Travaux de rénovation du musée des phares et balises sur le site du Creac'h à Ouessant : lot n° 3 relatif aux travaux de couverture étanchéité

Marché ordinaire à prix global et forfaitaire. Consultation suivant la déclaration sans suite de la consultation initiale. Marché ordinaire d'une durée de 22 mois à compter de l'OS de démarrage. Le contrat prévoit une période de préparation de 2 mois à compter de la notification de l'ordre de service. Ce …

CPV: 45113000 Trabajos a pie de obra, 45261000 Trabajos de construcción de cubiertas y estructuras de cerramiento, y trabajos conexos
Plazo:
15 de octubre de 2024 a las 12:00
Tipo de plazo:
Presentación de una oferta
Lugar de ejecución:
Travaux de rénovation du musée des phares et balises sur le site du Creac'h à Ouessant : lot n° 3 relatif aux travaux de couverture étanchéité
Organismo adjudicador:
Département du Finistère
Número de premio:
24DBSGRENOVMUSEEOUESSANTLOT3

1. Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : Département du Finistère
Forme juridique de l’acheteur : Autorité publique centrale
Activité du pouvoir adjudicateur : Services d’administration générale

2. Procédure

2.1 Procédure

Titre : Travaux de rénovation du musée des phares et balises sur le site du Creac'h à Ouessant : lot n° 3 relatif aux travaux de couverture étanchéité
Description : Marché ordinaire à prix global et forfaitaire. Consultation suivant la déclaration sans suite de la consultation initiale.
Identifiant de la procédure : 9a0929d7-3bac-4135-9155-4cfda83d6bc1
Identifiant interne : 24DBSGRENOVMUSEEOUESSANTLOT3
Type de procédure : Ouverte
Justification de la procédure accélérée :
Principales caractéristiques de la procédure :

2.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45113000 Travaux de chantier

2.1.3 Valeur

Valeur estimée hors TVA : 107 011 Euro

2.1.4 Informations générales

Base juridique :
Directive 2014/24/UE

2.1.6 Motifs d’exclusion

Motifs d’exclusion purement nationaux :

5. Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001

Titre : Travaux de couverture étanchéité pour la rénovation du musée des phares et balises sur le site du Creac'h à Ouessant
Description : Marché ordinaire d'une durée de 22 mois à compter de l'OS de démarrage. Le contrat prévoit une période de préparation de 2 mois à compter de la notification de l'ordre de service. Ce délai est inclus dans le délai d'exécution.
Identifiant interne : lLOT-0001

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45261000 Travaux de charpente et de couverture et travaux connexes

5.1.3 Durée estimée

Durée : 22 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME)
Informations complémentaires : Critère de candidature et de jugement des offres indiqués à l'article ,4 du Règlement de consultation. Visite obligatoire des lieux : Les candidats doivent obligatoirement effectuer une visite des lieux d'exécution du marché. En effet, l'entrepreneur est tenu de connaître les lieux et ne saurait se prévaloir ultérieurement d'une connaissance insuffisante du site. Seuls les créneaux suivants seront réservés à la visite du site uniquement : - le 10 juillet 2024: 13h00 à 17h uniquement - le 03 septembre 2024 : 13h00 à 17h uniquement - le 25 septembre 2024 entre 12h30 et 15h -le 02 octobre entre 11h45 et 14h15. En dehors de ces horaires, il ne sera procédé à aucune visite supplémentaire. Il revient à chaque candidat d'organiser son déplacement pour accéder à l'embarcadère de Brest ou du Conquet (stationnement journée à anticiper), à l'île d'Ouessant (réservation des billets de traversée en bateau à faire préalablement) ainsi qu'au site du Créac'h depuis l'embarcadère du Stiff (mode de transport à prévoir, il est conseillé de réserver le taxi-bus). Les candidats devront confirmer la prise de RDV sur ce créneau imposé auprès du Conseil Départemental, avant la date fixée avec les personnes suivantes : virginie.perrot@finistere.fr (02.98.76.23.36) et jean-marc.laizet@finistere.fr (02.98.30.35.32) À l'issue de cette visite obligatoire, un certificat de visite sera délivré et devra obligatoirement être joint à l'offre du candidat.

5.1.9 Critères de sélection

Critère :
Type : Capacité technique et professionnelle

5.1.11 Documents de marché

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Adresse de présentation : https://www.megalis.bretagne.bzh
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Variantes : Autorisée
Date limite de réception des offres : 15/10/2024 12:00 +02:00
Date limite de validité de l’offre : 120 Jour
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non
Informations relatives aux délais de recours : - par référé précontractuel conformément aux délais et aux dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, soit depuis le début de la procédure jusqu'à la signature du marché, - par référé contractuel conformément aux délais et aux dispositions des articles L. 551-13 à L. 551-16 du code de justice administrative dans un délai de 31 jours à compter de la publication de l'avis d'attribution, - par recours pour excès de pouvoir dans les formes et dans le délai de 2 mois à compter de la notification du rejet de l'offre conformément aux articles R. 411-1 et R. 421-5 du code de justice administrative, - par recours de plein contentieux à compter de la signature du marché et jusqu'à épuisement du délai de 2 mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité appropriée éventuellement assorti d'un référé suspension selon l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique : non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Greffe du tribunal administratif de Rennes
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Rennes

8. Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : Département du Finistère
Numéro d’enregistrement : 22290001100016
Adresse postale : Département du Finistère 32 boulevard Dupleix
Ville : Quimper cedex
Code postal : 29196
Subdivision pays (NUTS) : Finistère ( FRH02 )
Pays : France
Adresse électronique : SAP_PBSG@finistere.fr
Téléphone : 0298762509
Profil de l’acheteur : https://www.megalis.bretagne.bzh
Rôles de cette organisation :
Acheteur

8.1 ORG-0003

Nom officiel : Greffe du tribunal administratif de Rennes
Numéro d’enregistrement : 173 500 059 00014
Adresse postale : 3, contour de la Motte - CS 44416
Ville : Rennes
Code postal : 35044
Subdivision pays (NUTS) : Ille-et-Vilaine ( FRH03 )
Pays : France
Adresse électronique : greffe.ta-rennes@juradm.fr
Téléphone : 023212828
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de médiation

8.1 ORG-0002

Nom officiel : Tribunal administratif de Rennes
Numéro d’enregistrement : 17350005900014
Adresse postale : 3, contour de la Motte, CS 44416
Ville : Rennes
Code postal : 35044
Subdivision pays (NUTS) : Ille-et-Vilaine ( FRH03 )
Pays : France
Adresse électronique : greffe.ta-rennes@juradm.fr
Téléphone : 022321282828
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours

10. Modification

Version de l’avis antérieur à modifier : 77095ecf-ce59-4d52-9be2-eb2ad6066dcd-01
Principale raison de la modification : Correction par l’acheteur

10.1 Modification

Identifiant de la section : LOT-0001
Description des modifications : CHANGEMENT DE DATE LIMITE ET NOUVELLES DATES VISITE
Les documents de marché ont été modifiés le : 03/09/2024

11. Informations relatives à l’avis

11.1 Informations relatives à l’avis

Identifiant/version de l’avis : 47a9d86d-0f86-4dbe-be91-7fd0ac1460b1 - 01
Type de formulaire : Mise en concurrence
Type d’avis : Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis : 05/09/2024 09:41 +02:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français

11.2 Informations relatives à la publication

Numéro de publication de l’avis : 00534566-2024
Numéro de publication au JO S : 174/2024
Date de publication : 06/09/2024