Újbekötések építési munkái 10 részben

Vállalkozási keretszerződés Fővárosi Vízművek Zrt. szolgáltatási területén elvégzendő új bekötés, új tűzcsap telepítése és kapcsolódó munkák elvégzésére (10 részben) 1. rész Belvárosi Hálózatüzemeltetési Kirendeltség – Budapest V., VI., VII., XIII. kerületek 2. rész: Belvárosi Hálózatüzemeltetési Kirendeltség – Budapest VIII., IX., X kerületek 3. rész: Dél- Budai Hálózatüzemeltetési Kirendeltség – Budapest …

CPV: 45000000 Trabajos de construcción, 45231100 Trabajos generales de construcción de tuberías, 45231112 Instalación de sistema de tuberías, 45231300 Trabajos de construcción de tuberías para agua y aguas residuales, 45232100 Obras auxiliares para tuberías de agua, 45233228 Trabajos de construcción de recubrimientos de superficies
Plazo:
15 de enero de 2025 a las 10:00
Tipo de plazo:
Presentación de una oferta
Lugar de ejecución:
Újbekötések építési munkái 10 részben
Organismo adjudicador:
Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Número de premio:
EKR002015312024

1. Vevő

1.1 Vevő

Hivatalos név : Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Az ajánlatkérő szervezet jogi típusa : Közjogi intézmény
Az ajánlatkérő szerv tevékenysége : Általános közszolgáltatások
A közszolgáltató ajánlatkérő tevékenysége : Vízzel kapcsolatos tevékenységek

2. Eljárás

2.1 Eljárás

Cím : Újbekötések építési munkái 10 részben
Leírás : Vállalkozási keretszerződés Fővárosi Vízművek Zrt. szolgáltatási területén elvégzendő új bekötés, új tűzcsap telepítése és kapcsolódó munkák elvégzésére (10 részben) 1. rész Belvárosi Hálózatüzemeltetési Kirendeltség – Budapest V., VI., VII., XIII. kerületek 2. rész: Belvárosi Hálózatüzemeltetési Kirendeltség – Budapest VIII., IX., X kerületek 3. rész: Dél- Budai Hálózatüzemeltetési Kirendeltség – Budapest XI., XXII., kerületek, Budaörs, Biatorbágy, Százhalombatta 4. rész: Dél-Budai Hálózatüzemeltetési Kirendeltség – Budapest XXI. kerület, Halásztelek, Szigetszentmiklós, Tököl. 5. rész: Dél-Pesti Hálózatüzemeltetési Kirendeltség – Budapest XVII., XVIII. kerületek 6. rész Dél-Pesti Hálózatüzemeltetési Kirendeltség – Budapest XIX., XX., XXIII. kerületek 7. rész: Észak-Budai Hálózatüzemeltetési Kirendeltség – Budapest II., III., kerületek 8. rész: Észak - Budai Hálózatüzemeltetési Kirendeltség – Budapest I., XII., kerületek, Budakeszi 9. rész: Észak - Pesti Hálózatüzemeltetési Kirendeltség – Budapest IV., XV. kerületek, Kisoroszi, Pócsmegyer, Szigetmonostor, Dunabogdány 10. rész Észak-Pesti HÜK Hálózatüzemeltetési Kirendeltség – Budapest XIV., XVI.,. Kerületek!
Eljárásazonosító : a9d7bcb5-5d44-4996-830b-968e543ae441
Belső azonosító : EKR002015312024
Az eljárás típusa : Nyitott
Az eljárás gyorsított : nem
A gyorsított eljárás indoklása :
Az eljárás legfontosabb jellemzői :

2.1.1 Cél

A szerződés jellege : Építési beruházás
Fő osztályozás ( cpv ): 45000000 Építési munkák

2.1.4 Általános információk

További információk : 1. Rövidítések: AK-ajánlatkérő AT-ajánlattevő AV-alvállalkozó KD-Közbeszerzési Dokumentumok ref-referencia KH- Közbeszerzési Hatóság FB-felelősségbiztosítás EKR rendelet: az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet Kbt. - a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény Ptk. - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2. A közbeszerzési eljárás lebonyolítása a Kbt. 40. § (1) bek.-re tekintettel az EKR-ben történik, a Kbt. és az EKR rendelet szabályai szerint. 3. Az EKR ( https://ekr.gov.hu) használatához az EKR rendelet 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 13/2021. (XI. 29.) MvM rendelet alapján az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft. végzi ( https://ujvilag.gov.hu/). 4. Az EKR használatával kapcsolatos útmutatók az alábbi címen érhetőek el: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas. 5. A KD-hoz a hozzáférés a felhívás megjelenésétől biztosított. A KD a felhívás BT 15 pontjában megadott címen érhetőek el a Kbt. 39. § (1) bek. alapján. AK felhívja a figyelmet arra, hogy technikailag nem lehetséges az ajánlat összeállítása az „érdeklődés jelzése” gomb megnyomása nélkül. 6. A közbeszerzési eljárás során az AK és az érdeklődő gazdasági szereplők/AT-k közötti kommunikáció kizárólag az EKR-en keresztül történik. 7. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén az elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos előírásokat az EKR rendelet 11-12. §-ai, a Kbt., különösen annak 41/A.-41/B. §-ai, 35. § (2a) bek.-e és 65. § (12) bek.-e, valamint a KD tartalmazzák. 8. AK felhívja a figyelmet, hogy a kötelezően kitöltendő űrlapok mellett további nyilatkozatok beadása is szükséges az ajánlat részeként, amelyek egy részéhez AK iratmintákat bocsát rendelkezésre. AK felhívja a figyelmet, hogy amennyiben az EKR-ben szereplő űrlapok nem mindegyike alkalmas arra, hogy közös ajánlattétel esetén valamennyi AT tag nyilatkozatot tegyen, ez esetben a benyújtó AT tudja az adott űrlap útján megtenni az előírt nyilatkozatot, a többi AT tag feltöltött dokumentum útján az űrlapon szereplő adattartalommal azonosan kell nyilatkozatot tegyen adott esetben. 9. Ajánlatkérő konzultációt, helyszíni bejárást nem tart. 10. Árfolyamok: Az ajánlatok elkészítése során a különböző devizák Ft-ra történő átszámításánál AT-nek a felhívás feladásának napján érvényes MNB által meghatározott deviza középárfolyamokat kell alkalmaznia. Ha valamely devizát a MNB nem jegyez, az adott devizára AT saját központi bankja által a felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon számított EUR ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint. Beszámolóból származtatható adatok tekintetében az üzleti év fordulónapján érvényes árfolyamot, referenciáknál a teljesítés napján érvényes árfolyamot kell alkalmazni. Átszámítás esetén AT-nek közölnie kell az alkalmazott árfolyamot. Árbevételnél az árfolyamszámítás az adott év utolsó napján érvényes árfolyam. 11. A Sz.1., és az M.1. pontok szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz valamennyi rész esetén képest szigorúbbak. 12. AK ajánlati biztosítékot nem köt ki. 13. Értékelési szempont: Kbt.76.§(2) bek. c) pont: legjobb ár-érték arányú ajánlat kiválasztása. - AK az ajánlatokat – részenként külön-külön – az alábbi részszempontok és súlyszámok szerinti értékeli: 1. Többlet jótállás idő vállalása (súlyszám: 30). 2. Ajánlati ár (súlyszám: 70). Az egyes részszempontoknál adható pontszám felső ponthatára 15, alsó ponthatára 0. A ponthatárok közötti pontkiosztás módszere: relatív arányosítás (1. részszempont: fordított arányosítás, 2., részszempont: egyenes arányosítás, a KD-ben részletezettek szerint. 14. AK a Kbt.75. § (6) bekezdésére tekintettel rögzíti, hogy jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. 15. AK felhívja a figyelmet az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet módosításáról szóló 2022/576/EU rendeletben (2022. április 8.) és különösen a 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdésében foglaltakra. A 321/2015. Kr. 1. § (9) bek. alapján AT-nek az ajánlatban nyilatkoznia kell az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet módosításáról szóló, 2022/576 EU rendelet 1. cikk 23. pontja nyomán életbe lépett, 833/2014/EU rendelet 5k. cikk szerinti tilalom vonatkozásában. 16. A BT 98 pontban megjelölt 2 hónap - a Kbt. 81. § (11) bek.-ben foglaltakkal összhangban - 60 napként értendő. 17. Az ajánlatok benyújtása az EKR-en keresztül történik, az ajánlat más módon történő benyújtására (személyes, postai, elektronikus út, telefax) – jogszabályban rögzített esetek kivételével – nincsen lehetőség és az így benyújtott ajánlat – a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján - érvénytelen! 18. A felhívásban nem szabályozott kérdésekben az eljárás megindításakor hatályos Kbt. és a kapcsolódó jogszabályok, különösen a 424/2017.(XII.19.) Kr., a 307/2015.(X.27.) Kr. a 322/2015. (X.30.) Kr. és a 321/2015. (X.30.) Kr. az irányadóak. 19. A felhívás és az azt kiegészítő közbeszerzési dokumentumok közötti esetleges ellentmondás esetén a felhívás rendelkezései az irányadóak. 20. Az eljárásban közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók neve és lajstromszáma: dr Korossy Emese 00084, Dévai Andrea 00685 21.Nyertes AT-nek legkésőbb a szerz. hatálybalépésének időpontjára rendelkeznie kell és a szerz. teljesítésébe köteles bevonni valamennyi részben legalább 4 fő vezeték- és csőhálózat szerelésben jártas szakmunkás szakembert. AK rögzíti, hogy a szakemberek között átfedés nem lehetséges. Több részben történő nyertesség esetén ugyanaz a szakember csak két részben mutatható be. Ennek indoka, hogy a feladat elvégzését AK folyamatos ütemben adja ki valamennyi rész tekintetében, a munkavégzés rendszeres, azonos időben kell a feladatot elvégezni valamennyi rész esetén. AT-nek az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy nyertessége esetén legkésőbb a szerz. hatálybalépésének időpontjáig igazolja a szakemberek rendelkezésre állását. Szerz. hatálybalépésének időpontjára igazolás módja: a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek összefoglaló ismertetését tartalmazó ajánlattevői nyilatkozat és az adott szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat. 22.Nyertes AT-nek legkésőbb a szerz. hatálybalépésének időpontjára rendelkeznie kell a szerz. teljesítése során az alábbi eszközökkel, berendezésekkel valamennyi rész tekintetében: a) min. 2 db benzinmotoros vagy pneumatikus (+kompresszor) bontókalapáccsal, b) min. 2 db talajtömörítő géppel, c) min. 2 db benzinmotoros gyorsdarabolóval, d) min. 2 db zagyszivattyúval, e) e) min.1 db öntött aszfalt szállítására alkalmas gépjárművel vagy vontatmánnyal. AK rögzíti, hogy az a-d) pontban előírt eszközök esetében átfedés nem lehetséges. Több részben történő nyertesség esetén ugyanaz az eszköz csak két részben mutatható be. Ennek indoka, hogy a feladat elvégzését AK folyamatos ütemben adja ki valamennyi rész tekintetében, a munkavégzés rendszeres, azonos időben kell a feladatot elvégezni valamennyi rész esetén. AK rögzíti, hogy az e) pontban előírt eszköz tekintetében a részek között átfedés lehetséges. Több részben történő nyertesség esetén ugyanaz az eszköz több részben is bemutatható. AT-nek az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy nyertessége esetén legkésőbb a szerz.---- hatálybalépésének időpontjáig igazolja az eszközök rendelkezésre állását. AT-nek az összegezés kiküldését követően, de még a szerződéskötést megelőzően AK-val előre egyeztetett időpontban AT telephelyén be kell mutatnia a fenti eszközöket, vagy azok bérleti szerződéseit, vagy egyéb - az eszközök - rendelkezésre állásának igazolását alátámasztó dokumentumokat, alvállalkozói szerződéseket, (Stb.) melyről AK jegyzőkönyvet vesz fel. 23. AK a szerz.kötéstől való visszalépésnek tekinti, amennyiben nyertes AT legkésőbb a szerz.hatályba lépéséig nem igazolja a 21.,és 22, pont szerinti szakemberekkel, eszközökkel való rendelkezését.
Jogalap :
2014/25/EU irányelv

2.1.5 A közbeszerzésre irányadó feltételek

A benyújtás feltételei :
Egyetlen ajánlattevő max. ennyi részre nyújthat be ajánlatot : 10
Az ajánlattevőnek valamennyi részre be kell nyújtania ajánlatot
A szerződés feltételei :
Egyetlen ajánlattevőnek max. ennyi rész ítélhető oda : 3

2.1.6 Kizárási okok

Bűnszervezetben való részvétel : Kbt. 62 § (1) bek. a) pont aa) alpont, Kbt. 62 § (2) bek. a)és b) pontok
Korrupció : Kbt. 62 § (1) bek. a) pont ab) alpont, Kbt. 62 § (2) bek. a)és b) pontok
Csalás : Kbt. 62 § (1) bek. a) pont ac) alpont, Kbt. 62 § (2) bek. a)és b) pontok
Terrorista bűncselekmény vagy terrorista tevékenységekkel összefüggő bűncselekmény : Kbt. 62 § (1) bek. a) pont ad) alpont, Kbt. 62 § (2) bek. a)és b) pontok
Pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozása : Kbt. 62 § (1) bek. a) pont ae) alpont, Kbt. 62 § (2) bek. a)és b) pontok
Gyermekmunka és az emberkereskedelem más formái : Kbt. 62 § (1) bek. a) pont af) alpont, Kbt. 62 § (2) bek. a)és b) pontok
Adó- és vámfizetési kötelezettség : Kbt. 62 § (1) bek. b) pont
Társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettség : Kbt. 62 § (1) bek. b) pont
Csőd : Kbt. 62 § (1) bek. c) pont
Fizetésképtelenség : Kbt. 62 § (1) bek. c) pont
Csődegyezség hitelezőkkel : Kbt. 62 § (1) bek. c) pont
A nemzeti törvények értelmében a csődhöz hasonló helyzet : Kbt. 62 § (1) bek. c) pont
Felszámoló által kezelt vagyon : Kbt. 62 § (1) bek. c) pont
Üzleti tevékenység felfüggesztése : Kbt. 62 § (1) bek. d) pont
A verseny torzítását célzó megállapodás más gazdasági szereplőkkel : Kbt. 62 § (1) bek. n) pont és o) pont
A közbeszerzési eljárásban való részvételből fakadó összeférhetetlenség : Kbt. 62 § (1) bek. m) pont
Tisztán nemzeti kizáró okok : Kbt. 62 § (1) bek. a) pont, ag) alpont Kbt. 62 § (1) bek. e) pont, Kbt. 62 § (1) bek.d) pont, Kbt. 62 § (1) bek. f) pont, Kbt 62. § (1) bek. k) pont, Kbt.62. § (1) bek. i) pont, Kbt. 62 § (1 bekezdés l) pont feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok: K/1. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll. K/2. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll. K/3. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott kizáró ok fennáll. Megkövetelt igazolási mód: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1-16.§-ában foglaltaknak megfelelően kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását. K/1–K/2. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. §-ának (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a rendelet II. Fejezetének megfelelően, és az Európai Unió Bizottsága 2016/7 (2016.01.05.) végrehajtási rendeletében foglalt kitöltési útmutató alapján kitöltött és a végrehajtási rendelet részét képező egységes európai közbeszerzési dokumentum(ok) (ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy sem az ajánlattevő (közös ajánlattevők), sem pedig az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet nem tartozik a Kbt. 62. §-a (1) és (2) bekezdésének és a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontjának hatálya alá. Az ESPD III. rész: Kizárási okok „A”, „B”, „C”, „D” szakaszait szükséges kitölteni. A Kbt. 62. § (1) bek. c), h) és j) pontjai szerinti kizáró okok tekintetében AK felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 4. § (1a), (1b) bek.-eiben foglaltakra. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtania. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. §-ának (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. §-ának (4)–(8) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 12. §-a alapján elfogadja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékén való szereplés tényét az előírt kizáró okok tekintetében. Azokban az esetekben, amelyekben a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. §-ában meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő nem esik valamely kizáró ok hatálya alá, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét is elfogadja Ajánlatkérő. Öntisztázás: A Kbt. 64. §-ának (1)–(2) bekezdése alapján a Kbt. 62. §-a (1) bekezdésének b) és f) pontjában – továbbá a Kbt. 188. § (1) bek. alapján a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont aa)-ah) alpontjában – említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére - beleértve azokat az eseteket, amikor a törvényben meghatározott kötelességszegés vagy jogsértés az ajánlatkérő mérlegelése alapján vezet kizáráshoz - az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. §-ának (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság a Kbt. 188. §-ának (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. Ha a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. §-ának (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság a Kbt. 188. §-ának (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani. A Kbt. 62. § (1) bek. a) pont szerinti kizáró okokkal kapcsolatos öntisztázás tekintetében AK felhívja a figyelmet a 2022. évi XXVII. törvény (Eufetv.) 29-30. §-ában foglaltakra, ezen kizáró okok fennállása esetén a gazdasági szereplő az Integritás Hatósághoz nyújthat be öntisztázó kérelmet a nyilvántartásból való törlés céljából.

5. Rész

5.1 Technikai azonosító a tételhez : LOT-0001

Cím : Belvárosi HÜK - Bp V., VI., VII., XIII. kerületek
Leírás : A Fővárosi Vízművek Zrt az alábbi tevékenységi körökhöz kapcsolódóan kíván bevonni külső vállalkozót ivóvíz csőhálózati munkák teljes körű elvégzésére: Tervezetten:112 db • új bekötés létesítések és kapcsolódó munkák o munkakezdési hozzájárulás beszerzése, o előkészítő alépítményi munka (bontás, földmunka, dúcolás, forgalomtechnika), o szerelés, o utómunkák (munkagödör temetés, pótlás, talajcsere, tereprendezés), o alapbetonozás, o burkolat helyreállítás, o munkaterületek rendszeres ellenőrzése (lámpázás), • új tűzcsap telepítések o tervek elkészítése, engedélyek beszerzése, o munkakezdési hozzájárulás beszerzése, o előkészítő alépítményi munka (bontás, földmunka, dúcolás, forgalomtechnika), o szerelés, o utómunkák (munkagödör temetés, pótlás, talajcsere, tereprendezés), o alapbetonozás, o burkolat helyreállítás, o munkaterületek rendszeres ellenőrzése (lámpázás), További részletezést tartalmaz a műszaki leírás a KD részeként. Ajánlatkérő a műszaki leírásban foglalt feladatokat kívánja megrendelni, 12 hónap határozott időre nettó 52.000.000. - HUF keretösszeg erejéig, melynek 75 %-ig vállal lehívási kötelezettséget. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a keretszerződés megszűnik, ha a keretszerződésben rögzített időtartam eltelt, és az utolsó egyedi megrendelés teljesítése és ellenszolgáltatása teljesült, vagy ha az egyedi megrendelések összértéke eléri a teljes nettó keretösszeget és az utolsó egyedi megrendelés teljesítése és ellenszolgáltatása teljesült. Felhívásban valamint a KD-ban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Amennyiben a felhívás valamint KD meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, tevékenységre való hivatkozást tartalmaz, a 321/2015.(X.30.)K.r.46.§(3)bek. alapján AK azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. Az egyenértékűséget AT-nek igazolni kell. AK a 322/2015.(X.30.)K.r.26. § szerint előírja, hogy ATként szerződő fél legkésőbb a hatálybalépéshatálybalépés időpontjára köteles a szerződés teljes időtartamára a jelen eljárás tárgyára érvényes, teljes körű (allrisk) építés-, és szerelésbiztosítás tartalmú, káreseményenként legalább 1,0 MFt és évenként legalább 5,0 MFt fedezeti értékű felelősségbiztosítási szerződést (FB) kötni, vagy meglévő FB-át a fentiek szerint kiterjeszteni, a fedezetigazolást bemutatni. A biztosításnak ki kell terjednie: - a szerződésen kívül okozott károkra, - harmadik személyek személyi sérüléseire és tárgyrongálási káraira, - kereszt-felelősségbiztosításra, az alvállalkozókra is kiterjesztve, és - üzemi baleset felelősségbiztosításra. A felelősségbiztosítással kapcsolatos további előírások a BT 70. pontban került rögzítésre, a BT 70 pontban szereplő feltételek már valamennyi részre irányadóak!
Belső azonosító : EKR002015312024/1

5.1.1 Cél

A szerződés jellege : Építési beruházás
Fő osztályozás ( cpv ): 45000000 Építési munkák
További osztályozás ( cpv ): 45231100 Csővezeték általános építési munkái
További osztályozás ( cpv ): 45231112 Csőrendszer szerelése
További osztályozás ( cpv ): 45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
További osztályozás ( cpv ): 45232100 Vízvezeték-építés járulékos munkája
További osztályozás ( cpv ): 45233228 Útburkolat építése
Mennyiség : 112 darab

5.1.2 A teljesítés helye

Ország alegysége (NUTS) : Budapest ( HU110 )
Ország : Magyarország
További információk : A teljesítés fő helyszíne: Budapest V., VI., VII., XIII. kerületek

5.1.3 Becsült időtartam

Időtartam : 24 Hónap

5.1.4 Megújítás

A megújítások maximális száma : 1
Az ajánlatkérő szervezet fenntartja magának a jogot arra, hogy további beszerzéseket hajtson végre a vállalkozótól, az itt leírtak szerint : A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: : A keretszerződés 1 alkalommal, az AK egyoldalú írásbeli jognyilatkozatával további maximum 12 hónapra meghosszabbítható, amennyiben az egyedi megrendelések összértéke nem éri el a keretszerződés eredeti időtartamának lejártakor a keretösszeget. AK a szerződés meghosszabbításának szándékáról nyertes ajánlattevőt legkésőbb a keretszerződés időtartamának lejártáig értesíti.

5.1.6 Általános információk

Fenntartott részvétel : A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.
Meg kell adni a szerződés teljesítésére kinevezett személyzet tagjainak nevét és szakmai képesítését : Nem kell megadni
Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt
A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó : igen
Ebben a közbeszerzésben kis- és középvállalkozások (kkv-k) is részt vehetnek
További információk : 1) AK a BT 739 pontban megadott faxszámot kizárólag a Kbt. 50. § (2) bek.-ben foglaltakra tekintettel adta meg, AK faxkészüléket nem üzemeltet. 2) A BT 744 pontban a 910/2014/EU rendeletben foglaltak szerint. 3.)A BT - 763 pontban feltüntetettek szerint az ajánlatok valamennyi részre benyújthatók

5.1.7 Stratégiai közbeszerzés

5.1.9 Alkalmassági követelmények

Kritérium :
Típus : A szakmai tevékenység ellátására való megfelelés
Megnevezés : Névjegyzékében való szereplés
Leírás : Sz.1. Alkalmas az AT, amennyiben szerepel a 2023. évi C. törvény (a továbbiakban: Mép.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: AT (közös AT-k) valamennyi rész esetén az alábbiak szerint kötelesek igazolni alkalmasságukat: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bek. alapján az AT-nek a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően, az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek (az ESPD IV. rész: Kiválasztási szempontok, Az összes kiválasztási szempont általános jelzése (alfa) pontjában (Igen /Nem) történő feltüntetésével). A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bek. alapján az AK által a Kbt. 69. § (4)–(8) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet IV. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint: Sz.1. AT-nek a Kbt. 65. § (1) bek. c) pont és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (1) bek. alapján szerepelnie kell az 2023. évi C. törvény (a továbbiakban: Mép.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőknek bejegyezve kell lenniük a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba. A Kbt. 65. § (1) bek. c) pont szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelést a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 26. §-a alapján Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén AK ellenőrzi a kamarai nyilvántartás adatai alapján, amely ellenőrzés elvégzéséhez az AK felhívására nyilatkozni szükséges az érintett gazdasági szereplők kamarai nyilvántartási számáról és a nyilvántartást vezető kamara megnevezéséről. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az AK a Kbt. 69.§ (4), ill. (6) bek. szerinti felhívására be kell nyújtani az alkalmasság igazolására szolgáló dokumentumokat, azaz az érintett nyilvántartás kivonatát vagy egyéb igazolást, illetve nyilatkozatot a Kbt. 65. § (1) bek. c) pont szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolásaként. Az AK felhívására nyilatkozni szükséges arról, hogy az ajánlatban megjelölt gazdasági szereplők közül mely(ek) végez (nek) olyan építőipari kivitelezési tevékenységet, amely alapján az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szerepelnie/szerepelniük kell. A Kbt. 65. § (9) bek. alapján az alkalmassági követelmény teljesítésének igazolására az AT-k abban az esetben veheti(k) igénybe más szervezet kapacitásait, amennyiben az igénybe vett szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés kötelezettsége fennáll. A Kbt. 65. § (7) bek. szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.
Kritérium :
Típus : Technikai és szakmai alkalmasság
Megnevezés : Munkagéppel való rendelkezés
Leírás : Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére műszaki és szakmai szempontból alkalmasnak akkor minősül, ha rendelkezik a szerződés teljesítése során az alábbi eszközzel, berendezéssel valamennyi rész tekintetében, részenként. Igazolási mód: AT (közös AT-k) valamennyi rész esetén az alábbiak szerint kötelesek igazolni alkalmasságukat: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bek. alapján az AT-nek a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően, az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek (az ESPD IV. rész: Kiválasztási szempontok, Az összes kiválasztási szempont általános jelzése (alfa) pontjában (Igen/Nem) történő feltüntetésével). Az alkalmasság igazolása során a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bek.-ben, 28. § (5) bek.-ben,valamint a Kbt. 65. § (6)-(11) bek.-ben foglaltak is megfelelően alkalmazandóak. AT-k a Kbt. 65. § (7), (9) és (12) bek. szerint támaszkodhatnak más szervezet vagy személy kapacitására, és a hivatkozott szakaszokban foglaltak szerint kötelesek igazolni az erőforrások rendelkezésre állását. Amennyiben AT – átalakulásra hivatkozással – jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlatához csatolnia kell a jogutódlás tényét bizonyító/igazoló okiratokat (cégiratokat) egyszerű másolatban, különös tekintettel a szétválási okiratokban foglaltakra. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bek. alapján az AK által a Kbt. 69. § (4)–(8) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet IV. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint: M.1. Ajánlattevőnek a 321/2015.(X.30.) K.r. 21.§(2) bek. h) pontja alapján csatolnia kell: 1. A teljesítéshez bevonni kívánt eszközök, berendezések összefoglaló ismertetését tartalmazó ajánlattevői nyilatkozatot. Egyértelműen ki kell derülnie, hogy az adott eszközt, berendezést melyik részhez, és az adott eszközt, berendezést melyik szervezet (AT vagy adott esetben kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet) ajánlja meg. 2. A teljesítéshez bevonni kívánt eszközök, berendezések forgalmi engedélyének másolatát. minimum 1 darab 60 cm-es kanállal és hidraulikus törőfejjel rendelkező mélyásó munkagéppel, Ajánlatkérő rögzíti, hogy a fenti M.1. pontban előírt eszköz esetében átfedés nem lehetséges. Több részre történő ajánlattétel esetén ugyanaz az eszköz csak egy részben mutatható be. Ennek indoka, hogy a feladat elvégzését ajánlatkérő folyamatos ütemben adja ki valamennyi rész tekintetében, a munkavégzés rendszeres, azonos időben kell a feladatot elvégezni valamennyi rész esetén

5.1.10 Odaítélési szempontok

Kritérium :
Típus : Minőség
Megnevezés :
Leírás : Többlet jótállási idő vállalása (Ajánlatkérő által kötelezően előírt 24 hónapos jótállási időn felül vállalt többlet jótállás időtartama (minimum 0 hónap, maximum 12 hónap, )egész hónapban megadva)
Súlyozás (pontok, pontos) : 30
Kritérium :
Típus : Ár
Megnevezés :
Leírás : Ajánlati ár
Súlyozás (pontok, pontos) : 70
Az alkalmazandó módszer ismertetése, ha a súlyozás kritériumokkal nem fejezhető ki :
Annak indoklása, hogy az odaítélési szempontok súlyozását miért nem tüntették fel :

5.1.11 Közbeszerzési dokumentumok

Azok a nyelvek, amelyeken a közbeszerzési dokumentumok hivatalosan elérhetők : magyar

5.1.12 A közbeszerzésre irányadó feltételek

A benyújtás feltételei :
Elektronikus benyújtás : Kötelező
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani : magyar
Elektronikus katalógus : Nem megengedett
Fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírás vagy bélyegző kötelező (a 910/2014/EU rendeletben foglaltakkal összhangban)
Változatok : Nem megengedett
A pénzügyi biztosíték ismertetése : Ajánlatkérő nem ír elő ajánlat biztosíték nyújtási kötelezettséget.
Az ajánlatok beérkezésének határideje : 15/01/2025 10:00 +01:00
Az ajánlatnak eddig az időpontig kell érvényesnek lennie : 2 Hónap
A nyilvános felbontással kapcsolatos információk :
Megnyitás dátuma : 15/01/2025 12:00 +01:00
Hely : Az ajánlatok bontása elektronikusan történik az EKR-ben.
További információk : Az ajánlatok bontása elektronikusan történik az EKR-ben. A Kbt. 68. §-ban, illetve a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-ban foglaltak szerint
A szerződés feltételei :
A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni : Nem
A szerződés teljesítésére vonatkozó feltételek : 1.) A nyertes AT köteles építési naplót vezetni, amellyel kapcsolatban AK felhívja a 322/2015. (X.30.) Kr. 27. § (1)-(2) bek.-ben foglaltakra a figyelmet. 2.) A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 29. § (1) bek. alapján a nyertes AT a kivitelezés során külön jogszabályban meghatározott tartalmú mintavételi és megfelelőség-igazolási tervet köteles készíttetni. 3.) Nyertes AT-nek legkésőbb a szerződés hatáylbalépésének időpontjára rendelkeznie kell és a szerződés teljesítésébe köteles bevonni legalább 1 fő, a 191/2009. (IX.15.) és 266/2013. (VII. 11.) Korm. rend. szerinti felelős műszaki vezetőt, aki szerepel az építményfajta szerinti hatáskörrel rendelkező építés felügyeleti feladatokat ellátó szerv által vezetett Felelős Műszaki Vezetői névjegyzékben ( MV-VZ/ MV-VZ-R). Karakterhiány miatt folytatás a BT-761 pontban
Titoktartási megállapodásra van szükség : nem
Elektronikus számlázás : Kötelező
Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni : igen
Elektronikus fizetésre fog sor kerülni : igen
A szerződést elnyerő ajánlattevők csoportjának kötelező jogi formája : AK a Kbt. 35. § (8) bek.-re tekintettel nem írja elő és nem is teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. Közös ajánlattétel esetén azonban az ajánlatnak meg kell felelnie a Kbt. 35. §-a (3) bekezdésének, továbbá tartalmaznia kell a Kbt. 35.§ (2) és (6) bek.-ben előírtakra vonatkozó nyilatkozatot. AK felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 36. §-ában foglaltakra, továbbá a Kbt. 35. § (2a) bek.-ben foglaltakra, amelynek értelmében közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2)bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat. AK felhívja a figyelmet arra, hogy az EKR rendelet 8/A. §-a értelmében közös ajánlattétel esetén a nyertes AT-k kötelesek legkésőbb a szerződéskötés időpontjában tájékoztatni az AK-t a szerződéses ellenszolgáltatásból történő részesedésük tervezett értékéről. A BT 77 pont folytatása: Amennyiben az AT belföldön nyilvántartásba vett ÁFA vagy EVA alany és a szerződés szerinti munka a 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdés b) pontja hatálya alá tartozik, az átalányár/egységár áthárított adót nem tartalmazhat. Az ÁFA felszámításának kötelezettsége az AK-t terheli, melyre való hivatkozást a számlán is fel kell tüntetni. Előleg: A Kbt. 135. § (7) bekezdés alapján az AK a keretszerződés alapján létrejött egyedi Megrendelésekben foglalt – tartalékkeret és ÁFA nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összegű előleg igénybe vételének lehetőségét biztosítja. Az előleg kifizetésének feltétele az előleg igénylésére vonatkozó nyilatkozatnak legkésőbb az egyedi megrendelés Vállalkozó általi aláírásáig / a munkaterület átadását követő 5 napon belül az AK részére történő átadása/megküldése. Amennyiben a Vállalkozó előleg kifizetését kéri a Megrendelőtől, úgy a (rész)számlák összege a kifizetett előleg összegével csökkentendő. Részszámlázás: AT az egyedi megrendelésben rögzítettek szerint jogosult számla benyújtására. AT egyedi megrendelésenként 1db (vég) számla benyújtására jogosult. Ha az egyedi megrendelés értéke és időtartama alapján jogszabály részszámlázást ír elő (322/2015.(X.30.)K.r.32.§),vagy AK részszámlázási lehetőséget biztosít, úgy AT az igazolt, tényleges (rész)teljesítés megtörténte után jogosult rész és végszámla benyújtására az egyedi megrendelésben részletezettek szerint AK tartalékkeretet nem biztosít. Az eljárás tárgyát képező feladatok nem építési engedély köteles munkák, ezért nem esik az ÁFA tv. 142.§-a szerinti fordított adózás alá. AK az építési beruházás ellenértékét saját forrásból teljesíti. Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme a magyar forint (HUF). Valamennyi rész esetén: Késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér, jótállás, jótállási biztosíték, valamint teljesítési biztosíték a KD-ban részletezettek szerint. Közös AT-k általi osztott biztosíték nyújtása esetén az egyes konzorciumi tagok részére kiállított biztosíték lehetővé kell, hogy tegye a lehívást adott esetben a másik konzorciumi tag szerződésszegése esetére is. A BT 70 pont folytatása: Ezen szakemberrel való rendelkezést nyertes AT legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig köteles az AK felé igazolni a jogosultságot igazoló kamarai határozat másolatának benyújtásával vagy a szakember kamarai regisztrációs számának és annak a kamarának a megjelölésével, amelynek nyilvántartásában a megnevezett szakember szerepel. AT-nek az ajánlatban csatolnia kell arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy rendelkezik a hivatkozott szakemberrel (név, regisztrációs szám, kamara megjelölésével) vagy nyertessége esetén legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig igazolja a szakember rendelkezésre állását. AK a szerződéskötéstől való visszalépésnek tekinti, amennyiben nyertes AT legkésőbb a szerződéskötésig nem igazolja a szakemberrel való rendelkezését. 4.) AK felhívja az AT-k figyelmét, hogy a 322/2015. (X. 30.) Kr. 29/A. §-a értelmében a nyertes AT a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles teljesíteni az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló kormányrendeletben előírt statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségét.
Pénzügyi megállapodás : AT az igazolt, tényleges teljesítés megtörténte után jogosult számla benyújtására. AT a számlát köteles az AK által kért részletezéssel kiállítani. AK az ellenszolgáltatás kiegyenlítése során a Kbt. 27/A. § és 135. §-ában, valamint a 322/2015. (X.30.) Korm. rend. 30-32/A. §-aiban, illetve - amennyiben a szerződés teljesítésében nem vesz részt alvállalkozó -, a Ptk. 6:130. §-ának (1)-(2) bek.-ben foglaltak szerint jár el és banki átutalással teljesíti az ellenszolgáltatást (30 (harminc) naptári napos fizetési határidővel). A szerződés tárgya nem olyan építési hatósági engedély-köteles építési-szerelési és egyéb szerelési munka, amely ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására vagy egyéb megváltoztatására - ideértve az ingatlan bontással történő megszüntetését is – irányul, ezért nem esik az ÁFA tv. 142. §-a szerint fordított adózás hatálya alá, Karakterhiány miatt folytatás a BT-761 pontban
A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információk : Kbt. 148. §-a szerint.

5.1.15 Sajátos beszerzési módszerek

Keretmegállapodás :
Nincs keretmegállapodás
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk :
Nem dinamikus beszerzési rendszer
Elektronikus árverés : nem

5.1.16 További információk, közvetítés és felülvizsgálat

Felülvizsgálati szervezet : Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet : Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet : Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Részvételi jelentkezéseket fogadó szervezet : Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatokat feldolgozó szervezet : Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
TED eSender : Közbeszerzési Hatóság

5.1 Technikai azonosító a tételhez : LOT-0002

Cím : Belvárosi HÜK - Budapest VIII., IX., X. kerületek
Leírás : A Fővárosi Vízművek Zrt az alábbi tevékenységi körökhöz kapcsolódóan kíván bevonni külső vállalkozót ivóvíz csőhálózati munkák teljes körű elvégzésére: Tervezetten:128 db • új bekötés létesítések és kapcsolódó munkák o munkakezdési hozzájárulás beszerzése, o előkészítő alépítményi munka (bontás, földmunka, dúcolás, forgalomtechnika), o szerelés, o utómunkák (munkagödör temetés, pótlás, talajcsere, tereprendezés), o alapbetonozás, o burkolat helyreállítás, o munkaterületek rendszeres ellenőrzése (lámpázás), • új tűzcsap telepítések o tervek elkészítése, engedélyek beszerzése, o munkakezdési hozzájárulás beszerzése, o előkészítő alépítményi munka (bontás, földmunka, dúcolás, forgalomtechnika), o szerelés, o utómunkák (munkagödör temetés, pótlás, talajcsere, tereprendezés), o alapbetonozás, o burkolat helyreállítás, o munkaterületek rendszeres ellenőrzése (lámpázás), További részletezést tartalmaz a műszaki leírás a KD részeként. Ajánlatkérő a műszaki leírásban foglalt feladatokat kívánja megrendelni, 12 hónap határozott időre nettó 52.000.000. - HUF keretösszeg erejéig, melynek 75 %-ig vállal lehívási kötelezettséget. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a keretszerződés megszűnik, ha a keretszerződésben rögzített időtartam eltelt, és az utolsó egyedi megrendelés teljesítése és ellenszolgáltatása teljesült, vagy ha az egyedi megrendelések összértéke eléri a teljes nettó keretösszeget és az utolsó egyedi megrendelés teljesítése és ellenszolgáltatása teljesült. Felhívásban valamint a KD-ban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Amennyiben a felhívás valamint KD meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, tevékenységre való hivatkozást tartalmaz, a 321/2015.(X.30.)K.r.46.§(3)bek. alapján AK azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. Az egyenértékűséget AT-nek igazolni kell. AK a 322/2015.(X.30.)K.r.26. § szerint előírja, hogy ATként szerződő fél legkésőbb a hatálybalépéshatálybalépés időpontjára köteles a szerződés teljes időtartamára a jelen eljárás tárgyára érvényes, teljes körű (allrisk) építés-, és szerelésbiztosítás tartalmú, káreseményenként legalább 1,0 MFt és évenként legalább 5,0 MFt fedezeti értékű felelősségbiztosítási szerződést (FB) kötni, vagy meglévő FB-át a fentiek szerint kiterjeszteni, a fedezetigazolást bemutatni. A biztosításnak ki kell terjednie: - a szerződésen kívül okozott károkra, - harmadik személyek személyi sérüléseire és tárgyrongálási káraira, - kereszt-felelősségbiztosításra, az alvállalkozókra is kiterjesztve, és - üzemi baleset felelősségbiztosításra. A felelősségbiztosítással kapcsolatos további előírások a BT 70. pontban került rögzítésre, a BT 70 pontban szereplő feltételek már valamennyi részre irányadóak!
Belső azonosító : EKR002015312024/2

5.1.1 Cél

A szerződés jellege : Építési beruházás
Fő osztályozás ( cpv ): 45000000 Építési munkák
További osztályozás ( cpv ): 45231100 Csővezeték általános építési munkái
További osztályozás ( cpv ): 45231112 Csőrendszer szerelése
További osztályozás ( cpv ): 45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
További osztályozás ( cpv ): 45232100 Vízvezeték-építés járulékos munkája
További osztályozás ( cpv ): 45233228 Útburkolat építése
Mennyiség : 128 darab

5.1.2 A teljesítés helye

Ország alegysége (NUTS) : Budapest ( HU110 )
Ország : Magyarország
További információk : A teljesítés fő helyszíne: Budapest VIII., IX X-. kerületek

5.1.3 Becsült időtartam

Időtartam : 24 Hónap

5.1.4 Megújítás

A megújítások maximális száma : 1
Az ajánlatkérő szervezet fenntartja magának a jogot arra, hogy további beszerzéseket hajtson végre a vállalkozótól, az itt leírtak szerint : A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: : A keretszerződés 1 alkalommal, az AK egyoldalú írásbeli jognyilatkozatával további maximum 12 hónapra meghosszabbítható, amennyiben az egyedi megrendelések összértéke nem éri el a keretszerződés eredeti időtartamának lejártakor a keretösszeget. AK a szerződés meghosszabbításának szándékáról nyertes ajánlattevőt legkésőbb a keretszerződés időtartamának lejártáig értesíti.

5.1.6 Általános információk

Fenntartott részvétel : A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.
Meg kell adni a szerződés teljesítésére kinevezett személyzet tagjainak nevét és szakmai képesítését : Nem kell megadni
Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt
A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó : igen
Ebben a közbeszerzésben kis- és középvállalkozások (kkv-k) is részt vehetnek
További információk : 1) AK a BT 739 pontban megadott faxszámot kizárólag a Kbt. 50. § (2) bek.-ben foglaltakra tekintettel adta meg, AK faxkészüléket nem üzemeltet. 2) A BT 744 pontban a 910/2014/EU rendeletben foglaltak szerint. 3.)A BT - 763 pontban feltüntetettek szerint az ajánlatok valamennyi részre benyújthatók

5.1.7 Stratégiai közbeszerzés

5.1.9 Alkalmassági követelmények

Kritérium :
Típus : A szakmai tevékenység ellátására való megfelelés
Megnevezés : Névjegyzékében való szereplés
Leírás : Sz.1. Alkalmas az AT, amennyiben szerepel a 2023. évi C. törvény (a továbbiakban: Mép.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: AT (közös AT-k) valamennyi rész esetén az alábbiak szerint kötelesek igazolni alkalmasságukat: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bek. alapján az AT-nek a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően, az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek (az ESPD IV. rész: Kiválasztási szempontok, Az összes kiválasztási szempont általános jelzése (alfa) pontjában (Igen /Nem) történő feltüntetésével). A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bek. alapján az AK által a Kbt. 69. § (4)–(8) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet IV. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint: Sz.1. AT-nek a Kbt. 65. § (1) bek. c) pont és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (1) bek. alapján szerepelnie kell az 2023. évi C. törvény (a továbbiakban: Mép.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőknek bejegyezve kell lenniük a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba. A Kbt. 65. § (1) bek. c) pont szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelést a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 26. §-a alapján Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén AK ellenőrzi a kamarai nyilvántartás adatai alapján, amely ellenőrzés elvégzéséhez az AK felhívására nyilatkozni szükséges az érintett gazdasági szereplők kamarai nyilvántartási számáról és a nyilvántartást vezető kamara megnevezéséről. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az AK a Kbt. 69.§ (4), ill. (6) bek. szerinti felhívására be kell nyújtani az alkalmasság igazolására szolgáló dokumentumokat, azaz az érintett nyilvántartás kivonatát vagy egyéb igazolást, illetve nyilatkozatot a Kbt. 65. § (1) bek. c) pont szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolásaként. Az AK felhívására nyilatkozni szükséges arról, hogy az ajánlatban megjelölt gazdasági szereplők közül mely(ek) végez (nek) olyan építőipari kivitelezési tevékenységet, amely alapján az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szerepelnie/szerepelniük kell. A Kbt. 65. § (9) bek. alapján az alkalmassági követelmény teljesítésének igazolására az AT-k abban az esetben veheti(k) igénybe más szervezet kapacitásait, amennyiben az igénybe vett szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés kötelezettsége fennáll. A Kbt. 65. § (7) bek. szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.
Kritérium :
Típus : Technikai és szakmai alkalmasság
Megnevezés : Munkagéppel való rendelkezés
Leírás : Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére műszaki és szakmai szempontból alkalmasnak akkor minősül, ha rendelkezik a szerződés teljesítése során az alábbi eszközzel, berendezéssel valamennyi rész tekintetében, részenként. Igazolási mód: AT (közös AT-k) valamennyi rész esetén az alábbiak szerint kötelesek igazolni alkalmasságukat: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bek. alapján az AT-nek a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően, az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek (az ESPD IV. rész: Kiválasztási szempontok, Az összes kiválasztási szempont általános jelzése (alfa) pontjában (Igen/Nem) történő feltüntetésével). Az alkalmasság igazolása során a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bek.-ben, 28. § (5) bek.-ben,valamint a Kbt. 65. § (6)-(11) bek.-ben foglaltak is megfelelően alkalmazandóak. AT-k a Kbt. 65. § (7), (9) és (12) bek. szerint támaszkodhatnak más szervezet vagy személy kapacitására, és a hivatkozott szakaszokban foglaltak szerint kötelesek igazolni az erőforrások rendelkezésre állását. Amennyiben AT – átalakulásra hivatkozással – jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlatához csatolnia kell a jogutódlás tényét bizonyító/igazoló okiratokat (cégiratokat) egyszerű másolatban, különös tekintettel a szétválási okiratokban foglaltakra. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bek. alapján az AK által a Kbt. 69. § (4)–(8) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet IV. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint: M.1. Ajánlattevőnek a 321/2015.(X.30.) K.r. 21.§(2) bek. h) pontja alapján csatolnia kell: 1. A teljesítéshez bevonni kívánt eszközök, berendezések összefoglaló ismertetését tartalmazó ajánlattevői nyilatkozatot. Egyértelműen ki kell derülnie, hogy az adott eszközt, berendezést melyik részhez, és az adott eszközt, berendezést melyik szervezet (AT vagy adott esetben kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet) ajánlja meg. 2. A teljesítéshez bevonni kívánt eszközök, berendezések forgalmi engedélyének másolatát. minimum 1 darab 60 cm-es kanállal és hidraulikus törőfejjel rendelkező mélyásó munkagéppel, Ajánlatkérő rögzíti, hogy a fenti M.1. pontban előírt eszköz esetében átfedés nem lehetséges. Több részre történő ajánlattétel esetén ugyanaz az eszköz csak egy részben mutatható be. Ennek indoka, hogy a feladat elvégzését ajánlatkérő folyamatos ütemben adja ki valamennyi rész tekintetében, a munkavégzés rendszeres, azonos időben kell a feladatot elvégezni valamennyi rész esetén

5.1.10 Odaítélési szempontok

Kritérium :
Típus : Minőség
Megnevezés :
Leírás : Többlet jótállási idő vállalása (Ajánlatkérő által kötelezően előírt 24 hónapos jótállási időn felül vállalt többlet jótállás időtartama (minimum 0 hónap, maximum 12 hónap, )egész hónapban megadva)
Súlyozás (pontok, pontos) : 30
Kritérium :
Típus : Ár
Megnevezés :
Leírás : Ajánlati ár
Súlyozás (pontok, pontos) : 70
Az alkalmazandó módszer ismertetése, ha a súlyozás kritériumokkal nem fejezhető ki :
Annak indoklása, hogy az odaítélési szempontok súlyozását miért nem tüntették fel :

5.1.11 Közbeszerzési dokumentumok

Azok a nyelvek, amelyeken a közbeszerzési dokumentumok hivatalosan elérhetők : magyar

5.1.12 A közbeszerzésre irányadó feltételek

A benyújtás feltételei :
Elektronikus benyújtás : Kötelező
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani : magyar
Elektronikus katalógus : Nem megengedett
Fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírás vagy bélyegző kötelező (a 910/2014/EU rendeletben foglaltakkal összhangban)
Változatok : Nem megengedett
A pénzügyi biztosíték ismertetése : Ajánlatkérő nem ír elő ajánlat biztosíték nyújtási kötelezettséget.
Az ajánlatok beérkezésének határideje : 15/01/2025 10:00 +01:00
Az ajánlatnak eddig az időpontig kell érvényesnek lennie : 2 Hónap
A nyilvános felbontással kapcsolatos információk :
Megnyitás dátuma : 15/01/2025 12:00 +01:00
Hely : Az ajánlatok bontása elektronikusan történik az EKR-ben.
További információk : Az ajánlatok bontása elektronikusan történik az EKR-ben. A Kbt. 68. §-ban, illetve a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-ban foglaltak szerint
A szerződés feltételei :
A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni : Nem
A szerződés teljesítésére vonatkozó feltételek : 1.) A nyertes AT köteles építési naplót vezetni, amellyel kapcsolatban AK felhívja a 322/2015. (X.30.) Kr. 27. § (1)-(2) bek.-ben foglaltakra a figyelmet. 2.) A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 29. § (1) bek. alapján a nyertes AT a kivitelezés során külön jogszabályban meghatározott tartalmú mintavételi és megfelelőség-igazolási tervet köteles készíttetni. 3.) Nyertes AT-nek legkésőbb a szerződés hatáylbalépésének időpontjára rendelkeznie kell és a szerződés teljesítésébe köteles bevonni legalább 1 fő, a 191/2009. (IX.15.) és 266/2013. (VII. 11.) Korm. rend. szerinti felelős műszaki vezetőt, aki szerepel az építményfajta szerinti hatáskörrel rendelkező építés felügyeleti feladatokat ellátó szerv által vezetett Felelős Műszaki Vezetői névjegyzékben ( MV-VZ/ MV-VZ-R). Karakterhiány miatt folytatás a BT-761 pontban
Titoktartási megállapodásra van szükség : nem
Elektronikus számlázás : Kötelező
Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni : igen
Elektronikus fizetésre fog sor kerülni : igen
A szerződést elnyerő ajánlattevők csoportjának kötelező jogi formája : AK a Kbt. 35. § (8) bek.-re tekintettel nem írja elő és nem is teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. Közös ajánlattétel esetén azonban az ajánlatnak meg kell felelnie a Kbt. 35. §-a (3) bekezdésének, továbbá tartalmaznia kell a Kbt. 35.§ (2) és (6) bek.-ben előírtakra vonatkozó nyilatkozatot. AK felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 36. §-ában foglaltakra, továbbá a Kbt. 35. § (2a) bek.-ben foglaltakra, amelynek értelmében közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2)bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat. AK felhívja a figyelmet arra, hogy az EKR rendelet 8/A. §-a értelmében közös ajánlattétel esetén a nyertes AT-k kötelesek legkésőbb a szerződéskötés időpontjában tájékoztatni az AK-t a szerződéses ellenszolgáltatásból történő részesedésük tervezett értékéről. A BT 77 pont folytatása: Amennyiben az AT belföldön nyilvántartásba vett ÁFA vagy EVA alany és a szerződés szerinti munka a 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdés b) pontja hatálya alá tartozik, az átalányár/egységár áthárított adót nem tartalmazhat. Az ÁFA felszámításának kötelezettsége az AK-t terheli, melyre való hivatkozást a számlán is fel kell tüntetni. Előleg: A Kbt. 135. § (7) bekezdés alapján az AK a keretszerződés alapján létrejött egyedi Megrendelésekben foglalt – tartalékkeret és ÁFA nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összegű előleg igénybe vételének lehetőségét biztosítja. Az előleg kifizetésének feltétele az előleg igénylésére vonatkozó nyilatkozatnak legkésőbb az egyedi megrendelés Vállalkozó általi aláírásáig / a munkaterület átadását követő 5 napon belül az AK részére történő átadása/megküldése. Amennyiben a Vállalkozó előleg kifizetését kéri a Megrendelőtől, úgy a (rész)számlák összege a kifizetett előleg összegével csökkentendő. Részszámlázás: AT az egyedi megrendelésben rögzítettek szerint jogosult számla benyújtására. AT egyedi megrendelésenként 1db (vég) számla benyújtására jogosult. Ha az egyedi megrendelés értéke és időtartama alapján jogszabály részszámlázást ír elő (322/2015.(X.30.)K.r.32.§),vagy AK részszámlázási lehetőséget biztosít, úgy AT az igazolt, tényleges (rész)teljesítés megtörténte után jogosult rész és végszámla benyújtására az egyedi megrendelésben részletezettek szerint AK tartalékkeretet nem biztosít. Az eljárás tárgyát képező feladatok nem építési engedély köteles munkák, ezért nem esik az ÁFA tv. 142.§-a szerinti fordított adózás alá. AK az építési beruházás ellenértékét saját forrásból teljesíti. Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme a magyar forint (HUF). Valamennyi rész esetén: Késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér, jótállás, jótállási biztosíték, valamint teljesítési biztosíték a KD-ban részletezettek szerint. Közös AT-k általi osztott biztosíték nyújtása esetén az egyes konzorciumi tagok részére kiállított biztosíték lehetővé kell, hogy tegye a lehívást adott esetben a másik konzorciumi tag szerződésszegése esetére is. A BT 70 pont folytatása: Ezen szakemberrel való rendelkezést nyertes AT legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig köteles az AK felé igazolni a jogosultságot igazoló kamarai határozat másolatának benyújtásával vagy a szakember kamarai regisztrációs számának és annak a kamarának a megjelölésével, amelynek nyilvántartásában a megnevezett szakember szerepel. AT-nek az ajánlatban csatolnia kell arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy rendelkezik a hivatkozott szakemberrel (név, regisztrációs szám, kamara megjelölésével) vagy nyertessége esetén legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig igazolja a szakember rendelkezésre állását. AK a szerződéskötéstől való visszalépésnek tekinti, amennyiben nyertes AT legkésőbb a szerződéskötésig nem igazolja a szakemberrel való rendelkezését. 4.) AK felhívja az AT-k figyelmét, hogy a 322/2015. (X. 30.) Kr. 29/A. §-a értelmében a nyertes AT a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles teljesíteni az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló kormányrendeletben előírt statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségét.
Pénzügyi megállapodás : AT az igazolt, tényleges teljesítés megtörténte után jogosult számla benyújtására. AT a számlát köteles az AK által kért részletezéssel kiállítani. AK az ellenszolgáltatás kiegyenlítése során a Kbt. 27/A. § és 135. §-ában, valamint a 322/2015. (X.30.) Korm. rend. 30-32/A. §-aiban, illetve - amennyiben a szerződés teljesítésében nem vesz részt alvállalkozó -, a Ptk. 6:130. §-ának (1)-(2) bek.-ben foglaltak szerint jár el és banki átutalással teljesíti az ellenszolgáltatást (30 (harminc) naptári napos fizetési határidővel). A szerződés tárgya nem olyan építési hatósági engedély-köteles építési-szerelési és egyéb szerelési munka, amely ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására vagy egyéb megváltoztatására - ideértve az ingatlan bontással történő megszüntetését is – irányul, ezért nem esik az ÁFA tv. 142. §-a szerint fordított adózás hatálya alá, Karakterhiány miatt folytatás a BT-761 pontban
A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információk : Kbt. 148. §-a szerint.

5.1.15 Sajátos beszerzési módszerek

Keretmegállapodás :
Nincs keretmegállapodás
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk :
Nem dinamikus beszerzési rendszer
Elektronikus árverés : nem

5.1.16 További információk, közvetítés és felülvizsgálat

Felülvizsgálati szervezet : Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet : Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet : Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Részvételi jelentkezéseket fogadó szervezet : Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatokat feldolgozó szervezet : Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
TED eSender : Közbeszerzési Hatóság

5.1 Technikai azonosító a tételhez : LOT-0003

Cím : Dél-Buda HÜK-Bp XI,XXII,Budaörs,Biatorbágy,Szbatta
Leírás : A Fővárosi Vízművek Zrt az alábbi tevékenységi körökhöz kapcsolódóan kíván bevonni külső vállalkozót ivóvíz csőhálózati munkák teljes körű elvégzésére: Tervezetten: 304 db • új bekötés létesítések és kapcsolódó munkák o munkakezdési hozzájárulás beszerzése, o előkészítő alépítményi munka (bontás, földmunka, dúcolás, forgalomtechnika), o szerelés, o utómunkák (munkagödör temetés, pótlás, talajcsere, tereprendezés), o alapbetonozás, o burkolat helyreállítás, o munkaterületek rendszeres ellenőrzése (lámpázás), • új tűzcsap telepítések o tervek elkészítése, engedélyek beszerzése, o munkakezdési hozzájárulás beszerzése, o előkészítő alépítményi munka (bontás, földmunka, dúcolás, forgalomtechnika), o szerelés, o utómunkák (munkagödör temetés, pótlás, talajcsere, tereprendezés), o alapbetonozás, o burkolat helyreállítás, o munkaterületek rendszeres ellenőrzése (lámpázás), További részletezést tartalmaz a műszaki leírás a KD részeként. Ajánlatkérő a műszaki leírásban foglalt feladatokat kívánja megrendelni, 12 hónap határozott időre nettó 103.000.000. - HUF keretösszeg erejéig, melynek 75 %-ig vállal lehívási kötelezettséget. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a keretszerződés megszűnik, ha a keretszerződésben rögzített időtartam eltelt, és az utolsó egyedi megrendelés teljesítése és ellenszolgáltatása teljesült, vagy ha az egyedi megrendelések összértéke eléri a teljes nettó keretösszeget és az utolsó egyedi megrendelés teljesítése és ellenszolgáltatása teljesült. Felhívásban valamint a KD-ban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Amennyiben a felhívás valamint KD meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, tevékenységre való hivatkozást tartalmaz, a 321/2015.(X.30.)K.r.46.§(3)bek. alapján AK azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. Az egyenértékűséget AT-nek igazolni kell. AK a 322/2015.(X.30.)K.r.26. § szerint előírja, hogy ATként szerződő fél legkésőbb a hatálybalépéshatálybalépés időpontjára köteles a szerződés teljes időtartamára a jelen eljárás tárgyára érvényes, teljes körű (allrisk) építés-, és szerelésbiztosítás tartalmú, káreseményenként legalább 1,0 MFt és évenként legalább 5,0 MFt fedezeti értékű felelősségbiztosítási szerződést (FB) kötni, vagy meglévő FB-át a fentiek szerint kiterjeszteni, a fedezetigazolást bemutatni. A biztosításnak ki kell terjednie: - a szerződésen kívül okozott károkra, - harmadik személyek személyi sérüléseire és tárgyrongálási káraira, - kereszt-felelősségbiztosításra, az alvállalkozókra is kiterjesztve, és - üzemi baleset felelősségbiztosításra. A felelősségbiztosítással kapcsolatos további előírások a BT 70. pontban került rögzítésre, a BT 70 pontban szereplő feltételek már valamennyi részre irányadóak!
Belső azonosító : EKR002015312024/3

5.1.1 Cél

A szerződés jellege : Építési beruházás
Fő osztályozás ( cpv ): 45000000 Építési munkák
További osztályozás ( cpv ): 45231100 Csővezeték általános építési munkái
További osztályozás ( cpv ): 45231112 Csőrendszer szerelése
További osztályozás ( cpv ): 45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
További osztályozás ( cpv ): 45232100 Vízvezeték-építés járulékos munkája
További osztályozás ( cpv ): 45233228 Útburkolat építése
Mennyiség : 304 darab

5.1.2 A teljesítés helye

Ország alegysége (NUTS) : Budapest ( HU110 )
Ország : Magyarország
További információk : A teljesítés fő helyszíne: Budapest XI., XXII., kerületek, Budaörs, Biatorbágy, Százhalombatta

5.1.3 Becsült időtartam

Időtartam : 24 Hónap

5.1.4 Megújítás

A megújítások maximális száma : 1
Az ajánlatkérő szervezet fenntartja magának a jogot arra, hogy további beszerzéseket hajtson végre a vállalkozótól, az itt leírtak szerint : A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: : A keretszerződés 1 alkalommal, az AK egyoldalú írásbeli jognyilatkozatával további maximum 12 hónapra meghosszabbítható, amennyiben az egyedi megrendelések összértéke nem éri el a keretszerződés eredeti időtartamának lejártakor a keretösszeget. AK a szerződés meghosszabbításának szándékáról nyertes ajánlattevőt legkésőbb a keretszerződés időtartamának lejártáig értesíti.

5.1.6 Általános információk

Fenntartott részvétel : A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.
Meg kell adni a szerződés teljesítésére kinevezett személyzet tagjainak nevét és szakmai képesítését : Nem kell megadni
Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt
A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó : igen
Ebben a közbeszerzésben kis- és középvállalkozások (kkv-k) is részt vehetnek
További információk : 1) AK a BT 739 pontban megadott faxszámot kizárólag a Kbt. 50. § (2) bek.-ben foglaltakra tekintettel adta meg, AK faxkészüléket nem üzemeltet. 2) A BT 744 pontban a 910/2014/EU rendeletben foglaltak szerint. 3.)A BT - 763 pontban feltüntetettek szerint az ajánlatok valamennyi részre benyújthatók

5.1.7 Stratégiai közbeszerzés

5.1.9 Alkalmassági követelmények

Kritérium :
Típus : A szakmai tevékenység ellátására való megfelelés
Megnevezés : Névjegyzékében való szereplés
Leírás : Sz.1. Alkalmas az AT, amennyiben szerepel a 2023. évi C. törvény (a továbbiakban: Mép.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: AT (közös AT-k) valamennyi rész esetén az alábbiak szerint kötelesek igazolni alkalmasságukat: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bek. alapján az AT-nek a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően, az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek (az ESPD IV. rész: Kiválasztási szempontok, Az összes kiválasztási szempont általános jelzése (alfa) pontjában (Igen /Nem) történő feltüntetésével). A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bek. alapján az AK által a Kbt. 69. § (4)–(8) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet IV. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint: Sz.1. AT-nek a Kbt. 65. § (1) bek. c) pont és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (1) bek. alapján szerepelnie kell az 2023. évi C. törvény (a továbbiakban: Mép.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőknek bejegyezve kell lenniük a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba. A Kbt. 65. § (1) bek. c) pont szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelést a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 26. §-a alapján Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén AK ellenőrzi a kamarai nyilvántartás adatai alapján, amely ellenőrzés elvégzéséhez az AK felhívására nyilatkozni szükséges az érintett gazdasági szereplők kamarai nyilvántartási számáról és a nyilvántartást vezető kamara megnevezéséről. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az AK a Kbt. 69.§ (4), ill. (6) bek. szerinti felhívására be kell nyújtani az alkalmasság igazolására szolgáló dokumentumokat, azaz az érintett nyilvántartás kivonatát vagy egyéb igazolást, illetve nyilatkozatot a Kbt. 65. § (1) bek. c) pont szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolásaként. Az AK felhívására nyilatkozni szükséges arról, hogy az ajánlatban megjelölt gazdasági szereplők közül mely(ek) végez (nek) olyan építőipari kivitelezési tevékenységet, amely alapján az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szerepelnie/szerepelniük kell. A Kbt. 65. § (9) bek. alapján az alkalmassági követelmény teljesítésének igazolására az AT-k abban az esetben veheti(k) igénybe más szervezet kapacitásait, amennyiben az igénybe vett szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés kötelezettsége fennáll. A Kbt. 65. § (7) bek. szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.
Kritérium :
Típus : Technikai és szakmai alkalmasság
Megnevezés : Munkagéppel való rendelkezés
Leírás : Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére műszaki és szakmai szempontból alkalmasnak akkor minősül, ha rendelkezik a szerződés teljesítése során az alábbi eszközzel, berendezéssel valamennyi rész tekintetében, részenként. Igazolási mód: AT (közös AT-k) valamennyi rész esetén az alábbiak szerint kötelesek igazolni alkalmasságukat: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bek. alapján az AT-nek a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően, az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek (az ESPD IV. rész: Kiválasztási szempontok, Az összes kiválasztási szempont általános jelzése (alfa) pontjában (Igen/Nem) történő feltüntetésével). Az alkalmasság igazolása során a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bek.-ben, 28. § (5) bek.-ben,valamint a Kbt. 65. § (6)-(11) bek.-ben foglaltak is megfelelően alkalmazandóak. AT-k a Kbt. 65. § (7), (9) és (12) bek. szerint támaszkodhatnak más szervezet vagy személy kapacitására, és a hivatkozott szakaszokban foglaltak szerint kötelesek igazolni az erőforrások rendelkezésre állását. Amennyiben AT – átalakulásra hivatkozással – jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlatához csatolnia kell a jogutódlás tényét bizonyító/igazoló okiratokat (cégiratokat) egyszerű másolatban, különös tekintettel a szétválási okiratokban foglaltakra. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bek. alapján az AK által a Kbt. 69. § (4)–(8) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet IV. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint: M.1. Ajánlattevőnek a 321/2015.(X.30.) K.r. 21.§(2) bek. h) pontja alapján csatolnia kell: 1. A teljesítéshez bevonni kívánt eszközök, berendezések összefoglaló ismertetését tartalmazó ajánlattevői nyilatkozatot. Egyértelműen ki kell derülnie, hogy az adott eszközt, berendezést melyik részhez, és az adott eszközt, berendezést melyik szervezet (AT vagy adott esetben kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet) ajánlja meg. 2. A teljesítéshez bevonni kívánt eszközök, berendezések forgalmi engedélyének másolatát. minimum 1 darab 60 cm-es kanállal és hidraulikus törőfejjel rendelkező mélyásó munkagéppel, Ajánlatkérő rögzíti, hogy a fenti M.1. pontban előírt eszköz esetében átfedés nem lehetséges. Több részre történő ajánlattétel esetén ugyanaz az eszköz csak egy részben mutatható be. Ennek indoka, hogy a feladat elvégzését ajánlatkérő folyamatos ütemben adja ki valamennyi rész tekintetében, a munkavégzés rendszeres, azonos időben kell a feladatot elvégezni valamennyi rész esetén

5.1.10 Odaítélési szempontok

Kritérium :
Típus : Minőség
Megnevezés :
Leírás : Többlet jótállási idő vállalása (Ajánlatkérő által kötelezően előírt 24 hónapos jótállási időn felül vállalt többlet jótállás időtartama (minimum 0 hónap, maximum 12 hónap, )egész hónapban megadva)
Súlyozás (pontok, pontos) : 30
Kritérium :
Típus : Ár
Megnevezés :
Leírás : Ajánlati ár
Súlyozás (pontok, pontos) : 70
Az alkalmazandó módszer ismertetése, ha a súlyozás kritériumokkal nem fejezhető ki :
Annak indoklása, hogy az odaítélési szempontok súlyozását miért nem tüntették fel :

5.1.11 Közbeszerzési dokumentumok

Azok a nyelvek, amelyeken a közbeszerzési dokumentumok hivatalosan elérhetők : magyar

5.1.12 A közbeszerzésre irányadó feltételek

A benyújtás feltételei :
Elektronikus benyújtás : Kötelező
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani : magyar
Elektronikus katalógus : Nem megengedett
Fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírás vagy bélyegző kötelező (a 910/2014/EU rendeletben foglaltakkal összhangban)
Változatok : Nem megengedett
A pénzügyi biztosíték ismertetése : Ajánlatkérő nem ír elő ajánlat biztosíték nyújtási kötelezettséget.
Az ajánlatok beérkezésének határideje : 15/01/2025 10:00 +01:00
Az ajánlatnak eddig az időpontig kell érvényesnek lennie : 2 Hónap
A nyilvános felbontással kapcsolatos információk :
Megnyitás dátuma : 15/01/2025 12:00 +01:00
Hely : Az ajánlatok bontása elektronikusan történik az EKR-ben.
További információk : Az ajánlatok bontása elektronikusan történik az EKR-ben. A Kbt. 68. §-ban, illetve a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-ban foglaltak szerint
A szerződés feltételei :
A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni : Nem
A szerződés teljesítésére vonatkozó feltételek : 1.) A nyertes AT köteles építési naplót vezetni, amellyel kapcsolatban AK felhívja a 322/2015. (X.30.) Kr. 27. § (1)-(2) bek.-ben foglaltakra a figyelmet. 2.) A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 29. § (1) bek. alapján a nyertes AT a kivitelezés során külön jogszabályban meghatározott tartalmú mintavételi és megfelelőség-igazolási tervet köteles készíttetni. 3.) Nyertes AT-nek legkésőbb a szerződés hatáylbalépésének időpontjára rendelkeznie kell és a szerződés teljesítésébe köteles bevonni legalább 1 fő, a 191/2009. (IX.15.) és 266/2013. (VII. 11.) Korm. rend. szerinti felelős műszaki vezetőt, aki szerepel az építményfajta szerinti hatáskörrel rendelkező építés felügyeleti feladatokat ellátó szerv által vezetett Felelős Műszaki Vezetői névjegyzékben ( MV-VZ/ MV-VZ-R). Karakterhiány miatt folytatás a BT-761 pontban
Titoktartási megállapodásra van szükség : nem
Elektronikus számlázás : Kötelező
Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni : igen
Elektronikus fizetésre fog sor kerülni : igen
A szerződést elnyerő ajánlattevők csoportjának kötelező jogi formája : AK a Kbt. 35. § (8) bek.-re tekintettel nem írja elő és nem is teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. Közös ajánlattétel esetén azonban az ajánlatnak meg kell felelnie a Kbt. 35. §-a (3) bekezdésének, továbbá tartalmaznia kell a Kbt. 35.§ (2) és (6) bek.-ben előírtakra vonatkozó nyilatkozatot. AK felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 36. §-ában foglaltakra, továbbá a Kbt. 35. § (2a) bek.-ben foglaltakra, amelynek értelmében közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2)bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat. AK felhívja a figyelmet arra, hogy az EKR rendelet 8/A. §-a értelmében közös ajánlattétel esetén a nyertes AT-k kötelesek legkésőbb a szerződéskötés időpontjában tájékoztatni az AK-t a szerződéses ellenszolgáltatásból történő részesedésük tervezett értékéről. A BT 77 pont folytatása: Amennyiben az AT belföldön nyilvántartásba vett ÁFA vagy EVA alany és a szerződés szerinti munka a 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdés b) pontja hatálya alá tartozik, az átalányár/egységár áthárított adót nem tartalmazhat. Az ÁFA felszámításának kötelezettsége az AK-t terheli, melyre való hivatkozást a számlán is fel kell tüntetni. Előleg: A Kbt. 135. § (7) bekezdés alapján az AK a keretszerződés alapján létrejött egyedi Megrendelésekben foglalt – tartalékkeret és ÁFA nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összegű előleg igénybe vételének lehetőségét biztosítja. Az előleg kifizetésének feltétele az előleg igénylésére vonatkozó nyilatkozatnak legkésőbb az egyedi megrendelés Vállalkozó általi aláírásáig / a munkaterület átadását követő 5 napon belül az AK részére történő átadása/megküldése. Amennyiben a Vállalkozó előleg kifizetését kéri a Megrendelőtől, úgy a (rész)számlák összege a kifizetett előleg összegével csökkentendő. Részszámlázás: AT az egyedi megrendelésben rögzítettek szerint jogosult számla benyújtására. AT egyedi megrendelésenként 1db (vég) számla benyújtására jogosult. Ha az egyedi megrendelés értéke és időtartama alapján jogszabály részszámlázást ír elő (322/2015.(X.30.)K.r.32.§),vagy AK részszámlázási lehetőséget biztosít, úgy AT az igazolt, tényleges (rész)teljesítés megtörténte után jogosult rész és végszámla benyújtására az egyedi megrendelésben részletezettek szerint AK tartalékkeretet nem biztosít. Az eljárás tárgyát képező feladatok nem építési engedély köteles munkák, ezért nem esik az ÁFA tv. 142.§-a szerinti fordított adózás alá. AK az építési beruházás ellenértékét saját forrásból teljesíti. Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme a magyar forint (HUF). Valamennyi rész esetén: Késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér, jótállás, jótállási biztosíték, valamint teljesítési biztosíték a KD-ban részletezettek szerint. Közös AT-k általi osztott biztosíték nyújtása esetén az egyes konzorciumi tagok részére kiállított biztosíték lehetővé kell, hogy tegye a lehívást adott esetben a másik konzorciumi tag szerződésszegése esetére is. A BT 70 pont folytatása: Ezen szakemberrel való rendelkezést nyertes AT legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig köteles az AK felé igazolni a jogosultságot igazoló kamarai határozat másolatának benyújtásával vagy a szakember kamarai regisztrációs számának és annak a kamarának a megjelölésével, amelynek nyilvántartásában a megnevezett szakember szerepel. AT-nek az ajánlatban csatolnia kell arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy rendelkezik a hivatkozott szakemberrel (név, regisztrációs szám, kamara megjelölésével) vagy nyertessége esetén legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig igazolja a szakember rendelkezésre állását. AK a szerződéskötéstől való visszalépésnek tekinti, amennyiben nyertes AT legkésőbb a szerződéskötésig nem igazolja a szakemberrel való rendelkezését. 4.) AK felhívja az AT-k figyelmét, hogy a 322/2015. (X. 30.) Kr. 29/A. §-a értelmében a nyertes AT a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles teljesíteni az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló kormányrendeletben előírt statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségét.
Pénzügyi megállapodás : AT az igazolt, tényleges teljesítés megtörténte után jogosult számla benyújtására. AT a számlát köteles az AK által kért részletezéssel kiállítani. AK az ellenszolgáltatás kiegyenlítése során a Kbt. 27/A. § és 135. §-ában, valamint a 322/2015. (X.30.) Korm. rend. 30-32/A. §-aiban, illetve - amennyiben a szerződés teljesítésében nem vesz részt alvállalkozó -, a Ptk. 6:130. §-ának (1)-(2) bek.-ben foglaltak szerint jár el és banki átutalással teljesíti az ellenszolgáltatást (30 (harminc) naptári napos fizetési határidővel). A szerződés tárgya nem olyan építési hatósági engedély-köteles építési-szerelési és egyéb szerelési munka, amely ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására vagy egyéb megváltoztatására - ideértve az ingatlan bontással történő megszüntetését is – irányul, ezért nem esik az ÁFA tv. 142. §-a szerint fordított adózás hatálya alá, Karakterhiány miatt folytatás a BT-761 pontban
A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információk : Kbt. 148. §-a szerint.

5.1.15 Sajátos beszerzési módszerek

Keretmegállapodás :
Nincs keretmegállapodás
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk :
Nem dinamikus beszerzési rendszer
Elektronikus árverés : nem

5.1.16 További információk, közvetítés és felülvizsgálat

Felülvizsgálati szervezet : Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet : Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet : Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Részvételi jelentkezéseket fogadó szervezet : Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatokat feldolgozó szervezet : Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
TED eSender : Közbeszerzési Hatóság

5.1 Technikai azonosító a tételhez : LOT-0004

Cím : D-Buda HÜK-Bp XXI,Halászt.,Szigetszentmiklós,Tököl
Leírás : A Fővárosi Vízművek Zrt az alábbi tevékenységi körökhöz kapcsolódóan kíván bevonni külső vállalkozót ivóvíz csőhálózati munkák teljes körű elvégzésére: Tervezetten:276 db • új bekötés létesítések és kapcsolódó munkák o munkakezdési hozzájárulás beszerzése, o előkészítő alépítményi munka (bontás, földmunka, dúcolás, forgalomtechnika), o szerelés, o utómunkák (munkagödör temetés, pótlás, talajcsere, tereprendezés), o alapbetonozás, o burkolat helyreállítás, o munkaterületek rendszeres ellenőrzése (lámpázás), • új tűzcsap telepítések o tervek elkészítése, engedélyek beszerzése, o munkakezdési hozzájárulás beszerzése, o előkészítő alépítményi munka (bontás, földmunka, dúcolás, forgalomtechnika), o szerelés, o utómunkák (munkagödör temetés, pótlás, talajcsere, tereprendezés), o alapbetonozás, o burkolat helyreállítás, o munkaterületek rendszeres ellenőrzése (lámpázás), További részletezést tartalmaz a műszaki leírás a KD részeként. Ajánlatkérő a műszaki leírásban foglalt feladatokat kívánja megrendelni, 12 hónap határozott időre nettó 103.000.000. - HUF keretösszeg erejéig, melynek 75 %-ig vállal lehívási kötelezettséget. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a keretszerződés megszűnik, ha a keretszerződésben rögzített időtartam eltelt, és az utolsó egyedi megrendelés teljesítése és ellenszolgáltatása teljesült, vagy ha az egyedi megrendelések összértéke eléri a teljes nettó keretösszeget és az utolsó egyedi megrendelés teljesítése és ellenszolgáltatása teljesült. Felhívásban valamint a KD-ban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Amennyiben a felhívás valamint KD meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, tevékenységre való hivatkozást tartalmaz, a 321/2015.(X.30.)K.r.46.§(3)bek. alapján AK azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. Az egyenértékűséget AT-nek igazolni kell. AK a 322/2015.(X.30.)K.r.26. § szerint előírja, hogy ATként szerződő fél legkésőbb a hatálybalépéshatálybalépés időpontjára köteles a szerződés teljes időtartamára a jelen eljárás tárgyára érvényes, teljes körű (allrisk) építés-, és szerelésbiztosítás tartalmú, káreseményenként legalább 1,0 MFt és évenként legalább 5,0 MFt fedezeti értékű felelősségbiztosítási szerződést (FB) kötni, vagy meglévő FB-át a fentiek szerint kiterjeszteni, a fedezetigazolást bemutatni. A biztosításnak ki kell terjednie: - a szerződésen kívül okozott károkra, - harmadik személyek személyi sérüléseire és tárgyrongálási káraira, - kereszt-felelősségbiztosításra, az alvállalkozókra is kiterjesztve, és - üzemi baleset felelősségbiztosításra. A felelősségbiztosítással kapcsolatos további előírások a BT 70. pontban került rögzítésre, a BT 70 pontban szereplő feltételek már valamennyi részre irányadóak!
Belső azonosító : EKR002015312024/4

5.1.1 Cél

A szerződés jellege : Építési beruházás
Fő osztályozás ( cpv ): 45000000 Építési munkák
További osztályozás ( cpv ): 45231100 Csővezeték általános építési munkái
További osztályozás ( cpv ): 45231112 Csőrendszer szerelése
További osztályozás ( cpv ): 45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
További osztályozás ( cpv ): 45232100 Vízvezeték-építés járulékos munkája
További osztályozás ( cpv ): 45233228 Útburkolat építése
Mennyiség : 276 darab

5.1.2 A teljesítés helye

Ország alegysége (NUTS) : Budapest ( HU110 )
Ország : Magyarország
További információk : A teljesítés fő helyszíne: Budapest XXI. kerület, Halásztelek, Szigetszentmiklós, Tököl

5.1.3 Becsült időtartam

Időtartam : 24 Hónap

5.1.4 Megújítás

A megújítások maximális száma : 1
Az ajánlatkérő szervezet fenntartja magának a jogot arra, hogy további beszerzéseket hajtson végre a vállalkozótól, az itt leírtak szerint : A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: : A keretszerződés 1 alkalommal, az AK egyoldalú írásbeli jognyilatkozatával további maximum 12 hónapra meghosszabbítható, amennyiben az egyedi megrendelések összértéke nem éri el a keretszerződés eredeti időtartamának lejártakor a keretösszeget. AK a szerződés meghosszabbításának szándékáról nyertes ajánlattevőt legkésőbb a keretszerződés időtartamának lejártáig értesíti.

5.1.6 Általános információk

Fenntartott részvétel : A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.
Meg kell adni a szerződés teljesítésére kinevezett személyzet tagjainak nevét és szakmai képesítését : Nem kell megadni
Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt
A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó : igen
Ebben a közbeszerzésben kis- és középvállalkozások (kkv-k) is részt vehetnek
További információk : 1) AK a BT 739 pontban megadott faxszámot kizárólag a Kbt. 50. § (2) bek.-ben foglaltakra tekintettel adta meg, AK faxkészüléket nem üzemeltet. 2) A BT 744 pontban a 910/2014/EU rendeletben foglaltak szerint. 3.)A BT - 763 pontban feltüntetettek szerint az ajánlatok valamennyi részre benyújthatók

5.1.7 Stratégiai közbeszerzés

5.1.9 Alkalmassági követelmények

Kritérium :
Típus : A szakmai tevékenység ellátására való megfelelés
Megnevezés : Névjegyzékében való szereplés
Leírás : Sz.1. Alkalmas az AT, amennyiben szerepel a 2023. évi C. törvény (a továbbiakban: Mép.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: AT (közös AT-k) valamennyi rész esetén az alábbiak szerint kötelesek igazolni alkalmasságukat: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bek. alapján az AT-nek a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően, az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek (az ESPD IV. rész: Kiválasztási szempontok, Az összes kiválasztási szempont általános jelzése (alfa) pontjában (Igen /Nem) történő feltüntetésével). A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bek. alapján az AK által a Kbt. 69. § (4)–(8) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet IV. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint: Sz.1. AT-nek a Kbt. 65. § (1) bek. c) pont és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (1) bek. alapján szerepelnie kell az 2023. évi C. törvény (a továbbiakban: Mép.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőknek bejegyezve kell lenniük a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba. A Kbt. 65. § (1) bek. c) pont szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelést a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 26. §-a alapján Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén AK ellenőrzi a kamarai nyilvántartás adatai alapján, amely ellenőrzés elvégzéséhez az AK felhívására nyilatkozni szükséges az érintett gazdasági szereplők kamarai nyilvántartási számáról és a nyilvántartást vezető kamara megnevezéséről. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az AK a Kbt. 69.§ (4), ill. (6) bek. szerinti felhívására be kell nyújtani az alkalmasság igazolására szolgáló dokumentumokat, azaz az érintett nyilvántartás kivonatát vagy egyéb igazolást, illetve nyilatkozatot a Kbt. 65. § (1) bek. c) pont szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolásaként. Az AK felhívására nyilatkozni szükséges arról, hogy az ajánlatban megjelölt gazdasági szereplők közül mely(ek) végez (nek) olyan építőipari kivitelezési tevékenységet, amely alapján az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szerepelnie/szerepelniük kell. A Kbt. 65. § (9) bek. alapján az alkalmassági követelmény teljesítésének igazolására az AT-k abban az esetben veheti(k) igénybe más szervezet kapacitásait, amennyiben az igénybe vett szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés kötelezettsége fennáll. A Kbt. 65. § (7) bek. szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.
Kritérium :
Típus : Technikai és szakmai alkalmasság
Megnevezés : Munkagéppel való rendelkezés
Leírás : Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére műszaki és szakmai szempontból alkalmasnak akkor minősül, ha rendelkezik a szerződés teljesítése során az alábbi eszközzel, berendezéssel valamennyi rész tekintetében, részenként. Igazolási mód: AT (közös AT-k) valamennyi rész esetén az alábbiak szerint kötelesek igazolni alkalmasságukat: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bek. alapján az AT-nek a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően, az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek (az ESPD IV. rész: Kiválasztási szempontok, Az összes kiválasztási szempont általános jelzése (alfa) pontjában (Igen/Nem) történő feltüntetésével). Az alkalmasság igazolása során a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bek.-ben, 28. § (5) bek.-ben,valamint a Kbt. 65. § (6)-(11) bek.-ben foglaltak is megfelelően alkalmazandóak. AT-k a Kbt. 65. § (7), (9) és (12) bek. szerint támaszkodhatnak más szervezet vagy személy kapacitására, és a hivatkozott szakaszokban foglaltak szerint kötelesek igazolni az erőforrások rendelkezésre állását. Amennyiben AT – átalakulásra hivatkozással – jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlatához csatolnia kell a jogutódlás tényét bizonyító/igazoló okiratokat (cégiratokat) egyszerű másolatban, különös tekintettel a szétválási okiratokban foglaltakra. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bek. alapján az AK által a Kbt. 69. § (4)–(8) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet IV. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint: M.1. Ajánlattevőnek a 321/2015.(X.30.) K.r. 21.§(2) bek. h) pontja alapján csatolnia kell: 1. A teljesítéshez bevonni kívánt eszközök, berendezések összefoglaló ismertetését tartalmazó ajánlattevői nyilatkozatot. Egyértelműen ki kell derülnie, hogy az adott eszközt, berendezést melyik részhez, és az adott eszközt, berendezést melyik szervezet (AT vagy adott esetben kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet) ajánlja meg. 2. A teljesítéshez bevonni kívánt eszközök, berendezések forgalmi engedélyének másolatát. minimum 1 darab 60 cm-es kanállal és hidraulikus törőfejjel rendelkező mélyásó munkagéppel, Ajánlatkérő rögzíti, hogy a fenti M.1. pontban előírt eszköz esetében átfedés nem lehetséges. Több részre történő ajánlattétel esetén ugyanaz az eszköz csak egy részben mutatható be. Ennek indoka, hogy a feladat elvégzését ajánlatkérő folyamatos ütemben adja ki valamennyi rész tekintetében, a munkavégzés rendszeres, azonos időben kell a feladatot elvégezni valamennyi rész esetén

5.1.10 Odaítélési szempontok

Kritérium :
Típus : Minőség
Megnevezés :
Leírás : Többlet jótállási idő vállalása (Ajánlatkérő által kötelezően előírt 24 hónapos jótállási időn felül vállalt többlet jótállás időtartama (minimum 0 hónap, maximum 12 hónap, )egész hónapban megadva)
Súlyozás (pontok, pontos) : 30
Kritérium :
Típus : Ár
Megnevezés :
Leírás : Ajánlati ár
Súlyozás (pontok, pontos) : 70
Az alkalmazandó módszer ismertetése, ha a súlyozás kritériumokkal nem fejezhető ki :
Annak indoklása, hogy az odaítélési szempontok súlyozását miért nem tüntették fel :

5.1.11 Közbeszerzési dokumentumok

Azok a nyelvek, amelyeken a közbeszerzési dokumentumok hivatalosan elérhetők : magyar

5.1.12 A közbeszerzésre irányadó feltételek

A benyújtás feltételei :
Elektronikus benyújtás : Kötelező
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani : magyar
Elektronikus katalógus : Nem megengedett
Fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírás vagy bélyegző kötelező (a 910/2014/EU rendeletben foglaltakkal összhangban)
Változatok : Nem megengedett
A pénzügyi biztosíték ismertetése : Ajánlatkérő nem ír elő ajánlat biztosíték nyújtási kötelezettséget.
Az ajánlatok beérkezésének határideje : 15/01/2025 10:00 +01:00
Az ajánlatnak eddig az időpontig kell érvényesnek lennie : 2 Hónap
A nyilvános felbontással kapcsolatos információk :
Megnyitás dátuma : 15/01/2025 12:00 +01:00
Hely : Az ajánlatok bontása elektronikusan történik az EKR-ben.
További információk : Az ajánlatok bontása elektronikusan történik az EKR-ben. A Kbt. 68. §-ban, illetve a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-ban foglaltak szerint
A szerződés feltételei :
A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni : Nem
A szerződés teljesítésére vonatkozó feltételek : 1.) A nyertes AT köteles építési naplót vezetni, amellyel kapcsolatban AK felhívja a 322/2015. (X.30.) Kr. 27. § (1)-(2) bek.-ben foglaltakra a figyelmet. 2.) A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 29. § (1) bek. alapján a nyertes AT a kivitelezés során külön jogszabályban meghatározott tartalmú mintavételi és megfelelőség-igazolási tervet köteles készíttetni. 3.) Nyertes AT-nek legkésőbb a szerződés hatáylbalépésének időpontjára rendelkeznie kell és a szerződés teljesítésébe köteles bevonni legalább 1 fő, a 191/2009. (IX.15.) és 266/2013. (VII. 11.) Korm. rend. szerinti felelős műszaki vezetőt, aki szerepel az építményfajta szerinti hatáskörrel rendelkező építés felügyeleti feladatokat ellátó szerv által vezetett Felelős Műszaki Vezetői névjegyzékben ( MV-VZ/ MV-VZ-R). Karakterhiány miatt folytatás a BT-761 pontban
Titoktartási megállapodásra van szükség : nem
Elektronikus számlázás : Kötelező
Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni : igen
Elektronikus fizetésre fog sor kerülni : igen
A szerződést elnyerő ajánlattevők csoportjának kötelező jogi formája : AK a Kbt. 35. § (8) bek.-re tekintettel nem írja elő és nem is teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. Közös ajánlattétel esetén azonban az ajánlatnak meg kell felelnie a Kbt. 35. §-a (3) bekezdésének, továbbá tartalmaznia kell a Kbt. 35.§ (2) és (6) bek.-ben előírtakra vonatkozó nyilatkozatot. AK felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 36. §-ában foglaltakra, továbbá a Kbt. 35. § (2a) bek.-ben foglaltakra, amelynek értelmében közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2)bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat. AK felhívja a figyelmet arra, hogy az EKR rendelet 8/A. §-a értelmében közös ajánlattétel esetén a nyertes AT-k kötelesek legkésőbb a szerződéskötés időpontjában tájékoztatni az AK-t a szerződéses ellenszolgáltatásból történő részesedésük tervezett értékéről. A BT 77 pont folytatása: Amennyiben az AT belföldön nyilvántartásba vett ÁFA vagy EVA alany és a szerződés szerinti munka a 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdés b) pontja hatálya alá tartozik, az átalányár/egységár áthárított adót nem tartalmazhat. Az ÁFA felszámításának kötelezettsége az AK-t terheli, melyre való hivatkozást a számlán is fel kell tüntetni. Előleg: A Kbt. 135. § (7) bekezdés alapján az AK a keretszerződés alapján létrejött egyedi Megrendelésekben foglalt – tartalékkeret és ÁFA nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összegű előleg igénybe vételének lehetőségét biztosítja. Az előleg kifizetésének feltétele az előleg igénylésére vonatkozó nyilatkozatnak legkésőbb az egyedi megrendelés Vállalkozó általi aláírásáig / a munkaterület átadását követő 5 napon belül az AK részére történő átadása/megküldése. Amennyiben a Vállalkozó előleg kifizetését kéri a Megrendelőtől, úgy a (rész)számlák összege a kifizetett előleg összegével csökkentendő. Részszámlázás: AT az egyedi megrendelésben rögzítettek szerint jogosult számla benyújtására. AT egyedi megrendelésenként 1db (vég) számla benyújtására jogosult. Ha az egyedi megrendelés értéke és időtartama alapján jogszabály részszámlázást ír elő (322/2015.(X.30.)K.r.32.§),vagy AK részszámlázási lehetőséget biztosít, úgy AT az igazolt, tényleges (rész)teljesítés megtörténte után jogosult rész és végszámla benyújtására az egyedi megrendelésben részletezettek szerint AK tartalékkeretet nem biztosít. Az eljárás tárgyát képező feladatok nem építési engedély köteles munkák, ezért nem esik az ÁFA tv. 142.§-a szerinti fordított adózás alá. AK az építési beruházás ellenértékét saját forrásból teljesíti. Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme a magyar forint (HUF). Valamennyi rész esetén: Késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér, jótállás, jótállási biztosíték, valamint teljesítési biztosíték a KD-ban részletezettek szerint. Közös AT-k általi osztott biztosíték nyújtása esetén az egyes konzorciumi tagok részére kiállított biztosíték lehetővé kell, hogy tegye a lehívást adott esetben a másik konzorciumi tag szerződésszegése esetére is. A BT 70 pont folytatása: Ezen szakemberrel való rendelkezést nyertes AT legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig köteles az AK felé igazolni a jogosultságot igazoló kamarai határozat másolatának benyújtásával vagy a szakember kamarai regisztrációs számának és annak a kamarának a megjelölésével, amelynek nyilvántartásában a megnevezett szakember szerepel. AT-nek az ajánlatban csatolnia kell arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy rendelkezik a hivatkozott szakemberrel (név, regisztrációs szám, kamara megjelölésével) vagy nyertessége esetén legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig igazolja a szakember rendelkezésre állását. AK a szerződéskötéstől való visszalépésnek tekinti, amennyiben nyertes AT legkésőbb a szerződéskötésig nem igazolja a szakemberrel való rendelkezését. 4.) AK felhívja az AT-k figyelmét, hogy a 322/2015. (X. 30.) Kr. 29/A. §-a értelmében a nyertes AT a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles teljesíteni az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló kormányrendeletben előírt statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségét.
Pénzügyi megállapodás : AT az igazolt, tényleges teljesítés megtörténte után jogosult számla benyújtására. AT a számlát köteles az AK által kért részletezéssel kiállítani. AK az ellenszolgáltatás kiegyenlítése során a Kbt. 27/A. § és 135. §-ában, valamint a 322/2015. (X.30.) Korm. rend. 30-32/A. §-aiban, illetve - amennyiben a szerződés teljesítésében nem vesz részt alvállalkozó -, a Ptk. 6:130. §-ának (1)-(2) bek.-ben foglaltak szerint jár el és banki átutalással teljesíti az ellenszolgáltatást (30 (harminc) naptári napos fizetési határidővel). A szerződés tárgya nem olyan építési hatósági engedély-köteles építési-szerelési és egyéb szerelési munka, amely ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására vagy egyéb megváltoztatására - ideértve az ingatlan bontással történő megszüntetését is – irányul, ezért nem esik az ÁFA tv. 142. §-a szerint fordított adózás hatálya alá, Karakterhiány miatt folytatás a BT-761 pontban
A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információk : Kbt. 148. §-a szerint.

5.1.15 Sajátos beszerzési módszerek

Keretmegállapodás :
Nincs keretmegállapodás
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk :
Nem dinamikus beszerzési rendszer
Elektronikus árverés : nem

5.1.16 További információk, közvetítés és felülvizsgálat

Felülvizsgálati szervezet : Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet : Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet : Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Részvételi jelentkezéseket fogadó szervezet : Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatokat feldolgozó szervezet : Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
TED eSender : Közbeszerzési Hatóság

5.1 Technikai azonosító a tételhez : LOT-0005

Cím : Dél-pesti HÜK - Budapest XVII., XVIII. kerületek
Leírás : A Fővárosi Vízművek Zrt az alábbi tevékenységi körökhöz kapcsolódóan kíván bevonni külső vállalkozót ivóvíz csőhálózati munkák teljes körű elvégzésére: Tervezetten:219 db • új bekötés létesítések és kapcsolódó munkák o munkakezdési hozzájárulás beszerzése, o előkészítő alépítményi munka (bontás, földmunka, dúcolás, forgalomtechnika), o szerelés, o utómunkák (munkagödör temetés, pótlás, talajcsere, tereprendezés), o alapbetonozás, o burkolat helyreállítás, o munkaterületek rendszeres ellenőrzése (lámpázás), • új tűzcsap telepítések o tervek elkészítése, engedélyek beszerzése, o munkakezdési hozzájárulás beszerzése, o előkészítő alépítményi munka (bontás, földmunka, dúcolás, forgalomtechnika), o szerelés, o utómunkák (munkagödör temetés, pótlás, talajcsere, tereprendezés), o alapbetonozás, o burkolat helyreállítás, o munkaterületek rendszeres ellenőrzése (lámpázás), További részletezést tartalmaz a műszaki leírás a KD részeként. Ajánlatkérő a műszaki leírásban foglalt feladatokat kívánja megrendelni, 12 hónap határozott időre nettó 52.000.000. - HUF keretösszeg erejéig, melynek 75 %-ig vállal lehívási kötelezettséget. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a keretszerződés megszűnik, ha a keretszerződésben rögzített időtartam eltelt, és az utolsó egyedi megrendelés teljesítése és ellenszolgáltatása teljesült, vagy ha az egyedi megrendelések összértéke eléri a teljes nettó keretösszeget és az utolsó egyedi megrendelés teljesítése és ellenszolgáltatása teljesült. Felhívásban valamint a KD-ban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Amennyiben a felhívás valamint KD meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, tevékenységre való hivatkozást tartalmaz, a 321/2015.(X.30.)K.r.46.§(3)bek. alapján AK azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. Az egyenértékűséget AT-nek igazolni kell. AK a 322/2015.(X.30.)K.r.26. § szerint előírja, hogy ATként szerződő fél legkésőbb a hatálybalépéshatálybalépés időpontjára köteles a szerződés teljes időtartamára a jelen eljárás tárgyára érvényes, teljes körű (allrisk) építés-, és szerelésbiztosítás tartalmú, káreseményenként legalább 1,0 MFt és évenként legalább 5,0 MFt fedezeti értékű felelősségbiztosítási szerződést (FB) kötni, vagy meglévő FB-át a fentiek szerint kiterjeszteni, a fedezetigazolást bemutatni. A biztosításnak ki kell terjednie: - a szerződésen kívül okozott károkra, - harmadik személyek személyi sérüléseire és tárgyrongálási káraira, - kereszt-felelősségbiztosításra, az alvállalkozókra is kiterjesztve, és - üzemi baleset felelősségbiztosításra. A felelősségbiztosítással kapcsolatos további előírások a BT 70. pontban került rögzítésre, a BT 70 pontban szereplő feltételek már valamennyi részre irányadóak!
Belső azonosító : EKR002015312024/5

5.1.1 Cél

A szerződés jellege : Építési beruházás
Fő osztályozás ( cpv ): 45000000 Építési munkák
További osztályozás ( cpv ): 45231100 Csővezeték általános építési munkái
További osztályozás ( cpv ): 45231112 Csőrendszer szerelése
További osztályozás ( cpv ): 45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
További osztályozás ( cpv ): 45232100 Vízvezeték-építés járulékos munkája
További osztályozás ( cpv ): 45233228 Útburkolat építése
Mennyiség : 219 darab

5.1.2 A teljesítés helye

Ország alegysége (NUTS) : Budapest ( HU110 )
Ország : Magyarország
További információk : A teljesítés fő helyszíne: Budapest XVII., XVIII. kerületek

5.1.3 Becsült időtartam

Időtartam : 24 Hónap

5.1.4 Megújítás

A megújítások maximális száma : 1
Az ajánlatkérő szervezet fenntartja magának a jogot arra, hogy további beszerzéseket hajtson végre a vállalkozótól, az itt leírtak szerint : A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: : A keretszerződés 1 alkalommal, az AK egyoldalú írásbeli jognyilatkozatával további maximum 12 hónapra meghosszabbítható, amennyiben az egyedi megrendelések összértéke nem éri el a keretszerződés eredeti időtartamának lejártakor a keretösszeget. AK a szerződés meghosszabbításának szándékáról nyertes ajánlattevőt legkésőbb a keretszerződés időtartamának lejártáig értesíti.

5.1.6 Általános információk

Fenntartott részvétel : A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.
Meg kell adni a szerződés teljesítésére kinevezett személyzet tagjainak nevét és szakmai képesítését : Nem kell megadni
Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt
A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó : igen
Ebben a közbeszerzésben kis- és középvállalkozások (kkv-k) is részt vehetnek
További információk : 1) AK a BT 739 pontban megadott faxszámot kizárólag a Kbt. 50. § (2) bek.-ben foglaltakra tekintettel adta meg, AK faxkészüléket nem üzemeltet. 2) A BT 744 pontban a 910/2014/EU rendeletben foglaltak szerint. 3.)A BT - 763 pontban feltüntetettek szerint az ajánlatok valamennyi részre benyújthatók

5.1.7 Stratégiai közbeszerzés

5.1.9 Alkalmassági követelmények

Kritérium :
Típus : A szakmai tevékenység ellátására való megfelelés
Megnevezés : Névjegyzékében való szereplés
Leírás : Sz.1. Alkalmas az AT, amennyiben szerepel a 2023. évi C. törvény (a továbbiakban: Mép.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: AT (közös AT-k) valamennyi rész esetén az alábbiak szerint kötelesek igazolni alkalmasságukat: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bek. alapján az AT-nek a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően, az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek (az ESPD IV. rész: Kiválasztási szempontok, Az összes kiválasztási szempont általános jelzése (alfa) pontjában (Igen /Nem) történő feltüntetésével). A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bek. alapján az AK által a Kbt. 69. § (4)–(8) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet IV. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint: Sz.1. AT-nek a Kbt. 65. § (1) bek. c) pont és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (1) bek. alapján szerepelnie kell az 2023. évi C. törvény (a továbbiakban: Mép.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőknek bejegyezve kell lenniük a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba. A Kbt. 65. § (1) bek. c) pont szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelést a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 26. §-a alapján Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén AK ellenőrzi a kamarai nyilvántartás adatai alapján, amely ellenőrzés elvégzéséhez az AK felhívására nyilatkozni szükséges az érintett gazdasági szereplők kamarai nyilvántartási számáról és a nyilvántartást vezető kamara megnevezéséről. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az AK a Kbt. 69.§ (4), ill. (6) bek. szerinti felhívására be kell nyújtani az alkalmasság igazolására szolgáló dokumentumokat, azaz az érintett nyilvántartás kivonatát vagy egyéb igazolást, illetve nyilatkozatot a Kbt. 65. § (1) bek. c) pont szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolásaként. Az AK felhívására nyilatkozni szükséges arról, hogy az ajánlatban megjelölt gazdasági szereplők közül mely(ek) végez (nek) olyan építőipari kivitelezési tevékenységet, amely alapján az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szerepelnie/szerepelniük kell. A Kbt. 65. § (9) bek. alapján az alkalmassági követelmény teljesítésének igazolására az AT-k abban az esetben veheti(k) igénybe más szervezet kapacitásait, amennyiben az igénybe vett szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés kötelezettsége fennáll. A Kbt. 65. § (7) bek. szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.
Kritérium :
Típus : Technikai és szakmai alkalmasság
Megnevezés : Munkagéppel való rendelkezés
Leírás : Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére műszaki és szakmai szempontból alkalmasnak akkor minősül, ha rendelkezik a szerződés teljesítése során az alábbi eszközzel, berendezéssel valamennyi rész tekintetében, részenként. Igazolási mód: AT (közös AT-k) valamennyi rész esetén az alábbiak szerint kötelesek igazolni alkalmasságukat: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bek. alapján az AT-nek a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően, az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek (az ESPD IV. rész: Kiválasztási szempontok, Az összes kiválasztási szempont általános jelzése (alfa) pontjában (Igen/Nem) történő feltüntetésével). Az alkalmasság igazolása során a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bek.-ben, 28. § (5) bek.-ben,valamint a Kbt. 65. § (6)-(11) bek.-ben foglaltak is megfelelően alkalmazandóak. AT-k a Kbt. 65. § (7), (9) és (12) bek. szerint támaszkodhatnak más szervezet vagy személy kapacitására, és a hivatkozott szakaszokban foglaltak szerint kötelesek igazolni az erőforrások rendelkezésre állását. Amennyiben AT – átalakulásra hivatkozással – jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlatához csatolnia kell a jogutódlás tényét bizonyító/igazoló okiratokat (cégiratokat) egyszerű másolatban, különös tekintettel a szétválási okiratokban foglaltakra. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bek. alapján az AK által a Kbt. 69. § (4)–(8) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet IV. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint: M.1. Ajánlattevőnek a 321/2015.(X.30.) K.r. 21.§(2) bek. h) pontja alapján csatolnia kell: 1. A teljesítéshez bevonni kívánt eszközök, berendezések összefoglaló ismertetését tartalmazó ajánlattevői nyilatkozatot. Egyértelműen ki kell derülnie, hogy az adott eszközt, berendezést melyik részhez, és az adott eszközt, berendezést melyik szervezet (AT vagy adott esetben kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet) ajánlja meg. 2. A teljesítéshez bevonni kívánt eszközök, berendezések forgalmi engedélyének másolatát. minimum 1 darab 60 cm-es kanállal és hidraulikus törőfejjel rendelkező mélyásó munkagéppel, Ajánlatkérő rögzíti, hogy a fenti M.1. pontban előírt eszköz esetében átfedés nem lehetséges. Több részre történő ajánlattétel esetén ugyanaz az eszköz csak egy részben mutatható be. Ennek indoka, hogy a feladat elvégzését ajánlatkérő folyamatos ütemben adja ki valamennyi rész tekintetében, a munkavégzés rendszeres, azonos időben kell a feladatot elvégezni valamennyi rész esetén

5.1.10 Odaítélési szempontok

Kritérium :
Típus : Minőség
Megnevezés :
Leírás : Többlet jótállási idő vállalása (Ajánlatkérő által kötelezően előírt 24 hónapos jótállási időn felül vállalt többlet jótállás időtartama (minimum 0 hónap, maximum 12 hónap, )egész hónapban megadva)
Súlyozás (pontok, pontos) : 30
Kritérium :
Típus : Ár
Megnevezés :
Leírás : Ajánlati ár
Súlyozás (pontok, pontos) : 70
Az alkalmazandó módszer ismertetése, ha a súlyozás kritériumokkal nem fejezhető ki :
Annak indoklása, hogy az odaítélési szempontok súlyozását miért nem tüntették fel :

5.1.11 Közbeszerzési dokumentumok

Azok a nyelvek, amelyeken a közbeszerzési dokumentumok hivatalosan elérhetők : magyar

5.1.12 A közbeszerzésre irányadó feltételek

A benyújtás feltételei :
Elektronikus benyújtás : Kötelező
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani : magyar
Elektronikus katalógus : Nem megengedett
Fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírás vagy bélyegző kötelező (a 910/2014/EU rendeletben foglaltakkal összhangban)
Változatok : Nem megengedett
A pénzügyi biztosíték ismertetése : Ajánlatkérő nem ír elő ajánlat biztosíték nyújtási kötelezettséget.
Az ajánlatok beérkezésének határideje : 15/01/2025 10:00 +01:00
Az ajánlatnak eddig az időpontig kell érvényesnek lennie : 2 Hónap
A nyilvános felbontással kapcsolatos információk :
Megnyitás dátuma : 15/01/2025 12:00 +01:00
Hely : Az ajánlatok bontása elektronikusan történik az EKR-ben.
További információk : Az ajánlatok bontása elektronikusan történik az EKR-ben. A Kbt. 68. §-ban, illetve a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-ban foglaltak szerint
A szerződés feltételei :
A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni : Nem
A szerződés teljesítésére vonatkozó feltételek : 1.) A nyertes AT köteles építési naplót vezetni, amellyel kapcsolatban AK felhívja a 322/2015. (X.30.) Kr. 27. § (1)-(2) bek.-ben foglaltakra a figyelmet. 2.) A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 29. § (1) bek. alapján a nyertes AT a kivitelezés során külön jogszabályban meghatározott tartalmú mintavételi és megfelelőség-igazolási tervet köteles készíttetni. 3.) Nyertes AT-nek legkésőbb a szerződés hatáylbalépésének időpontjára rendelkeznie kell és a szerződés teljesítésébe köteles bevonni legalább 1 fő, a 191/2009. (IX.15.) és 266/2013. (VII. 11.) Korm. rend. szerinti felelős műszaki vezetőt, aki szerepel az építményfajta szerinti hatáskörrel rendelkező építés felügyeleti feladatokat ellátó szerv által vezetett Felelős Műszaki Vezetői névjegyzékben ( MV-VZ/ MV-VZ-R). Karakterhiány miatt folytatás a BT-761 pontban
Titoktartási megállapodásra van szükség : nem
Elektronikus számlázás : Kötelező
Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni : igen
Elektronikus fizetésre fog sor kerülni : igen
A szerződést elnyerő ajánlattevők csoportjának kötelező jogi formája : AK a Kbt. 35. § (8) bek.-re tekintettel nem írja elő és nem is teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. Közös ajánlattétel esetén azonban az ajánlatnak meg kell felelnie a Kbt. 35. §-a (3) bekezdésének, továbbá tartalmaznia kell a Kbt. 35.§ (2) és (6) bek.-ben előírtakra vonatkozó nyilatkozatot. AK felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 36. §-ában foglaltakra, továbbá a Kbt. 35. § (2a) bek.-ben foglaltakra, amelynek értelmében közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2)bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat. AK felhívja a figyelmet arra, hogy az EKR rendelet 8/A. §-a értelmében közös ajánlattétel esetén a nyertes AT-k kötelesek legkésőbb a szerződéskötés időpontjában tájékoztatni az AK-t a szerződéses ellenszolgáltatásból történő részesedésük tervezett értékéről. A BT 77 pont folytatása: Amennyiben az AT belföldön nyilvántartásba vett ÁFA vagy EVA alany és a szerződés szerinti munka a 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdés b) pontja hatálya alá tartozik, az átalányár/egységár áthárított adót nem tartalmazhat. Az ÁFA felszámításának kötelezettsége az AK-t terheli, melyre való hivatkozást a számlán is fel kell tüntetni. Előleg: A Kbt. 135. § (7) bekezdés alapján az AK a keretszerződés alapján létrejött egyedi Megrendelésekben foglalt – tartalékkeret és ÁFA nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összegű előleg igénybe vételének lehetőségét biztosítja. Az előleg kifizetésének feltétele az előleg igénylésére vonatkozó nyilatkozatnak legkésőbb az egyedi megrendelés Vállalkozó általi aláírásáig / a munkaterület átadását követő 5 napon belül az AK részére történő átadása/megküldése. Amennyiben a Vállalkozó előleg kifizetését kéri a Megrendelőtől, úgy a (rész)számlák összege a kifizetett előleg összegével csökkentendő. Részszámlázás: AT az egyedi megrendelésben rögzítettek szerint jogosult számla benyújtására. AT egyedi megrendelésenként 1db (vég) számla benyújtására jogosult. Ha az egyedi megrendelés értéke és időtartama alapján jogszabály részszámlázást ír elő (322/2015.(X.30.)K.r.32.§),vagy AK részszámlázási lehetőséget biztosít, úgy AT az igazolt, tényleges (rész)teljesítés megtörténte után jogosult rész és végszámla benyújtására az egyedi megrendelésben részletezettek szerint AK tartalékkeretet nem biztosít. Az eljárás tárgyát képező feladatok nem építési engedély köteles munkák, ezért nem esik az ÁFA tv. 142.§-a szerinti fordított adózás alá. AK az építési beruházás ellenértékét saját forrásból teljesíti. Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme a magyar forint (HUF). Valamennyi rész esetén: Késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér, jótállás, jótállási biztosíték, valamint teljesítési biztosíték a KD-ban részletezettek szerint. Közös AT-k általi osztott biztosíték nyújtása esetén az egyes konzorciumi tagok részére kiállított biztosíték lehetővé kell, hogy tegye a lehívást adott esetben a másik konzorciumi tag szerződésszegése esetére is. A BT 70 pont folytatása: Ezen szakemberrel való rendelkezést nyertes AT legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig köteles az AK felé igazolni a jogosultságot igazoló kamarai határozat másolatának benyújtásával vagy a szakember kamarai regisztrációs számának és annak a kamarának a megjelölésével, amelynek nyilvántartásában a megnevezett szakember szerepel. AT-nek az ajánlatban csatolnia kell arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy rendelkezik a hivatkozott szakemberrel (név, regisztrációs szám, kamara megjelölésével) vagy nyertessége esetén legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig igazolja a szakember rendelkezésre állását. AK a szerződéskötéstől való visszalépésnek tekinti, amennyiben nyertes AT legkésőbb a szerződéskötésig nem igazolja a szakemberrel való rendelkezését. 4.) AK felhívja az AT-k figyelmét, hogy a 322/2015. (X. 30.) Kr. 29/A. §-a értelmében a nyertes AT a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles teljesíteni az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló kormányrendeletben előírt statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségét.
Pénzügyi megállapodás : AT az igazolt, tényleges teljesítés megtörténte után jogosult számla benyújtására. AT a számlát köteles az AK által kért részletezéssel kiállítani. AK az ellenszolgáltatás kiegyenlítése során a Kbt. 27/A. § és 135. §-ában, valamint a 322/2015. (X.30.) Korm. rend. 30-32/A. §-aiban, illetve - amennyiben a szerződés teljesítésében nem vesz részt alvállalkozó -, a Ptk. 6:130. §-ának (1)-(2) bek.-ben foglaltak szerint jár el és banki átutalással teljesíti az ellenszolgáltatást (30 (harminc) naptári napos fizetési határidővel). A szerződés tárgya nem olyan építési hatósági engedély-köteles építési-szerelési és egyéb szerelési munka, amely ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására vagy egyéb megváltoztatására - ideértve az ingatlan bontással történő megszüntetését is – irányul, ezért nem esik az ÁFA tv. 142. §-a szerint fordított adózás hatálya alá, Karakterhiány miatt folytatás a BT-761 pontban
A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információk : Kbt. 148. §-a szerint.

5.1.15 Sajátos beszerzési módszerek

Keretmegállapodás :
Nincs keretmegállapodás
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk :
Nem dinamikus beszerzési rendszer
Elektronikus árverés : nem

5.1.16 További információk, közvetítés és felülvizsgálat

Felülvizsgálati szervezet : Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet : Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet : Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Részvételi jelentkezéseket fogadó szervezet : Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatokat feldolgozó szervezet : Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
TED eSender : Közbeszerzési Hatóság

5.1 Technikai azonosító a tételhez : LOT-0006

Cím : Dél-Pesti HÜK - Budapest XIX, XX, XXIII.kerületek
Leírás : A Fővárosi Vízművek Zrt az alábbi tevékenységi körökhöz kapcsolódóan kíván bevonni külső vállalkozót ivóvíz csőhálózati munkák teljes körű elvégzésére: Tervezetten:139 db • új bekötés létesítések és kapcsolódó munkák o munkakezdési hozzájárulás beszerzése, o előkészítő alépítményi munka (bontás, földmunka, dúcolás, forgalomtechnika), o szerelés, o utómunkák (munkagödör temetés, pótlás, talajcsere, tereprendezés), o alapbetonozás, o burkolat helyreállítás, o munkaterületek rendszeres ellenőrzése (lámpázás), • új tűzcsap telepítések o tervek elkészítése, engedélyek beszerzése, o munkakezdési hozzájárulás beszerzése, o előkészítő alépítményi munka (bontás, földmunka, dúcolás, forgalomtechnika), o szerelés, o utómunkák (munkagödör temetés, pótlás, talajcsere, tereprendezés), o alapbetonozás, o burkolat helyreállítás, o munkaterületek rendszeres ellenőrzése (lámpázás), További részletezést tartalmaz a műszaki leírás a KD részeként. Ajánlatkérő a műszaki leírásban foglalt feladatokat kívánja megrendelni, 12 hónap határozott időre nettó 52.000.000. - HUF keretösszeg erejéig, melynek 75 %-ig vállal lehívási kötelezettséget. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a keretszerződés megszűnik, ha a keretszerződésben rögzített időtartam eltelt, és az utolsó egyedi megrendelés teljesítése és ellenszolgáltatása teljesült, vagy ha az egyedi megrendelések összértéke eléri a teljes nettó keretösszeget és az utolsó egyedi megrendelés teljesítése és ellenszolgáltatása teljesült. Felhívásban valamint a KD-ban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Amennyiben a felhívás valamint KD meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, tevékenységre való hivatkozást tartalmaz, a 321/2015.(X.30.)K.r.46.§(3)bek. alapján AK azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. Az egyenértékűséget AT-nek igazolni kell. AK a 322/2015.(X.30.)K.r.26. § szerint előírja, hogy ATként szerződő fél legkésőbb a hatálybalépéshatálybalépés időpontjára köteles a szerződés teljes időtartamára a jelen eljárás tárgyára érvényes, teljes körű (allrisk) építés-, és szerelésbiztosítás tartalmú, káreseményenként legalább 1,0 MFt és évenként legalább 5,0 MFt fedezeti értékű felelősségbiztosítási szerződést (FB) kötni, vagy meglévő FB-át a fentiek szerint kiterjeszteni, a fedezetigazolást bemutatni. A biztosításnak ki kell terjednie: - a szerződésen kívül okozott károkra, - harmadik személyek személyi sérüléseire és tárgyrongálási káraira, - kereszt-felelősségbiztosításra, az alvállalkozókra is kiterjesztve, és - üzemi baleset felelősségbiztosításra. A felelősségbiztosítással kapcsolatos további előírások a BT 70. pontban került rögzítésre, a BT 70 pontban szereplő feltételek már valamennyi részre irányadóak!
Belső azonosító : EKR002015312024/6

5.1.1 Cél

A szerződés jellege : Építési beruházás
Fő osztályozás ( cpv ): 45000000 Építési munkák
További osztályozás ( cpv ): 45231100 Csővezeték általános építési munkái
További osztályozás ( cpv ): 45231112 Csőrendszer szerelése
További osztályozás ( cpv ): 45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
További osztályozás ( cpv ): 45232100 Vízvezeték-építés járulékos munkája
További osztályozás ( cpv ): 45233228 Útburkolat építése
Mennyiség : 139 darab

5.1.2 A teljesítés helye

Ország alegysége (NUTS) : Budapest ( HU110 )
Ország : Magyarország
További információk : A teljesítés fő helyszíne: Budapest XIX., XX., XXIII.,. kerületek

5.1.3 Becsült időtartam

Időtartam : 24 Hónap

5.1.4 Megújítás

A megújítások maximális száma : 1
Az ajánlatkérő szervezet fenntartja magának a jogot arra, hogy további beszerzéseket hajtson végre a vállalkozótól, az itt leírtak szerint : A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: : A keretszerződés 1 alkalommal, az AK egyoldalú írásbeli jognyilatkozatával további maximum 12 hónapra meghosszabbítható, amennyiben az egyedi megrendelések összértéke nem éri el a keretszerződés eredeti időtartamának lejártakor a keretösszeget. AK a szerződés meghosszabbításának szándékáról nyertes ajánlattevőt legkésőbb a keretszerződés időtartamának lejártáig értesíti.

5.1.6 Általános információk

Fenntartott részvétel : A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.
Meg kell adni a szerződés teljesítésére kinevezett személyzet tagjainak nevét és szakmai képesítését : Nem kell megadni
Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt
A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó : igen
Ebben a közbeszerzésben kis- és középvállalkozások (kkv-k) is részt vehetnek
További információk : 1) AK a BT 739 pontban megadott faxszámot kizárólag a Kbt. 50. § (2) bek.-ben foglaltakra tekintettel adta meg, AK faxkészüléket nem üzemeltet. 2) A BT 744 pontban a 910/2014/EU rendeletben foglaltak szerint. 3.)A BT - 763 pontban feltüntetettek szerint az ajánlatok valamennyi részre benyújthatók

5.1.7 Stratégiai közbeszerzés

5.1.9 Alkalmassági követelmények

Kritérium :
Típus : A szakmai tevékenység ellátására való megfelelés
Megnevezés : Névjegyzékében való szereplés
Leírás : Sz.1. Alkalmas az AT, amennyiben szerepel a 2023. évi C. törvény (a továbbiakban: Mép.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: AT (közös AT-k) valamennyi rész esetén az alábbiak szerint kötelesek igazolni alkalmasságukat: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bek. alapján az AT-nek a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően, az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek (az ESPD IV. rész: Kiválasztási szempontok, Az összes kiválasztási szempont általános jelzése (alfa) pontjában (Igen /Nem) történő feltüntetésével). A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bek. alapján az AK által a Kbt. 69. § (4)–(8) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet IV. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint: Sz.1. AT-nek a Kbt. 65. § (1) bek. c) pont és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (1) bek. alapján szerepelnie kell az 2023. évi C. törvény (a továbbiakban: Mép.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőknek bejegyezve kell lenniük a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba. A Kbt. 65. § (1) bek. c) pont szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelést a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 26. §-a alapján Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén AK ellenőrzi a kamarai nyilvántartás adatai alapján, amely ellenőrzés elvégzéséhez az AK felhívására nyilatkozni szükséges az érintett gazdasági szereplők kamarai nyilvántartási számáról és a nyilvántartást vezető kamara megnevezéséről. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az AK a Kbt. 69.§ (4), ill. (6) bek. szerinti felhívására be kell nyújtani az alkalmasság igazolására szolgáló dokumentumokat, azaz az érintett nyilvántartás kivonatát vagy egyéb igazolást, illetve nyilatkozatot a Kbt. 65. § (1) bek. c) pont szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolásaként. Az AK felhívására nyilatkozni szükséges arról, hogy az ajánlatban megjelölt gazdasági szereplők közül mely(ek) végez (nek) olyan építőipari kivitelezési tevékenységet, amely alapján az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szerepelnie/szerepelniük kell. A Kbt. 65. § (9) bek. alapján az alkalmassági követelmény teljesítésének igazolására az AT-k abban az esetben veheti(k) igénybe más szervezet kapacitásait, amennyiben az igénybe vett szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés kötelezettsége fennáll. A Kbt. 65. § (7) bek. szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.
Kritérium :
Típus : Technikai és szakmai alkalmasság
Megnevezés : Munkagéppel való rendelkezés
Leírás : Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére műszaki és szakmai szempontból alkalmasnak akkor minősül, ha rendelkezik a szerződés teljesítése során az alábbi eszközzel, berendezéssel valamennyi rész tekintetében, részenként. Igazolási mód: AT (közös AT-k) valamennyi rész esetén az alábbiak szerint kötelesek igazolni alkalmasságukat: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bek. alapján az AT-nek a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően, az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek (az ESPD IV. rész: Kiválasztási szempontok, Az összes kiválasztási szempont általános jelzése (alfa) pontjában (Igen/Nem) történő feltüntetésével). Az alkalmasság igazolása során a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bek.-ben, 28. § (5) bek.-ben,valamint a Kbt. 65. § (6)-(11) bek.-ben foglaltak is megfelelően alkalmazandóak. AT-k a Kbt. 65. § (7), (9) és (12) bek. szerint támaszkodhatnak más szervezet vagy személy kapacitására, és a hivatkozott szakaszokban foglaltak szerint kötelesek igazolni az erőforrások rendelkezésre állását. Amennyiben AT – átalakulásra hivatkozással – jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlatához csatolnia kell a jogutódlás tényét bizonyító/igazoló okiratokat (cégiratokat) egyszerű másolatban, különös tekintettel a szétválási okiratokban foglaltakra. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bek. alapján az AK által a Kbt. 69. § (4)–(8) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet IV. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint: M.1. Ajánlattevőnek a 321/2015.(X.30.) K.r. 21.§(2) bek. h) pontja alapján csatolnia kell: 1. A teljesítéshez bevonni kívánt eszközök, berendezések összefoglaló ismertetését tartalmazó ajánlattevői nyilatkozatot. Egyértelműen ki kell derülnie, hogy az adott eszközt, berendezést melyik részhez, és az adott eszközt, berendezést melyik szervezet (AT vagy adott esetben kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet) ajánlja meg. 2. A teljesítéshez bevonni kívánt eszközök, berendezések forgalmi engedélyének másolatát. minimum 1 darab 60 cm-es kanállal és hidraulikus törőfejjel rendelkező mélyásó munkagéppel, Ajánlatkérő rögzíti, hogy a fenti M.1. pontban előírt eszköz esetében átfedés nem lehetséges. Több részre történő ajánlattétel esetén ugyanaz az eszköz csak egy részben mutatható be. Ennek indoka, hogy a feladat elvégzését ajánlatkérő folyamatos ütemben adja ki valamennyi rész tekintetében, a munkavégzés rendszeres, azonos időben kell a feladatot elvégezni valamennyi rész esetén

5.1.10 Odaítélési szempontok

Kritérium :
Típus : Minőség
Megnevezés :
Leírás : Többlet jótállási idő vállalása (Ajánlatkérő által kötelezően előírt 24 hónapos jótállási időn felül vállalt többlet jótállás időtartama (minimum 0 hónap, maximum 12 hónap, )egész hónapban megadva)
Súlyozás (pontok, pontos) : 30
Kritérium :
Típus : Ár
Megnevezés :
Leírás : Ajánlati ár
Súlyozás (pontok, pontos) : 70
Az alkalmazandó módszer ismertetése, ha a súlyozás kritériumokkal nem fejezhető ki :
Annak indoklása, hogy az odaítélési szempontok súlyozását miért nem tüntették fel :

5.1.11 Közbeszerzési dokumentumok

Azok a nyelvek, amelyeken a közbeszerzési dokumentumok hivatalosan elérhetők : magyar

5.1.12 A közbeszerzésre irányadó feltételek

A benyújtás feltételei :
Elektronikus benyújtás : Kötelező
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani : magyar
Elektronikus katalógus : Nem megengedett
Fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírás vagy bélyegző kötelező (a 910/2014/EU rendeletben foglaltakkal összhangban)
Változatok : Nem megengedett
A pénzügyi biztosíték ismertetése : Ajánlatkérő nem ír elő ajánlat biztosíték nyújtási kötelezettséget.
Az ajánlatok beérkezésének határideje : 15/01/2025 10:00 +01:00
Az ajánlatnak eddig az időpontig kell érvényesnek lennie : 2 Hónap
A nyilvános felbontással kapcsolatos információk :
Megnyitás dátuma : 15/01/2025 12:00 +01:00
Hely : Az ajánlatok bontása elektronikusan történik az EKR-ben.
További információk : Az ajánlatok bontása elektronikusan történik az EKR-ben. A Kbt. 68. §-ban, illetve a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-ban foglaltak szerint
A szerződés feltételei :
A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni : Nem
A szerződés teljesítésére vonatkozó feltételek : 1.) A nyertes AT köteles építési naplót vezetni, amellyel kapcsolatban AK felhívja a 322/2015. (X.30.) Kr. 27. § (1)-(2) bek.-ben foglaltakra a figyelmet. 2.) A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 29. § (1) bek. alapján a nyertes AT a kivitelezés során külön jogszabályban meghatározott tartalmú mintavételi és megfelelőség-igazolási tervet köteles készíttetni. 3.) Nyertes AT-nek legkésőbb a szerződés hatáylbalépésének időpontjára rendelkeznie kell és a szerződés teljesítésébe köteles bevonni legalább 1 fő, a 191/2009. (IX.15.) és 266/2013. (VII. 11.) Korm. rend. szerinti felelős műszaki vezetőt, aki szerepel az építményfajta szerinti hatáskörrel rendelkező építés felügyeleti feladatokat ellátó szerv által vezetett Felelős Műszaki Vezetői névjegyzékben ( MV-VZ/ MV-VZ-R). Karakterhiány miatt folytatás a BT-761 pontban
Titoktartási megállapodásra van szükség : nem
Elektronikus számlázás : Kötelező
Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni : igen
Elektronikus fizetésre fog sor kerülni : igen
A szerződést elnyerő ajánlattevők csoportjának kötelező jogi formája : AK a Kbt. 35. § (8) bek.-re tekintettel nem írja elő és nem is teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. Közös ajánlattétel esetén azonban az ajánlatnak meg kell felelnie a Kbt. 35. §-a (3) bekezdésének, továbbá tartalmaznia kell a Kbt. 35.§ (2) és (6) bek.-ben előírtakra vonatkozó nyilatkozatot. AK felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 36. §-ában foglaltakra, továbbá a Kbt. 35. § (2a) bek.-ben foglaltakra, amelynek értelmében közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2)bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat. AK felhívja a figyelmet arra, hogy az EKR rendelet 8/A. §-a értelmében közös ajánlattétel esetén a nyertes AT-k kötelesek legkésőbb a szerződéskötés időpontjában tájékoztatni az AK-t a szerződéses ellenszolgáltatásból történő részesedésük tervezett értékéről. A BT 77 pont folytatása: Amennyiben az AT belföldön nyilvántartásba vett ÁFA vagy EVA alany és a szerződés szerinti munka a 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdés b) pontja hatálya alá tartozik, az átalányár/egységár áthárított adót nem tartalmazhat. Az ÁFA felszámításának kötelezettsége az AK-t terheli, melyre való hivatkozást a számlán is fel kell tüntetni. Előleg: A Kbt. 135. § (7) bekezdés alapján az AK a keretszerződés alapján létrejött egyedi Megrendelésekben foglalt – tartalékkeret és ÁFA nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összegű előleg igénybe vételének lehetőségét biztosítja. Az előleg kifizetésének feltétele az előleg igénylésére vonatkozó nyilatkozatnak legkésőbb az egyedi megrendelés Vállalkozó általi aláírásáig / a munkaterület átadását követő 5 napon belül az AK részére történő átadása/megküldése. Amennyiben a Vállalkozó előleg kifizetését kéri a Megrendelőtől, úgy a (rész)számlák összege a kifizetett előleg összegével csökkentendő. Részszámlázás: AT az egyedi megrendelésben rögzítettek szerint jogosult számla benyújtására. AT egyedi megrendelésenként 1db (vég) számla benyújtására jogosult. Ha az egyedi megrendelés értéke és időtartama alapján jogszabály részszámlázást ír elő (322/2015.(X.30.)K.r.32.§),vagy AK részszámlázási lehetőséget biztosít, úgy AT az igazolt, tényleges (rész)teljesítés megtörténte után jogosult rész és végszámla benyújtására az egyedi megrendelésben részletezettek szerint AK tartalékkeretet nem biztosít. Az eljárás tárgyát képező feladatok nem építési engedély köteles munkák, ezért nem esik az ÁFA tv. 142.§-a szerinti fordított adózás alá. AK az építési beruházás ellenértékét saját forrásból teljesíti. Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme a magyar forint (HUF). Valamennyi rész esetén: Késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér, jótállás, jótállási biztosíték, valamint teljesítési biztosíték a KD-ban részletezettek szerint. Közös AT-k általi osztott biztosíték nyújtása esetén az egyes konzorciumi tagok részére kiállított biztosíték lehetővé kell, hogy tegye a lehívást adott esetben a másik konzorciumi tag szerződésszegése esetére is. A BT 70 pont folytatása: Ezen szakemberrel való rendelkezést nyertes AT legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig köteles az AK felé igazolni a jogosultságot igazoló kamarai határozat másolatának benyújtásával vagy a szakember kamarai regisztrációs számának és annak a kamarának a megjelölésével, amelynek nyilvántartásában a megnevezett szakember szerepel. AT-nek az ajánlatban csatolnia kell arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy rendelkezik a hivatkozott szakemberrel (név, regisztrációs szám, kamara megjelölésével) vagy nyertessége esetén legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig igazolja a szakember rendelkezésre állását. AK a szerződéskötéstől való visszalépésnek tekinti, amennyiben nyertes AT legkésőbb a szerződéskötésig nem igazolja a szakemberrel való rendelkezését. 4.) AK felhívja az AT-k figyelmét, hogy a 322/2015. (X. 30.) Kr. 29/A. §-a értelmében a nyertes AT a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles teljesíteni az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló kormányrendeletben előírt statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségét.
Pénzügyi megállapodás : AT az igazolt, tényleges teljesítés megtörténte után jogosult számla benyújtására. AT a számlát köteles az AK által kért részletezéssel kiállítani. AK az ellenszolgáltatás kiegyenlítése során a Kbt. 27/A. § és 135. §-ában, valamint a 322/2015. (X.30.) Korm. rend. 30-32/A. §-aiban, illetve - amennyiben a szerződés teljesítésében nem vesz részt alvállalkozó -, a Ptk. 6:130. §-ának (1)-(2) bek.-ben foglaltak szerint jár el és banki átutalással teljesíti az ellenszolgáltatást (30 (harminc) naptári napos fizetési határidővel). A szerződés tárgya nem olyan építési hatósági engedély-köteles építési-szerelési és egyéb szerelési munka, amely ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására vagy egyéb megváltoztatására - ideértve az ingatlan bontással történő megszüntetését is – irányul, ezért nem esik az ÁFA tv. 142. §-a szerint fordított adózás hatálya alá, Karakterhiány miatt folytatás a BT-761 pontban
A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információk : Kbt. 148. §-a szerint.

5.1.15 Sajátos beszerzési módszerek

Keretmegállapodás :
Nincs keretmegállapodás
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk :
Nem dinamikus beszerzési rendszer
Elektronikus árverés : nem

5.1.16 További információk, közvetítés és felülvizsgálat

Felülvizsgálati szervezet : Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet : Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet : Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Részvételi jelentkezéseket fogadó szervezet : Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatokat feldolgozó szervezet : Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
TED eSender : Közbeszerzési Hatóság

5.1 Technikai azonosító a tételhez : LOT-0007

Cím : Észak-Budai HÜK - Budapest, II.,III. kerületek
Leírás : A Fővárosi Vízművek Zrt az alábbi tevékenységi körökhöz kapcsolódóan kíván bevonni külső vállalkozót ivóvíz csőhálózati munkák teljes körű elvégzésére: Tervezetten:140 db • új bekötés létesítések és kapcsolódó munkák o munkakezdési hozzájárulás beszerzése, o előkészítő alépítményi munka (bontás, földmunka, dúcolás, forgalomtechnika), o szerelés, o utómunkák (munkagödör temetés, pótlás, talajcsere, tereprendezés), o alapbetonozás, o burkolat helyreállítás, o munkaterületek rendszeres ellenőrzése (lámpázás), • új tűzcsap telepítések o tervek elkészítése, engedélyek beszerzése, o munkakezdési hozzájárulás beszerzése, o előkészítő alépítményi munka (bontás, földmunka, dúcolás, forgalomtechnika), o szerelés, o utómunkák (munkagödör temetés, pótlás, talajcsere, tereprendezés), o alapbetonozás, o burkolat helyreállítás, o munkaterületek rendszeres ellenőrzése (lámpázás), További részletezést tartalmaz a műszaki leírás a KD részeként. Ajánlatkérő a műszaki leírásban foglalt feladatokat kívánja megrendelni, 12 hónap határozott időre nettó 52.000.000. - HUF keretösszeg erejéig, melynek 75 %-ig vállal lehívási kötelezettséget. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a keretszerződés megszűnik, ha a keretszerződésben rögzített időtartam eltelt, és az utolsó egyedi megrendelés teljesítése és ellenszolgáltatása teljesült, vagy ha az egyedi megrendelések összértéke eléri a teljes nettó keretösszeget és az utolsó egyedi megrendelés teljesítése és ellenszolgáltatása teljesült. Felhívásban valamint a KD-ban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Amennyiben a felhívás valamint KD meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, tevékenységre való hivatkozást tartalmaz, a 321/2015.(X.30.)K.r.46.§(3)bek. alapján AK azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. Az egyenértékűséget AT-nek igazolni kell. AK a 322/2015.(X.30.)K.r.26. § szerint előírja, hogy ATként szerződő fél legkésőbb a hatálybalépéshatálybalépés időpontjára köteles a szerződés teljes időtartamára a jelen eljárás tárgyára érvényes, teljes körű (allrisk) építés-, és szerelésbiztosítás tartalmú, káreseményenként legalább 1,0 MFt és évenként legalább 5,0 MFt fedezeti értékű felelősségbiztosítási szerződést (FB) kötni, vagy meglévő FB-át a fentiek szerint kiterjeszteni, a fedezetigazolást bemutatni. A biztosításnak ki kell terjednie: - a szerződésen kívül okozott károkra, - harmadik személyek személyi sérüléseire és tárgyrongálási káraira, - kereszt-felelősségbiztosításra, az alvállalkozókra is kiterjesztve, és - üzemi baleset felelősségbiztosításra. A felelősségbiztosítással kapcsolatos további előírások a BT 70. pontban került rögzítésre, a BT 70 pontban szereplő feltételek már valamennyi részre irányadóak!
Belső azonosító : EKR002015312024/7

5.1.1 Cél

A szerződés jellege : Építési beruházás
Fő osztályozás ( cpv ): 45000000 Építési munkák
További osztályozás ( cpv ): 45231100 Csővezeték általános építési munkái
További osztályozás ( cpv ): 45231112 Csőrendszer szerelése
További osztályozás ( cpv ): 45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
További osztályozás ( cpv ): 45232100 Vízvezeték-építés járulékos munkája
További osztályozás ( cpv ): 45233228 Útburkolat építése
Mennyiség : 140 darab

5.1.2 A teljesítés helye

Ország alegysége (NUTS) : Budapest ( HU110 )
Ország : Magyarország
További információk : A teljesítés fő helyszíne: Budapest II., III., kerületek

5.1.3 Becsült időtartam

Időtartam : 24 Hónap

5.1.4 Megújítás

A megújítások maximális száma : 1
Az ajánlatkérő szervezet fenntartja magának a jogot arra, hogy további beszerzéseket hajtson végre a vállalkozótól, az itt leírtak szerint : A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: : A keretszerződés 1 alkalommal, az AK egyoldalú írásbeli jognyilatkozatával további maximum 12 hónapra meghosszabbítható, amennyiben az egyedi megrendelések összértéke nem éri el a keretszerződés eredeti időtartamának lejártakor a keretösszeget. AK a szerződés meghosszabbításának szándékáról nyertes ajánlattevőt legkésőbb a keretszerződés időtartamának lejártáig értesíti.

5.1.6 Általános információk

Fenntartott részvétel : A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.
Meg kell adni a szerződés teljesítésére kinevezett személyzet tagjainak nevét és szakmai képesítését : Nem kell megadni
Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt
A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó : igen
Ebben a közbeszerzésben kis- és középvállalkozások (kkv-k) is részt vehetnek
További információk : 1) AK a BT 739 pontban megadott faxszámot kizárólag a Kbt. 50. § (2) bek.-ben foglaltakra tekintettel adta meg, AK faxkészüléket nem üzemeltet. 2) A BT 744 pontban a 910/2014/EU rendeletben foglaltak szerint. 3.)A BT - 763 pontban feltüntetettek szerint az ajánlatok valamennyi részre benyújthatók

5.1.7 Stratégiai közbeszerzés

5.1.9 Alkalmassági követelmények

Kritérium :
Típus : A szakmai tevékenység ellátására való megfelelés
Megnevezés : Névjegyzékében való szereplés
Leírás : Sz.1. Alkalmas az AT, amennyiben szerepel a 2023. évi C. törvény (a továbbiakban: Mép.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: AT (közös AT-k) valamennyi rész esetén az alábbiak szerint kötelesek igazolni alkalmasságukat: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bek. alapján az AT-nek a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően, az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek (az ESPD IV. rész: Kiválasztási szempontok, Az összes kiválasztási szempont általános jelzése (alfa) pontjában (Igen /Nem) történő feltüntetésével). A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bek. alapján az AK által a Kbt. 69. § (4)–(8) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet IV. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint: Sz.1. AT-nek a Kbt. 65. § (1) bek. c) pont és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (1) bek. alapján szerepelnie kell az 2023. évi C. törvény (a továbbiakban: Mép.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőknek bejegyezve kell lenniük a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba. A Kbt. 65. § (1) bek. c) pont szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelést a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 26. §-a alapján Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén AK ellenőrzi a kamarai nyilvántartás adatai alapján, amely ellenőrzés elvégzéséhez az AK felhívására nyilatkozni szükséges az érintett gazdasági szereplők kamarai nyilvántartási számáról és a nyilvántartást vezető kamara megnevezéséről. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az AK a Kbt. 69.§ (4), ill. (6) bek. szerinti felhívására be kell nyújtani az alkalmasság igazolására szolgáló dokumentumokat, azaz az érintett nyilvántartás kivonatát vagy egyéb igazolást, illetve nyilatkozatot a Kbt. 65. § (1) bek. c) pont szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolásaként. Az AK felhívására nyilatkozni szükséges arról, hogy az ajánlatban megjelölt gazdasági szereplők közül mely(ek) végez (nek) olyan építőipari kivitelezési tevékenységet, amely alapján az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szerepelnie/szerepelniük kell. A Kbt. 65. § (9) bek. alapján az alkalmassági követelmény teljesítésének igazolására az AT-k abban az esetben veheti(k) igénybe más szervezet kapacitásait, amennyiben az igénybe vett szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés kötelezettsége fennáll. A Kbt. 65. § (7) bek. szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.
Kritérium :
Típus : Technikai és szakmai alkalmasság
Megnevezés : Munkagéppel való rendelkezés
Leírás : Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére műszaki és szakmai szempontból alkalmasnak akkor minősül, ha rendelkezik a szerződés teljesítése során az alábbi eszközzel, berendezéssel valamennyi rész tekintetében, részenként. Igazolási mód: AT (közös AT-k) valamennyi rész esetén az alábbiak szerint kötelesek igazolni alkalmasságukat: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bek. alapján az AT-nek a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően, az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek (az ESPD IV. rész: Kiválasztási szempontok, Az összes kiválasztási szempont általános jelzése (alfa) pontjában (Igen/Nem) történő feltüntetésével). Az alkalmasság igazolása során a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bek.-ben, 28. § (5) bek.-ben,valamint a Kbt. 65. § (6)-(11) bek.-ben foglaltak is megfelelően alkalmazandóak. AT-k a Kbt. 65. § (7), (9) és (12) bek. szerint támaszkodhatnak más szervezet vagy személy kapacitására, és a hivatkozott szakaszokban foglaltak szerint kötelesek igazolni az erőforrások rendelkezésre állását. Amennyiben AT – átalakulásra hivatkozással – jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlatához csatolnia kell a jogutódlás tényét bizonyító/igazoló okiratokat (cégiratokat) egyszerű másolatban, különös tekintettel a szétválási okiratokban foglaltakra. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bek. alapján az AK által a Kbt. 69. § (4)–(8) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet IV. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint: M.1. Ajánlattevőnek a 321/2015.(X.30.) K.r. 21.§(2) bek. h) pontja alapján csatolnia kell: 1. A teljesítéshez bevonni kívánt eszközök, berendezések összefoglaló ismertetését tartalmazó ajánlattevői nyilatkozatot. Egyértelműen ki kell derülnie, hogy az adott eszközt, berendezést melyik részhez, és az adott eszközt, berendezést melyik szervezet (AT vagy adott esetben kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet) ajánlja meg. 2. A teljesítéshez bevonni kívánt eszközök, berendezések forgalmi engedélyének másolatát. minimum 1 darab 60 cm-es kanállal és hidraulikus törőfejjel rendelkező mélyásó munkagéppel, Ajánlatkérő rögzíti, hogy a fenti M.1. pontban előírt eszköz esetében átfedés nem lehetséges. Több részre történő ajánlattétel esetén ugyanaz az eszköz csak egy részben mutatható be. Ennek indoka, hogy a feladat elvégzését ajánlatkérő folyamatos ütemben adja ki valamennyi rész tekintetében, a munkavégzés rendszeres, azonos időben kell a feladatot elvégezni valamennyi rész esetén

5.1.10 Odaítélési szempontok

Kritérium :
Típus : Minőség
Megnevezés :
Leírás : Többlet jótállási idő vállalása (Ajánlatkérő által kötelezően előírt 24 hónapos jótállási időn felül vállalt többlet jótállás időtartama (minimum 0 hónap, maximum 12 hónap, )egész hónapban megadva)
Súlyozás (pontok, pontos) : 30
Kritérium :
Típus : Ár
Megnevezés :
Leírás : Ajánlati ár
Súlyozás (pontok, pontos) : 70
Az alkalmazandó módszer ismertetése, ha a súlyozás kritériumokkal nem fejezhető ki :
Annak indoklása, hogy az odaítélési szempontok súlyozását miért nem tüntették fel :

5.1.11 Közbeszerzési dokumentumok

Azok a nyelvek, amelyeken a közbeszerzési dokumentumok hivatalosan elérhetők : magyar

5.1.12 A közbeszerzésre irányadó feltételek

A benyújtás feltételei :
Elektronikus benyújtás : Kötelező
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani : magyar
Elektronikus katalógus : Nem megengedett
Fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírás vagy bélyegző kötelező (a 910/2014/EU rendeletben foglaltakkal összhangban)
Változatok : Nem megengedett
A pénzügyi biztosíték ismertetése : Ajánlatkérő nem ír elő ajánlat biztosíték nyújtási kötelezettséget.
Az ajánlatok beérkezésének határideje : 15/01/2025 10:00 +01:00
Az ajánlatnak eddig az időpontig kell érvényesnek lennie : 2 Hónap
A nyilvános felbontással kapcsolatos információk :
Megnyitás dátuma : 15/01/2025 12:00 +01:00
Hely : Az ajánlatok bontása elektronikusan történik az EKR-ben.
További információk : Az ajánlatok bontása elektronikusan történik az EKR-ben. A Kbt. 68. §-ban, illetve a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-ban foglaltak szerint
A szerződés feltételei :
A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni : Nem
A szerződés teljesítésére vonatkozó feltételek : 1.) A nyertes AT köteles építési naplót vezetni, amellyel kapcsolatban AK felhívja a 322/2015. (X.30.) Kr. 27. § (1)-(2) bek.-ben foglaltakra a figyelmet. 2.) A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 29. § (1) bek. alapján a nyertes AT a kivitelezés során külön jogszabályban meghatározott tartalmú mintavételi és megfelelőség-igazolási tervet köteles készíttetni. 3.) Nyertes AT-nek legkésőbb a szerződés hatáylbalépésének időpontjára rendelkeznie kell és a szerződés teljesítésébe köteles bevonni legalább 1 fő, a 191/2009. (IX.15.) és 266/2013. (VII. 11.) Korm. rend. szerinti felelős műszaki vezetőt, aki szerepel az építményfajta szerinti hatáskörrel rendelkező építés felügyeleti feladatokat ellátó szerv által vezetett Felelős Műszaki Vezetői névjegyzékben ( MV-VZ/ MV-VZ-R). Karakterhiány miatt folytatás a BT-761 pontban
Titoktartási megállapodásra van szükség : nem
Elektronikus számlázás : Kötelező
Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni : igen
Elektronikus fizetésre fog sor kerülni : igen
A szerződést elnyerő ajánlattevők csoportjának kötelező jogi formája : AK a Kbt. 35. § (8) bek.-re tekintettel nem írja elő és nem is teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. Közös ajánlattétel esetén azonban az ajánlatnak meg kell felelnie a Kbt. 35. §-a (3) bekezdésének, továbbá tartalmaznia kell a Kbt. 35.§ (2) és (6) bek.-ben előírtakra vonatkozó nyilatkozatot. AK felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 36. §-ában foglaltakra, továbbá a Kbt. 35. § (2a) bek.-ben foglaltakra, amelynek értelmében közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2)bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat. AK felhívja a figyelmet arra, hogy az EKR rendelet 8/A. §-a értelmében közös ajánlattétel esetén a nyertes AT-k kötelesek legkésőbb a szerződéskötés időpontjában tájékoztatni az AK-t a szerződéses ellenszolgáltatásból történő részesedésük tervezett értékéről. A BT 77 pont folytatása: Amennyiben az AT belföldön nyilvántartásba vett ÁFA vagy EVA alany és a szerződés szerinti munka a 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdés b) pontja hatálya alá tartozik, az átalányár/egységár áthárított adót nem tartalmazhat. Az ÁFA felszámításának kötelezettsége az AK-t terheli, melyre való hivatkozást a számlán is fel kell tüntetni. Előleg: A Kbt. 135. § (7) bekezdés alapján az AK a keretszerződés alapján létrejött egyedi Megrendelésekben foglalt – tartalékkeret és ÁFA nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összegű előleg igénybe vételének lehetőségét biztosítja. Az előleg kifizetésének feltétele az előleg igénylésére vonatkozó nyilatkozatnak legkésőbb az egyedi megrendelés Vállalkozó általi aláírásáig / a munkaterület átadását követő 5 napon belül az AK részére történő átadása/megküldése. Amennyiben a Vállalkozó előleg kifizetését kéri a Megrendelőtől, úgy a (rész)számlák összege a kifizetett előleg összegével csökkentendő. Részszámlázás: AT az egyedi megrendelésben rögzítettek szerint jogosult számla benyújtására. AT egyedi megrendelésenként 1db (vég) számla benyújtására jogosult. Ha az egyedi megrendelés értéke és időtartama alapján jogszabály részszámlázást ír elő (322/2015.(X.30.)K.r.32.§),vagy AK részszámlázási lehetőséget biztosít, úgy AT az igazolt, tényleges (rész)teljesítés megtörténte után jogosult rész és végszámla benyújtására az egyedi megrendelésben részletezettek szerint AK tartalékkeretet nem biztosít. Az eljárás tárgyát képező feladatok nem építési engedély köteles munkák, ezért nem esik az ÁFA tv. 142.§-a szerinti fordított adózás alá. AK az építési beruházás ellenértékét saját forrásból teljesíti. Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme a magyar forint (HUF). Valamennyi rész esetén: Késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér, jótállás, jótállási biztosíték, valamint teljesítési biztosíték a KD-ban részletezettek szerint. Közös AT-k általi osztott biztosíték nyújtása esetén az egyes konzorciumi tagok részére kiállított biztosíték lehetővé kell, hogy tegye a lehívást adott esetben a másik konzorciumi tag szerződésszegése esetére is. A BT 70 pont folytatása: Ezen szakemberrel való rendelkezést nyertes AT legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig köteles az AK felé igazolni a jogosultságot igazoló kamarai határozat másolatának benyújtásával vagy a szakember kamarai regisztrációs számának és annak a kamarának a megjelölésével, amelynek nyilvántartásában a megnevezett szakember szerepel. AT-nek az ajánlatban csatolnia kell arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy rendelkezik a hivatkozott szakemberrel (név, regisztrációs szám, kamara megjelölésével) vagy nyertessége esetén legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig igazolja a szakember rendelkezésre állását. AK a szerződéskötéstől való visszalépésnek tekinti, amennyiben nyertes AT legkésőbb a szerződéskötésig nem igazolja a szakemberrel való rendelkezését. 4.) AK felhívja az AT-k figyelmét, hogy a 322/2015. (X. 30.) Kr. 29/A. §-a értelmében a nyertes AT a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles teljesíteni az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló kormányrendeletben előírt statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségét.
Pénzügyi megállapodás : AT az igazolt, tényleges teljesítés megtörténte után jogosult számla benyújtására. AT a számlát köteles az AK által kért részletezéssel kiállítani. AK az ellenszolgáltatás kiegyenlítése során a Kbt. 27/A. § és 135. §-ában, valamint a 322/2015. (X.30.) Korm. rend. 30-32/A. §-aiban, illetve - amennyiben a szerződés teljesítésében nem vesz részt alvállalkozó -, a Ptk. 6:130. §-ának (1)-(2) bek.-ben foglaltak szerint jár el és banki átutalással teljesíti az ellenszolgáltatást (30 (harminc) naptári napos fizetési határidővel). A szerződés tárgya nem olyan építési hatósági engedély-köteles építési-szerelési és egyéb szerelési munka, amely ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására vagy egyéb megváltoztatására - ideértve az ingatlan bontással történő megszüntetését is – irányul, ezért nem esik az ÁFA tv. 142. §-a szerint fordított adózás hatálya alá, Karakterhiány miatt folytatás a BT-761 pontban
A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információk : Kbt. 148. §-a szerint.

5.1.15 Sajátos beszerzési módszerek

Keretmegállapodás :
Nincs keretmegállapodás
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk :
Nem dinamikus beszerzési rendszer
Elektronikus árverés : nem

5.1.16 További információk, közvetítés és felülvizsgálat

Felülvizsgálati szervezet : Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet : Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet : Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Részvételi jelentkezéseket fogadó szervezet : Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatokat feldolgozó szervezet : Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
TED eSender : Közbeszerzési Hatóság

5.1 Technikai azonosító a tételhez : LOT-0008

Cím : Észak-Budai HÜK - Budapest, I.,XII., Budakeszi
Leírás : A Fővárosi Vízművek Zrt az alábbi tevékenységi körökhöz kapcsolódóan kíván bevonni külső vállalkozót ivóvíz csőhálózati munkák teljes körű elvégzésére: Tervezetten:124 db • új bekötés létesítések és kapcsolódó munkák o munkakezdési hozzájárulás beszerzése, o előkészítő alépítményi munka (bontás, földmunka, dúcolás, forgalomtechnika), o szerelés, o utómunkák (munkagödör temetés, pótlás, talajcsere, tereprendezés), o alapbetonozás, o burkolat helyreállítás, o munkaterületek rendszeres ellenőrzése (lámpázás), • új tűzcsap telepítések o tervek elkészítése, engedélyek beszerzése, o munkakezdési hozzájárulás beszerzése, o előkészítő alépítményi munka (bontás, földmunka, dúcolás, forgalomtechnika), o szerelés, o utómunkák (munkagödör temetés, pótlás, talajcsere, tereprendezés), o alapbetonozás, o burkolat helyreállítás, o munkaterületek rendszeres ellenőrzése (lámpázás), További részletezést tartalmaz a műszaki leírás a KD részeként. Ajánlatkérő a műszaki leírásban foglalt feladatokat kívánja megrendelni, 12 hónap határozott időre nettó 103.000.000. - HUF keretösszeg erejéig, melynek 75 %-ig vállal lehívási kötelezettséget. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a keretszerződés megszűnik, ha a keretszerződésben rögzített időtartam eltelt, és az utolsó egyedi megrendelés teljesítése és ellenszolgáltatása teljesült, vagy ha az egyedi megrendelések összértéke eléri a teljes nettó keretösszeget és az utolsó egyedi megrendelés teljesítése és ellenszolgáltatása teljesült. Felhívásban valamint a KD-ban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Amennyiben a felhívás valamint KD meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, tevékenységre való hivatkozást tartalmaz, a 321/2015.(X.30.)K.r.46.§(3)bek. alapján AK azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. Az egyenértékűséget AT-nek igazolni kell. AK a 322/2015.(X.30.)K.r.26. § szerint előírja, hogy ATként szerződő fél legkésőbb a hatálybalépéshatálybalépés időpontjára köteles a szerződés teljes időtartamára a jelen eljárás tárgyára érvényes, teljes körű (allrisk) építés-, és szerelésbiztosítás tartalmú, káreseményenként legalább 1,0 MFt és évenként legalább 5,0 MFt fedezeti értékű felelősségbiztosítási szerződést (FB) kötni, vagy meglévő FB-át a fentiek szerint kiterjeszteni, a fedezetigazolást bemutatni. A biztosításnak ki kell terjednie: - a szerződésen kívül okozott károkra, - harmadik személyek személyi sérüléseire és tárgyrongálási káraira, - kereszt-felelősségbiztosításra, az alvállalkozókra is kiterjesztve, és - üzemi baleset felelősségbiztosításra. A felelősségbiztosítással kapcsolatos további előírások a BT 70. pontban került rögzítésre, a BT 70 pontban szereplő feltételek már valamennyi részre irányadóak!
Belső azonosító : EKR002015312024/8

5.1.1 Cél

A szerződés jellege : Építési beruházás
Fő osztályozás ( cpv ): 45000000 Építési munkák
További osztályozás ( cpv ): 45231100 Csővezeték általános építési munkái
További osztályozás ( cpv ): 45231112 Csőrendszer szerelése
További osztályozás ( cpv ): 45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
További osztályozás ( cpv ): 45232100 Vízvezeték-építés járulékos munkája
További osztályozás ( cpv ): 45233228 Útburkolat építése
Mennyiség : 124 darab

5.1.2 A teljesítés helye

Ország alegysége (NUTS) : Budapest ( HU110 )
Ország : Magyarország
További információk : A teljesítés fő helyszíne: Budapest I., XII., kerületek, Budakeszi

5.1.3 Becsült időtartam

Időtartam : 24 Hónap

5.1.4 Megújítás

A megújítások maximális száma : 1
Az ajánlatkérő szervezet fenntartja magának a jogot arra, hogy további beszerzéseket hajtson végre a vállalkozótól, az itt leírtak szerint : A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: : A keretszerződés 1 alkalommal, az AK egyoldalú írásbeli jognyilatkozatával további maximum 12 hónapra meghosszabbítható, amennyiben az egyedi megrendelések összértéke nem éri el a keretszerződés eredeti időtartamának lejártakor a keretösszeget. AK a szerződés meghosszabbításának szándékáról nyertes ajánlattevőt legkésőbb a keretszerződés időtartamának lejártáig értesíti.

5.1.6 Általános információk

Fenntartott részvétel : A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.
Meg kell adni a szerződés teljesítésére kinevezett személyzet tagjainak nevét és szakmai képesítését : Nem kell megadni
Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt
A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó : igen
Ebben a közbeszerzésben kis- és középvállalkozások (kkv-k) is részt vehetnek
További információk : 1) AK a BT 739 pontban megadott faxszámot kizárólag a Kbt. 50. § (2) bek.-ben foglaltakra tekintettel adta meg, AK faxkészüléket nem üzemeltet. 2) A BT 744 pontban a 910/2014/EU rendeletben foglaltak szerint. 3.)A BT - 763 pontban feltüntetettek szerint az ajánlatok valamennyi részre benyújthatók

5.1.7 Stratégiai közbeszerzés

5.1.9 Alkalmassági követelmények

Kritérium :
Típus : A szakmai tevékenység ellátására való megfelelés
Megnevezés : Névjegyzékében való szereplés
Leírás : Sz.1. Alkalmas az AT, amennyiben szerepel a 2023. évi C. törvény (a továbbiakban: Mép.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: AT (közös AT-k) valamennyi rész esetén az alábbiak szerint kötelesek igazolni alkalmasságukat: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bek. alapján az AT-nek a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően, az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek (az ESPD IV. rész: Kiválasztási szempontok, Az összes kiválasztási szempont általános jelzése (alfa) pontjában (Igen /Nem) történő feltüntetésével). A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bek. alapján az AK által a Kbt. 69. § (4)–(8) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet IV. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint: Sz.1. AT-nek a Kbt. 65. § (1) bek. c) pont és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (1) bek. alapján szerepelnie kell az 2023. évi C. törvény (a továbbiakban: Mép.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőknek bejegyezve kell lenniük a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba. A Kbt. 65. § (1) bek. c) pont szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelést a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 26. §-a alapján Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén AK ellenőrzi a kamarai nyilvántartás adatai alapján, amely ellenőrzés elvégzéséhez az AK felhívására nyilatkozni szükséges az érintett gazdasági szereplők kamarai nyilvántartási számáról és a nyilvántartást vezető kamara megnevezéséről. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az AK a Kbt. 69.§ (4), ill. (6) bek. szerinti felhívására be kell nyújtani az alkalmasság igazolására szolgáló dokumentumokat, azaz az érintett nyilvántartás kivonatát vagy egyéb igazolást, illetve nyilatkozatot a Kbt. 65. § (1) bek. c) pont szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolásaként. Az AK felhívására nyilatkozni szükséges arról, hogy az ajánlatban megjelölt gazdasági szereplők közül mely(ek) végez (nek) olyan építőipari kivitelezési tevékenységet, amely alapján az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szerepelnie/szerepelniük kell. A Kbt. 65. § (9) bek. alapján az alkalmassági követelmény teljesítésének igazolására az AT-k abban az esetben veheti(k) igénybe más szervezet kapacitásait, amennyiben az igénybe vett szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés kötelezettsége fennáll. A Kbt. 65. § (7) bek. szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.
Kritérium :
Típus : Technikai és szakmai alkalmasság
Megnevezés : Munkagéppel való rendelkezés
Leírás : Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére műszaki és szakmai szempontból alkalmasnak akkor minősül, ha rendelkezik a szerződés teljesítése során az alábbi eszközzel, berendezéssel valamennyi rész tekintetében, részenként. Igazolási mód: AT (közös AT-k) valamennyi rész esetén az alábbiak szerint kötelesek igazolni alkalmasságukat: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bek. alapján az AT-nek a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően, az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek (az ESPD IV. rész: Kiválasztási szempontok, Az összes kiválasztási szempont általános jelzése (alfa) pontjában (Igen/Nem) történő feltüntetésével). Az alkalmasság igazolása során a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bek.-ben, 28. § (5) bek.-ben,valamint a Kbt. 65. § (6)-(11) bek.-ben foglaltak is megfelelően alkalmazandóak. AT-k a Kbt. 65. § (7), (9) és (12) bek. szerint támaszkodhatnak más szervezet vagy személy kapacitására, és a hivatkozott szakaszokban foglaltak szerint kötelesek igazolni az erőforrások rendelkezésre állását. Amennyiben AT – átalakulásra hivatkozással – jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlatához csatolnia kell a jogutódlás tényét bizonyító/igazoló okiratokat (cégiratokat) egyszerű másolatban, különös tekintettel a szétválási okiratokban foglaltakra. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bek. alapján az AK által a Kbt. 69. § (4)–(8) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet IV. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint: M.1. Ajánlattevőnek a 321/2015.(X.30.) K.r. 21.§(2) bek. h) pontja alapján csatolnia kell: 1. A teljesítéshez bevonni kívánt eszközök, berendezések összefoglaló ismertetését tartalmazó ajánlattevői nyilatkozatot. Egyértelműen ki kell derülnie, hogy az adott eszközt, berendezést melyik részhez, és az adott eszközt, berendezést melyik szervezet (AT vagy adott esetben kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet) ajánlja meg. 2. A teljesítéshez bevonni kívánt eszközök, berendezések forgalmi engedélyének másolatát. minimum 1 darab 60 cm-es kanállal és hidraulikus törőfejjel rendelkező mélyásó munkagéppel, Ajánlatkérő rögzíti, hogy a fenti M.1. pontban előírt eszköz esetében átfedés nem lehetséges. Több részre történő ajánlattétel esetén ugyanaz az eszköz csak egy részben mutatható be. Ennek indoka, hogy a feladat elvégzését ajánlatkérő folyamatos ütemben adja ki valamennyi rész tekintetében, a munkavégzés rendszeres, azonos időben kell a feladatot elvégezni valamennyi rész esetén

5.1.10 Odaítélési szempontok

Kritérium :
Típus : Minőség
Megnevezés :
Leírás : Többlet jótállási idő vállalása (Ajánlatkérő által kötelezően előírt 24 hónapos jótállási időn felül vállalt többlet jótállás időtartama (minimum 0 hónap, maximum 12 hónap, )egész hónapban megadva)
Súlyozás (pontok, pontos) : 30
Kritérium :
Típus : Ár
Megnevezés :
Leírás : Ajánlati ár
Súlyozás (pontok, pontos) : 70
Az alkalmazandó módszer ismertetése, ha a súlyozás kritériumokkal nem fejezhető ki :
Annak indoklása, hogy az odaítélési szempontok súlyozását miért nem tüntették fel :

5.1.11 Közbeszerzési dokumentumok

Azok a nyelvek, amelyeken a közbeszerzési dokumentumok hivatalosan elérhetők : magyar

5.1.12 A közbeszerzésre irányadó feltételek

A benyújtás feltételei :
Elektronikus benyújtás : Kötelező
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani : magyar
Elektronikus katalógus : Nem megengedett
Fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírás vagy bélyegző kötelező (a 910/2014/EU rendeletben foglaltakkal összhangban)
Változatok : Nem megengedett
A pénzügyi biztosíték ismertetése : Ajánlatkérő nem ír elő ajánlat biztosíték nyújtási kötelezettséget.
Az ajánlatok beérkezésének határideje : 15/01/2025 10:00 +01:00
Az ajánlatnak eddig az időpontig kell érvényesnek lennie : 2 Hónap
A nyilvános felbontással kapcsolatos információk :
Megnyitás dátuma : 15/01/2025 12:00 +01:00
Hely : Az ajánlatok bontása elektronikusan történik az EKR-ben.
További információk : Az ajánlatok bontása elektronikusan történik az EKR-ben. A Kbt. 68. §-ban, illetve a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-ban foglaltak szerint
A szerződés feltételei :
A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni : Nem
A szerződés teljesítésére vonatkozó feltételek : 1.) A nyertes AT köteles építési naplót vezetni, amellyel kapcsolatban AK felhívja a 322/2015. (X.30.) Kr. 27. § (1)-(2) bek.-ben foglaltakra a figyelmet. 2.) A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 29. § (1) bek. alapján a nyertes AT a kivitelezés során külön jogszabályban meghatározott tartalmú mintavételi és megfelelőség-igazolási tervet köteles készíttetni. 3.) Nyertes AT-nek legkésőbb a szerződés hatáylbalépésének időpontjára rendelkeznie kell és a szerződés teljesítésébe köteles bevonni legalább 1 fő, a 191/2009. (IX.15.) és 266/2013. (VII. 11.) Korm. rend. szerinti felelős műszaki vezetőt, aki szerepel az építményfajta szerinti hatáskörrel rendelkező építés felügyeleti feladatokat ellátó szerv által vezetett Felelős Műszaki Vezetői névjegyzékben ( MV-VZ/ MV-VZ-R). Karakterhiány miatt folytatás a BT-761 pontban
Titoktartási megállapodásra van szükség : nem
Elektronikus számlázás : Kötelező
Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni : igen
Elektronikus fizetésre fog sor kerülni : igen
A szerződést elnyerő ajánlattevők csoportjának kötelező jogi formája : AK a Kbt. 35. § (8) bek.-re tekintettel nem írja elő és nem is teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. Közös ajánlattétel esetén azonban az ajánlatnak meg kell felelnie a Kbt. 35. §-a (3) bekezdésének, továbbá tartalmaznia kell a Kbt. 35.§ (2) és (6) bek.-ben előírtakra vonatkozó nyilatkozatot. AK felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 36. §-ában foglaltakra, továbbá a Kbt. 35. § (2a) bek.-ben foglaltakra, amelynek értelmében közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2)bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat. AK felhívja a figyelmet arra, hogy az EKR rendelet 8/A. §-a értelmében közös ajánlattétel esetén a nyertes AT-k kötelesek legkésőbb a szerződéskötés időpontjában tájékoztatni az AK-t a szerződéses ellenszolgáltatásból történő részesedésük tervezett értékéről. A BT 77 pont folytatása: Amennyiben az AT belföldön nyilvántartásba vett ÁFA vagy EVA alany és a szerződés szerinti munka a 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdés b) pontja hatálya alá tartozik, az átalányár/egységár áthárított adót nem tartalmazhat. Az ÁFA felszámításának kötelezettsége az AK-t terheli, melyre való hivatkozást a számlán is fel kell tüntetni. Előleg: A Kbt. 135. § (7) bekezdés alapján az AK a keretszerződés alapján létrejött egyedi Megrendelésekben foglalt – tartalékkeret és ÁFA nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összegű előleg igénybe vételének lehetőségét biztosítja. Az előleg kifizetésének feltétele az előleg igénylésére vonatkozó nyilatkozatnak legkésőbb az egyedi megrendelés Vállalkozó általi aláírásáig / a munkaterület átadását követő 5 napon belül az AK részére történő átadása/megküldése. Amennyiben a Vállalkozó előleg kifizetését kéri a Megrendelőtől, úgy a (rész)számlák összege a kifizetett előleg összegével csökkentendő. Részszámlázás: AT az egyedi megrendelésben rögzítettek szerint jogosult számla benyújtására. AT egyedi megrendelésenként 1db (vég) számla benyújtására jogosult. Ha az egyedi megrendelés értéke és időtartama alapján jogszabály részszámlázást ír elő (322/2015.(X.30.)K.r.32.§),vagy AK részszámlázási lehetőséget biztosít, úgy AT az igazolt, tényleges (rész)teljesítés megtörténte után jogosult rész és végszámla benyújtására az egyedi megrendelésben részletezettek szerint AK tartalékkeretet nem biztosít. Az eljárás tárgyát képező feladatok nem építési engedély köteles munkák, ezért nem esik az ÁFA tv. 142.§-a szerinti fordított adózás alá. AK az építési beruházás ellenértékét saját forrásból teljesíti. Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme a magyar forint (HUF). Valamennyi rész esetén: Késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér, jótállás, jótállási biztosíték, valamint teljesítési biztosíték a KD-ban részletezettek szerint. Közös AT-k általi osztott biztosíték nyújtása esetén az egyes konzorciumi tagok részére kiállított biztosíték lehetővé kell, hogy tegye a lehívást adott esetben a másik konzorciumi tag szerződésszegése esetére is. A BT 70 pont folytatása: Ezen szakemberrel való rendelkezést nyertes AT legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig köteles az AK felé igazolni a jogosultságot igazoló kamarai határozat másolatának benyújtásával vagy a szakember kamarai regisztrációs számának és annak a kamarának a megjelölésével, amelynek nyilvántartásában a megnevezett szakember szerepel. AT-nek az ajánlatban csatolnia kell arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy rendelkezik a hivatkozott szakemberrel (név, regisztrációs szám, kamara megjelölésével) vagy nyertessége esetén legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig igazolja a szakember rendelkezésre állását. AK a szerződéskötéstől való visszalépésnek tekinti, amennyiben nyertes AT legkésőbb a szerződéskötésig nem igazolja a szakemberrel való rendelkezését. 4.) AK felhívja az AT-k figyelmét, hogy a 322/2015. (X. 30.) Kr. 29/A. §-a értelmében a nyertes AT a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles teljesíteni az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló kormányrendeletben előírt statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségét.
Pénzügyi megállapodás : AT az igazolt, tényleges teljesítés megtörténte után jogosult számla benyújtására. AT a számlát köteles az AK által kért részletezéssel kiállítani. AK az ellenszolgáltatás kiegyenlítése során a Kbt. 27/A. § és 135. §-ában, valamint a 322/2015. (X.30.) Korm. rend. 30-32/A. §-aiban, illetve - amennyiben a szerződés teljesítésében nem vesz részt alvállalkozó -, a Ptk. 6:130. §-ának (1)-(2) bek.-ben foglaltak szerint jár el és banki átutalással teljesíti az ellenszolgáltatást (30 (harminc) naptári napos fizetési határidővel). A szerződés tárgya nem olyan építési hatósági engedély-köteles építési-szerelési és egyéb szerelési munka, amely ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására vagy egyéb megváltoztatására - ideértve az ingatlan bontással történő megszüntetését is – irányul, ezért nem esik az ÁFA tv. 142. §-a szerint fordított adózás hatálya alá, Karakterhiány miatt folytatás a BT-761 pontban
A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információk : Kbt. 148. §-a szerint.

5.1.15 Sajátos beszerzési módszerek

Keretmegállapodás :
Nincs keretmegállapodás
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk :
Nem dinamikus beszerzési rendszer
Elektronikus árverés : nem

5.1.16 További információk, közvetítés és felülvizsgálat

Felülvizsgálati szervezet : Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet : Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet : Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Részvételi jelentkezéseket fogadó szervezet : Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatokat feldolgozó szervezet : Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
TED eSender : Közbeszerzési Hatóság

5.1 Technikai azonosító a tételhez : LOT-0009

Cím : É-Pesti HÜK-Bp IV,XV,Kisoroszi,Pócsm.Szigetm.Dunab
Leírás : A Fővárosi Vízművek Zrt az alábbi tevékenységi körökhöz kapcsolódóan kíván bevonni külső vállalkozót ivóvíz csőhálózati munkák teljes körű elvégzésére: Tervezetten:131 db • új bekötés létesítések és kapcsolódó munkák o munkakezdési hozzájárulás beszerzése, o előkészítő alépítményi munka (bontás, földmunka, dúcolás, forgalomtechnika), o szerelés, o utómunkák (munkagödör temetés, pótlás, talajcsere, tereprendezés), o alapbetonozás, o burkolat helyreállítás, o munkaterületek rendszeres ellenőrzése (lámpázás), • új tűzcsap telepítések o tervek elkészítése, engedélyek beszerzése, o munkakezdési hozzájárulás beszerzése, o előkészítő alépítményi munka (bontás, földmunka, dúcolás, forgalomtechnika), o szerelés, o utómunkák (munkagödör temetés, pótlás, talajcsere, tereprendezés), o alapbetonozás, o burkolat helyreállítás, o munkaterületek rendszeres ellenőrzése (lámpázás), További részletezést tartalmaz a műszaki leírás a KD részeként. Ajánlatkérő a műszaki leírásban foglalt feladatokat kívánja megrendelni, 12 hónap határozott időre nettó 103.000.000. - HUF keretösszeg erejéig, melynek 75 %-ig vállal lehívási kötelezettséget. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a keretszerződés megszűnik, ha a keretszerződésben rögzített időtartam eltelt, és az utolsó egyedi megrendelés teljesítése és ellenszolgáltatása teljesült, vagy ha az egyedi megrendelések összértéke eléri a teljes nettó keretösszeget és az utolsó egyedi megrendelés teljesítése és ellenszolgáltatása teljesült. Felhívásban valamint a KD-ban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Amennyiben a felhívás valamint KD meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, tevékenységre való hivatkozást tartalmaz, a 321/2015.(X.30.)K.r.46.§(3)bek. alapján AK azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. Az egyenértékűséget AT-nek igazolni kell. AK a 322/2015.(X.30.)K.r.26. § szerint előírja, hogy ATként szerződő fél legkésőbb a hatálybalépéshatálybalépés időpontjára köteles a szerződés teljes időtartamára a jelen eljárás tárgyára érvényes, teljes körű (allrisk) építés-, és szerelésbiztosítás tartalmú, káreseményenként legalább 1,0 MFt és évenként legalább 5,0 MFt fedezeti értékű felelősségbiztosítási szerződést (FB) kötni, vagy meglévő FB-át a fentiek szerint kiterjeszteni, a fedezetigazolást bemutatni. A biztosításnak ki kell terjednie: - a szerződésen kívül okozott károkra, - harmadik személyek személyi sérüléseire és tárgyrongálási káraira, - kereszt-felelősségbiztosításra, az alvállalkozókra is kiterjesztve, és - üzemi baleset felelősségbiztosításra. A felelősségbiztosítással kapcsolatos további előírások a BT 70. pontban került rögzítésre, a BT 70 pontban szereplő feltételek már valamennyi részre irányadóak!
Belső azonosító : EKR002015312024/9

5.1.1 Cél

A szerződés jellege : Építési beruházás
Fő osztályozás ( cpv ): 45000000 Építési munkák
További osztályozás ( cpv ): 45231100 Csővezeték általános építési munkái
További osztályozás ( cpv ): 45231112 Csőrendszer szerelése
További osztályozás ( cpv ): 45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
További osztályozás ( cpv ): 45232100 Vízvezeték-építés járulékos munkája
További osztályozás ( cpv ): 45233228 Útburkolat építése
Mennyiség : 131 darab

5.1.2 A teljesítés helye

Ország alegysége (NUTS) : Budapest ( HU110 )
Ország : Magyarország
További információk : A teljesítés fő helyszíne: Budapest IV., XV.. kerületek, Kisoroszi, Pócsmegyer, Szigetmonostor, Dunabogdány

5.1.3 Becsült időtartam

Időtartam : 24 Hónap

5.1.4 Megújítás

A megújítások maximális száma : 1
Az ajánlatkérő szervezet fenntartja magának a jogot arra, hogy további beszerzéseket hajtson végre a vállalkozótól, az itt leírtak szerint : A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: : A keretszerződés 1 alkalommal, az AK egyoldalú írásbeli jognyilatkozatával további maximum 12 hónapra meghosszabbítható, amennyiben az egyedi megrendelések összértéke nem éri el a keretszerződés eredeti időtartamának lejártakor a keretösszeget. AK a szerződés meghosszabbításának szándékáról nyertes ajánlattevőt legkésőbb a keretszerződés időtartamának lejártáig értesíti.

5.1.6 Általános információk

Fenntartott részvétel : A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.
Meg kell adni a szerződés teljesítésére kinevezett személyzet tagjainak nevét és szakmai képesítését : Nem kell megadni
Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt
A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó : igen
Ebben a közbeszerzésben kis- és középvállalkozások (kkv-k) is részt vehetnek
További információk : 1) AK a BT 739 pontban megadott faxszámot kizárólag a Kbt. 50. § (2) bek.-ben foglaltakra tekintettel adta meg, AK faxkészüléket nem üzemeltet. 2) A BT 744 pontban a 910/2014/EU rendeletben foglaltak szerint. 3.)A BT - 763 pontban feltüntetettek szerint az ajánlatok valamennyi részre benyújthatók

5.1.7 Stratégiai közbeszerzés

5.1.9 Alkalmassági követelmények

Kritérium :
Típus : A szakmai tevékenység ellátására való megfelelés
Megnevezés : Névjegyzékében való szereplés
Leírás : Sz.1. Alkalmas az AT, amennyiben szerepel a 2023. évi C. törvény (a továbbiakban: Mép.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: AT (közös AT-k) valamennyi rész esetén az alábbiak szerint kötelesek igazolni alkalmasságukat: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bek. alapján az AT-nek a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően, az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek (az ESPD IV. rész: Kiválasztási szempontok, Az összes kiválasztási szempont általános jelzése (alfa) pontjában (Igen /Nem) történő feltüntetésével). A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bek. alapján az AK által a Kbt. 69. § (4)–(8) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet IV. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint: Sz.1. AT-nek a Kbt. 65. § (1) bek. c) pont és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (1) bek. alapján szerepelnie kell az 2023. évi C. törvény (a továbbiakban: Mép.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőknek bejegyezve kell lenniük a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba. A Kbt. 65. § (1) bek. c) pont szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelést a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 26. §-a alapján Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén AK ellenőrzi a kamarai nyilvántartás adatai alapján, amely ellenőrzés elvégzéséhez az AK felhívására nyilatkozni szükséges az érintett gazdasági szereplők kamarai nyilvántartási számáról és a nyilvántartást vezető kamara megnevezéséről. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az AK a Kbt. 69.§ (4), ill. (6) bek. szerinti felhívására be kell nyújtani az alkalmasság igazolására szolgáló dokumentumokat, azaz az érintett nyilvántartás kivonatát vagy egyéb igazolást, illetve nyilatkozatot a Kbt. 65. § (1) bek. c) pont szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolásaként. Az AK felhívására nyilatkozni szükséges arról, hogy az ajánlatban megjelölt gazdasági szereplők közül mely(ek) végez (nek) olyan építőipari kivitelezési tevékenységet, amely alapján az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szerepelnie/szerepelniük kell. A Kbt. 65. § (9) bek. alapján az alkalmassági követelmény teljesítésének igazolására az AT-k abban az esetben veheti(k) igénybe más szervezet kapacitásait, amennyiben az igénybe vett szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés kötelezettsége fennáll. A Kbt. 65. § (7) bek. szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.
Kritérium :
Típus : Technikai és szakmai alkalmasság
Megnevezés : Munkagéppel való rendelkezés
Leírás : Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére műszaki és szakmai szempontból alkalmasnak akkor minősül, ha rendelkezik a szerződés teljesítése során az alábbi eszközzel, berendezéssel valamennyi rész tekintetében, részenként. Igazolási mód: AT (közös AT-k) valamennyi rész esetén az alábbiak szerint kötelesek igazolni alkalmasságukat: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bek. alapján az AT-nek a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően, az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek (az ESPD IV. rész: Kiválasztási szempontok, Az összes kiválasztási szempont általános jelzése (alfa) pontjában (Igen/Nem) történő feltüntetésével). Az alkalmasság igazolása során a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bek.-ben, 28. § (5) bek.-ben,valamint a Kbt. 65. § (6)-(11) bek.-ben foglaltak is megfelelően alkalmazandóak. AT-k a Kbt. 65. § (7), (9) és (12) bek. szerint támaszkodhatnak más szervezet vagy személy kapacitására, és a hivatkozott szakaszokban foglaltak szerint kötelesek igazolni az erőforrások rendelkezésre állását. Amennyiben AT – átalakulásra hivatkozással – jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlatához csatolnia kell a jogutódlás tényét bizonyító/igazoló okiratokat (cégiratokat) egyszerű másolatban, különös tekintettel a szétválási okiratokban foglaltakra. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bek. alapján az AK által a Kbt. 69. § (4)–(8) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet IV. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint: M.1. Ajánlattevőnek a 321/2015.(X.30.) K.r. 21.§(2) bek. h) pontja alapján csatolnia kell: 1. A teljesítéshez bevonni kívánt eszközök, berendezések összefoglaló ismertetését tartalmazó ajánlattevői nyilatkozatot. Egyértelműen ki kell derülnie, hogy az adott eszközt, berendezést melyik részhez, és az adott eszközt, berendezést melyik szervezet (AT vagy adott esetben kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet) ajánlja meg. 2. A teljesítéshez bevonni kívánt eszközök, berendezések forgalmi engedélyének másolatát. minimum 1 darab 60 cm-es kanállal és hidraulikus törőfejjel rendelkező mélyásó munkagéppel, Ajánlatkérő rögzíti, hogy a fenti M.1. pontban előírt eszköz esetében átfedés nem lehetséges. Több részre történő ajánlattétel esetén ugyanaz az eszköz csak egy részben mutatható be. Ennek indoka, hogy a feladat elvégzését ajánlatkérő folyamatos ütemben adja ki valamennyi rész tekintetében, a munkavégzés rendszeres, azonos időben kell a feladatot elvégezni valamennyi rész esetén

5.1.10 Odaítélési szempontok

Kritérium :
Típus : Minőség
Megnevezés :
Leírás : Többlet jótállási idő vállalása (Ajánlatkérő által kötelezően előírt 24 hónapos jótállási időn felül vállalt többlet jótállás időtartama (minimum 0 hónap, maximum 12 hónap, )egész hónapban megadva)
Súlyozás (pontok, pontos) : 30
Kritérium :
Típus : Ár
Megnevezés :
Leírás : Ajánlati ár
Súlyozás (pontok, pontos) : 70
Az alkalmazandó módszer ismertetése, ha a súlyozás kritériumokkal nem fejezhető ki :
Annak indoklása, hogy az odaítélési szempontok súlyozását miért nem tüntették fel :

5.1.11 Közbeszerzési dokumentumok

Azok a nyelvek, amelyeken a közbeszerzési dokumentumok hivatalosan elérhetők : magyar

5.1.12 A közbeszerzésre irányadó feltételek

A benyújtás feltételei :
Elektronikus benyújtás : Kötelező
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani : magyar
Elektronikus katalógus : Nem megengedett
Fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírás vagy bélyegző kötelező (a 910/2014/EU rendeletben foglaltakkal összhangban)
Változatok : Nem megengedett
A pénzügyi biztosíték ismertetése : Ajánlatkérő nem ír elő ajánlat biztosíték nyújtási kötelezettséget.
Az ajánlatok beérkezésének határideje : 15/01/2025 10:00 +01:00
Az ajánlatnak eddig az időpontig kell érvényesnek lennie : 2 Hónap
A nyilvános felbontással kapcsolatos információk :
Megnyitás dátuma : 15/01/2025 12:00 +01:00
Hely : Az ajánlatok bontása elektronikusan történik az EKR-ben.
További információk : Az ajánlatok bontása elektronikusan történik az EKR-ben. A Kbt. 68. §-ban, illetve a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-ban foglaltak szerint
A szerződés feltételei :
A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni : Nem
A szerződés teljesítésére vonatkozó feltételek : 1.) A nyertes AT köteles építési naplót vezetni, amellyel kapcsolatban AK felhívja a 322/2015. (X.30.) Kr. 27. § (1)-(2) bek.-ben foglaltakra a figyelmet. 2.) A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 29. § (1) bek. alapján a nyertes AT a kivitelezés során külön jogszabályban meghatározott tartalmú mintavételi és megfelelőség-igazolási tervet köteles készíttetni. 3.) Nyertes AT-nek legkésőbb a szerződés hatáylbalépésének időpontjára rendelkeznie kell és a szerződés teljesítésébe köteles bevonni legalább 1 fő, a 191/2009. (IX.15.) és 266/2013. (VII. 11.) Korm. rend. szerinti felelős műszaki vezetőt, aki szerepel az építményfajta szerinti hatáskörrel rendelkező építés felügyeleti feladatokat ellátó szerv által vezetett Felelős Műszaki Vezetői névjegyzékben ( MV-VZ/ MV-VZ-R). Karakterhiány miatt folytatás a BT-761 pontban
Titoktartási megállapodásra van szükség : nem
Elektronikus számlázás : Kötelező
Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni : igen
Elektronikus fizetésre fog sor kerülni : igen
A szerződést elnyerő ajánlattevők csoportjának kötelező jogi formája : AK a Kbt. 35. § (8) bek.-re tekintettel nem írja elő és nem is teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. Közös ajánlattétel esetén azonban az ajánlatnak meg kell felelnie a Kbt. 35. §-a (3) bekezdésének, továbbá tartalmaznia kell a Kbt. 35.§ (2) és (6) bek.-ben előírtakra vonatkozó nyilatkozatot. AK felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 36. §-ában foglaltakra, továbbá a Kbt. 35. § (2a) bek.-ben foglaltakra, amelynek értelmében közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2)bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat. AK felhívja a figyelmet arra, hogy az EKR rendelet 8/A. §-a értelmében közös ajánlattétel esetén a nyertes AT-k kötelesek legkésőbb a szerződéskötés időpontjában tájékoztatni az AK-t a szerződéses ellenszolgáltatásból történő részesedésük tervezett értékéről. A BT 77 pont folytatása: Amennyiben az AT belföldön nyilvántartásba vett ÁFA vagy EVA alany és a szerződés szerinti munka a 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdés b) pontja hatálya alá tartozik, az átalányár/egységár áthárított adót nem tartalmazhat. Az ÁFA felszámításának kötelezettsége az AK-t terheli, melyre való hivatkozást a számlán is fel kell tüntetni. Előleg: A Kbt. 135. § (7) bekezdés alapján az AK a keretszerződés alapján létrejött egyedi Megrendelésekben foglalt – tartalékkeret és ÁFA nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összegű előleg igénybe vételének lehetőségét biztosítja. Az előleg kifizetésének feltétele az előleg igénylésére vonatkozó nyilatkozatnak legkésőbb az egyedi megrendelés Vállalkozó általi aláírásáig / a munkaterület átadását követő 5 napon belül az AK részére történő átadása/megküldése. Amennyiben a Vállalkozó előleg kifizetését kéri a Megrendelőtől, úgy a (rész)számlák összege a kifizetett előleg összegével csökkentendő. Részszámlázás: AT az egyedi megrendelésben rögzítettek szerint jogosult számla benyújtására. AT egyedi megrendelésenként 1db (vég) számla benyújtására jogosult. Ha az egyedi megrendelés értéke és időtartama alapján jogszabály részszámlázást ír elő (322/2015.(X.30.)K.r.32.§),vagy AK részszámlázási lehetőséget biztosít, úgy AT az igazolt, tényleges (rész)teljesítés megtörténte után jogosult rész és végszámla benyújtására az egyedi megrendelésben részletezettek szerint AK tartalékkeretet nem biztosít. Az eljárás tárgyát képező feladatok nem építési engedély köteles munkák, ezért nem esik az ÁFA tv. 142.§-a szerinti fordított adózás alá. AK az építési beruházás ellenértékét saját forrásból teljesíti. Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme a magyar forint (HUF). Valamennyi rész esetén: Késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér, jótállás, jótállási biztosíték, valamint teljesítési biztosíték a KD-ban részletezettek szerint. Közös AT-k általi osztott biztosíték nyújtása esetén az egyes konzorciumi tagok részére kiállított biztosíték lehetővé kell, hogy tegye a lehívást adott esetben a másik konzorciumi tag szerződésszegése esetére is. A BT 70 pont folytatása: Ezen szakemberrel való rendelkezést nyertes AT legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig köteles az AK felé igazolni a jogosultságot igazoló kamarai határozat másolatának benyújtásával vagy a szakember kamarai regisztrációs számának és annak a kamarának a megjelölésével, amelynek nyilvántartásában a megnevezett szakember szerepel. AT-nek az ajánlatban csatolnia kell arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy rendelkezik a hivatkozott szakemberrel (név, regisztrációs szám, kamara megjelölésével) vagy nyertessége esetén legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig igazolja a szakember rendelkezésre állását. AK a szerződéskötéstől való visszalépésnek tekinti, amennyiben nyertes AT legkésőbb a szerződéskötésig nem igazolja a szakemberrel való rendelkezését. 4.) AK felhívja az AT-k figyelmét, hogy a 322/2015. (X. 30.) Kr. 29/A. §-a értelmében a nyertes AT a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles teljesíteni az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló kormányrendeletben előírt statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségét.
Pénzügyi megállapodás : AT az igazolt, tényleges teljesítés megtörténte után jogosult számla benyújtására. AT a számlát köteles az AK által kért részletezéssel kiállítani. AK az ellenszolgáltatás kiegyenlítése során a Kbt. 27/A. § és 135. §-ában, valamint a 322/2015. (X.30.) Korm. rend. 30-32/A. §-aiban, illetve - amennyiben a szerződés teljesítésében nem vesz részt alvállalkozó -, a Ptk. 6:130. §-ának (1)-(2) bek.-ben foglaltak szerint jár el és banki átutalással teljesíti az ellenszolgáltatást (30 (harminc) naptári napos fizetési határidővel). A szerződés tárgya nem olyan építési hatósági engedély-köteles építési-szerelési és egyéb szerelési munka, amely ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására vagy egyéb megváltoztatására - ideértve az ingatlan bontással történő megszüntetését is – irányul, ezért nem esik az ÁFA tv. 142. §-a szerint fordított adózás hatálya alá, Karakterhiány miatt folytatás a BT-761 pontban
A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információk : Kbt. 148. §-a szerint.

5.1.15 Sajátos beszerzési módszerek

Keretmegállapodás :
Nincs keretmegállapodás
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk :
Nem dinamikus beszerzési rendszer
Elektronikus árverés : nem

5.1.16 További információk, közvetítés és felülvizsgálat

Felülvizsgálati szervezet : Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet : Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet : Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Részvételi jelentkezéseket fogadó szervezet : Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatokat feldolgozó szervezet : Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
TED eSender : Közbeszerzési Hatóság

5.1 Technikai azonosító a tételhez : LOT-0010

Cím : Észak-Pesti HÜK-Bp XIV, XVI. kerület
Leírás : A Fővárosi Vízművek Zrt az alábbi tevékenységi körökhöz kapcsolódóan kíván bevonni külső vállalkozót ivóvíz csőhálózati munkák teljes körű elvégzésére: Tervezetten:121 db • új bekötés létesítések és kapcsolódó munkák o munkakezdési hozzájárulás beszerzése, o előkészítő alépítményi munka (bontás, földmunka, dúcolás, forgalomtechnika), o szerelés, o utómunkák (munkagödör temetés, pótlás, talajcsere, tereprendezés), o alapbetonozás, o burkolat helyreállítás, o munkaterületek rendszeres ellenőrzése (lámpázás), • új tűzcsap telepítések o tervek elkészítése, engedélyek beszerzése, o munkakezdési hozzájárulás beszerzése, o előkészítő alépítményi munka (bontás, földmunka, dúcolás, forgalomtechnika), o szerelés, o utómunkák (munkagödör temetés, pótlás, talajcsere, tereprendezés), o alapbetonozás, o burkolat helyreállítás, o munkaterületek rendszeres ellenőrzése (lámpázás), További részletezést tartalmaz a műszaki leírás a KD részeként. Ajánlatkérő a műszaki leírásban foglalt feladatokat kívánja megrendelni, 12 hónap határozott időre nettó 52.000.000. - HUF keretösszeg erejéig, melynek 75 %-ig vállal lehívási kötelezettséget. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a keretszerződés megszűnik, ha a keretszerződésben rögzített időtartam eltelt, és az utolsó egyedi megrendelés teljesítése és ellenszolgáltatása teljesült, vagy ha az egyedi megrendelések összértéke eléri a teljes nettó keretösszeget és az utolsó egyedi megrendelés teljesítése és ellenszolgáltatása teljesült. Felhívásban valamint a KD-ban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Amennyiben a felhívás valamint KD meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, tevékenységre való hivatkozást tartalmaz, a 321/2015.(X.30.)K.r.46.§(3)bek. alapján AK azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. Az egyenértékűséget AT-nek igazolni kell. AK a 322/2015.(X.30.)K.r.26. § szerint előírja, hogy ATként szerződő fél legkésőbb a hatálybalépéshatálybalépés időpontjára köteles a szerződés teljes időtartamára a jelen eljárás tárgyára érvényes, teljes körű (allrisk) építés-, és szerelésbiztosítás tartalmú, káreseményenként legalább 1,0 MFt és évenként legalább 5,0 MFt fedezeti értékű felelősségbiztosítási szerződést (FB) kötni, vagy meglévő FB-át a fentiek szerint kiterjeszteni, a fedezetigazolást bemutatni. A biztosításnak ki kell terjednie: - a szerződésen kívül okozott károkra, - harmadik személyek személyi sérüléseire és tárgyrongálási káraira, - kereszt-felelősségbiztosításra, az alvállalkozókra is kiterjesztve, és - üzemi baleset felelősségbiztosításra. A felelősségbiztosítással kapcsolatos további előírások a BT 70. pontban került rögzítésre, a BT 70 pontban szereplő feltételek már valamennyi részre irányadóak!
Belső azonosító : EKR002015312024/10

5.1.1 Cél

A szerződés jellege : Építési beruházás
Fő osztályozás ( cpv ): 45000000 Építési munkák
További osztályozás ( cpv ): 45231100 Csővezeték általános építési munkái
További osztályozás ( cpv ): 45231112 Csőrendszer szerelése
További osztályozás ( cpv ): 45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
További osztályozás ( cpv ): 45232100 Vízvezeték-építés járulékos munkája
További osztályozás ( cpv ): 45233228 Útburkolat építése
Mennyiség : 121 darab

5.1.2 A teljesítés helye

Ország alegysége (NUTS) : Budapest ( HU110 )
Ország : Magyarország
További információk : A teljesítés fő helyszíne: Budapest XIV., XVI., . kerületek

5.1.3 Becsült időtartam

Időtartam : 24 Hónap

5.1.4 Megújítás

A megújítások maximális száma : 1
Az ajánlatkérő szervezet fenntartja magának a jogot arra, hogy további beszerzéseket hajtson végre a vállalkozótól, az itt leírtak szerint : A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: : A keretszerződés 1 alkalommal, az AK egyoldalú írásbeli jognyilatkozatával további maximum 12 hónapra meghosszabbítható, amennyiben az egyedi megrendelések összértéke nem éri el a keretszerződés eredeti időtartamának lejártakor a keretösszeget. AK a szerződés meghosszabbításának szándékáról nyertes ajánlattevőt legkésőbb a keretszerződés időtartamának lejártáig értesíti.

5.1.6 Általános információk

Fenntartott részvétel : A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.
Meg kell adni a szerződés teljesítésére kinevezett személyzet tagjainak nevét és szakmai képesítését : Nem kell megadni
Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt
A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó : igen
Ebben a közbeszerzésben kis- és középvállalkozások (kkv-k) is részt vehetnek
További információk : 1) AK a BT 739 pontban megadott faxszámot kizárólag a Kbt. 50. § (2) bek.-ben foglaltakra tekintettel adta meg, AK faxkészüléket nem üzemeltet. 2) A BT 744 pontban a 910/2014/EU rendeletben foglaltak szerint. 3.)A BT - 763 pontban feltüntetettek szerint az ajánlatok valamennyi részre benyújthatók.

5.1.7 Stratégiai közbeszerzés

5.1.9 Alkalmassági követelmények

Kritérium :
Típus : A szakmai tevékenység ellátására való megfelelés
Megnevezés : Névjegyzékében való szereplés
Leírás : Sz.1. Alkalmas az AT, amennyiben szerepel a 2023. évi C. törvény (a továbbiakban: Mép.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: AT (közös AT-k) valamennyi rész esetén az alábbiak szerint kötelesek igazolni alkalmasságukat: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bek. alapján az AT-nek a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően, az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek (az ESPD IV. rész: Kiválasztási szempontok, Az összes kiválasztási szempont általános jelzése (alfa) pontjában (Igen /Nem) történő feltüntetésével). A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bek. alapján az AK által a Kbt. 69. § (4)–(8) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet IV. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint: Sz.1. AT-nek a Kbt. 65. § (1) bek. c) pont és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (1) bek. alapján szerepelnie kell az 2023. évi C. törvény (a továbbiakban: Mép.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőknek bejegyezve kell lenniük a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba. A Kbt. 65. § (1) bek. c) pont szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelést a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 26. §-a alapján Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén AK ellenőrzi a kamarai nyilvántartás adatai alapján, amely ellenőrzés elvégzéséhez az AK felhívására nyilatkozni szükséges az érintett gazdasági szereplők kamarai nyilvántartási számáról és a nyilvántartást vezető kamara megnevezéséről. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az AK a Kbt. 69.§ (4), ill. (6) bek. szerinti felhívására be kell nyújtani az alkalmasság igazolására szolgáló dokumentumokat, azaz az érintett nyilvántartás kivonatát vagy egyéb igazolást, illetve nyilatkozatot a Kbt. 65. § (1) bek. c) pont szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolásaként. Az AK felhívására nyilatkozni szükséges arról, hogy az ajánlatban megjelölt gazdasági szereplők közül mely(ek) végez (nek) olyan építőipari kivitelezési tevékenységet, amely alapján az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szerepelnie/szerepelniük kell. A Kbt. 65. § (9) bek. alapján az alkalmassági követelmény teljesítésének igazolására az AT-k abban az esetben veheti(k) igénybe más szervezet kapacitásait, amennyiben az igénybe vett szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés kötelezettsége fennáll. A Kbt. 65. § (7) bek. szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.
Kritérium :
Típus : Technikai és szakmai alkalmasság
Megnevezés : Munkagéppel való rendelkezés
Leírás : Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére műszaki és szakmai szempontból alkalmasnak akkor minősül, ha rendelkezik a szerződés teljesítése során az alábbi eszközzel, berendezéssel valamennyi rész tekintetében, részenként. Igazolási mód: AT (közös AT-k) valamennyi rész esetén az alábbiak szerint kötelesek igazolni alkalmasságukat: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bek. alapján az AT-nek a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően, az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek (az ESPD IV. rész: Kiválasztási szempontok, Az összes kiválasztási szempont általános jelzése (alfa) pontjában (Igen/Nem) történő feltüntetésével). Az alkalmasság igazolása során a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bek.-ben, 28. § (5) bek.-ben,valamint a Kbt. 65. § (6)-(11) bek.-ben foglaltak is megfelelően alkalmazandóak. AT-k a Kbt. 65. § (7), (9) és (12) bek. szerint támaszkodhatnak más szervezet vagy személy kapacitására, és a hivatkozott szakaszokban foglaltak szerint kötelesek igazolni az erőforrások rendelkezésre állását. Amennyiben AT – átalakulásra hivatkozással – jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlatához csatolnia kell a jogutódlás tényét bizonyító/igazoló okiratokat (cégiratokat) egyszerű másolatban, különös tekintettel a szétválási okiratokban foglaltakra. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bek. alapján az AK által a Kbt. 69. § (4)–(8) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet IV. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint: M.1. Ajánlattevőnek a 321/2015.(X.30.) K.r. 21.§(2) bek. h) pontja alapján csatolnia kell: 1. A teljesítéshez bevonni kívánt eszközök, berendezések összefoglaló ismertetését tartalmazó ajánlattevői nyilatkozatot. Egyértelműen ki kell derülnie, hogy az adott eszközt, berendezést melyik részhez, és az adott eszközt, berendezést melyik szervezet (AT vagy adott esetben kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet) ajánlja meg. 2. A teljesítéshez bevonni kívánt eszközök, berendezések forgalmi engedélyének másolatát. minimum 1 darab 60 cm-es kanállal és hidraulikus törőfejjel rendelkező mélyásó munkagéppel, Ajánlatkérő rögzíti, hogy a fenti M.1. pontban előírt eszköz esetében átfedés nem lehetséges. Több részre történő ajánlattétel esetén ugyanaz az eszköz csak egy részben mutatható be. Ennek indoka, hogy a feladat elvégzését ajánlatkérő folyamatos ütemben adja ki valamennyi rész tekintetében, a munkavégzés rendszeres, azonos időben kell a feladatot elvégezni valamennyi rész esetén

5.1.10 Odaítélési szempontok

Kritérium :
Típus : Minőség
Megnevezés :
Leírás : Többlet jótállási idő vállalása (Ajánlatkérő által kötelezően előírt 24 hónapos jótállási időn felül vállalt többlet jótállás időtartama (minimum 0 hónap, maximum 12 hónap, )egész hónapban megadva)
Súlyozás (pontok, pontos) : 30
Kritérium :
Típus : Ár
Megnevezés :
Leírás : Ajánlati ár
Súlyozás (pontok, pontos) : 70
Az alkalmazandó módszer ismertetése, ha a súlyozás kritériumokkal nem fejezhető ki :
Annak indoklása, hogy az odaítélési szempontok súlyozását miért nem tüntették fel :

5.1.11 Közbeszerzési dokumentumok

Azok a nyelvek, amelyeken a közbeszerzési dokumentumok hivatalosan elérhetők : magyar

5.1.12 A közbeszerzésre irányadó feltételek

A benyújtás feltételei :
Elektronikus benyújtás : Kötelező
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani : magyar
Elektronikus katalógus : Nem megengedett
Fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírás vagy bélyegző kötelező (a 910/2014/EU rendeletben foglaltakkal összhangban)
Változatok : Nem megengedett
A pénzügyi biztosíték ismertetése : Ajánlatkérő nem ír elő ajánlat biztosíték nyújtási kötelezettséget.
Az ajánlatok beérkezésének határideje : 15/01/2025 10:00 +01:00
Az ajánlatnak eddig az időpontig kell érvényesnek lennie : 2 Hónap
A nyilvános felbontással kapcsolatos információk :
Megnyitás dátuma : 15/01/2025 12:00 +01:00
Hely : Az ajánlatok bontása elektronikusan történik az EKR-ben.
További információk : Az ajánlatok bontása elektronikusan történik az EKR-ben. A Kbt. 68. §-ban, illetve a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-ban foglaltak szerint
A szerződés feltételei :
A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni : Nem
A szerződés teljesítésére vonatkozó feltételek : 1.) A nyertes AT köteles építési naplót vezetni, amellyel kapcsolatban AK felhívja a 322/2015. (X.30.) Kr. 27. § (1)-(2) bek.-ben foglaltakra a figyelmet. 2.) A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 29. § (1) bek. alapján a nyertes AT a kivitelezés során külön jogszabályban meghatározott tartalmú mintavételi és megfelelőség-igazolási tervet köteles készíttetni. 3.) Nyertes AT-nek legkésőbb a szerződés hatáylbalépésének időpontjára rendelkeznie kell és a szerződés teljesítésébe köteles bevonni legalább 1 fő, a 191/2009. (IX.15.) és 266/2013. (VII. 11.) Korm. rend. szerinti felelős műszaki vezetőt, aki szerepel az építményfajta szerinti hatáskörrel rendelkező építés felügyeleti feladatokat ellátó szerv által vezetett Felelős Műszaki Vezetői névjegyzékben ( MV-VZ/ MV-VZ-R). Karakterhiány miatt folytatás a BT-761 pontban
Titoktartási megállapodásra van szükség : nem
Elektronikus számlázás : Kötelező
Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni : igen
Elektronikus fizetésre fog sor kerülni : igen
A szerződést elnyerő ajánlattevők csoportjának kötelező jogi formája : AK a Kbt. 35. § (8) bek.-re tekintettel nem írja elő és nem is teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. Közös ajánlattétel esetén azonban az ajánlatnak meg kell felelnie a Kbt. 35. §-a (3) bekezdésének, továbbá tartalmaznia kell a Kbt. 35.§ (2) és (6) bek.-ben előírtakra vonatkozó nyilatkozatot. AK felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 36. §-ában foglaltakra, továbbá a Kbt. 35. § (2a) bek.-ben foglaltakra, amelynek értelmében közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2)bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat. AK felhívja a figyelmet arra, hogy az EKR rendelet 8/A. §-a értelmében közös ajánlattétel esetén a nyertes AT-k kötelesek legkésőbb a szerződéskötés időpontjában tájékoztatni az AK-t a szerződéses ellenszolgáltatásból történő részesedésük tervezett értékéről. A BT 77 pont folytatása: Amennyiben az AT belföldön nyilvántartásba vett ÁFA vagy EVA alany és a szerződés szerinti munka a 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdés b) pontja hatálya alá tartozik, az átalányár/egységár áthárított adót nem tartalmazhat. Az ÁFA felszámításának kötelezettsége az AK-t terheli, melyre való hivatkozást a számlán is fel kell tüntetni. Előleg: A Kbt. 135. § (7) bekezdés alapján az AK a keretszerződés alapján létrejött egyedi Megrendelésekben foglalt – tartalékkeret és ÁFA nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összegű előleg igénybe vételének lehetőségét biztosítja. Az előleg kifizetésének feltétele az előleg igénylésére vonatkozó nyilatkozatnak legkésőbb az egyedi megrendelés Vállalkozó általi aláírásáig / a munkaterület átadását követő 5 napon belül az AK részére történő átadása/megküldése. Amennyiben a Vállalkozó előleg kifizetését kéri a Megrendelőtől, úgy a (rész)számlák összege a kifizetett előleg összegével csökkentendő. Részszámlázás: AT az egyedi megrendelésben rögzítettek szerint jogosult számla benyújtására. AT egyedi megrendelésenként 1db (vég) számla benyújtására jogosult. Ha az egyedi megrendelés értéke és időtartama alapján jogszabály részszámlázást ír elő (322/2015.(X.30.)K.r.32.§),vagy AK részszámlázási lehetőséget biztosít, úgy AT az igazolt, tényleges (rész)teljesítés megtörténte után jogosult rész és végszámla benyújtására az egyedi megrendelésben részletezettek szerint AK tartalékkeretet nem biztosít. Az eljárás tárgyát képező feladatok nem építési engedély köteles munkák, ezért nem esik az ÁFA tv. 142.§-a szerinti fordított adózás alá. AK az építési beruházás ellenértékét saját forrásból teljesíti. Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme a magyar forint (HUF). Valamennyi rész esetén: Késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér, jótállás, jótállási biztosíték, valamint teljesítési biztosíték a KD-ban részletezettek szerint. Közös AT-k általi osztott biztosíték nyújtása esetén az egyes konzorciumi tagok részére kiállított biztosíték lehetővé kell, hogy tegye a lehívást adott esetben a másik konzorciumi tag szerződésszegése esetére is. A BT 70 pont folytatása: Ezen szakemberrel való rendelkezést nyertes AT legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig köteles az AK felé igazolni a jogosultságot igazoló kamarai határozat másolatának benyújtásával vagy a szakember kamarai regisztrációs számának és annak a kamarának a megjelölésével, amelynek nyilvántartásában a megnevezett szakember szerepel. AT-nek az ajánlatban csatolnia kell arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy rendelkezik a hivatkozott szakemberrel (név, regisztrációs szám, kamara megjelölésével) vagy nyertessége esetén legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig igazolja a szakember rendelkezésre állását. AK a szerződéskötéstől való visszalépésnek tekinti, amennyiben nyertes AT legkésőbb a szerződéskötésig nem igazolja a szakemberrel való rendelkezését. 4.) AK felhívja az AT-k figyelmét, hogy a 322/2015. (X. 30.) Kr. 29/A. §-a értelmében a nyertes AT a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles teljesíteni az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló kormányrendeletben előírt statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségét.
Pénzügyi megállapodás : AT az igazolt, tényleges teljesítés megtörténte után jogosult számla benyújtására. AT a számlát köteles az AK által kért részletezéssel kiállítani. AK az ellenszolgáltatás kiegyenlítése során a Kbt. 27/A. § és 135. §-ában, valamint a 322/2015. (X.30.) Korm. rend. 30-32/A. §-aiban, illetve - amennyiben a szerződés teljesítésében nem vesz részt alvállalkozó -, a Ptk. 6:130. §-ának (1)-(2) bek.-ben foglaltak szerint jár el és banki átutalással teljesíti az ellenszolgáltatást (30 (harminc) naptári napos fizetési határidővel). A szerződés tárgya nem olyan építési hatósági engedély-köteles építési-szerelési és egyéb szerelési munka, amely ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására vagy egyéb megváltoztatására - ideértve az ingatlan bontással történő megszüntetését is – irányul, ezért nem esik az ÁFA tv. 142. §-a szerint fordított adózás hatálya alá, Karakterhiány miatt folytatás a BT-761 pontban
A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információk : Kbt. 148. §-a szerint.

5.1.15 Sajátos beszerzési módszerek

Keretmegállapodás :
Nincs keretmegállapodás
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk :
Nem dinamikus beszerzési rendszer
Elektronikus árverés : nem

5.1.16 További információk, közvetítés és felülvizsgálat

Felülvizsgálati szervezet : Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet : Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet : Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Részvételi jelentkezéseket fogadó szervezet : Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatokat feldolgozó szervezet : Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
TED eSender : Közbeszerzési Hatóság

8. Szervezetek

8.1 ORG-0001

Hivatalos név : Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Regisztrációs szám : 10898824244
Szervezeti egység : Beszerzési Osztály
Postacím : Váci Út 182.
Város : Budapest
Irányítószám : 1138
Ország alegysége (NUTS) : Budapest ( HU110 )
Ország : Magyarország
Kapcsolattartó pont : Korossy Emese
Telefonszám : +36 14652572
Fax : +36 14652945
Az ajánlatkérő szervezet profilja : https://www.vizmuvek.hu
E szervezet szerepei :
Vevő
Egyéb vevőknek szánt építési beruházásra, árubeszerzésre vagy szolgáltatásra irányuló szerződéseket odaítélő vagy ilyen keretmegállapodásokat kötő központi beszerző szerv
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet
Részvételi jelentkezéseket fogadó szervezet
Ajánlatokat feldolgozó szervezet

8.1 ORG-0004

Hivatalos név : Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Regisztrációs szám : EKRSZ_40664534_2
Postacím : Riadó u. 5
Város : Budapest
Irányítószám : 1026
Ország alegysége (NUTS) : Budapest ( HU110 )
Ország : Magyarország
Telefonszám : +36 18828592
Fax : +36 18828593
E szervezet szerepei :
Felülvizsgálati szervezet

8.1 ORG-0003

Hivatalos név : Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Regisztrációs szám : 15329190-2-41
Postacím : Riadó u. 5
Város : Budapest
Irányítószám : 1026
Ország alegysége (NUTS) : Budapest ( HU110 )
Ország : Magyarország
Telefonszám : +36 18828592
Fax : +36 18828593
E szervezet szerepei :
A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet

8.1 ORG-0002

Hivatalos név : Közbeszerzési Hatóság
Regisztrációs szám : EKRSZ_40664534
Postacím : Riadó utca 5.
Város : Budapest
Irányítószám : 1026
Ország alegysége (NUTS) : Budapest ( HU110 )
Ország : Magyarország
E-mail-cím : hirdetmeny@kt.hu
Telefonszám : +36 18828635
E szervezet szerepei :
TED eSender

10. Változtatás

Az előző hirdetmény módosítandó változata : 695723-2024
A változtatás fő oka : Ajánlatkérő szervezet általi hiba javítása
Leírás : Az Érdeklődő Gazdasági Szereplőtől előzetes vitarendezési kérelem, valamint kiegészítő tájékoztatás kérés érkezett, melyeket Ajánlatkérő a Kbt. által előírt határidőben megválaszolt. Ajánlatkérő a megadott válaszokra tekintettel az előzetes vitarendezési kérelem megválaszolásával és a kiegészítő tájékoztatással egyidejűleg Ajánlatkérő az ajánlati felhívás, a Közbeszerzési dokumentumok, és ezzel egy időben az ajánlattételi határidő módosítását kezdeményezte. A közbeszerzési dokumentumok részekénti szerződés-tervezet 3 pontban került kiegészítésre, pontosításra. A Szerződéses feltételek nem változtak. A Módosítás nem nem ütközik a Kbt. 55. § (6) bekezdésébe, a módosítás, - nem változtatja meg a közbeszerzés Kbt. 8. § szerint meghatározott tárgyát, - nem változtatja meg a szerződés jellegét, - nem változtat az egyéb szerződéses feltételeken, - nem változtat a műszaki paramétereken, - nem eredményezi értékelési szempont, kizáró ok, alkalmassági követelmény módosítását.

10.1 Változtatás

Szakaszazonosító : PROCEDURE
A változtatások ismertetése : A(z) IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi idő (BT-131,BT-1311) mezőben a következő változás történt: A következő helyett: Mon Dec 16 10:00:00 CET 2024 Helyesen: Wed Jan 15 10:00:00 CET 2025

10.1 Változtatás

Szakaszazonosító : LOT-0001
Szakaszazonosító : LOT-0002
Szakaszazonosító : LOT-0003
Szakaszazonosító : LOT-0004
Szakaszazonosító : LOT-0005
Szakaszazonosító : LOT-0006
Szakaszazonosító : LOT-0007
Szakaszazonosító : LOT-0008
Szakaszazonosító : LOT-0009
Szakaszazonosító : LOT-0010
A változtatások ismertetése : A(z) IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő (BT-132) mezőben a következő változás történt: A következő helyett: Mon Dec 16 12:00:00 CET 2024 Helyesen: Wed Jan 15 12:00:00 CET 2025

10.1 Változtatás

Szakaszazonosító : PROCEDURE
A változtatások ismertetése : BT-300 mező 22. pontja.

11. A hirdetményre vonatkozó információk

11.1 A hirdetményre vonatkozó információk

A hirdetmény azonosítója/verziója : 56b92d03-3465-4000-a384-9408299f5f8e - 02
Hirdetményminta típusa : Verseny
A hirdetmény típusa : Eljárást megindító vagy koncessziós hirdetmény – klasszikus ajánlatkérőkre vonatkozó szabályok
A hirdetmény megküldésének dátuma : 13/12/2024 08:55 +01:00
Hirdetmény megküldésének dátuma (az eSender rendszerben) : 12/12/2024 15:38 +01:00
Azok a nyelvek, amelyeken ez a hirdetmény hivatalosan elérhető : magyar

11.2 A közzétételre vonatkozó információk

A hirdetmény közzétételi száma : 00768411-2024
HL S kiadás száma : 244/2024
A közzététel dátuma : 16/12/2024