TRAVAUX DE CREATION D'UN SENTIER DE DECOUVERTE DU MARAIS DE MORCOURT

La consultation a pour objet des travaux de restauration du fonctionnement écologique de Tourbières Alcalines sur 1 sites Natura 2000 de la région Hauts-de-France. Les travaux dans le présent marché ont pour objectif l'aménagement du Circuit des tourbières, un sentier de découverte sur le marais de Morcourt (Somme) : - …

CPV: 45112700 Trabajos de paisajismo, 45221113 Trabajos de construcción de pasarelas, 45233161 Trabajos de construcción de caminos peatonales, 45233290 Instalación de señales de tráfico, 45246510 Trabajos de construcción de pasarelas de madera, 45422100 Trabajos en madera
Lugar de ejecución:
TRAVAUX DE CREATION D'UN SENTIER DE DECOUVERTE DU MARAIS DE MORCOURT
Organismo adjudicador:
CONSERVATOIRE ESPACES NATURELS HDF
Número de premio:
LIFEANTHROPOFENS_CIRCUIT_TOURBIERES_MORCOURT

1. Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : CONSERVATOIRE ESPACES NATURELS HDF
Forme juridique de l’acheteur : Organisation qui passe un marché subventionné par un pouvoir adjudicateur
Activité du pouvoir adjudicateur : Protection de l’environnement

2. Procédure

2.1 Procédure

Titre : TRAVAUX DE CREATION D'UN SENTIER DE DECOUVERTE DU MARAIS DE MORCOURT
Description : La consultation a pour objet des travaux de restauration du fonctionnement écologique de Tourbières Alcalines sur 1 sites Natura 2000 de la région Hauts-de-France. Les travaux dans le présent marché ont pour objectif l'aménagement du Circuit des tourbières, un sentier de découverte sur le marais de Morcourt (Somme) : - Débroussaillage de linéaires, fourniture et pose d'aménagements piétons (cheminements surélevés, passerelles, plate-forme surélevée) - Impression et la mise en place des signalétiques et mobiliers
Identifiant de la procédure : 02471e6d-5b4a-483f-a912-a0fa5b7f9d6f
Identifiant interne : LIFEANTHROPOFENS_CIRCUIT_TOURBIERES_MORCOURT
Type de procédure : Ouverte
Justification de la procédure accélérée :
Principales caractéristiques de la procédure :

2.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45422100 Ouvrages en bois
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45246510 Travaux de construction de chemins de planches
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45221113 Travaux de construction de passerelles pour piétons
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45233161 Travaux de construction de chemins piétonniers
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45112700 Travaux d'aménagement paysager
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45233290 Installation de panneaux de signalisation

2.1.4 Informations générales

Base juridique :
Directive 2014/24/UE

5. Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001

Titre : Travaux d'aménagements
Description : Débroussaillage de linéaires, fourniture et pose d'aménagements piétons (cheminements surélevés, passerelles, plate-forme surélevée)
Identifiant interne : 1

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45422100 Ouvrages en bois
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45246510 Travaux de construction de chemins de planches
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45221113 Travaux de construction de passerelles pour piétons
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45233161 Travaux de construction de chemins piétonniers

5.1.2 Lieu d’exécution

Ville : Morcourt
Code postal : 80569
Subdivision pays (NUTS) : Somme ( FRE23 )
Pays : France
Informations complémentaires : Les travaux ont lieu sur le site " Le marais communal de Morcourt " (Latitude : 49.895153°/ Longitude : 2.658799°, Latitude : 49.894627° / Longitude : 2.666759°). Il fait partie du site Natura 2000 " Moyenne vallée de la Somme " (FR2200357)

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/01/2025
Durée : 11 Mois

5.1.5 Valeur

Valeur estimée hors TVA : 220 000 Euro

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : non
Informations complémentaires : LIFE18NAT/FR/000906 ANTHROPOFENS

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Nom : Critère 1 : Prix de la prestation -Pondération : 50 %
Description : Critère 1 : Prix de la prestation -Pondération : 50 %
Critère :
Type : Qualité
Nom : Critère 2 : Valeur technique - Pondération : 40 %
Description : Sous critère 1 : Méthodologie proposée par le candidat, tant en phase préparatoire qu'en phase exécution de chantier, spécifique à l'opération et au lot en question et répondant aux exigences du CCTP - Pondération : 20% Sous critère 2 : Planning des travaux détaillé Pondération : 10 % Sous critère 3 : Mesures mises en place face aux contraintes spécifiques des sites et de leur accessibilité (portance, pente, ouvrages d'art à franchir...) Pondération : 5 % Sous critère 4 : Capacité de réactivité face aux divers aléas (climatiques, matériels, absence... pouvant engendrer retards et reports)
Critère :
Type : Qualité
Nom : Critère 3 : Prise en compte du développement durable - Pondération : 10 %
Description : Sous critère 1 : Origine et provenance des matériaux - Fiches techniques produits permettant de juger de la conformité avec le CCTP Pondération : 5 % Sous critère 2 : Mesures mises en place en matière de respect et de protection de l'environnement sur le lieu des travaux. Pondération : 5 %
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères : _
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.12 Conditions du marché public

Informations relatives aux délais de recours : Référé précontractuel avant la signature du contrat (dans les conditions fixées par le code de justice administrative : art. L. 551-1et s et R. 551-1 et s.). - Référé contractuel après la signature du contrat (dans les conditions fixées par le code de justice administrative : art. L .551-13 et s. et R. 551-7 ets.). - Recours de pleine juridiction en contestation de validité du contrat (CE, 4 avril 2014,épartement de Tarn-et-Garonne, n° 358994), après la signature du contrat, dans un délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées dans les conditions définies dans l'arrêt précité.

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal de Grande Instance d'Amiens
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : CONSERVATOIRE ESPACES NATURELS HDF
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal de Grande Instance d'Amiens
Organisation qui signe le marché : CONSERVATOIRE ESPACES NATURELS HDF

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0002

Titre : Travaux de signalétiques et de mobiliers
Description : Impression et la mise en place des signalétiques et mobiliers
Identifiant interne : 2

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45112700 Travaux d'aménagement paysager
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45233290 Installation de panneaux de signalisation

5.1.2 Lieu d’exécution

Ville : MOrcourt
Code postal : 80569
Subdivision pays (NUTS) : Somme ( FRE23 )
Pays : France
Informations complémentaires : Les travaux ont lieu sur le site " Le marais communal de Morcourt " (Latitude : 49.895153°/ Longitude : 2.658799°, Latitude : 49.894627° / Longitude : 2.666759°). Il fait partie du site Natura 2000 " Moyenne vallée de la Somme " (FR2200357)

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/01/2025
Durée : 11 Mois

5.1.5 Valeur

Valeur estimée hors TVA : 15 000 Euro

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : non
Informations complémentaires : LIFE18NAT/FR/000906 ANTHROPOFENS

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Nom : Critère 1 : Prix de la prestation -Pondération : 50 %
Description : Critère 1 : Prix de la prestation -Pondération : 50 %
Critère :
Type : Qualité
Nom : Critère 2 : Valeur technique - Pondération : 40 %
Description : Sous critère 1 : Méthodologie proposée par le candidat, tant en phase préparatoire qu'en phase exécution de chantier, spécifique à l'opération et au lot en question et répondant aux exigences du CCTP - Pondération : 20% Sous critère 2 : Planning des travaux détaillé Pondération : 10 % Sous critère 3 : Mesures mises en place face aux contraintes spécifiques des sites et de leur accessibilité (portance, pente, ouvrages d'art à franchir...) Pondération : 5 % Sous critère 4 : Capacité de réactivité face aux divers aléas (climatiques, matériels, absence... pouvant engendrer retards et reports)
Critère :
Type : Qualité
Nom : Critère 3 : Prise en compte du développement durable - Pondération : 10 %
Description : Sous critère 1 : Origine et provenance des matériaux - Fiches techniques produits permettant de juger de la conformité avec le CCTP Pondération : 5 % Sous critère 2 : Mesures mises en place en matière de respect et de protection de l'environnement sur le lieu des travaux. Pondération : 5 %
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères : _
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.12 Conditions du marché public

Informations relatives aux délais de recours : Référé précontractuel avant la signature du contrat (dans les conditions fixées par le code de justice administrative : art. L. 551-1et s et R. 551-1 et s.). - Référé contractuel après la signature du contrat (dans les conditions fixées par le code de justice administrative : art. L .551-13 et s. et R. 551-7 ets.). - Recours de pleine juridiction en contestation de validité du contrat (CE, 4 avril 2014,épartement de Tarn-et-Garonne, n° 358994), après la signature du contrat, dans un délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées dans les conditions définies dans l'arrêt précité.

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal de Grande Instance d'Amiens
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : CONSERVATOIRE ESPACES NATURELS HDF
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal de Grande Instance d'Amiens

6. Résultats

Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis : 209 300 Euro

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0001

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : BENJAMIN VISSE
Offre :
Identifiant de l’offre : ouverture_procedure_1012259_1716812093
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0001
Valeur de l'offre : 209 300 Euro
L’offre est une variante : non
Sous-traitance : Non
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : LIFEANTHROPOFENS_CIRCUIT_TOURBIERES_MORCOURT_LOT_1
Titre : TRAVAUX DE CREATION D'UN SENTIER DE DECOUVERTE DU MARAIS DE MORCOURT Lot 1 Travaux d'aménagements
Date de conclusion du marché : 16/12/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre : non
Organisation qui signe le marché : CONSERVATOIRE ESPACES NATURELS HDF

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 1

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0002

Aucun lauréat n’a été choisi et la mise en concurrence est clos.
La raison pour laquelle un lauréat n’a pas été choisi : Aucune offre, aucune demande de participation, ni aucun projet n’a été reçu

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 0

8. Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : CONSERVATOIRE ESPACES NATURELS HDF
Numéro d’enregistrement : 403202179000
Adresse postale : 04 Avenue de l'Étoile du Sud
Ville : BOVES
Code postal : 80440
Subdivision pays (NUTS) : Somme ( FRE23 )
Pays : France
Adresse électronique : g.delforge@cen-hautsdefrance.org
Téléphone : +33 321019340
Rôles de cette organisation :
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui signe le marché

8.1 ORG-0002

Nom officiel : Tribunal de Grande Instance d'Amiens
Numéro d’enregistrement : 17800111100016
Adresse postale : 14 rue Robert de Luzarches
Ville : AMIEN CEDEX
Code postal : 80027
Subdivision pays (NUTS) : Somme ( FRE23 )
Pays : France
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours

8.1 ORG-0003

Nom officiel : BENJAMIN VISSE
Numéro d’enregistrement : 83326797 00016
Adresse postale : 9 rue verte
Ville : FONTAINE SUR SOMME
Code postal : 80510
Subdivision pays (NUTS) : Somme ( FRE23 )
Pays : France
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots : LOT-0001

11. Informations relatives à l’avis

11.1 Informations relatives à l’avis

Identifiant/version de l’avis : 4371c343-6855-4ead-8199-54af49bba564 - 01
Type de formulaire : Résultats
Type d’avis : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis : 19/12/2024 14:00 +01:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français

11.2 Informations relatives à la publication

Numéro de publication de l’avis : 00782635-2024
Numéro de publication au JO S : 248/2024
Date de publication : 20/12/2024