Affidamento di un Accordo Quadro di 36 mesi (prorogabile di 12 mesi) con un unico operatore economico per lavori di manutenzione della macchina di luce Elettra 2.0 ed relativi uffici e laboratori

Procedura aperta per l'affidamento di un Accordo Quadro della durata di 36 mesi (prorogabile di ulteriori 12 mesi), con un unico operatore economico, per i lavori di manutenzione della macchina di luce Elettra 2.0 ed ai relativi edifici destinati ad uffici e laboratori Procedura aperta in ambito comunitario per l'affidamento, …

CPV: 45351000 Mechaniczne instalacje inżynieryjne
Miejsce wykonania:
Affidamento di un Accordo Quadro di 36 mesi (prorogabile di 12 mesi) con un unico operatore economico per lavori di manutenzione della macchina di luce Elettra 2.0 ed relativi uffici e laboratori
Miejsce udzielenia zamówienia:
Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A.
Numer nagrody:
1

1. Committente

1.1 Committente

Nome ufficiale : Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A.
Forma giuridica del committente : Organismo di diritto pubblico
Attività dell'amministrazione aggiudicatrice : Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

2. Procedura

2.1 Procedura

Titolo : Affidamento di un Accordo Quadro di 36 mesi (prorogabile di 12 mesi) con un unico operatore economico per lavori di manutenzione della macchina di luce Elettra 2.0 ed relativi uffici e laboratori
Descrizione : Procedura aperta per l'affidamento di un Accordo Quadro della durata di 36 mesi (prorogabile di ulteriori 12 mesi), con un unico operatore economico, per i lavori di manutenzione della macchina di luce Elettra 2.0 ed ai relativi edifici destinati ad uffici e laboratori
Identificativo della procedura : d999b609-8b3e-443c-b6b4-96a92a0fa2cc
Avviso o bando precedente : 350042-2024
Tipo di procedura : Aperta
Giustificazione della procedura accelerata :
Caratteristiche principali della procedura :

2.1.1 Finalità

Natura dell'appalto : Lavori
Classificazione principale ( cpv ): 45351000 Lavori di installazione di ingegneria meccanica

2.1.3 Valore

Valore stimato al netto dell'IVA : 12 470 000 Euro

2.1.4 Informazioni generali

Base giuridica :
Direttiva 2014/24/UE

5. Lotto

5.1 Identificativo tecnico del lotto : LOT-0001

Titolo : Affidamento di un Accordo Quadro di 36 mesi (prorogabile di 12 mesi) con un unico operatore economico per lavori di manutenzione della macchina di luce Elettra 2.0 ed relativi uffici e laboratori
Descrizione : Procedura aperta in ambito comunitario per l'affidamento, mediante successivi contratti applicativi, di un Accordo Quadro della durata di 36 mesi (prorogabile di ulteriori 12 mesi), con un unico operatore economico, per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria consistenti in opere civili, elettrico-strumentali e meccanico-fluidistiche a servizio della macchina di luce Elettra 2.0 ed ai relativi edifici destinati ad uffici e laboratori negli immobili ubicati nel comprensorio di Elettra-Sincrotrone Trieste S.C.p.A..
Identificativo interno : 1

5.1.1 Finalità

Natura dell'appalto : Lavori
Classificazione principale ( cpv ): 45351000 Lavori di installazione di ingegneria meccanica
Classificazione aggiuntiva ( cpv ): 45351000 Lavori di installazione di ingegneria meccanica
Opzioni :
Descrizione delle opzioni : durata di 36 mesi (prorogabile di ulteriori 12 mesi)

5.1.2 Luogo di esecuzione

Località : Trieste
Suddivisione del paese (NUTS) : Trieste ( ITH44 )
Paese : Italia
Informazioni supplementari : Basovizza TRIESTE (TS)

5.1.4 Rinnovo

Rinnovi massimi : 0

5.1.6 Informazioni generali

Progetto di appalto non finanziato con fondi UE
L'appalto è soggetto all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) : sì

5.1.10 Criteri di aggiudicazione

Criterio :
Tipo : Qualità
Nome :
Descrizione : offerta tecnica
Ponderazione (percentuale, esatta) : 75
Criterio :
Tipo : Prezzo
Nome :
Descrizione : Prezzo
Ponderazione (percentuale, esatta) : 25
Descrizione del metodo da utilizzare se la ponderazione non può essere espressa da criteri :
Giustificazione della mancata indicazione della ponderazione dei criteri di aggiudicazione :

5.1.15 Tecniche

Accordo quadro :
Accordo quadro, senza riapertura della gara
Informazioni sul sistema dinamico di acquisizione :
Nessun sistema dinamico di acquisizione

5.1.16 Ulteriori informazioni, mediazione e ricorsi

Organizzazione competente per i ricorsi : Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia

6. Risultati

Valore di tutti i contratti assegnati in questo avviso : 12 470 000 Euro

6.1 Risultati: identificativo del lotto : LOT-0001

È stato selezionato almeno un vincitore.

6.1.2 Informazioni sui vincitori

Vincitore :
Nome ufficiale : Monsud S.p.A.
Offerta :
Identificativo dell'offerta : LOT-0001
Identificativo del lotto o gruppo di lotti : LOT-0001
Valore dell'offerta : 12 470 000 Euro
Informazioni sull'appalto :
Identificativo dell'appalto : 936/2024
Titolo : Affidamento di un Accordo Quadro di 36 mesi (prorogabile di 12 mesi) con un unico operatore economico per lavori di manutenzione della macchina di luce Elettra 2.0 ed relativi uffici e laboratori
Data di selezione del vincitore : 21/10/2024
Data di conclusione dell'appalto : 09/01/2025
L'appalto è aggiudicato nell'ambito di un accordo quadro : sì

6.1.4 Informazioni statistiche

Offerte o domande di partecipazione ricevute :
Offerte e domande ricevute: tipo : Offerte
Numero di offerte o domande di partecipazione ricevute : 2
Offerte e domande ricevute: tipo : Offerte presentate da microimprese o piccole o medie imprese
Numero di offerte o domande di partecipazione ricevute : 0
Offerte e domande ricevute: tipo : Offerte presentate da offerenti con sede in paesi dello Spazio economico europeo diversi dal paese del committente
Numero di offerte o domande di partecipazione ricevute : 0
Offerte e domande ricevute: tipo : Offerte presentate da offerenti con sede in paesi al di fuori dello Spazio economico europeo
Numero di offerte o domande di partecipazione ricevute : 0
Offerte e domande ricevute: tipo : Offerte presentate per via elettronica
Numero di offerte o domande di partecipazione ricevute : 2

8. Organizzazioni

8.1 ORG-0001

Nome ufficiale : Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A.
Numero di registrazione : 00697920320
Indirizzo postale : S.S. 14 Km 163,5 in AREA Science Park
Località : Basovizza
Codice postale : 34149
Suddivisione del paese (NUTS) : Trieste ( ITH44 )
Paese : Italia
Referente : Donatella Chicco
Telefono : 0403758950
Indirizzo internet : https://www.elettra.eu/
Ruoli di questa organizzazione :
Committente

8.1 ORG-0002

Nome ufficiale : Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia
Numero di registrazione : 80029240324
Indirizzo postale : Piazza Unità d'Italia, 7
Località : Trieste
Suddivisione del paese (NUTS) : Trieste ( ITH44 )
Paese : Italia
Telefono : +390406724711
Ruoli di questa organizzazione :
Organizzazione competente per i ricorsi

8.1 ORG-0003

Nome ufficiale : Monsud S.p.A.
Numero di registrazione : 00296690647
Indirizzo postale : Corso Magenta, 83
Località : Milano (MI)
Codice postale : 20123
Suddivisione del paese (NUTS) : Milano ( ITC4C )
Paese : Italia
Telefono : +39 0825-628301
Ruoli di questa organizzazione :
Offerente
Vincitore di questi lotti : LOT-0001

11. Informazioni sull'avviso

11.1 Informazioni sull'avviso

Identificativo/versione dell'avviso : 0d5e3228-90db-4f94-ab89-3fc870b50292 - 01
Tipo di formulario : Risultati
Tipo di avviso : Avviso di aggiudicazione di un appalto o di una concessione – regime ordinario
Data di trasmissione dell'avviso : 09/01/2025 15:28 +01:00
Lingue in cui il presente avviso è ufficialmente disponibile : italiano

11.2 Informazioni sulla pubblicazione

Numero di pubblicazione dell'avviso : 00019366-2025
Numero dell'edizione della GU S : 8/2025
Data di pubblicazione : 13/01/2025