Marché de maîtrise d'oeuvre pour la démolition de 6 garages et 1 hangar et la construction de 22 logements locatifs sociaux collectifs au 41 rue Ernest Deceuninck à ARMENTIERES

Objet du contrat Marché de maîtrise d'oeuvre pour la démolition de 6 garages et 1 hangar et la construction de 22 logements locatifs sociaux collectifs au 41 rue Ernest Deceuninck à ARMENTIERES Acheteur LILLE METROPOLE HABITAT Type de contrat Marché ordinaire Structure Lot unique - 8 missions/phases de base et …

CPV: 71210000 Doradcze usługi architektoniczne, 71240000 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania, 71300000 Usługi inżynieryjne
Miejsce wykonania:
Marché de maîtrise d'oeuvre pour la démolition de 6 garages et 1 hangar et la construction de 22 logements locatifs sociaux collectifs au 41 rue Ernest Deceuninck à ARMENTIERES
Miejsce udzielenia zamówienia:
Lille Métropole Habitat
Numer nagrody:
24S0065

1. Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : Lille Métropole Habitat
Forme juridique de l’acheteur : Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur : Logement et équipements collectifs

2. Procédure

2.1 Procédure

Titre : Marché de maîtrise d'oeuvre pour la démolition de 6 garages et 1 hangar et la construction de 22 logements locatifs sociaux collectifs au 41 rue Ernest Deceuninck à ARMENTIERES
Description : Objet du contrat Marché de maîtrise d'oeuvre pour la démolition de 6 garages et 1 hangar et la construction de 22 logements locatifs sociaux collectifs au 41 rue Ernest Deceuninck à ARMENTIERES Acheteur LILLE METROPOLE HABITAT Type de contrat Marché ordinaire Structure Lot unique - 8 missions/phases de base et 3 complémentaires et 1 PSE Lieu d'exécution 41 rue Ernest Deceuninck à ARMENTIERES Délai Démarrage à la notification et achèvement au dernier jour de la GPA ou après en cas de prolongation suite à des réserves non levées Pénalités de retard Prévues dans le CCAP Variation des prix Révisables Nature des prix Prix forfaitaires Site internet : http://www.marches-publics.info/avis/index.cfm?IDS=4230
Identifiant de la procédure : 8c1e5f2e-6010-4def-84e4-880eb3a1cc9f
Identifiant interne : 24S0065
Type de procédure : Ouverte
La procédure est accélérée : non
Justification de la procédure accélérée :
Principales caractéristiques de la procédure :

2.1.1 Objet

Nature du marché : Services
Nomenclature principale ( cpv ): 71210000 Services de conseil en architecture
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 71240000 Services d'architecture, d'ingénierie et de planification
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 71300000 Services d'ingénierie

2.1.4 Informations générales

Base juridique :
Directive 2014/24/UE

5. Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0000

Titre : Marché de maîtrise d'oeuvre pour la démolition de 6 garages et 1 hangar et la construction de 22 logements locatifs sociaux collectifs au 41 rue Ernest Deceuninck à ARMENTIERES
Description : Objet du contrat Marché de maîtrise d'oeuvre pour la démolition de 6 garages et 1 hangar et la construction de 22 logements locatifs sociaux collectifs au 41 rue Ernest Deceuninck à ARMENTIERES Acheteur LILLE METROPOLE HABITAT Type de contrat Marché ordinaire Structure Lot unique - 8 missions/phases de base et 3 complémentaires et 1 PSE Lieu d'exécution 41 rue Ernest Deceuninck à ARMENTIERES Délai Démarrage à la notification et achèvement au dernier jour de la GPA ou après en cas de prolongation suite à des réserves non levées Pénalités de retard Prévues dans le CCAP Variation des prix Révisables Nature des prix Prix forfaitaires Site internet : http://www.marches-publics.info/avis/index.cfm?IDS=4230
Identifiant interne : S-PF-1473260

5.1.1 Objet

Nature du marché : Services
Nomenclature principale ( cpv ): 71210000 Services de conseil en architecture
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 71240000 Services d'architecture, d'ingénierie et de planification
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 71300000 Services d'ingénierie

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 0

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Valeur technique de l'offre
Pondération (points, valeur exacte) : 60
Critère :
Type : Prix
Nom :
Description : Prix
Pondération (points, valeur exacte) : 40
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.12 Conditions du marché public

Informations relatives aux délais de recours : Les délais et voies de recours sont les suivants : - référé précontractuel jusqu'à la signature du contrat conformément à l'article L551.1 et suivants du code de justice administrative. - référé contractuel à compter de la signature du marché public et dans un délai de 31 jours suivants la publication de l'avis d'attribution conformément à l'article L551-13 et suivants du CJA. - recours en contestation de la validité du marché public, conformément à l'arrêt du Conseil d'Etat du 4 avril 2014 "Tarn et Garonne" dans un délai de 2 mois à compter de la publication de l'avis d'attribution. Le tribunal compétent est le suivant : Tribunal Administratif de Lille 5 Rue Geoffroy Saint-Hilaire - CS 62039 59014 Lille

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lille
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Lille Métropole Habitat
TED eSender : Avenue-Web Systèmes

6. Résultats

Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis : 196 740 Euro

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0000

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : Atelier Simoens
Offre :
Identifiant de l’offre : Atelier Simoens
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0000
Valeur de l'offre : 196 740 Euro
L’offre est une variante : non
Sous-traitance : Pas encore connu
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 24s0065
Titre : Marché de maîtrise d'oeuvre pour la démolition de 6 garages et 1 hangar et la construction de 22 logements locatifs sociaux collectifs au 41 rue Ernest Deceuninck à Armentieres
Date de conclusion du marché : 12/09/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre : non

8. Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : Avenue-Web Systèmes
Numéro d’enregistrement : C56871EE-E468-A64D-AA239465489E099B
Ville : Seyssinet-Pariset
Code postal : 38170
Subdivision pays (NUTS) : Isère ( FRK24 )
Pays : France
Adresse électronique : publications-joue@aws-france.com
Téléphone : +33480041260
Rôles de cette organisation :
TED eSender

8.1 ORG-0002

Nom officiel : Lille Métropole Habitat
Numéro d’enregistrement : 54964
Adresse postale : 425 Boulevard Gambetta
Ville : Tourcoing
Code postal : 59200
Subdivision pays (NUTS) : Nord ( FRE11 )
Pays : France
Point de contact : BITTER Maxime
Adresse électronique : commande.publique@lmh.fr
Téléphone : 0970249249
Adresse internet : http://www.lmh.fr
Rôles de cette organisation :
Acheteur

8.1 ORG-0003

Nom officiel : Lille Métropole Habitat
Numéro d’enregistrement : 1706034
Adresse postale : 425 Boulevard Gambetta
Ville : Tourcoing
Code postal : 59200
Subdivision pays (NUTS) : Nord ( FRE11 )
Pays : France
Point de contact : Chiraz DJEBALI
Adresse électronique : c.djebali@lmh.fr
Téléphone : 0320169590
Rôles de cette organisation :
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché

8.1 ORG-0004

Nom officiel : Tribunal administratif de Lille
Numéro d’enregistrement : C568722B-0836-EAA4-21374B47D693CD5A
Adresse postale : 143, rue Jacquemars Giélée
Ville : Lille
Code postal : 59014
Subdivision pays (NUTS) : Nord ( FRE11 )
Pays : France
Adresse électronique : greffe.ta-lille@juradm.fr
Téléphone : 0320631300
Télécopieur : 0320631347
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours

8.1 ORG-0005

Nom officiel : Atelier Simoens
Taille de l’opérateur économique : Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement : 1473260-1-0-1
Adresse postale : 9 Pl Du General De Gaulle
Ville : Quesnoy-Sur-Deule
Code postal : 59890
Subdivision pays (NUTS) : Nord ( FRE11 )
Pays : France
Adresse électronique : contact@atelier-simoens.fr
Téléphone : 0320346064
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaire : France
Lauréat de ces lots : LOT-0000

11. Informations relatives à l’avis

11.1 Informations relatives à l’avis

Identifiant/version de l’avis : b22086a9-de3c-4969-b624-32a5834a0f65 - 01
Type de formulaire : Résultats
Type d’avis : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis : 08/01/2025 18:22 +01:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français

11.2 Informations relatives à la publication

Numéro de publication de l’avis : 00015264-2025
Numéro de publication au JO S : 7/2025
Date de publication : 10/01/2025