További információk
:
1. Az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok jegyzékét az ajánlati dokumentáció tartalmazza. 2. Ajánlatkérő az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU Rendelet 5k. cikk (1) bekezdés a)-c) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja az ajánlatot, ha az ajánlattevő, a szerződés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, szállító vagy kapacitást biztosító szervezet az alábbi személyi körbe tartozik: a) orosz állampolgár, vagy oroszországi lakóhelyű/székhelyű természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv, vagy b) olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely tulajdonosi jogainak több mint 50 %-ával közvetlenül vagy közvetve az a) pontban említett valamely szervezet rendelkezik, vagy c) olyan természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv, amely az a) vagy b) pontban említett valamely szervezet nevében vagy irányítása szerint jár el. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatában, hogy nem tartozik a fentiekben írt tilalom hatálya alá és nem vesz igénybe a tilalom hatálya alá tartozó, a szerződés értékének több mint 10%-át kitevő alvállalkozót, szállítót vagy kapacitást biztosító szervezetet. 3. A hiánypótlás lehetősége a Kbt. 71.§ rendelkezéseinek megfelelően biztosított. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bek. alapján közli, hogy amennyiben ajánlattevő hiánypótlás keretében az ajánlatban korábban nem szereplő (új) gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, Ajánlatkérő az újabb hiánypótlást egy körben ezen új gazdasági szereplő tekintetében biztosítja. 4. Részajánlattételre nincs lehetőség. Az infrastruktúra szempontjából kiemelt jelentőségű területen lévő kivitelezési munka megrendelése, amelyet a hatékony és felelős gazdálkodás elve, illetve biztonsági és kárveszély-viselési, felelősségi szempontok alapján egy gazdasági szereplő tud a leggazdaságosabban, legbiztonságosabban teljesíteni. Az egyes elkülönült kivitelezési ütemek önmagukban nem alkalmasak a beszerzési igény kielégítésére. A kivitelezési munkák részekre bontása továbbá szükségszerűen magával vonná az elvégzendő kivitelezési tevékenységek időbeli megbontását is, ami a projekt előírt határidőben történő teljesítését veszélyeztetné. Mivel a téli időszakban a munkavégzés nem engedélyezett, ezért a munkavégzés esetleges időbeli elhúzódása veszélyeztetné a repülőtér forgalmának biztonságos lebonyolódását. Fennáll annak a kockázata is, hogy az egyes részeket elnyerő különböző szerződő felek szükséges koordinálása súlyosan veszélyezteti a szerződés megfelelő teljesítését. Végül mivel a munkaterület megközelítése is korlátozott, így az egyes Vállalkozók anyagot a munkaterületre csak korlátozottan egymással egyeztetve tudnának szállítani, azonban ez folyamatos problémákat okozna a kivitelezés során, ami szintén veszélyeztetné a véghatáridőre való teljesítést. 5. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot. 6. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését. 7. A III.1.1), III.1.2) és III.1.3) pont szerinti alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak. 8. Az ajánlathoz mellékelni kell az ajánlattevő, és az alkalmasság igazolásában részt vevő kapacitást nyújtó szervezet nevében aláíró személy(ek) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját a 2006. évi V. törvény 9. §-nak megfelelően, továbbá folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmét és az annak érkezéséről, a cégbíróság által megküldött igazolást egyszerű másolatban. Nemleges tartalmú változás bejegyzési nyilatkozatot is kell csatolni. 9. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (2) és (5) bek., 67. § (1)-(4) szerinti nyilatkozatokat, valamint az eljárást megindító felhívásban előírt alkalmassági előírások vonatkozásában bemutatott szakemberekre vonatkozó nyilatkozatot (EKR űrlapok). 10. Értékelés: Legjobb ár-érték. Értékelés módszere: 1. ár szempont esetében a KH útmutató szerinti fordított arányosítás, 2-3. minőségi szempontok esetében a Miniszterelnökség útmutatója szerinti egyenes arányosítás szerint értékeli az egyes ajánlatok tartalmi elemeit, azzal, hogy a Kbt. 77.§ (1) bek. szerint ezen értékelési szempontoknál meghatározza az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjét, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad. Az értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0,00 -100,00 pont. A pontozás során ajánlatkérő két tizedesjegyig kerekít. A szakember tapasztalat értékelési szempontoknál a 36 hónapot meghaladó vállalás is 36 hónapként kerül értékelésre, míg a 0 hónap megajánlás esetén 0 pont kerül kiosztásra. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra Az értékelési módszerek részletes kifejtését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. 11. Ajánlatkérő a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) rendelet (GDPR) 13. és 14. cikkei alapján a személyes adatok kezelésével kapcsolatban a https:// linken ad tájékoztatást az ajánlattevők és szerződéses partnerek, kapcsolattartóik részére. 12. AK konzultációt nem tart. A helyszíni bejárás adatai: 2025. január 16. 13:00. Helyszín: Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 1. Terminál FőPorta bejárata melletti területen. Egyéb: Előzetes regisztrációra szükség van. Ennek megfelelően az EKR egyéb kommunikációs felületén bejelenteni a részt vevő személyt (ajánlattevő megnevezése, képviselő neve, születési helye és ideje, képviselő anyjának neve, képviselő szem. ig. /útlevél száma, képviselő telefonszáma) legalább 2 munkanappal korábban. Ennek hiányában Ajánlatkérő belépést nem tudja biztosítani biztonsági okokból. 13. A szerződés hatálybalépését követően a szerződésben meghatározott időpontig a nyertes AT a közbeszerzési dokumentumokban részletesen meghatározott feltételeknek megfelelő min. 100 000 000 Ft/év és min. 30 000 000Ft/káreseményenkénti mértékű teljes körű építés-szerelési biztosítás (CAR) meglétét kell igazolnia. 14. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Süvöltős András (00170) 15. Ajánlatkérő előírja, hogy a szerződéskötésnek feltétele: - A szerződés alapján ellátandó feladatokra (építési , kivitelezési munka) kiterjedően a tevékenységi körükhöz kapcsolódó érvényes (azaz a szerződéskötéskor fennálló) ISO 9001 vagy ezzel egyenértékű minőségbiztosítási rendszerre vonatkozó tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű minőségbiztosítási rendszer tanúsítvánnyal vagy egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival. Amennyiben jelentkező a megjelölt tanúsítvány helyett egyenértékű bizonyítékokat, intézkedéseket és/vagy rendszert kíván bemutatni, az egyenértékűség bizonyításához szükséges a nemzeti akkreditálásról szóló 2015. évi CXXIV. törvény szerint a Nemzeti Akkreditáló Hatóság (vagy letelepedése szerinti ország Akkreditáló Hatósága) által nyilvántartott akkreditáló szervezet egyenértékűséget igazoló nyilatkozata. 16. Ajánlatkérő előírja, hogy a a szerződés teljesítése során a nyertes ajánlattevő megbízásából munkát végző személyeknek meg kell érteniük a magyar nyelvű szóbeli kommunikációt és utasításokat a Megrendelővel és a Megrendelővel kapcsolatban álló valamennyi harmadik Féllel, tekintettel arra, hogy a légiforgalom szempontjából kritikus területen történik a munkavégzés. Megrendelő által előírt oktatásokat és vizsgákat a Vállalkozó minden, a projekten részt vevő munkavállalójának magyar nyelven kell teljesíteni. 17. Amennyiben az Ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak között ellentmondás van, az Ajánlati felhívás az irányadó.