Travaux de Rénovation des minibandes de la piste 16 - Taxiway Echo - Piste Aéromodélisme de l'aérodrome de Vinon-sur-Verdon (83)

Appel d'offre ouvert (Article R2124-2 1° du Code de la commande publique). Les travaux consistent à la reprise des structures vieillissantes des infrastructures de la plateforme sur la zone aéronautique Le marché est à prix unitaires appliqués aux quantités réellement exécutées La durée du marché débute à sa notification jusqu'à …

CPV: 45233140 Obras viales
Lugar de ejecución:
Travaux de Rénovation des minibandes de la piste 16 - Taxiway Echo - Piste Aéromodélisme de l'aérodrome de Vinon-sur-Verdon (83)
Organismo adjudicador:
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Número de premio:
2024-626

1. Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Forme juridique de l’acheteur : Autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur : Services d’administration générale

2. Procédure

2.1 Procédure

Titre : Travaux de Rénovation des minibandes de la piste 16 - Taxiway Echo - Piste Aéromodélisme de l'aérodrome de Vinon-sur-Verdon (83)
Description : Appel d'offre ouvert (Article R2124-2 1° du Code de la commande publique). Les travaux consistent à la reprise des structures vieillissantes des infrastructures de la plateforme sur la zone aéronautique Le marché est à prix unitaires appliqués aux quantités réellement exécutées La durée du marché débute à sa notification jusqu'à la fin de l'année de garantie de parfait achèvement. Délai d'exécution des prestations : 3 mois y compris la période de préparation de chantier (1 mois)
Identifiant de la procédure : 223a7fdc-2760-44a5-baa7-a2a9546dccb9
Identifiant interne : 2024-626
Type de procédure : Ouverte
La procédure est accélérée : non
Justification de la procédure accélérée :
Principales caractéristiques de la procédure :

2.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45233140 Travaux routiers
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45233140 Travaux routiers

2.1.4 Informations générales

Informations complémentaires : Montant du marché 290 844,41 euro(s) Ht Le marché est à prix unitaire appliqué aux quantités réellement exécutées. Il n'est pas prévu de découpage en tranches ou en lot. La durée du marché débute à sa notification jusqu'à la fin de l'année de garantie de parfait achèvement. A titre indicatif, cette durée, pour l'ensemble des travaux est estimée à 3 mois à laquelle s'ajoute la Gpa. Le marché et ses pièces constitutives sont consultables dans le respect des secrets protégés par la loi à L'Unité support et notifications : Bureau 512 - 5ème étage - Bâtiment Alpes 34, rue Sainte Barbe 13001 Marseille, sur prise de rendez-vous 72 heures avant Compétence juridictionnelle : tribunal administratif de Marseille : 31 rue Jean-François Leca 13002 Marseille Renseignements complémentaires : hôtel de Région Provence Alpes Côte d'Azur, Service des Marchés : 27 place Jules Guesde 13481 Marseille Cedex 20 - tél : 04 91 57 51 52 -
Base juridique :
Directive 2014/24/UE

5. Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0000

Titre : Travaux de Rénovation des minibandes de la piste 16 - Taxiway Echo - Piste Aéromodélisme de l'aérodrome de Vinon-sur-Verdon (83)
Description : Appel d'offre ouvert (Article R2124-2 1° du Code de la commande publique). Les travaux consistent à la reprise des structures vieillissantes des infrastructures de la plateforme sur la zone aéronautique Le marché est à prix unitaires appliqués aux quantités réellement exécutées La durée du marché débute à sa notification jusqu'à la fin de l'année de garantie de parfait achèvement. Délai d'exécution des prestations : 3 mois y compris la période de préparation de chantier (1 mois)
Identifiant interne : T-PF-1450876

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45233140 Travaux routiers
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45233140 Travaux routiers

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Valeur technique de l'offre
Pondération (points, valeur exacte) : 40
Critère :
Type : Prix
Nom :
Description : Prix
Pondération (points, valeur exacte) : 60
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Comité consultatif Inter-régional de Règlement Amiable des Litiges (CCIRAL)
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Marseille
TED eSender : Avenue-Web Systèmes

6. Résultats

Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis : 290 844 Euro

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0000

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : COLAS FRANCE TERRITOIRE SUD-EST - ETABLISSEMENT MANOSQUE
Offre :
Identifiant de l’offre : COLAS FRANCE TERRITOIRE SUD-EST - ETABLISSEMENT MANOSQUE
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0000
Valeur du résultat : 290 844 Euro
L’offre est une variante : non
La valeur de la sous-traitance est connue : non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 2024240913
Titre : Travaux de Rénovation des minibandes de la piste 16 - Taxiway Echo - Piste Aéromodélisme de l'aérodrome de Vinon-sur-Verdon (83)
Date de conclusion du marché : 26/08/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre : non

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 3

8. Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : Avenue-Web Systèmes
Numéro d’enregistrement : 443928874
Ville : Seyssinet-Pariset
Code postal : 38170
Pays : France
Adresse électronique : publications-joue@aws-france.com
Téléphone : +33480041260
Rôles de cette organisation :
TED eSender

8.1 ORG-0002

Nom officiel : Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Numéro d’enregistrement : 23130002100012
Adresse postale : Hotel de Région 27 Place Jules Guesde
Ville : Marseille
Code postal : 13481
Pays : France
Point de contact : MUSELIER Renaud
Adresse électronique : servicedesmarches@maregionsud.fr
Téléphone : 0491575057
Adresse internet : http://www.maregionsud.fr
Profil de l’acheteur : http://achat.maregionsud.fr
Rôles de cette organisation :
Acheteur

8.1 ORG-0003

Nom officiel : Tribunal administratif de Marseille
Numéro d’enregistrement : 222009
Adresse postale : 31 rue jean François Leca
Ville : Marseille
Code postal : 13281
Pays : France
Adresse électronique : greffe.ta-marseille@juradm.fr
Téléphone : 0491134813
Télécopieur : 0491811387
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours

8.1 ORG-0004

Nom officiel : Comité consultatif Inter-régional de Règlement Amiable des Litiges (CCIRAL)
Numéro d’enregistrement : 479283
Adresse postale : Place Félix-Baret Cs 80001
Ville : Marseille
Code postal : 13282
Pays : France
Point de contact : Préfecture de la région Provence - Alpes - Côte d'Azur - Secrétariat général pour les affaires régionales
Adresse électronique : catherine.pietri@paca.pref.gouv.fr
Téléphone : 0484354554
Télécopieur : 0484354460
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de médiation

8.1 ORG-0005

Nom officiel : COLAS FRANCE TERRITOIRE SUD-EST - ETABLISSEMENT MANOSQUE
Taille de l’opérateur économique : Grande
Numéro d’enregistrement : 0
Adresse postale : Zi St Maurice - Cs 10034
Ville : Manosque
Code postal : 04107
Pays : France
Adresse électronique : contact.manosque@colas.com
Téléphone : 0492750486
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaire : France
Lauréat de ces lots : LOT-0000

11. Informations relatives à l’avis

11.1 Informations relatives à l’avis

Identifiant/version de l’avis : 7bf969e5-493f-4c60-829b-861b70488571 - 01
Type de formulaire : Résultats
Type d’avis : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis : 27/08/2024 10:59 +02:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français

11.2 Informations relatives à la publication

Numéro de publication de l’avis : 00516562-2024
Numéro de publication au JO S : 167/2024
Date de publication : 28/08/2024