Wykonywanie w Lubelski Węgiel „Bogdanka" S.A. w dni poza harmonogramem pracy pracowników zatrudnionych u Zamawiającego, usług (zwanych dalej: Usługami lub Robotami lub Pracami) zgodnie z SWZ

Wykonywanie w Lubelski Węgiel „Bogdanka" S.A. w dni poza harmonogramem pracy pracowników zatrudnionych u Zamawiającego, usług (zwanych dalej: Usługami lub Robotami lub Pracami) w zakresie: 1) produkcji węgla i wydobycia urobku węglowego, przygotowania eksploatowanych ścian, drążonych wyrobisk i urządzeń szybowych szybów wydobywczych do ruchu; 2) prowadzenia robót przygotowawczych, drążenie wyrobisk; …

CPV: 71000000 Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección, 45221000 Trabajos de construcción de puentes y túneles, pozos y pasos subterráneos, 45221230 Pozos de inspección, 45221250 Trabajos subterráneos distintos de los túneles, pozos y pasos subterráneos, 45234122 Obras en la red de ferrocarriles subterráneos, 45254000 Trabajos de construcción para la minería y la industria, 50220000 Servicios de reparación, mantenimiento y servicios asociados relacionados con vías férreas y otros equipos, 50225000 Servicios de mantenimiento de vías férreas, 50324200 Servicios de mantenimiento preventivo, 50531400 Servicios de reparación y mantenimiento de grúas, 50800000 Servicios varios de reparación y mantenimiento, 65320000 Explotación de instalaciones eléctricas, 63100000 Servicios de carga, descarga y almacenamiento, 45221200 Trabajos de construcción de túneles, pozos y pasos subterráneos
Lugar de ejecución:
Wykonywanie w Lubelski Węgiel „Bogdanka" S.A. w dni poza harmonogramem pracy pracowników zatrudnionych u Zamawiającego, usług (zwanych dalej: Usługami lub Robotami lub Pracami) zgodnie z SWZ
Organismo adjudicador:
Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w Bogdance
Número de premio:
2053/HZK/PFR/2024

1. Nabywca

1.1 Nabywca

Oficjalna nazwa : Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w Bogdance
Sektor działalności podmiotu zamawiającego : Poszukiwanie lub wydobycie węgla lub innych paliw stałych

2. Procedura

2.1 Procedura

Tytuł : Wykonywanie w Lubelski Węgiel „Bogdanka" S.A. w dni poza harmonogramem pracy pracowników zatrudnionych u Zamawiającego, usług (zwanych dalej: Usługami lub Robotami lub Pracami) zgodnie z SWZ
Opis : Wykonywanie w Lubelski Węgiel „Bogdanka" S.A. w dni poza harmonogramem pracy pracowników zatrudnionych u Zamawiającego, usług (zwanych dalej: Usługami lub Robotami lub Pracami) w zakresie: 1) produkcji węgla i wydobycia urobku węglowego, przygotowania eksploatowanych ścian, drążonych wyrobisk i urządzeń szybowych szybów wydobywczych do ruchu; 2) prowadzenia robót przygotowawczych, drążenie wyrobisk; 3) wykonywania prac konserwacyjno-remontowych i transportowych na dole i na powierzchni zakładu górniczego Zamawiającego; 4) wykonywania prac mierniczo-geologicznych; 5) przeróbki mechanicznej węgla kamiennego, kontroli jakości i spedycji węgla kamiennego, obsłudze sprzedaży węgla (w tym: waga i kasa miałowa, waga i kasa węgla grubego, waga kamienia), korygowaniu kształtu i kompletowaniu elementów obudowy - a także wykonywanie innych czynności wyszczególnionych w Opisie przedmiotu zamówienia, niezbędnych do świadczenia Usług, przy wykorzystaniu maszyn, urządzeń, instalacji, sprzętu, narzędzi materiałów, wyrobisk górniczych oraz obiektów infrastruktury Zamawiającego zwane w dalszej treści: „Wykonywanie w Lubelski Węgiel „Bogdanka" S.A. w dni poza harmonogramem pracy pracowników zatrudnionych u Zamawiającego, usług (zwanych dalej: Usługami lub Robotami lub Pracami) zgodnie z SWZ”.
Identyfikator procedury : 12fa4501-9358-4435-83eb-f746a22ff035
Poprzednie ogłoszenie : 212921-2024
Wewnętrzny identyfikator : 2053/HZK/PFR/2024
Rodzaj procedury : Otwarta
Uzasadnienie procedury przyspieszonej :
Główne aspekty procedury :

2.1.1 Przeznaczenie

Charakter zamówienia : Usługi
Dodatkowy charakter zamówienia : Roboty budowlane
Główna klasyfikacja ( cpv ): 71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45221000 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45221230 Szyby
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45221250 Roboty podziemne inne niż dotyczące tuneli, szybów i kolei podziemnej
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45234122 Roboty w zakresie kolei podziemnej
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45254000 Roboty w zakresie wydobycia i produkcji
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 50220000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji oraz podobne usługi dotyczące kolei i innego sprzętu
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 50225000 Usługi w zakresie konserwacji torów kolejowych
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 50324200 Zapobiegawcze usługi konserwacyjne
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 50531400 Usługi w zakresie napraw i konserwacji dźwigów
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 50800000 Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 65320000 Eksploatacja instalacji elektrycznych
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 63100000 Usługi przeładunku i składowania towarów

2.1.2 Miejsce realizacji

Podpodział krajowy (NUTS) : Lubelski ( PL814 )
Kraj : Polska
Informacje dodatkowe : Bogdanka, Nadrybie, Stefanów

2.1.4 Informacje ogólne

Podstawa prawna :
Dyrektywa 2014/25/UE

5. Część zamówienia

5.1 Techniczny ID partii : LOT-0000

Tytuł : Wykonywanie w Lubelski Węgiel „Bogdanka" S.A. w dni poza harmonogramem pracy pracowników zatrudnionych u Zamawiającego, usług (zwanych dalej: Usługami lub Robotami lub Pracami) zgodnie z SWZ
Opis : Wykonywanie w Lubelski Węgiel „Bogdanka" S.A. w dni poza harmonogramem pracy pracowników zatrudnionych u Zamawiającego, usług (zwanych dalej: Usługami lub Robotami lub Pracami) w zakresie: 1) produkcji węgla i wydobycia urobku węglowego, przygotowania eksploatowanych ścian, drążonych wyrobisk i urządzeń szybowych szybów wydobywczych do ruchu; 2) prowadzenia robót przygotowawczych, drążenie wyrobisk; 3) wykonywania prac konserwacyjno-remontowych i transportowych na dole i na powierzchni zakładu górniczego Zamawiającego; 4) wykonywania prac mierniczo-geologicznych; 5) przeróbki mechanicznej węgla kamiennego, kontroli jakości i spedycji węgla kamiennego, obsłudze sprzedaży węgla (w tym: waga i kasa miałowa, waga i kasa węgla grubego, waga kamienia), korygowaniu kształtu i kompletowaniu elementów obudowy - a także wykonywanie innych czynności wyszczególnionych w Opisie przedmiotu zamówienia, niezbędnych do świadczenia Usług, przy wykorzystaniu maszyn, urządzeń, instalacji, sprzętu, narzędzi materiałów, wyrobisk górniczych oraz obiektów infrastruktury Zamawiającego zwane w dalszej treści: „Wykonywanie w Lubelski Węgiel „Bogdanka" S.A. w dni poza harmonogramem pracy pracowników zatrudnionych u Zamawiającego, usług (zwanych dalej: Usługami lub Robotami lub Pracami) zgodnie z SWZ”.
Wewnętrzny identyfikator : 2053/HZK/PFR/2024

5.1.1 Przeznaczenie

Charakter zamówienia : Usługi
Dodatkowy charakter zamówienia : Roboty budowlane
Główna klasyfikacja ( cpv ): 71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45221200 Roboty budowlane w zakresie budowy tuneli, szybów i kolei podziemnej
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45221230 Szyby
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45221250 Roboty podziemne inne niż dotyczące tuneli, szybów i kolei podziemnej
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45234122 Roboty w zakresie kolei podziemnej
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45254000 Roboty w zakresie wydobycia i produkcji
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 50220000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji oraz podobne usługi dotyczące kolei i innego sprzętu
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 50225000 Usługi w zakresie konserwacji torów kolejowych
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 50324200 Zapobiegawcze usługi konserwacyjne
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 50531400 Usługi w zakresie napraw i konserwacji dźwigów
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 50800000 Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 65320000 Eksploatacja instalacji elektrycznych
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 63100000 Usługi przeładunku i składowania towarów

5.1.2 Miejsce realizacji

Miejscowość : Bogdanka, Nadrybie, Stefanów
Podpodział krajowy (NUTS) : Lubelski ( PL814 )
Kraj : Polska
Informacje dodatkowe :

5.1.3 Szacowany okres obowiązywania

Okres obowiązywania : 12 Miesiąc

5.1.4 Wznowienie

Maksymalna liczba wznowień : 0

5.1.6 Informacje ogólne

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE
Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) : nie

5.1.10 Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium :
Rodzaj : Cena
Nazwa :
Opis : waga 100%
Opis stosowanej metody, jeżeli nie można przypisać wagi kryteriom :
Uzasadnienie, dlaczego nie określono wagi kryteriów udzielenia zamówienia :

5.1.12 Warunki udzielenia zamówienia

Informacje o terminach odwołania : Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w części I SWZ Instrukcja dla Wykonawców - odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz skarga na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Lublinie.

5.1.15 Techniki

Umowa ramowa :
Brak umowy ramowej
Informacje o dynamicznym systemie zakupów :
Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16 Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ odwoławczy : Krajowa Izba Odwoławcza
Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia : Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w Bogdance
Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych : Krajowa Izba Odwoławcza
TED eSender : Publications Office of the European Union

6. Wyniki

6.1 Wyniki – ID części zamówienia : LOT-0000

Nie wyłoniono zwycięzcy, a procedura konkurencyjna została zamknięta.
Powód, dla którego nie wyłoniono zwycięzcy : Nie otrzymano żadnych ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału lub projektów

6.1.4 Informacje statystyczne

Otrzymane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału :
Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków : Oferty
Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału : 0

8. Organizacje

8.1 ORG-0001

Oficjalna nazwa : Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w Bogdance
Numer rejestracyjny : PL 7130005784
Adres pocztowy : Bogdanka 21-013 Puchaczów Polska
Miejscowość : Puchaczów
Kod pocztowy : 21-013
Podpodział krajowy (NUTS) : Lubelski ( PL814 )
Kraj : Polska
Punkt kontaktowy : Paweł Fryt
Telefon : +48 814625125
Adres strony internetowej : www.lw.com.pl
Profil nabywcy : http://www.lw.com.pl
Role tej organizacji :
Nabywca
Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia

8.1 ORG-0002

Oficjalna nazwa : Krajowa Izba Odwoławcza
Numer rejestracyjny : NIP5262239325
Adres pocztowy : ul. Postępu 17 A
Miejscowość : Warszawa
Kod pocztowy : 02-676
Podpodział krajowy (NUTS) : Miasto Warszawa ( PL911 )
Kraj : Polska
Telefon : +48 224587701
Faks : +48 224587701
Role tej organizacji :
Organ odwoławczy
Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych

8.1 ORG-0000

Oficjalna nazwa : Publications Office of the European Union
Numer rejestracyjny : PUBL
Miejscowość : Luxembourg
Kod pocztowy : 2417
Podpodział krajowy (NUTS) : Luxembourg ( LU000 )
Kraj : Luksemburg
Telefon : +352 29291
Adres strony internetowej : https://op.europa.eu
Role tej organizacji :
TED eSender

11. Informacje o ogłoszeniu

11.1 Informacje o ogłoszeniu

Identyfikator/wersja ogłoszenia : 7612a5e9-35a8-475c-a38e-0bf01316bfeb - 01
Typ formularza : Wyniki
Rodzaj ogłoszenia : Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia lub ogłoszenie o udzieleniu koncesji – tryb standardowy
Ogłoszenie – data wysłania : 08/11/2024 09:43 +00:00
Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne : polski

11.2 Informacje o publikacji

Numer publikacji ogłoszenia : 00683950-2024
Numer wydania Dz.U. S : 219/2024
Data publikacji : 11/11/2024