Marché public de travaux de réhabilitation des collecteurs d'eaux usées et d'eaux pluviales de la rue de Montmélian sur la commune de Saint-Witz.

Le présent marché est non alloti et comporte une tranche ferme et une tranche optionnelle. C'est un marché à prix mixtes. La période de préparation est d'une durée de 8 semaines et le délai d'exécution des travaux de la tranche ferme de 22 semaines (5,5 mois) soit un délai global …

CPV: 45232410 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
Termin:
10 lutego 2025 11:30
Rodzaj terminu:
Złożenie oferty
Miejsce wykonania:
Marché public de travaux de réhabilitation des collecteurs d'eaux usées et d'eaux pluviales de la rue de Montmélian sur la commune de Saint-Witz.
Miejsce udzielenia zamówienia:
SIAH des vallées du Croult et du Petit Rosne
Numer nagrody:
OP STWI_179

1. Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : SIAH des vallées du Croult et du Petit Rosne
Forme juridique de l’acheteur : Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur : Protection de l’environnement

2. Procédure

2.1 Procédure

Titre : Marché public de travaux de réhabilitation des collecteurs d'eaux usées et d'eaux pluviales de la rue de Montmélian sur la commune de Saint-Witz.
Description : Le présent marché est non alloti et comporte une tranche ferme et une tranche optionnelle. C'est un marché à prix mixtes. La période de préparation est d'une durée de 8 semaines et le délai d'exécution des travaux de la tranche ferme de 22 semaines (5,5 mois) soit un délai global d'exécution de 30 semaines.
Identifiant de la procédure : bab010cd-65cf-4e51-b434-fe33ce4aa9c6
Identifiant interne : OP STWI_179
Type de procédure : Ouverte
Justification de la procédure accélérée :
Principales caractéristiques de la procédure :

2.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45232410 Travaux d'assainissement

2.1.4 Informations générales

Informations complémentaires : Dans les conditions prévues à l'article R. 2122-7 du CCP, le maître d'ouvrage se réserve le droit de passer avec le titulaire, au terme du marché initial, un marché public de travaux ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles qui lui ont été confiées. La durée pendant laquelle ce nouveau marché pourra être conclu ne peut pas dépasser 3 ans à compter de la notification du présent marché.
Base juridique :
Directive 2014/24/UE

2.1.6 Motifs d’exclusion

Motifs d’exclusion purement nationaux :

5. Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001

Titre : Marché public de travaux de réhabilitation des collecteurs d'eaux usées et d'eaux pluviales de la rue de Montmélian sur la commune de Saint-Witz.
Description : Le présent marché est non alloti et comporte une tranche ferme et une tranche optionnelle. C'est un marché à prix mixtes. La période de préparation est d'une durée de 8 semaines et le délai d'exécution des travaux de la tranche ferme de 22 semaines (5,5 mois) soit un délai global d'exécution de 30 semaines.
Identifiant interne : OP STWI_179

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45232410 Travaux d'assainissement

5.1.3 Durée estimée

Durée : 30 Semaine

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.9 Critères de sélection

Critère :
Type : Autre
Nom : Se référer au règlement de la consultation

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Nom :
Description : Valeur de l'offre
Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40
Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Valeur du mémoire technique
Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 60
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.11 Documents de marché

Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles : français
Date limite de demande d’informations complémentaires : 28/01/2025

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Variantes : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 10/02/2025 11:30 +02:00
Date limite de validité de l’offre : 120 Jour
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : oui
Informations relatives aux délais de recours : Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes : - Référé pré-contractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. - Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. - Recours pour excès de pouvoir contre une clause réglementaire du contrat ou la décision du pouvoir adjudicateur de déclarer sans suite ou infructueuse la passation du marché pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la notification ou publication de la décision de l'organisme. - Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique.

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique : non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise

8. Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : SIAH des vallées du Croult et du Petit Rosne
Numéro d’enregistrement : 20004931000010
Adresse postale : Rue de l'eau et des enfants
Ville : Rue de l'eau et des enfants Bonneuil en france
Code postal : 95500
Subdivision pays (NUTS) : Val-d’Oise ( FR108 )
Pays : France
Adresse électronique : dce@siah-croult.org
Téléphone : 0130111515
Rôles de cette organisation :
Acheteur

8.1 ORG-0002

Nom officiel : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro d’enregistrement : 17950702500015
Ville : 2-4 Boulevard de l'Hautil BP 30322 Cergy-Pontoise cedex
Code postal : 95027
Subdivision pays (NUTS) : Val-d’Oise ( FR108 )
Pays : France
Adresse électronique : greffe.tacergypontoise@juradm.fr
Téléphone : 0130173400
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours

11. Informations relatives à l’avis

11.1 Informations relatives à l’avis

Identifiant/version de l’avis : 30b3cb79-cc19-45b9-b499-17bfd1db3f69 - 01
Type de formulaire : Mise en concurrence
Type d’avis : Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis : 20/12/2024 16:23 +02:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français

11.2 Informations relatives à la publication

Numéro de publication de l’avis : 00794782-2024
Numéro de publication au JO S : 250/2024
Date de publication : 24/12/2024