2024MC244DCP_Construction d'une piscine olympique transitoire Boulevard de Strasbourg à Lille

2024MC244DCP_Construction d'une piscine olympique transitoire Boulevard de Strasbourg à Lille. La procédure avec négociation sur la base de l'article R2124-3 4° du Code de la Commande Publique comporte 4 lots distincts. La procédure se déroulera en deux phases distinctes. D'abord la phase candidature, objet de la présente publicité, puis la …

CPV: 45212212 Roboty budowlane w zakresie basenów pływackich, 45223220 Roboty zadaszeniowe, 45262311 Betonowanie konstrukcji, 45262310 Zbrojenie, 45431000 Kładzenie płytek, 45313100 Instalowanie wind, 45232410 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej, 45112710 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych, 44211100 Budynki modułowe i przenośne, 45232430 Roboty w zakresie uzdatniania wody, 45421000 Roboty w zakresie stolarki budowlanej, 44316500 Wyroby kute, 45410000 Tynkowanie, 45262410 Wznoszenie konstrukcji budynków, 45311000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych, 45311100 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego, 45311200 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych, 45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne, 45331000 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Miejsce wykonania:
2024MC244DCP_Construction d'une piscine olympique transitoire Boulevard de Strasbourg à Lille
Miejsce udzielenia zamówienia:
Mairie de Lille
Numer nagrody:
2024MC244DCP

1. Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : Mairie de Lille
Forme juridique de l’acheteur : Autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur : Services d’administration générale

2. Procédure

2.1 Procédure

Titre : 2024MC244DCP_Construction d'une piscine olympique transitoire Boulevard de Strasbourg à Lille
Description : 2024MC244DCP_Construction d'une piscine olympique transitoire Boulevard de Strasbourg à Lille. La procédure avec négociation sur la base de l'article R2124-3 4° du Code de la Commande Publique comporte 4 lots distincts. La procédure se déroulera en deux phases distinctes. D'abord la phase candidature, objet de la présente publicité, puis la phase offre.
Identifiant de la procédure : 96175655-8336-4e1d-bf94-84f3a4298637
Avis précédent : ccdeb1f4-464a-4f1a-8069-38dbfaf36fbc-01
Identifiant interne : 2024MC244DCP
Type de procédure : Négociée avec publication préalable d’un appel à la concurrence / concurrentielle avec négociation
Justification de la procédure accélérée :
Principales caractéristiques de la procédure : Il s'agit d'une procédure avec négociation comportant 4 lots. Pour chacun des lots, le déroulement est le suivant : - Phase candidature qui aura pour but de retenir 3 opérateurs économiques maximum par lot. - Phase offre

2.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45212212 Travaux de construction de piscines

2.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : Boulevard de Strasbourg
Ville : Lille
Code postal : 59000
Subdivision pays (NUTS) : Nord ( FRE11 )
Pays : France
Informations complémentaires : Les contrats peuvent être consultés, dans le respect des secrets des affaires protégés par la loi, en envoyant une demande préalable à l'adresse marchespublics@mairie-lille.fr en précisant le numéro d'affaire et l'objet du marché.

2.1.4 Informations générales

Informations complémentaires : Le procédure fait l'objet d'une visite facultative pour le lot n°1 conformément aux modalités précisées dans le RAPC du marché. Certains lots de la procédure pourront faire l'objet d'insertion selon les dispositions des pièces du marché. Le Tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr. La durée du marché démarre à compter de la notification du marché jusqu'au décompte général définitif dont levée totale des réserves. Le délai d'exécution global de l'opération est de 12 mois dont 2 mois de préparation à compter de la date de l'ordre de service prescrivant le démarrage des prestations. La livraison du projet est prévue pour le dernier trimestre 2025. Le nombre maximum de candidats admis à présenter une offre pour chacun des lots est de 3 sous réserve d'un nombre suffisant de candidatures conformément à l'article R2142-8 du CCP. Dans le présent avis d'appel public à candidature, la date limite de remise des offres s'entend comme la date limite de remise des candidatures. Le marché pourra faire l'objet de subventions.
Base juridique :
Directive 2014/24/UE
Code de la commande publique - Le marché est passé sous la forme d'une procédure avec négociation conformément aux articles L2124-3 et R2124-3 4° du Code de la commande publique en raison de prestations techniquement complexes à mettre en oeuvre. Les informations venant appuyer le recours à la procédure avec négociation sont précisées dans le RAPC du marché.

5. Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001

Titre : Lot 1 : Gros-oeuvre étendu, VRD.
Description : Le lot n°1 de la présente procédure comporte des prestations de gros-oeuvre étendu, VRD.
Identifiant interne : 2024MC244DCP1

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45223220 Travaux de gros œuvre
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45262311 Travaux de gros œuvre en béton
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45262310 Travaux de mise en œuvre de béton armé
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45431000 Carrelages
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45313100 Travaux d'installation d'ascenseurs
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45232410 Travaux d'assainissement
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45112710 Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts
Options :
Description des options : En application de l'article R. 2122-7 du Code de la commande publique, l'acheteur peut conclure un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables pour la réalisation de prestations similaires à celles de l'objet du marché, en accord avec le titulaire, pendant une période de trois ans à compter de la notification du marché initial.

5.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : Boulevard de Strasbourg
Ville : Lille
Code postal : 59000
Subdivision pays (NUTS) : Nord ( FRE11 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/02/2025
Durée : 12 Mois

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Nom :
Description : Se référer à l'article 13 du RAPC.
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 60
Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Critère valeur technique conformément aux dispositions de l'article 13 du RAPC.
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 36
Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Critère de performances environnementales conformément aux dispositions de l'article 13 du RAPC.
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 4
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.12 Conditions du marché public

Informations relatives aux délais de recours : Se référer au Code de Justice Administrative.

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends relatifs aux marchés publics de Nancy -
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lille -
Informations relatives aux délais de recours : Se référer au Code de Justice Administrative.
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Mairie de Lille -
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : Mairie de Lille -
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Lille -
Organisation qui signe le marché : Mairie de Lille

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0002

Titre : Lot 2 : Bassin et superstructure démontables
Description : Le lot n°2 consiste en la mise en place d'un bassin et superstructure démontables.
Identifiant interne : 2

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45212212 Travaux de construction de piscines
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 44211100 Bâtiments modulaires préfabriqués
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45232430 Travaux de traitement de l'eau
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45421000 Travaux de menuiserie
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 44316500 Serrurerie
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45410000 Travaux de plâtrerie
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45262410 Travaux d'assemblage d'ossatures métalliques de bâtiment
Options :
Description des options : En application de l'article R. 2122-7 du Code de la commande publique, l'acheteur peut conclure un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables pour la réalisation de prestations similaires à celles de l'objet du marché, en accord avec le titulaire, pendant une période de trois ans à compter de la notification du marché initial.

5.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : Boulevard de Strasbourg
Ville : Lille
Code postal : 59000
Subdivision pays (NUTS) : Nord ( FRE11 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/02/2025
Durée : 12 Mois

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Nom :
Description : Critère prix conformément aux dispositions de l'article 13 du RAPC.
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 40
Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Critère valeur technique conformément aux dispositions de l'article 13 du RAPC.
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 56
Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Critère de performances environnementales conformément aux dispositions de l'article 13 du RAPC.
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 4
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.12 Conditions du marché public

Informations relatives aux délais de recours : Se référer au Code de Justice Administrative.

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends relatifs aux marchés publics de Nancy -
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lille -
Informations relatives aux délais de recours : Se référer au Code de Justice Administrative.
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Mairie de Lille -
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : Mairie de Lille -
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Lille -
Organisation qui signe le marché : Mairie de Lille

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0003

Titre : Lot 3 : Electricité
Description : Lot 3 consiste en des travaux d'électricité
Identifiant interne : 3

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45311000 Travaux de câblage et d'installations électriques
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45311100 Travaux de câblage électrique
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45311200 Travaux d'installations électriques
Options :
Description des options : En application de l'article R. 2122-7 du Code de la commande publique, l'acheteur peut conclure un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables pour la réalisation de prestations similaires à celles de l'objet du marché, en accord avec le titulaire, pendant une période de trois ans à compter de la notification du marché initial.

5.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : Boulevard de Strasbourg
Ville : Lille
Code postal : 59000
Subdivision pays (NUTS) : Nord ( FRE11 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/02/2025
Durée : 12 Mois

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Nom :
Description : Critère prix conformément aux dispositions de l'article 13 du RAPC.
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 60
Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Critère valeur technique conformément aux dispositions de l'article 13 du RAPC.
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 36
Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Critère de performances environnementales conformément aux dispositions de l'article 13 du RAPC.
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 4
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.12 Conditions du marché public

Informations relatives aux délais de recours : Se référer au Code de Justice Administrative.

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends relatifs aux marchés publics de Nancy -
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lille -
Informations relatives aux délais de recours : Se référer au Code de Justice Administrative.
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Mairie de Lille -
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : Mairie de Lille -
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Lille -
Organisation qui signe le marché : Mairie de Lille

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0004

Titre : Lot 4 : CVC Plomberie
Description : Les prestations du lot 4 portent sur les prestations de CVC Plomberie
Identifiant interne : 4

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45330000 Travaux de plomberie
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45331000 Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation
Options :
Description des options : En application de l'article R. 2122-7 du Code de la commande publique, l'acheteur peut conclure un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables pour la réalisation de prestations similaires à celles de l'objet du marché, en accord avec le titulaire, pendant une période de trois ans à compter de la notification du marché initial.

5.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : Boulevard de Strasbourg
Ville : Lille
Code postal : 59000
Subdivision pays (NUTS) : Nord ( FRE11 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/02/2025
Durée : 12 Mois

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Nom :
Description : Critère prix conformément aux dispositions de l'article 13 du RAPC.
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 60
Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Critère valeur technique conformément aux dispositions de l'article 13 du RAPC.
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 36
Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Critère de performances environnementales conformément aux dispositions de l'article 13 du RAPC.
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 4
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.12 Conditions du marché public

Informations relatives aux délais de recours : Se référer au Code de Justice Administrative.

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends relatifs aux marchés publics de Nancy -
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lille -
Informations relatives aux délais de recours : Se référer au Code de Justice Administrative.
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Mairie de Lille -
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : Mairie de Lille -
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Lille -
Organisation qui signe le marché : Mairie de Lille

6. Résultats

Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis : 10 379 048 Euro

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0001

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : GCC Hauts de France
Sous-traitants du lauréat :
Nom officiel : MOST ETS VAN EECKE
Offre :
Identifiant de l’offre : Offre GCC Hauts de France - LOT 1
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0001
Valeur de l'offre : 2 170 000 Euro
Sous-traitance : Oui
La valeur de la sous-traitance est connue : non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 2024MC244DCP1
Date à laquelle le lauréat a été choisi : 07/02/2025
Date de conclusion du marché : 06/03/2025
Organisation qui signe le marché : Mairie de Lille

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 5

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0002

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom de la partie appelante : Groupement HALL EXPO, C.I.T.E, MYRTHAPOOLS, SPACIOTEMPO - LOT 2
Chef de file du soumissionnaire : HALL EXPO
Nom officiel : C.I.T.E MYRTHAPOOLS - A&T EUROPE S.P.A SPACIOTEMPO - SAS
Offre :
Identifiant de l’offre : Offre groupement HALL EXPO - LOT2
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0002
Valeur de l'offre : 6 929 023 Euro
Sous-traitance : Pas encore connu
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 2024MC244DCP2
Date à laquelle le lauréat a été choisi : 07/02/2025
Date de conclusion du marché : 06/03/2025
Organisation qui signe le marché : Mairie de Lille

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 1

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0003

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : EIFFAGE Energie Systèmes - Nord
Offre :
Identifiant de l’offre : Offre EIFFAGE Energie Système Nord - LOT3
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0003
Valeur de l'offre : 441 024 Euro
Sous-traitance : Pas encore connu
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 2024MC244DCP3
Date à laquelle le lauréat a été choisi : 07/02/2025
Date de conclusion du marché : 06/03/2025
Organisation qui signe le marché : Mairie de Lille

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 4

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0004

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : SANTERNE FLUIDES GRANDS PROJETS
Offre :
Identifiant de l’offre : Offre SANTERNE FLUIDES GRANDS PROJETS - LOT4
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0004
Valeur de l'offre : 839 000 Euro
Sous-traitance : Pas encore connu
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 2024MC244DCP4
Date à laquelle le lauréat a été choisi : 07/02/2025
Date de conclusion du marché : 06/03/2025
Organisation qui signe le marché : Mairie de Lille

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 6

8. Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : Mairie de Lille
Numéro d’enregistrement : 21590350100017
Adresse postale : Hôtel de Ville Place Augustin Laurent CS 30667
Ville : Lille cedex
Code postal : 59033
Subdivision pays (NUTS) : Nord ( FRE11 )
Pays : France
Point de contact : Service des marchés publics
Adresse électronique : marchespublics@mairie-lille.fr
Téléphone : +33 320495995
Profil de l’acheteur : https://www.achatpublic.com
Rôles de cette organisation :
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché
Organisation qui signe le marché

8.1 ORG-0005

Nom officiel : GCC Hauts de France
Numéro d’enregistrement : 37836829400021
Ville : SAINT LAURENT BLANGY Cedex
Code postal : 62223
Subdivision pays (NUTS) : Pas-de-Calais ( FRE12 )
Pays : France
Adresse électronique : gcchautsdefrance@gcc.fr
Téléphone : +33 321214400
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots : LOT-0001
Le lauréat est coté sur un marché réglementé

8.1 ORG-0006

Nom officiel : MOST
Numéro d’enregistrement : 38349524900021
Ville : ZOUAFQUES
Code postal : 62890
Subdivision pays (NUTS) : Pas-de-Calais ( FRE12 )
Pays : France
Adresse électronique : secretariat@be-most.fr
Téléphone : +33 321352999
Rôles de cette organisation :
Sous-traitant

8.1 ORG-0007

Nom officiel : ETS VAN EECKE
Numéro d’enregistrement : 33324368100017
Ville : STEENVOORDE
Code postal : 59114
Subdivision pays (NUTS) : Nord ( FRE11 )
Pays : France
Adresse électronique : etudes@van-eecke.fr
Rôles de cette organisation :
Sous-traitant

8.1 ORG-0008

Nom officiel : HALL EXPO
Numéro d’enregistrement : 33403963300014
Ville : BRIGNAIS
Code postal : 69530
Subdivision pays (NUTS) : Rhône ( FRK26 )
Pays : France
Adresse électronique : serviceclient.hall@GL-events.com
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Chef de groupe
Lauréat de ces lots : LOT-0002
Le lauréat est coté sur un marché réglementé

8.1 ORG-0009

Nom officiel : C.I.T.E
Numéro d’enregistrement : 81954215000019
Ville : ROUBAIX
Code postal : 59100
Subdivision pays (NUTS) : Nord ( FRE11 )
Pays : France
Adresse électronique : raphael.abouchakra@cite-france.com
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots : LOT-0002
Le lauréat est coté sur un marché réglementé

8.1 ORG-0010

Nom officiel : MYRTHAPOOLS - A&T EUROPE S.P.A
Numéro d’enregistrement : 00141030205
Ville : CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
Code postal : 46043
Subdivision pays (NUTS) : Mantova ( ITC4B )
Pays : Italie
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots : LOT-0002
Le lauréat est coté sur un marché réglementé

8.1 ORG-0011

Nom officiel : SPACIOTEMPO - SAS
Numéro d’enregistrement : 38034422600044
Ville : FLIXECOURT
Code postal : 80420
Subdivision pays (NUTS) : Somme ( FRE23 )
Pays : France
Adresse électronique : yohan.kuntz@spaciotempo.com
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots : LOT-0002
Le lauréat est coté sur un marché réglementé

8.1 ORG-0012

Nom officiel : EIFFAGE Energie Systèmes - Nord
Numéro d’enregistrement : 38878492800011
Ville : LILLE Cedex
Code postal : 59000
Subdivision pays (NUTS) : Nord ( FRE11 )
Pays : France
Adresse électronique : ao.lille.energie@eiffage.com
Téléphone : +33 320223366
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots : LOT-0003
Le lauréat est coté sur un marché réglementé

8.1 ORG-0013

Nom officiel : SANTERNE FLUIDES GRANDS PROJETS
Numéro d’enregistrement : 52886273300086
Ville : HAUBOURDIN
Code postal : 59320
Subdivision pays (NUTS) : Nord ( FRE11 )
Pays : France
Adresse électronique : franck.bassail@santerne.fr
Téléphone : +33 320220892
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots : LOT-0004
Le lauréat est coté sur un marché réglementé

8.1 ORG-0002

Nom officiel : Tribunal administratif de Lille
Numéro d’enregistrement : 17590003400026
Adresse postale : 5 rue Geoffroy Saint-Hilaire
Ville : Lille
Code postal : 59014
Subdivision pays (NUTS) : Nord ( FRE11 )
Pays : France
Adresse électronique : greffe.ta-lille@juradm.fr
Téléphone : +33 359542342
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours

8.1 ORG-0004

Nom officiel : Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends relatifs aux marchés publics de Nancy
Numéro d’enregistrement : 17540001900014
Ville : Nancy
Code postal : 54000
Subdivision pays (NUTS) : Meurthe-et-Moselle ( FRF31 )
Pays : France
Téléphone : +33 383342565
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de médiation

11. Informations relatives à l’avis

11.1 Informations relatives à l’avis

Identifiant/version de l’avis : 21ed7d15-4c39-4c2b-834a-9df1530f01bd - 01
Type de formulaire : Résultats
Type d’avis : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis : 14/03/2025 17:00 +02:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français

11.2 Informations relatives à la publication

Numéro de publication de l’avis : 00174199-2025
Numéro de publication au JO S : 54/2025
Date de publication : 18/03/2025