Servicios de redacción de proyectos, dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud de las obras de rehabilitación energética, mejora de la accesibilidad y utilización y reparación de deficiencias en dos edificios en el barrio del Actur de Zaragoza

Contrato complementario del contrato de obras que se formalice para la ejecución de las obras de rehabilitación energética, mejora de la accesibilidad y utilización y reparación de deficiencias en dos edificios sitos en C/Pedro Saputo 9-17, Alejandro Casona 29-37 y 32-40 y C/Margarita Xirgú 31-39 de Zaragoza. El expediente para …

CPV: 71000000 Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección, 71221000 Servicios de arquitectura para edificios, 71317210 Servicios de consultoría en salud y seguridad, 71520000 Servicios de supervisión de obras
Plazo:
9 de enero de 2025 a las 14:00
Tipo de plazo:
Presentación de una oferta
Lugar de ejecución:
Servicios de redacción de proyectos, dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud de las obras de rehabilitación energética, mejora de la accesibilidad y utilización y reparación de deficiencias en dos edificios en el barrio del Actur de Zaragoza
Organismo adjudicador:
Consejo de Administración de la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, S.L.U. (Medio Propio)
Número de premio:
15/2024

1. Comprador

1.1 Comprador

Denominación oficial : Consejo de Administración de la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, S.L.U. (Medio Propio)
Naturaleza jurídica del comprador : Organismo de Derecho público bajo el control de una autoridad local
Actividad del poder adjudicador : Vivienda y servicios comunitarios

2. Procedimiento

2.1 Procedimiento

Título : Servicios de redacción de proyectos, dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud de las obras de rehabilitación energética, mejora de la accesibilidad y utilización y reparación de deficiencias en dos edificios en el barrio del Actur de Zaragoza
Descripción : Contrato complementario del contrato de obras que se formalice para la ejecución de las obras de rehabilitación energética, mejora de la accesibilidad y utilización y reparación de deficiencias en dos edificios sitos en C/Pedro Saputo 9-17, Alejandro Casona 29-37 y 32-40 y C/Margarita Xirgú 31-39 de Zaragoza. El expediente para la contratación de las obras se aprobará una vez se disponga de los proyectos (básico y de ejecución) que son objeto de la presente contratación. Estos dos edificios forman parte del distrito de energía positiva planteado en el proyecto , Neutral Path. No son objeto de este contrato los trabajos de supervisión de proyecto y obra, que serán desarrollados por los técnicos de la Dirección de Arquitectura de Zaragoza Vivienda SLU
Identificador del procedimiento : 87ee7e39-c985-467c-ad8e-4154119793b3
Identificador interno : 15/2024
Tipo de procedimiento : Abierto
El procedimiento está acelerado : no
Justificación del procedimiento acelerado :
Principales características del procedimiento :

2.1.1 Finalidad

Naturaleza del contrato : Servicios
Clasificación principal ( cpv ): 71000000 Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección
Clasificación adicional ( cpv ): 71221000 Servicios de arquitectura para edificios
Clasificación adicional ( cpv ): 71317210 Servicios de consultoría en salud y seguridad
Clasificación adicional ( cpv ): 71520000 Servicios de supervisión de obras

2.1.2 Lugar de ejecución

Subdivisión del país (NUTS) : Zaragoza ( ES243 )
País : España

2.1.3 Valor

Valor estimado, IVA excluido : 263 070 Euro

2.1.4 Información general

Base jurídica :
Directiva 2014/24/UE

2.1.6 Motivos de exclusión

Pago de cotizaciones a la seguridad social : Incumplimiento de los requisitos previos a los que se refiere el art. 140 de la LCSP

5. Lote

5.1 Identificación técnica del lote : LOT-0000

Título : Servicios de redacción de proyectos, dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud de las obras de rehabilitación energética, mejora de la accesibilidad y utilización y reparación de deficiencias en dos edificios en el barrio del Actur de Zaragoza
Descripción : Contrato complementario del contrato de obras que se formalice para la ejecución de las obras de rehabilitación energética, mejora de la accesibilidad y utilización y reparación de deficiencias en dos edificios sitos en C/Pedro Saputo 9-17, Alejandro Casona 29-37 y 32-40 y C/Margarita Xirgú 31-39 de Zaragoza. El expediente para la contratación de las obras se aprobará una vez se disponga de los proyectos (básico y de ejecución) que son objeto de la presente contratación. Estos dos edificios forman parte del distrito de energía positiva planteado en el proyecto , Neutral Path. No son objeto de este contrato los trabajos de supervisión de proyecto y obra, que serán desarrollados por los técnicos de la Dirección de Arquitectura de Zaragoza Vivienda SLU
Identificador interno : 15/2024

5.1.1 Finalidad

Naturaleza del contrato : Servicios
Clasificación principal ( cpv ): 71000000 Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección
Clasificación adicional ( cpv ): 71221000 Servicios de arquitectura para edificios
Clasificación adicional ( cpv ): 71317210 Servicios de consultoría en salud y seguridad
Clasificación adicional ( cpv ): 71520000 Servicios de supervisión de obras
Opciones :
Descripción de las opciones : El plazo es una obligación esencial

5.1.4 Renovación

Número máximo de renovaciones : 0

5.1.6 Información general

Participación reservada : La participación no está reservada.
Proyecto de contratación pública financiado total o parcialmente con fondos de la UE
La contratación pública está cubierta por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) :

5.1.7 Contratación estratégica

Objetivo de la contratación estratégica : Reducción de los impactos ambientales

5.1.9 Criterios de selección

Criterio :
Tipo : Aptitud para ejercer la actividad profesional
Descripción : Capacidad de obrar
Uso de este criterio : Usado
Criterio :
Tipo : Aptitud para ejercer la actividad profesional
Descripción : No prohibición para contratar
Uso de este criterio : Usado
Criterio :
Tipo : Aptitud para ejercer la actividad profesional
Descripción : No estar incurso en incompatibilidades
Uso de este criterio : Usado
Criterio :
Tipo : Aptitud para ejercer la actividad profesional
Descripción : Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
Uso de este criterio : Usado
Criterio :
Tipo : Aptitud para ejercer la actividad profesional
Descripción : Cumplimiento con las obligaciones tributarias
Uso de este criterio : Usado
Criterio :
Tipo : Aptitud para ejercer la actividad profesional
Descripción : Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española.
Uso de este criterio : Usado
Criterio :
Tipo : Solvencia económica y financiera
Descripción : Seguro de indemnización
Uso de este criterio : Usado
Criterio :
Tipo : Capacidad técnica y profesional
Descripción : Trabajos realizados
Uso de este criterio : Usado
Criterio :
Tipo : Capacidad técnica y profesional
Descripción : Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución del contrato
Uso de este criterio : Usado
Criterio :
Tipo : Capacidad técnica y profesional
Descripción : Títulos académicos y profesionales del empresario y directivos, o responsables de la ejecución
Uso de este criterio : Usado
Criterio :
Tipo : Otros
Descripción : Experiencia - 10 años
Uso de este criterio : Usado

5.1.10 Criterios de adjudicación

Criterio :
Tipo : Calidad
Nombre :
Descripción : Aportación de medios personales adicionales al contrato: adscripción al contrato de técnicos jóvenes.
Ponderación (puntos, exacto) : 10
Criterio :
Tipo : Calidad
Nombre :
Descripción : Mejoras técnicas propuestas .
Ponderación (puntos, exacto) : 10
Criterio :
Tipo : Precio
Nombre :
Descripción : Oferta económica.
Ponderación (puntos, exacto) : 30
Criterio :
Tipo : Calidad
Nombre :
Descripción : Reducción del plazo de la Fase I del contrato.
Ponderación (puntos, exacto) : 10
Criterio :
Tipo : Calidad
Nombre :
Descripción : Memoria descriptiva de las actuaciones.
Ponderación (puntos, exacto) : 30
Criterio :
Tipo : Calidad
Nombre :
Descripción : Planificación y cronograma de los trabajos (Fase II).
Ponderación (puntos, exacto) : 10
Descripción del método que debe utilizarse si la ponderación no puede expresarse mediante criterios :
Justificación de la no indicación de la ponderación de los criterios de adjudicación :

5.1.11 Pliegos de contratación

Lenguas en las que los pliegos de contratación están disponibles oficialmente : español

5.1.12 Condiciones de la contratación pública

Condiciones de presentación :
Presentación electrónica : Obligatoria
Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación : español
Catálogo electrónico : No autorizada
Plazo de recepción de ofertas : 09/01/2025 14:00 +01:00
Plazo en el que la oferta debe seguir siendo válida : 4 Mes
Información sobre la apertura pública :
Fecha de apertura : 28/01/2025 11:00 +01:00
Lugar : Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda a traves PLACSP
Condiciones del contrato :
La ejecución del contrato debe realizarse en el marco de programas de empleo protegido : No
Condiciones relativas a la ejecución del contrato : Ver clausula 21.1 PCAPE Transparencia y justicia fiscal Referente al convenio colectivo de aplicación Relativa al mantenimiento de la plantilla Referente a los salarios Cumplimiento de los pagos a empresas subcontratistas o suministradoras..
Facturación electrónica : Obligatoria
Se utilizarán pedidos electrónicos : no
Se utilizará el pago electrónico :

5.1.15 Técnicas

Acuerdo marco :
Ningún acuerdo marco
Información sobre el sistema dinámico de adquisición :
Ningún sistema dinámico de adquisición
Subasta electrónica : no

5.1.16 Información adicional, mediación y recurso

Organización encargada de los procedimientos de recurso : Consejo de Administración de la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, S.L.U. (Medio Propio)
Organización que proporciona más información sobre los procedimientos de recurso : Consejo de Administración de la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, S.L.U. (Medio Propio)

8. Organizaciones

8.1 ORG-0001

Denominación oficial : Consejo de Administración de la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, S.L.U. (Medio Propio)
Número de registro : 51059010149661
Número de registro : B50005701
Localidad : Zaragoza
Código postal : 50003
Subdivisión del país (NUTS) : Zaragoza ( ES243 )
País : España
Punto de contacto : Consejo de Administración de la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, S.L.U. (Medio Propio)
Teléfono : +034 976405896
Otros puntos de contacto :
Denominación oficial : Gerencia de la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, SLU
Localidad : Zaragoza
Código postal : 50003
País : España
Correo electrónico : juridica@zaragozavivienda.es
Teléfono : +034 976405896
Otros puntos de contacto :
Denominación oficial : Tribunal administrativo de conatratos públicos de Aragón
Localidad : ZARAGOZA
Código postal : 50001
País : España
Funciones de esta organización :
Comprador
Organización encargada de los procedimientos de recurso
Organización que proporciona más información sobre los procedimientos de recurso

11. Información del anuncio

11.1 Información del anuncio

Identificador/versión del anuncio : 003c2164-b068-498d-81ea-ff7704a68a05 - 01
Tipo de formulario : Licitación
Tipo de anuncio : Anuncio de contrato o de concesión. Régimen normal
Fecha de envío del anuncio : 09/12/2024 09:15 +01:00
Lenguas en las que este anuncio está disponible oficialmente : español

11.2 Información de publicación

Número de publicación del anuncio : 00754673-2024
Número de la edición del DO S : 240/2024
Fecha de publicación : 10/12/2024