Construction d'un bâtiment Cycle de l'Eau à Biot - Lot 1a : Curage & démolition ; Lot 1b : Terrassement

Les prestations du présent marché ont pour objet les travaux de démolition et curage ainsi que les travaux de terrassement relatifs à la construction d'un bâtiment Cycle de l'Eau à Biot. Lieu d'exécution des prestations : Commune de Biot. La durée du marché et les délais d'exécution figurent à l'acte …

CPV: 45110000 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne, 45111000 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Miejsce wykonania:
Construction d'un bâtiment Cycle de l'Eau à Biot - Lot 1a : Curage & démolition ; Lot 1b : Terrassement
Miejsce udzielenia zamówienia:
Agglomération Sophia Antipolis
Numer nagrody:
Curage et démolition

1. Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : Agglomération Sophia Antipolis
Forme juridique de l’acheteur : Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur : Services d’administration générale

2. Procédure

2.1 Procédure

Titre : Construction d'un bâtiment Cycle de l'Eau à Biot - Lot 1a : Curage & démolition ; Lot 1b : Terrassement
Description : Les prestations du présent marché ont pour objet les travaux de démolition et curage ainsi que les travaux de terrassement relatifs à la construction d'un bâtiment Cycle de l'Eau à Biot. Lieu d'exécution des prestations : Commune de Biot. La durée du marché et les délais d'exécution figurent à l'acte d'engagement.
Identifiant de la procédure : da0d068f-e48c-47a8-b48e-f83fd48c5a89
Avis précédent : eb256269-d991-4754-8627-87ce1c11e9b2-01
Type de procédure : Ouverte
Justification de la procédure accélérée :
Principales caractéristiques de la procédure :

2.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45110000 Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45111000 Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de chantier

2.1.4 Informations générales

Base juridique :
Directive 2014/24/UE

5. Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001

Titre : Lot 1a : Curage et démolition
Description : Les prestations du présent marché ont pour objet les travaux de démolition et curage ainsi que les travaux de terrassement relatifs à la construction d'un bâtiment Cycle de l'Eau à Biot.
Identifiant interne : Curage et démolition

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45110000 Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45111000 Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de chantier

5.1.3 Durée estimée

Durée : 40 Jour

5.1.5 Valeur

Valeur estimée hors TVA : 99 540 Euro

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Informations complémentaires : Le délai global, comprenant la période de préparation et le délai d'exécution, est de 40 jours (hors délais de validation par la CASA) à compter de l'ordre de service prescrivant le commencement de la période de préparation. La durée de la période de préparation est de 10 jours. Le démarrage de la période de préparation sera notifié par ordre de service au titulaire. Le délai d'exécution est de 30 jours, hors délais de validation CASA. Les modalités sont énoncées dans le DCE.

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Nom :
Description : La définition et l'appréciation du critère est disponible dans le DCE.
Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 60
Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : La définition et l'appréciation du critère est disponible dans le DCE.
Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.12 Conditions du marché public

Informations relatives aux délais de recours : Détails énoncés dans le DCE.

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Nice
Organisation qui signe le marché : Agglomération Sophia Antipolis

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0002

Titre : Lot 1b : Terrassement
Description : Les prestations du présent marché ont pour objet les travaux de démolition et curage ainsi que les travaux de terrassement relatifs à la construction d'un bâtiment Cycle de l'Eau à Biot.
Identifiant interne : Terrassement

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45110000 Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement

5.1.3 Durée estimée

Durée : 70 Jour

5.1.5 Valeur

Valeur estimée hors TVA : 684 156 Euro

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Informations complémentaires : Le délai global, comprenant la période de préparation et le délai d'exécution, est de 70 jours (hors délais de validation par la CASA) à compter de l'ordre de service prescrivant le commencement de la période de préparation. La durée de la période de préparation est de 10 jours. Le démarrage de la période de préparation sera notifié par ordre de service au titulaire. Le délai d'exécution est de 60 jours, hors délais de validation CASA. Les modalités sont énoncées dans le DCE.

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Nom :
Description : La définition et l'appréciation du critère est disponible dans le DCE.
Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 60
Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : La définition et l'appréciation du critère est disponible dans le DCE.
Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.12 Conditions du marché public

Informations relatives aux délais de recours : Détails énoncés dans le DCE.

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Nice
Organisation qui signe le marché : Agglomération Sophia Antipolis

6. Résultats

Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis : 793 696 Euro

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0001

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : SEETP SAS
Offre :
Identifiant de l’offre : OFFRE SEETP SAS
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0001
Valeur de l'offre : 99 540 Euro
L’offre est une variante : oui
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 2024_442
Date à laquelle le lauréat a été choisi : 02/12/2024
Date de conclusion du marché : 09/01/2025
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre : non
Organisation qui signe le marché : Agglomération Sophia Antipolis

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 7

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0002

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : EUROPT TP
Offre :
Identifiant de l’offre : OFFRE EUROP TP
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0002
Valeur de l'offre : 684 156 Euro
L’offre est une variante : oui
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 2024_443
Date à laquelle le lauréat a été choisi : 02/12/2024
Date de conclusion du marché : 08/01/2025
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre : non
Organisation qui signe le marché : Agglomération Sophia Antipolis

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 5

8. Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : Agglomération Sophia Antipolis
Numéro d’enregistrement : 24060058500014
Adresse postale : Les genêts 449, route des Crêtes BP 43
Ville : Sophia antipolis cedex
Code postal : 06901
Subdivision pays (NUTS) : Alpes-Maritimes ( FRL03 )
Pays : France
Adresse électronique : v.weltin@agglo-casa.fr
Téléphone : 0489877062
Rôles de cette organisation :
Acheteur
Organisation qui signe le marché

8.1 ORG-0004

Nom officiel : EUROPT TP
Numéro d’enregistrement : 51373754400074
Adresse postale : 20 CHEMIN DE L ECOLE DE LINGOSTIERE
Ville : NICE
Code postal : 06200
Subdivision pays (NUTS) : Alpes-Maritimes ( FRL03 )
Pays : France
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots : LOT-0002
Le lauréat est coté sur un marché réglementé

8.1 ORG-0003

Nom officiel : SEETP SAS
Numéro d’enregistrement : 32370353800021
Ville : GRASSE CEDEX 1
Code postal : 06131
Subdivision pays (NUTS) : Alpes-Maritimes ( FRL03 )
Pays : France
Téléphone : 0493703737
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots : LOT-0001
Le lauréat est coté sur un marché réglementé

8.1 ORG-0002

Nom officiel : Tribunal Administratif de Nice
Numéro d’enregistrement : 17060005000026
Adresse postale : 18 avenue des Fleurs CS 61039
Ville : Nice cedex
Code postal : 06000
Subdivision pays (NUTS) : Alpes-Maritimes ( FRL03 )
Pays : France
Adresse électronique : greffe.tanice@juradam.fr
Téléphone : 0489978600
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours

11. Informations relatives à l’avis

11.1 Informations relatives à l’avis

Identifiant/version de l’avis : 3117aa95-1bfe-487e-9cd5-e3cdba828b28 - 01
Type de formulaire : Résultats
Type d’avis : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis : 09/01/2025 14:58 +02:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français

11.2 Informations relatives à la publication

Numéro de publication de l’avis : 00015487-2025
Numéro de publication au JO S : 7/2025
Date de publication : 10/01/2025