Travaux de construction de logements locatifs, Rue du Lo à La Turballe

Travaux de construction de logements locatifs, Rue du Lo à La Turballe Déconstruction - Désamiantage Gros-oeuvre Terrassement - VRD Charpente Bois Couverture - Etanchéité Menuiseries Extérieures PVC Enduits Extérieurs Serrurerie - Menuiseries Acier Menuiseries Intérieures - Escalier Doublage - Cloisons - Plafonds Revêtements de sol - Faïences Peinture - Revêtements …

CPV: 45211000 Trabajos de construcción de inmuebles de viviendas colectivas y unifamiliares
Lugar de ejecución:
Travaux de construction de logements locatifs, Rue du Lo à La Turballe
Organismo adjudicador:
SILENE HABITAT
Número de premio:
24MAPA032

1. Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : SILENE HABITAT

2. Procédure

2.1 Procédure

Titre : Travaux de construction de logements locatifs, Rue du Lo à La Turballe
Description : Travaux de construction de logements locatifs, Rue du Lo à La Turballe
Identifiant de la procédure : ca6d4cf5-c70e-4f32-a2ac-ca46811783ce
Identifiant interne : 24MAPA032
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence préalable

2.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45211000 Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuelles
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45211000 Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuelles

2.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : cf Cctp
Ville : Saint-Nazaire
Code postal : 44600
Subdivision pays (NUTS) : Loire-Atlantique ( FRG01 )
Pays : France

2.1.4 Informations générales

Base juridique :
Directive 2014/24/UE

5. Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001

Titre : Déconstruction - Désamiantage
Description : Déconstruction - Désamiantage
Identifiant interne : 1

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45211000 Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuelles
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45211000 Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuelles

5.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : cf Cctp
Ville : Saint-Nazaire
Code postal : 44600
Subdivision pays (NUTS) : Loire-Atlantique ( FRG01 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.15 Techniques

Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Tribunal administratif de Nantes
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nantes
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Nantes
TED eSender : Avenue-Web Systèmes

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0002

Titre : Gros-oeuvre
Description : Gros-oeuvre
Identifiant interne : 2

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45211000 Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuelles
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45211000 Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuelles

5.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : cf Cctp
Ville : Saint-Nazaire
Code postal : 44600
Subdivision pays (NUTS) : Loire-Atlantique ( FRG01 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.15 Techniques

Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Tribunal administratif de Nantes
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nantes
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Nantes
TED eSender : Avenue-Web Systèmes

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0003

Titre : Terrassement - VRD
Description : Terrassement - VRD
Identifiant interne : 3

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45211000 Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuelles
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45211000 Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuelles

5.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : cf Cctp
Ville : Saint-Nazaire
Code postal : 44600
Subdivision pays (NUTS) : Loire-Atlantique ( FRG01 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.15 Techniques

Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Tribunal administratif de Nantes
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nantes
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Nantes
TED eSender : Avenue-Web Systèmes

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0004

Titre : Charpente Bois
Description : Charpente Bois
Identifiant interne : 4

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45211000 Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuelles
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45211000 Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuelles

5.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : cf Cctp
Ville : Saint-Nazaire
Code postal : 44600
Subdivision pays (NUTS) : Loire-Atlantique ( FRG01 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.15 Techniques

Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Tribunal administratif de Nantes
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nantes
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Nantes
TED eSender : Avenue-Web Systèmes

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0005

Titre : Couverture - Etanchéité
Description : Couverture - Etanchéité
Identifiant interne : 5

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45211000 Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuelles
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45211000 Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuelles

5.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : cf Cctp
Ville : Saint-Nazaire
Code postal : 44600
Subdivision pays (NUTS) : Loire-Atlantique ( FRG01 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.15 Techniques

Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Tribunal administratif de Nantes
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nantes
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Nantes
TED eSender : Avenue-Web Systèmes

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0006

Titre : Menuiseries Extérieures PVC
Description : Menuiseries Extérieures PVC
Identifiant interne : 6

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45211000 Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuelles
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45211000 Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuelles

5.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : cf Cctp
Ville : Saint-Nazaire
Code postal : 44600
Subdivision pays (NUTS) : Loire-Atlantique ( FRG01 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.15 Techniques

Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Tribunal administratif de Nantes
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nantes
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Nantes
TED eSender : Avenue-Web Systèmes

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0007

Titre : Enduits Extérieurs
Description : Enduits Extérieurs
Identifiant interne : 7

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45211000 Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuelles
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45211000 Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuelles

5.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : cf Cctp
Ville : Saint-Nazaire
Code postal : 44600
Subdivision pays (NUTS) : Loire-Atlantique ( FRG01 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.15 Techniques

Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Tribunal administratif de Nantes
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nantes
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Nantes
TED eSender : Avenue-Web Systèmes

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0008

Titre : Serrurerie - Menuiseries Acier
Description : Serrurerie - Menuiseries Acier
Identifiant interne : 8

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45211000 Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuelles
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45211000 Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuelles

5.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : cf Cctp
Ville : Saint-Nazaire
Code postal : 44600
Subdivision pays (NUTS) : Loire-Atlantique ( FRG01 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.15 Techniques

Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Tribunal administratif de Nantes
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nantes
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Nantes
TED eSender : Avenue-Web Systèmes

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0009

Titre : Menuiseries Intérieures - Escalier
Description : Menuiseries Intérieures - Escalier
Identifiant interne : 9

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45211000 Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuelles
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45211000 Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuelles

5.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : cf Cctp
Ville : Saint-Nazaire
Code postal : 44600
Subdivision pays (NUTS) : Loire-Atlantique ( FRG01 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.15 Techniques

Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Tribunal administratif de Nantes
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nantes
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Nantes
TED eSender : Avenue-Web Systèmes

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0010

Titre : Doublage - Cloisons - Plafonds
Description : Doublage - Cloisons - Plafonds
Identifiant interne : 10

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45211000 Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuelles
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45211000 Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuelles

5.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : cf Cctp
Ville : Saint-Nazaire
Code postal : 44600
Subdivision pays (NUTS) : Loire-Atlantique ( FRG01 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.15 Techniques

Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Tribunal administratif de Nantes
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nantes
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Nantes
TED eSender : Avenue-Web Systèmes

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0011

Titre : Revêtements de sol - Faïences
Description : Revêtements de sol - Faïences
Identifiant interne : 11

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45211000 Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuelles
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45211000 Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuelles

5.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : cf Cctp
Ville : Saint-Nazaire
Code postal : 44600
Subdivision pays (NUTS) : Loire-Atlantique ( FRG01 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.15 Techniques

Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Tribunal administratif de Nantes
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nantes
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Nantes
TED eSender : Avenue-Web Systèmes

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0012

Titre : Peinture - Revêtements muraux
Description : Peinture - Revêtements muraux
Identifiant interne : 12

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45211000 Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuelles
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45211000 Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuelles

5.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : cf Cctp
Ville : Saint-Nazaire
Code postal : 44600
Subdivision pays (NUTS) : Loire-Atlantique ( FRG01 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.15 Techniques

Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Tribunal administratif de Nantes
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nantes
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Nantes
TED eSender : Avenue-Web Systèmes

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0013

Titre : Nettoyage
Description : Nettoyage
Identifiant interne : 12bis

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45211000 Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuelles
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45211000 Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuelles

5.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : cf Cctp
Ville : Saint-Nazaire
Code postal : 44600
Subdivision pays (NUTS) : Loire-Atlantique ( FRG01 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.15 Techniques

Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Tribunal administratif de Nantes
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nantes
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Nantes
TED eSender : Avenue-Web Systèmes

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0014

Titre : Espaces Verts - Aménagements extérieurs
Description : Espaces Verts - Aménagements extérieurs
Identifiant interne : 13

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45211000 Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuelles
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45211000 Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuelles

5.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : cf Cctp
Ville : Saint-Nazaire
Code postal : 44600
Subdivision pays (NUTS) : Loire-Atlantique ( FRG01 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.15 Techniques

Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Tribunal administratif de Nantes
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nantes
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Nantes
TED eSender : Avenue-Web Systèmes

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0015

Titre : Plomberie Chauffage Ventilation
Description : Plomberie Chauffage Ventilation
Identifiant interne : 14

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45211000 Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuelles
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45211000 Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuelles

5.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : cf Cctp
Ville : Saint-Nazaire
Code postal : 44600
Subdivision pays (NUTS) : Loire-Atlantique ( FRG01 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.15 Techniques

Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Tribunal administratif de Nantes
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nantes
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Nantes
TED eSender : Avenue-Web Systèmes

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0016

Titre : Electricité Courants Faibles
Description : Electricité Courants Faibles
Identifiant interne : 15

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45211000 Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuelles
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45211000 Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuelles

5.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : cf Cctp
Ville : Saint-Nazaire
Code postal : 44600
Subdivision pays (NUTS) : Loire-Atlantique ( FRG01 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.15 Techniques

Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Tribunal administratif de Nantes
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nantes
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Nantes
TED eSender : Avenue-Web Systèmes

6. Résultats

Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis : 776 095 Euro
Attribution directe :
Justification de l’attribution directe : Marchés dont la valeur estimée est inférieure aux seuils applicables aux marchés publics
Autre justification : Le marché ayant été lancé en procédure adaptée il n'a pas fait l'objet d'une précédente publication au Joue

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0001

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : MACONNERIE PICAUD
Offre :
Identifiant de l’offre : MACONNERIE PICAUD
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0001
Valeur de l'offre : 34 000 Euro
Sous-traitance : Pas encore connu
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 24mapa032
Titre : Travaux de construction de logements locatifs, Rue du Lo à La Turballe
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre : non

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0002

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : MACONNERIE PICAUD
Offre :
Identifiant de l’offre : MACONNERIE PICAUD
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0002
Valeur de l'offre : 171 000 Euro
Sous-traitance : Pas encore connu
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 24mapa032
Titre : Travaux de construction de logements locatifs, Rue du Lo à La Turballe
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre : non

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0003

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : SRTAD
Offre :
Identifiant de l’offre : SRTAD
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0003
Valeur de l'offre : 105 000 Euro
Sous-traitance : Pas encore connu
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 24mapa032
Titre : Travaux de construction de logements locatifs, Rue du Lo à La Turballe
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre : non

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0004

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : BRAIS MENUISERIE CHARPENTE
Offre :
Identifiant de l’offre : BRAIS MENUISERIE CHARPENTE
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0004
Valeur de l'offre : 26 006 Euro
Sous-traitance : Pas encore connu
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 24mapa032
Titre : Travaux de construction de logements locatifs, Rue du Lo à La Turballe
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre : non

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0005

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : SARL CHATEL
Offre :
Identifiant de l’offre : SARL CHATEL
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0005
Valeur de l'offre : 66 985 Euro
Sous-traitance : Pas encore connu
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 24mapa032
Titre : Travaux de construction de logements locatifs, Rue du Lo à La Turballe
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre : non

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0006

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : BRETAGNE SUD DEVELOPPEMENT
Offre :
Identifiant de l’offre : BRETAGNE SUD DEVELOPPEMENT
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0006
Valeur de l'offre : 18 807 Euro
Sous-traitance : Pas encore connu
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 24mapa032
Titre : Travaux de construction de logements locatifs, Rue du Lo à La Turballe
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre : non

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0007

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : DRA ATLANTIQUE
Offre :
Identifiant de l’offre : DRA ATLANTIQUE
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0007
Valeur de l'offre : 17 500 Euro
Sous-traitance : Pas encore connu
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 24mapa032
Titre : Travaux de construction de logements locatifs, Rue du Lo à La Turballe
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre : non

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0008

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : OUEST INDUSTRIES
Offre :
Identifiant de l’offre : OUEST INDUSTRIES
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0008
Valeur de l'offre : 52 000 Euro
Sous-traitance : Pas encore connu
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 24mapa032
Titre : Travaux de construction de logements locatifs, Rue du Lo à La Turballe
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre : non

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0009

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : BRAIS MENUISERIE CHARPENTE
Offre :
Identifiant de l’offre : BRAIS MENUISERIE CHARPENTE
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0009
Valeur de l'offre : 35 433 Euro
Sous-traitance : Pas encore connu
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 24mapa032
Titre : Travaux de construction de logements locatifs, Rue du Lo à La Turballe
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre : non

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0010

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : LAL ATLANTIQUE BATIMENT
Offre :
Identifiant de l’offre : LAL ATLANTIQUE BATIMENT
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0010
Valeur de l'offre : 50 000 Euro
Sous-traitance : Pas encore connu
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 24mapa032
Titre : Travaux de construction de logements locatifs, Rue du Lo à La Turballe
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre : non

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0011

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : OUEST HORIZON
Offre :
Identifiant de l’offre : OUEST HORIZON
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0011
Valeur de l'offre : 27 998 Euro
Sous-traitance : Pas encore connu
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 24mapa032
Titre : Travaux de construction de logements locatifs, Rue du Lo à La Turballe
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre : non

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0012

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : RODRIGUEZ Philippe
Offre :
Identifiant de l’offre : RODRIGUEZ Philippe
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0012
Valeur de l'offre : 15 830 Euro
Sous-traitance : Pas encore connu
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 24mapa032
Titre : Travaux de construction de logements locatifs, Rue du Lo à La Turballe
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre : non

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0013

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : SAS VITRIPRO
Offre :
Identifiant de l’offre : SAS VITRIPRO
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0013
Valeur de l'offre : 3 000 Euro
Sous-traitance : Pas encore connu
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 24mapa032
Titre : Travaux de construction de logements locatifs, Rue du Lo à La Turballe
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre : non

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0014

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : ATLANTIC PAYSAGES
Offre :
Identifiant de l’offre : ATLANTIC PAYSAGES
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0014
Valeur de l'offre : 11 466 Euro
Sous-traitance : Pas encore connu
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 24mapa032
Titre : Travaux de construction de logements locatifs, Rue du Lo à La Turballe
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre : non

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0015

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : ETS NAVARRO
Offre :
Identifiant de l’offre : ETS NAVARRO
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0015
Valeur de l'offre : 99 442 Euro
Sous-traitance : Pas encore connu
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 24mapa032
Titre : Travaux de construction de logements locatifs, Rue du Lo à La Turballe
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre : non

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0016

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : SYGMATEL
Offre :
Identifiant de l’offre : SYGMATEL
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0016
Valeur de l'offre : 41 628 Euro
Sous-traitance : Pas encore connu
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 24mapa032
Titre : Travaux de construction de logements locatifs, Rue du Lo à La Turballe
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre : non

8. Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : Avenue-Web Systèmes
Numéro d’enregistrement : 1ADC4547-A381-8B55-3DBBD9E89A521492
Ville : Seyssinet-Pariset
Code postal : 38170
Subdivision pays (NUTS) : Isère ( FRK24 )
Pays : France
Adresse électronique : publications-joue@aws-france.com
Téléphone : +33480041260
Rôles de cette organisation :
TED eSender

8.1 ORG-0002

Nom officiel : SILENE HABITAT
Numéro d’enregistrement : 54767
Adresse postale : 17 Rue Pierre Mendès France
Ville : Saint Nazaire
Code postal : 44600
Subdivision pays (NUTS) : Loire-Atlantique ( FRG01 )
Pays : France
Point de contact : WILLIAMSON Sandrine
Adresse électronique : correspondre@aws-france.com
Téléphone : 0253484444
Rôles de cette organisation :
Acheteur

8.1 ORG-0003

Nom officiel : Tribunal administratif de Nantes
Numéro d’enregistrement : 1ADC4577-FFD9-AEF3-0F1E0FDEDB545E4E
Adresse postale : 6, allée de l'Ile-Gloriette
Ville : Nantes
Code postal : 44041
Subdivision pays (NUTS) : Loire-Atlantique ( FRG01 )
Pays : France
Adresse électronique : greffe.ta-nantes@juradm.fr
Téléphone : 0240994600
Télécopieur : 0240994658
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours

8.1 ORG-0004

Nom officiel : Tribunal administratif de Nantes
Numéro d’enregistrement : 1ADC4589-DC6A-1C46-EBDD2D3EF6CD1FAD
Adresse postale : 6, allée de l'Ile-Gloriette
Ville : Nantes
Code postal : 44041
Subdivision pays (NUTS) : Loire-Atlantique ( FRG01 )
Pays : France
Adresse électronique : greffe.ta-nantes@juradm.fr
Téléphone : 0240994600
Télécopieur : 0240994658
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de médiation

8.1 ORG-0005

Nom officiel : Tribunal administratif de Nantes
Numéro d’enregistrement : 1ADC45A6-AA99-648F-0E3EC5A437402748
Adresse postale : 6, allée de l'Ile-Gloriette
Ville : Nantes
Code postal : 44041
Subdivision pays (NUTS) : Loire-Atlantique ( FRG01 )
Pays : France
Adresse électronique : greffe.ta-nantes@juradm.fr
Téléphone : 0240994600
Télécopieur : 0240994658
Rôles de cette organisation :
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours

8.1 ORG-0006

Nom officiel : MACONNERIE PICAUD
Taille de l’opérateur économique : Grande
Numéro d’enregistrement : 1519358-1-1-1
Adresse postale : Rue Des Urodeles - Rue De La Pree Neuve
Ville : Guerande
Code postal : 44350
Subdivision pays (NUTS) : Loire-Atlantique ( FRG01 )
Pays : France
Adresse électronique : contact@sas-picaud.fr
Téléphone : 02 40 24 93 46
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaire : France
Lauréat de ces lots : LOT-0001

8.1 ORG-0007

Nom officiel : MACONNERIE PICAUD
Taille de l’opérateur économique : Grande
Numéro d’enregistrement : 1519358-1-2-1
Adresse postale : Rue Des Urodeles - Rue De La Pree Neuve
Ville : Guerande
Code postal : 44350
Subdivision pays (NUTS) : Loire-Atlantique ( FRG01 )
Pays : France
Adresse électronique : contact@sas-picaud.fr
Téléphone : 02 40 24 93 46
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaire : France
Lauréat de ces lots : LOT-0002

8.1 ORG-0008

Nom officiel : SRTAD
Taille de l’opérateur économique : Grande
Numéro d’enregistrement : 1519358-1-3-1
Adresse postale : Rue De La Pierre
Ville : Guerande
Code postal : 44350
Subdivision pays (NUTS) : Loire-Atlantique ( FRG01 )
Pays : France
Adresse électronique : s.ramella@srtad.fr
Téléphone : 0240244735
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaire : France
Lauréat de ces lots : LOT-0003

8.1 ORG-0009

Nom officiel : BRAIS MENUISERIE CHARPENTE
Taille de l’opérateur économique : Grande
Numéro d’enregistrement : 1519358-1-4-1
Adresse postale : 58 Rte De Fondeline
Ville : Saint-Nazaire
Code postal : 44600
Subdivision pays (NUTS) : Loire-Atlantique ( FRG01 )
Pays : France
Adresse électronique : brais@orange.fr
Téléphone : 0240919349
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaire : France
Lauréat de ces lots : LOT-0004

8.1 ORG-0010

Nom officiel : SARL CHATEL
Taille de l’opérateur économique : Grande
Numéro d’enregistrement : 1519358-1-5-1
Adresse postale : All De La Mare Brisset
Ville : La Gacilly
Code postal : 56200
Subdivision pays (NUTS) : Morbihan ( FRH04 )
Pays : France
Adresse électronique : chatel.couvertures@orange.fr
Téléphone : 0299081209
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaire : France
Lauréat de ces lots : LOT-0005

8.1 ORG-0011

Nom officiel : BRETAGNE SUD DEVELOPPEMENT
Taille de l’opérateur économique : Grande
Numéro d’enregistrement : 1519358-1-6-1
Adresse postale : La Hirtais
Ville : Pontchateau
Code postal : 44160
Subdivision pays (NUTS) : Loire-Atlantique ( FRG01 )
Pays : France
Téléphone : 02 40 91 20 44
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaire : France
Lauréat de ces lots : LOT-0006

8.1 ORG-0012

Nom officiel : DRA ATLANTIQUE
Taille de l’opérateur économique : Grande
Numéro d’enregistrement : 1519358-1-7-1
Adresse postale : 16 Rue Des Imprimeurs
Ville : Coueron
Code postal : 44220
Subdivision pays (NUTS) : Loire-Atlantique ( FRG01 )
Pays : France
Adresse électronique : be@dra-atlantique.fr
Téléphone : 0251132008
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaire : France
Lauréat de ces lots : LOT-0007

8.1 ORG-0013

Nom officiel : OUEST INDUSTRIES
Taille de l’opérateur économique : Grande
Numéro d’enregistrement : 1519358-1-8-1
Adresse postale : 6 Rue De La Chaumiere
Ville : Vertou
Code postal : 44120
Subdivision pays (NUTS) : Loire-Atlantique ( FRG01 )
Pays : France
Adresse électronique : ao@ouestindustries.fr
Téléphone : 0240031779
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaire : France
Lauréat de ces lots : LOT-0008

8.1 ORG-0014

Nom officiel : BRAIS MENUISERIE CHARPENTE
Taille de l’opérateur économique : Grande
Numéro d’enregistrement : 1519358-1-9-1
Adresse postale : 58 Rte De Fondeline
Ville : Saint-Nazaire
Code postal : 44600
Subdivision pays (NUTS) : Loire-Atlantique ( FRG01 )
Pays : France
Adresse électronique : brais@orange.fr
Téléphone : 0240919349
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaire : France
Lauréat de ces lots : LOT-0009

8.1 ORG-0015

Nom officiel : LAL ATLANTIQUE BATIMENT
Taille de l’opérateur économique : Grande
Numéro d’enregistrement : 1519358-1-10-1
Adresse postale : 270 La Durandiere
Ville : Oudon
Code postal : 44521
Subdivision pays (NUTS) : Loire-Atlantique ( FRG01 )
Pays : France
Adresse électronique : lalconstruction10@gmail.com
Téléphone : 0698186526
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaire : France
Lauréat de ces lots : LOT-0010

8.1 ORG-0016

Nom officiel : OUEST HORIZON
Taille de l’opérateur économique : Grande
Numéro d’enregistrement : 1519358-1-11-1
Adresse postale : 13 Rue Rene Cassin
Ville : Saint-Nazaire
Code postal : 44600
Subdivision pays (NUTS) : Loire-Atlantique ( FRG01 )
Pays : France
Adresse électronique : contact@ouesthorizon.fr
Téléphone : 0240669194
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaire : France
Lauréat de ces lots : LOT-0011

8.1 ORG-0017

Nom officiel : RODRIGUEZ Philippe
Taille de l’opérateur économique : Grande
Numéro d’enregistrement : 1519358-1-12-1
Adresse postale : 5 Imp De Promiton
Ville : La Turballe
Code postal : 44420
Subdivision pays (NUTS) : Loire-Atlantique ( FRG01 )
Pays : France
Adresse électronique : rodriguez.philippe44@gmail.com
Téléphone : 0615355715
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaire : France
Lauréat de ces lots : LOT-0012

8.1 ORG-0018

Nom officiel : SAS VITRIPRO
Taille de l’opérateur économique : Grande
Numéro d’enregistrement : 1519358-1-13-1
Adresse postale : 30 Av Gambetta
Ville : Rochefort
Code postal : 17300
Subdivision pays (NUTS) : Charente-Maritime ( FRI32 )
Pays : France
Adresse électronique : dv-mathieu@outlook.fr
Téléphone : 06 76 13 14 95
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaire : France
Lauréat de ces lots : LOT-0013

8.1 ORG-0019

Nom officiel : ATLANTIC PAYSAGES
Taille de l’opérateur économique : Grande
Numéro d’enregistrement : 1519358-1-14-1
Adresse postale : Kerbois
Ville : Auray
Code postal : 56400
Subdivision pays (NUTS) : Morbihan ( FRH04 )
Pays : France
Adresse électronique : accueil@atlantic-paysages.fr
Téléphone : 02 97 24 21 07
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaire : France
Lauréat de ces lots : LOT-0014

8.1 ORG-0020

Nom officiel : ETS NAVARRO
Taille de l’opérateur économique : Grande
Numéro d’enregistrement : 1519358-1-15-1
Adresse postale : Parc D'Activite Espace Littoral
Ville : Ambon
Code postal : 56190
Subdivision pays (NUTS) : Morbihan ( FRH04 )
Pays : France
Adresse électronique : contact@navarro-plomberie.fr
Téléphone : 02 97 41 68 62
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaire : France
Lauréat de ces lots : LOT-0015

8.1 ORG-0021

Nom officiel : SYGMATEL
Taille de l’opérateur économique : Grande
Numéro d’enregistrement : 1519358-1-16-1
Adresse postale : 16 Allée des petits brivins
Ville : La Baule
Code postal : 44500
Subdivision pays (NUTS) : Loire-Atlantique ( FRG01 )
Pays : France
Adresse électronique : f.lair@sygmatel.fr
Téléphone : 0240606066
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaire : France
Lauréat de ces lots : LOT-0016

11. Informations relatives à l’avis

11.1 Informations relatives à l’avis

Identifiant/version de l’avis : a5f28085-dda3-4c44-984d-74c9c0083385 - 01
Type de formulaire : Notification préalable d’attribution directe
Type d’avis : Avis en cas de transparence ex ante volontaire
Date d’envoi de l’avis : 26/11/2024 16:27 +01:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français

11.2 Informations relatives à la publication

Numéro de publication de l’avis : 00726325-2024
Numéro de publication au JO S : 232/2024
Date de publication : 28/11/2024