalyse sowie der Plausibilität des Angebots. QM-Konzept und Risikoanalyse Unterteilt in: ZK 2.1: Technischer Bericht (10%) ZK 2.2: QM-Konzept und Risikoanalyse (5%)
Gewichtung (Prozentanteil, genau) : 15
Kriterium :
Art : Qualität
Bezeichnung : ZK 3 Qualität des Anbieters
Beschreibung : Erfahrung der Schlüsselpersonen unterteilt in: ZK 3.1: Referenzobjekt Schlüsselperson Bauführer (10%) ZK 3.2: Referenzobjekt Schlüsselperson Polier (5%)
Gewichtung (Prozentanteil, genau) : 15
Kriterium :
Art : Qualität
Bezeichnung : ZK 4 Bauzeit und Qualität der Baustelleninstallation
Beschreibung : Länge der Bauzeit bis Abnahme des geprüften Werkes. Unterlagen der Baustelleninstallation inkl. Bauabläufe unterteilt in: ZK 4.1: Länge der Bauzeit bis Abnahme des geprüften Werkes (5%) ZK 4.2: Baustelleninstallation inkl. Bauabläufe (10%)
Gewichtung (Prozentanteil, genau) : 15
Kriterium :
Art : Qualität
Bezeichnung : ZK 5 Qualität und Plausibilität des Bauprogramms
Beschreibung : Qualität und Plausibilität des Bauprogramms
Gewichtung (Prozentanteil, genau) : 15
Beschreibung der anzuwendenden Methode, wenn die Gewichtung nicht durch Kriterien ausgedrückt werden kann :
Begründung, warum die Gewichtung der Zuschlagskriterien nicht angegeben wurde :

5.1.12 Bedingungen für die Auftragsvergabe

Informationen über die Überprüfungsfristen : Rechtsmittelbelehrung Gegen diese Verfügung kann gemäss Art. 56 Abs. 1 des Bundesgesetzes über das öffentliche Beschaffungswesen (BöB) innert 20 Tagen seit Eröffnung schriftlich Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 9023 St. Gallen, erhoben werden. Die Beschwerde ist im Doppel einzureichen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel sowie die Unterschrift der beschwerdeführenden Person oder ihrer Vertretung zu enthalten. Eine Kopie der vorliegenden Verfügung und vorhandene Beweismittel sind beizulegen. Die Bestimmungen des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVG) über den Fristenstillstand finden gemäss Art. 56 Abs. 2 BöB keine Anwendung.

5.1.15 Techniken

Rahmenvereinbarung :
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem :
Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16 Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung

Überprüfungsstelle : Bundesverwaltungsgericht
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt : Bundesamt für Strassen ASTRA - Filiale Winterthur
TED eSender : Simap.ch

6. Ergebnisse

Wert aller in dieser Bekanntmachung vergebenen Verträge : 9 103 772,55 Schweizer Franc

6.1 Ergebnis, Los-– Kennung : LOT-0000

Es wurde mindestens ein Gewinner ermittelt.

6.1.2 Informationen über die Gewinner

Wettbewerbsgewinner :
Offizielle Bezeichnung : DE_Landolt + Co AG Bauunternehmung
Angebot :
Kennung des Angebots : 91411f44-1a34-4b28-afce-75faa8b7537c
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen : LOT-0000
Wert der Ausschreibung : 9 103 772,55 Schweizer Franc
Das Angebot wurde in die Rangfolge eingeordnet : nein
Bei dem Angebot handelt es sich um eine Variante : nein
Informationen zum Auftrag :
Kennung des Auftrags : N/A
Datum des Vertragsabschlusses : 22/01/2025
Der Auftrag wird als Teil einer Rahmenvereinbarung vergeben : nein

6.1.4 Statistische Informationen

Eingegangene Angebote oder Teilnahmeanträge :
Art der eingegangenen Einreichungen : Angebote
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge : 4
Bandbreite der Angebote :
Wert des niedrigsten zulässigen Angebots : 9 103 772,55 Schweizer Franc
Wert des höchsten zulässigen Angebots : 9 103 772,55 Schweizer Franc

8. Organisationen

8.1 ORG-0001

Offizielle Bezeichnung : Bundesamt für Strassen ASTRA - Filiale Winterthur
Registrierungsnummer : ac65c2db-f877-435d-bfa8-03d358a6875b
Postanschrift : Grüzefeldstrasse 41
Stadt : Winterthur
Postleitzahl : 8404
Land, Gliederung (NUTS) : Zürich ( CH040 )
Land : Schweiz
Telefon : +41584804711
Rollen dieser Organisation :
Beschaffer
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt

8.1 ORG-0002

Offizielle Bezeichnung : Bundesverwaltungsgericht
Registrierungsnummer : BVGER
Postanschrift : Postfach
Stadt : St. Gallen
Postleitzahl : 9023
Land, Gliederung (NUTS) : St. Gallen ( CH055 )
Land : Schweiz
Telefon : +41584652626
Internetadresse : https://www.bvger.ch
Rollen dieser Organisation :
Überprüfungsstelle

8.1 ORG-0003

Offizielle Bezeichnung : Simap.ch
Registrierungsnummer : CH001
Postanschrift : Holzikofenweg 36
Stadt : Bern
Postleitzahl : 3003
Land, Gliederung (NUTS) : Bern / Berne ( CH021 )
Land : Schweiz
Telefon : +41584646388
Internetadresse : https://www.simap.ch
Rollen dieser Organisation :
TED eSender

8.1 ORG-0010

Offizielle Bezeichnung : DE_Landolt + Co AG Bauunternehmung
Größe des Wirtschaftsteilnehmers : Großunternehmen
Registrierungsnummer : 253d6b49-2b79-46d0-b973-71b400021900
Postanschrift : Schaffhauserstrasse 10
Stadt : Kleinandelfingen
Postleitzahl : 8451
Land, Gliederung (NUTS) : Zürich ( CH040 )
Land : Schweiz
Telefon : +00 00 000 00 00
Rollen dieser Organisation :
Bieter
Gewinner dieser Lose : LOT-0000

11. Informationen zur Bekanntmachung

11.1 Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung : 301d26e8-9890-4f7f-9b3e-c7de5dee8bd6 - 01
Formulartyp : Ergebnis
Art der Bekanntmachung : Bekanntmachung vergebener Aufträge oder Zuschlagsbekanntmachung – Standardregelung
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung : 22/01/2025 02:25 +01:00
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist : Deutsch Französisch

11.2 Informationen zur Veröffentlichung

Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung : 00046716-2025
ABl. S – Nummer der Ausgabe : 16/2025
Datum der Veröffentlichung : 23/01/2025