Travaux de démolition et travaux connexes sous maîtrise d'ouvrage de l'Etablissement Public Foncier Ile-de-France dont le montant est compris entre 400 000 euros et 1 000 000 euros.

Le marché public projeté a pour objet l'exécution de travaux de démolition et travaux connexes sous maîtrise d'ouvrage EPFIF dont le montant est compris entre 400 000 euros et 1 000 000 euros. La description des travaux et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le CCTP. La présente consultation fait …

CPV: 45111100 Trabajos de demolición, 45262660 Trabajos de retirada de amianto
Lugar de ejecución:
Travaux de démolition et travaux connexes sous maîtrise d'ouvrage de l'Etablissement Public Foncier Ile-de-France dont le montant est compris entre 400 000 euros et 1 000 000 euros.
Organismo adjudicador:
Etablissement Public Foncier Ile-de-France
Número de premio:
DT202408

1. Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : Etablissement Public Foncier Ile-de-France
Forme juridique de l’acheteur : Organisme de droit public, contrôlé par une autorité publique centrale
Activité du pouvoir adjudicateur : Logement et équipements collectifs

2. Procédure

2.1 Procédure

Titre : Travaux de démolition et travaux connexes sous maîtrise d'ouvrage de l'Etablissement Public Foncier Ile-de-France dont le montant est compris entre 400 000 euros et 1 000 000 euros.
Description : Le marché public projeté a pour objet l'exécution de travaux de démolition et travaux connexes sous maîtrise d'ouvrage EPFIF dont le montant est compris entre 400 000 euros et 1 000 000 euros. La description des travaux et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le CCTP. La présente consultation fait l'objet d'une procédure formalisée d'appel d'offres ouvert en application des articles L.2124-1 et R.2124-2-1° du Code de la commande publique. Les accords-cadres projetés sont des marchés de travaux au sens de l'article L. 1111-2 du code de la commande publique et sont soumis aux dispositions du Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de travaux (C.C.A.G. Travaux) approuvé par l'arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux. Pour chaque lot, les accords-cadres sont conclus à compter de leur date de notification pour une durée de quatre (4) ans. Le pouvoir adjudicateur pourra mettre fin au marché chaque année à la date d'anniversaire de la notification de l'accord-cadre, sans indemnité sous réserve d'une information préalable aux titulaires deux mois avant l'échéance de l'accord-cadre (par courrier recommandé). Nota : cette faculté est applicable à chaque accord-cadre.
Identifiant de la procédure : 62a82b8d-9e17-4566-bb92-9b105331c459
Avis précédent : 54f2540e-4cb3-45fc-ac6a-ae9745eb369f-01
Identifiant interne : DT202408
Type de procédure : Ouverte
Justification de la procédure accélérée :
Principales caractéristiques de la procédure :

2.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45111100 Travaux de démolition
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45262660 Travaux de désamiantage

2.1.4 Informations générales

Informations complémentaires : INSERTION PAR L'ACTIVITE ECONOMIQUE : Pour promouvoir l'emploi et combattre l'exclusion, l'EPF Ile de France a décidé de faire application des dispositions du code de la commande publique en incluant une clause sociale obligatoire. L'entreprise attributaire devra réaliser une action d'insertion qui permette l'accès ou le retour à l'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières. L'article 3.4 du CCAP précise quels sont les publics éligibles au dispositif, les différentes modalités de mise en oeuvre et de contrôle de son exécution, les pénalités applicables en cas de non-respect de ses obligations par l'entreprise. L'entreprise attributaire devra se rapprocher du facilitateur désigné par la maitrise d'ouvrage après l'attribution du marché afin de préciser ou de définir les modalités de mise en oeuvre des clauses sociales. Un plan d'action pourra être élaboré à cet effet avec l'accompagnement du facilitateur. Note importante : Les candidats ne sont pas autorisés à formuler de réserve dans leur offre sur la clause sociale obligatoire. Une offre qui ne satisferait pas à cette condition d'exécution sera déclarée irrégulière au motif de non-respect du marché. GROUPEMENT D'ENTREPRISES ET SOUS-TRAITANCE : - Soumissionnaires d'un même groupe : Les soumissionnaires appartenant à un même groupe et souhaitant remettre des offres séparées, doivent transmettre les éléments suivants : . Une déclaration indiquant leurs liens ; . Un organigramme du groupe de sociétés auxquels ils appartiennent avec les informations jugées utiles en fonction du secteur d'activité considéré (niveau de participation financière, structure décisionnelle etc.). Ces éléments permettront au pouvoir adjudicateur de déterminer si les soumissionnaires sont autonomes et indépendants. - Groupement d'entreprises : Les entreprises peuvent présenter leur offre sous forme de groupement. Le groupement pourra être solidaire ou conjoint. Le groupement est solidaire lorsque chacun des prestataires du groupement est engagé pour la totalité du marché, que l'opération soit ou non divisée en lots. Dans cette forme de groupement, l'un des prestataires membres du groupement, désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire, représente l'ensemble des membres vis-à-vis de la personne publique de la partie contractante et coordonne les prestations du groupement. L'acte d'engagement est un document unique qui indique le montant total du marché et l'ensemble des prestations que les membres du groupement s'engagent solidairement à réaliser. Le présent règlement de consultation interdit aux candidats de présenter pour le même marché plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels ou de membres d'un ou plusieurs groupements. L'offre, qu'elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra indiquer tous les sous-traitants connus lors de son dépôt. Elle devra également indiquer les prestations (et leur montant) dont la sous-traitance est envisagée, la dénomination et la qualité des sous-traitants qui l'exécuteront à la place du titulaire. - Sous-traitance : Conformément aux articles L.2193-1 à L.2193-14 et R.2193-1 à R.2193-22 du Code de la commande publique, le titulaire peut sous-traiter l'exécution de certaines parties de son marché, sous réserve de l'acceptation du ou des sous-traitants par le pouvoir adjudicateur et de l'agrément par lui des conditions de paiement de chaque sous-traitant. Cependant, il est rappelé que la sous-traitance totale est interdite. TRAITEMENT DES OFFRES ANORMALEMENT BASSES : Conformément aux articles R.2152-3 à 5 du Code de la commande publique, dans le cas où certaines offres paraîtraient anormalement basses y compris pour la part du marché sous-traité, les candidats concernés devront être en mesure de fournir toutes les justifications sur la composition de leur offre et fournir tous les renseignements qui leur seront demandés par le pouvoir adjudicateur pour lui permettre d'apprécier si le(s) montant(s) proposé(s) est (sont) susceptible(s) de couvrir les coûts du marché. Si les informations fournies ne permettent pas au candidat de justifier son (ses) prix, l'offre sera rejetée. ATTRIBUTION DES MARCHES SUBSEQUENTS : Cf. article 19 du RC. L'accord-cadre étant multi-attributaires et alloti géographiquement, chaque marché subséquent sera précédé d'une remise en concurrence entre les titulaires du lot concerné. A chaque survenance d'un nouveau besoin répondant au champ de l'accord-cadre, les titulaires du lot géographique concerné seront remis en concurrence : le marché subséquent sera attribué au titulaire obtenant le meilleur classement à l'issue de cette procédure. Pour chaque lot, cette consultation fera l'objet d'une sollicitation électronique adressées aux seuls titulaires de l'accord-cadre via le profil acheteur du pouvoir adjudicateur. Les modalités de consultation ainsi que la recevabilité des offres sont prévues au CCAP.
Base juridique :
Directive 2014/24/UE

5. Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001

Titre : Secteur 1 - Travaux de démolition et travaux connexes concernant des emprises foncières situées sur les départements de Paris, des Yvelines, des Hauts-de-Seine et du Val-d'Oise (75, 78, 92 et 95)
Description : Ce lot concerne les travaux de démolition et travaux connexes concernant des emprises foncières situées sur les départements de Paris, des Yvelines, des Hauts-de-Seine et du Val-d'Oise (75, 78, 92 et 95). Chacun des lots est passé sous la forme d'un accord-cadre à marchés subséquents conformément aux dispositions des articles R2162-2 et d'une part, et R2162-7 à 12 d'autre part. Cet accord-cadre sera conclu au maximum avec 5 opérateurs économiques. L'accord-cadre fixera les stipulations suivantes : - Les modalités d'attribution des marchés subséquents, - Les modalités financières, - La nature des prestations à exécuter. Quant à eux, les marchés subséquents fixeront les stipulations suivantes : - Le prix du marché subséquent, - L'étendue des prestations à exécuter, - Les délais d'exécution, - Le lieu d'exécution, - La durée du marché subséquent, - La nature et l'étendue de l'opération de travaux envisagée, - L'enveloppe prévisionnelle. Chaque accord-cadre est conclu : - Sans montant minimal en quantité ou en valeur - Avec un montant maximal de 6 500 000 euros HT pour toute la durée du marché
Identifiant interne : Lot n°1

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45111100 Travaux de démolition
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45262660 Travaux de désamiantage

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Nom :
Description : Critère 2 : Le prix, au regard du DQE valant BPU à hauteur de 50 points.
Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 50
Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Critère 1 : Le mémoire technique appréciée à hauteur de 50 points : - Sous-critère 1 : Description des moyens humains mis à disposition et les qualifications requises sur 9 points ; - Sous-critère 2 : Modalités de préparation et installation de chantier sur 8 points ; - Sous-critère 3 : Modalités liées aux travaux de désamiantage sur 11 points ; - Sous-critère 4 : Modalités liées aux travaux de démolition et travaux connexes sur 11 points ; - Sous-critère 5 : Méthodologie de Gestion des déchets issus des travaux de démolition 11 points.
Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 50
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.12 Conditions du marché public

Informations relatives aux délais de recours : En vertu des dispositions du Code de justice administrative (L.551-13 et suivants), le candidat dispose d'un délai de 31 jours à compter de la publication de l'avis d'attribution pour exercer un référé contractuel devant le tribunal administratif susmentionnée ci-avant. En vertu des dispositions du Code de la justice administrative (L.211-4 et R.421-4 à R.421-5), le candidat dispose d'un délai de 2 mois à compter du jour de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées pour exercer un recours contentieux devant le tribunal administratif susmentionné ci-avant. Ce recours peut être assorti, le cas échéant, d'un référé-suspension exercé dans les conditions mentionnées à l'article L.521-1 du Code de justice administrative.

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Accord-cadre, avec remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Paris
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Etablissement Public Foncier Ile-de-France

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0002

Titre : Secteur 2 - Travaux de démolition et travaux connexes concernant des emprises foncières situées sur les départements de Seine-et-Marne, de l'Essonne, de Seine-Saint-Denis, et du Val-de-Marne (77, 91, 93 et 94).
Description : Ce lot concerne les travaux de démolition et travaux connexes concernant des emprises foncières situées sur les départements de Seine-et-Marne, de l'Essonne, de Seine-Saint-Denis, et du Val-de-Marne (77, 91, 93 et 94). Chacun des lots est passé sous la forme d'un accord-cadre à marchés subséquents conformément aux dispositions des articles R2162-2 et d'une part, et R2162-7 à 12 d'autre part. Cet accord-cadre sera conclu au maximum avec 5 opérateurs économiques. L'accord-cadre fixera les stipulations suivantes : - Les modalités d'attribution des marchés subséquents, - Les modalités financières, - La nature des prestations à exécuter. Quant à eux, les marchés subséquents fixeront les stipulations suivantes : - Le prix du marché subséquent, - L'étendue des prestations à exécuter, - Les délais d'exécution, - Le lieu d'exécution, - La durée du marché subséquent, - La nature et l'étendue de l'opération de travaux envisagée, - L'enveloppe prévisionnelle. Chaque accord-cadre est conclu : - Sans montant minimal en quantité ou en valeur ; - Avec un montant maximal de 6 500 000 euros HT pour toute la durée du marché.
Identifiant interne : Lot n°2

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45111100 Travaux de démolition
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45262660 Travaux de désamiantage

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Nom :
Description : Critère 2 : Le prix, au regard du DQE valant BPU à hauteur de 50 points.
Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 50
Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Le mémoire technique apprécié à hauteur de 50 points : - Sous-critère 1 : Description des moyens humains mis à disposition et les qualifications requises sur 9 points ; - Sous-critère 2 : Modalités de préparation et installation de chantier sur 8 points ; - Sous-critère 3 : Modalités liées aux travaux de désamiantage sur 11 points ; - Sous-critère 4 : Modalités liées aux travaux de démolition et travaux connexes sur 11 points ; - Sous-critère 5 : Méthodologie de Gestion des PEMD issus des travaux de démolition 11 points.
Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 50
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.12 Conditions du marché public

Informations relatives aux délais de recours : En vertu des dispositions du Code de justice administrative (L.551-13 et suivants), le candidat dispose d'un délai de 31 jours à compter de la publication de l'avis d'attribution pour exercer un référé contractuel devant le tribunal administratif susmentionnée ci-avant. En vertu des dispositions du Code de la justice administrative (L.211-4 et R.421-4 à R.421-5), le candidat dispose d'un délai de 2 mois à compter du jour de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées pour exercer un recours contentieux devant le tribunal administratif susmentionné ci-avant. Ce recours peut être assorti, le cas échéant, d'un référé-suspension exercé dans les conditions mentionnées à l'article L.521-1 du Code de justice administrative.

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Accord-cadre, avec remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Paris
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Etablissement Public Foncier Ile-de-France

6. Résultats

Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis : 13 000 000 Euro
Valeur maximale des accords-cadres dans cette procédure : 13 000 000 Euro

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0001

Au moins un lauréat a été choisi.
Accord-cadre :
Valeur maximale de l’accord-cadre : 6 500 000 Euro

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : COLAS FRANCE ETABLISSEMENT SNPR CONFLANS
Offre :
Identifiant de l’offre : OFFRE COLAS LOT 1 - 4 895 040,60 Euros HT
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0001
Place sur la liste des lauréats : 1
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 202400058
Titre : Travaux de démolition et travaux connexes sous maîtrise d'ouvrage de l'Etablissement Public Foncier d'Ile-de-France, dont le montant est compris entre 400 000 euros et 1 000 000 euros - Lot n° 1 : Départements 75, 78, 92 et 95.
Date de conclusion du marché : 29/07/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre : oui
Lauréat :
Nom officiel : PREMYS
Offre :
Identifiant de l’offre : OFFRE PREMYS LOT 1 - 4 558 439,00 Euros HT
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0001
Place sur la liste des lauréats : 2
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 202400058
Titre : Travaux de démolition et travaux connexes sous maîtrise d'ouvrage de l'Etablissement Public Foncier d'Ile-de-France, dont le montant est compris entre 400 000 euros et 1 000 000 euros - Lot n° 1 : Départements 75, 78, 92 et 95.
Date de conclusion du marché : 29/07/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre : oui
Lauréat :
Nom de la partie appelante : Groupement ADC DEMOLITION/ AR ENVIRONNEMENT
Chef de file du soumissionnaire : ADC DEMOLITION IDF
Nom officiel : AR Environnement
Offre :
Identifiant de l’offre : OFFRE GPT ADC DEMOLITION/ AR ENVIRONNMENT LOT 1 - 4 914 413,40 Euros HT
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0001
Place sur la liste des lauréats : 3
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 202400058
Titre : Travaux de démolition et travaux connexes sous maîtrise d'ouvrage de l'Etablissement Public Foncier d'Ile-de-France, dont le montant est compris entre 400 000 euros et 1 000 000 euros - Lot n° 1 : Départements 75, 78, 92 et 95.
Date de conclusion du marché : 29/07/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre : oui
Lauréat :
Nom de la partie appelante : Groupement IDF DECONSTRUCTION/ SET ENVIRONNEMENT
Chef de file du soumissionnaire : IDF DECONSTRUCTION
Nom officiel : SET environnement
Offre :
Identifiant de l’offre : OFFRE GPT IDF DECONSTRUCTION/ SET ENVIRONNEMENT LOT 1 - 5 551 241,75 Euros HT
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0001
Place sur la liste des lauréats : 4
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 202400058
Titre : Travaux de démolition et travaux connexes sous maîtrise d'ouvrage de l'Etablissement Public Foncier d'Ile-de-France, dont le montant est compris entre 400 000 euros et 1 000 000 euros - Lot n° 1 : Départements 75, 78, 92 et 95.
Date de conclusion du marché : 29/07/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre : oui
Lauréat :
Nom officiel : CARDEM Agence IDF NORD
Offre :
Identifiant de l’offre : OFFRE CARDEM LOT 1 - 7 309 474,00 Euros HT
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0001
Place sur la liste des lauréats : 5
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 202400058
Titre : Travaux de démolition et travaux connexes sous maîtrise d'ouvrage de l'Etablissement Public Foncier d'Ile-de-France, dont le montant est compris entre 400 000 euros et 1 000 000 euros - Lot n° 1 : Départements 75, 78, 92 et 95.
Date de conclusion du marché : 29/07/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre : oui

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0002

Au moins un lauréat a été choisi.
Accord-cadre :
Valeur maximale de l’accord-cadre : 6 500 000 Euro

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : COLAS FRANCE ETABLISSEMENT SNPR CONFLANS
Offre :
Identifiant de l’offre : OFFRE COLAS LOT 2 - 4 895 040,60 Euros HT
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0002
Place sur la liste des lauréats : 1
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 202400059
Titre : Travaux de démolition et travaux connexes sous maîtrise d'ouvrage de l'Etablissement Public Foncier d'Ile-de-France, dont le montant est compris entre 400 000 euros et 1 000 000 euros - Lot n° 2 : Départements 77, 91, 93 et 94
Date de conclusion du marché : 29/07/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre : oui
Lauréat :
Nom officiel : PREMYS
Offre :
Identifiant de l’offre : OFFRE PREMYS LOT 2 - 4 380 949,00 Euros HT
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0002
Place sur la liste des lauréats : 2
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 202400059
Titre : Travaux de démolition et travaux connexes sous maîtrise d'ouvrage de l'Etablissement Public Foncier d'Ile-de-France, dont le montant est compris entre 400 000 euros et 1 000 000 euros - Lot n° 2 : Départements 77, 91, 93 et 94
Date de conclusion du marché : 29/07/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre : oui
Lauréat :
Nom de la partie appelante : Groupement ADC DEMOLITION/ AR ENVIRONNEMENT
Chef de file du soumissionnaire : ADC DEMOLITION IDF
Nom officiel : AR Environnement
Offre :
Identifiant de l’offre : OFFRE GPT ADC DEMOLITION/ AR ENVIRONNMENT LOT 2 - 4 914 413,40 Euros HT
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0002
Place sur la liste des lauréats : 3
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 202400059
Titre : Travaux de démolition et travaux connexes sous maîtrise d'ouvrage de l'Etablissement Public Foncier d'Ile-de-France, dont le montant est compris entre 400 000 euros et 1 000 000 euros - Lot n° 2 : Départements 77, 91, 93 et 94
Date de conclusion du marché : 29/07/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre : oui
Lauréat :
Nom officiel : CARDEM Agence IDF NORD
Offre :
Identifiant de l’offre : OFFRE CARDEM LOT 2 - 7 309 474,00 Euros HT
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0002
Place sur la liste des lauréats : 4
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 202400059
Titre : Travaux de démolition et travaux connexes sous maîtrise d'ouvrage de l'Etablissement Public Foncier d'Ile-de-France, dont le montant est compris entre 400 000 euros et 1 000 000 euros - Lot n° 2 : Départements 77, 91, 93 et 94
Date de conclusion du marché : 29/07/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre : oui
Lauréat :
Nom de la partie appelante : Groupement IDF DECONSTRUCTION/ SET ENVIRONNEMENT
Chef de file du soumissionnaire : IDF DECONSTRUCTION
Nom officiel : SET environnement
Offre :
Identifiant de l’offre : OFFRE GPT IDF DECONSTRUCTION/ SET ENVIRONNEMENT LOT 2 - 5 551 241,75 Euros HT
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0002
Place sur la liste des lauréats : 5
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 202400059
Titre : Travaux de démolition et travaux connexes sous maîtrise d'ouvrage de l'Etablissement Public Foncier d'Ile-de-France, dont le montant est compris entre 400 000 euros et 1 000 000 euros - Lot n° 2 : Départements 77, 91, 93 et 94
Date de conclusion du marché : 29/07/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre : oui

8. Organisations

8.1 ORG-0002

Nom officiel : Tribunal Administratif de Paris
Numéro d’enregistrement : 177 500 055 00013
Adresse postale : 7 rue de Jouy
Ville : Paris cedex 04
Code postal : 75181
Pays : France
Adresse électronique : Greffe.ta-paris@juradm.fr
Téléphone : +33144594400
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours

8.1 ORG-0001

Nom officiel : Etablissement Public Foncier Ile-de-France
Numéro d’enregistrement : 495 120 008 00026
Adresse postale : 4-14 rue Ferrus 75014
Ville : PARIS
Pays : France
Adresse électronique : service-marches@epfif.fr
Téléphone : +33 140789090
Adresse internet : https://www.epfif.fr/
Profil de l’acheteur : https://www.marchespublics.gouv.fr
Rôles de cette organisation :
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché

8.1 ORG-0003

Nom officiel : COLAS FRANCE ETABLISSEMENT SNPR CONFLANS
Numéro d’enregistrement : 329 338 883 02035
Ville : CONFLANS
Pays : France
Adresse électronique : conflans@colas.com
Téléphone : +33 1 34 90 81 81
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots : LOT-0001 LOT-0002

8.1 ORG-0004

Nom officiel : PREMYS
Numéro d’enregistrement : 32359288100060
Ville : Magny-les-Hameaux
Code postal : 78114
Pays : France
Adresse électronique : brunel@premys-colas.com
Téléphone : +33 1 43 30 30 05
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots : LOT-0001 LOT-0002

8.1 ORG-0005

Nom officiel : ADC DEMOLITION IDF
Numéro d’enregistrement : 81446744500031
Ville : Montsoult
Pays : France
Adresse électronique : contact@adcidf.com
Téléphone : 0698972121
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Chef de groupe
Lauréat de ces lots : LOT-0001 LOT-0002

8.1 ORG-0006

Nom officiel : AR Environnement
Numéro d’enregistrement : 839 110 293 00017
Ville : Montsoult
Pays : France
Adresse électronique : etudes@ar-envrio.com
Téléphone : 0663902343
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots : LOT-0001 LOT-0002

8.1 ORG-0007

Nom officiel : IDF DECONSTRUCTION
Numéro d’enregistrement : 33192884600046
Ville : WISSOUS
Pays : France
Adresse électronique : contact@idfdemolition.com
Téléphone : +33 1 78 85 48 01
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Chef de groupe
Lauréat de ces lots : LOT-0001 LOT-0002

8.1 ORG-0008

Nom officiel : SET environnement
Numéro d’enregistrement : 338 594 260 00071
Ville : WISSOUS
Pays : France
Adresse électronique : commercial@set-environnement.com
Téléphone : +33 1 69 75 13 30
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots : LOT-0001 LOT-0002

8.1 ORG-0009

Nom officiel : CARDEM Agence IDF NORD
Numéro d’enregistrement : 303 890 081 00134
Ville : RUEIL-MALMAISON
Pays : France
Adresse électronique : cardem-paris@cardem.fr
Téléphone : +33 1 34 18 73 80
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots : LOT-0001 LOT-0002

11. Informations relatives à l’avis

11.1 Informations relatives à l’avis

Identifiant/version de l’avis : 5bbaa500-014a-4767-a9b0-2fb6144184ae - 01
Type de formulaire : Résultats
Type d’avis : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis : 24/10/2024 14:25 +02:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français

11.2 Informations relatives à la publication

Numéro de publication de l’avis : 00649515-2024
Numéro de publication au JO S : 209/2024
Date de publication : 25/10/2024