Servicio de desarrollo de iniciativas BUSINESS INTELLIGENCE (BI)

El objeto del presente contrato es la contratación de un Servicio para llevar a cabo el Desarrollo de aplicaciones de Business Intelligence en el área de la DTDS basadas principalmente en las herramientas ya instaladas en ADIF. El servicio requerido llevará a cabo las actividades tanto de gestión como del …

CPV: 72600000 Servicios de apoyo informático y de consultoría
Lugar de ejecución:
Servicio de desarrollo de iniciativas BUSINESS INTELLIGENCE (BI)
Organismo adjudicador:
Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Número de premio:
3.19/41110.0036

1. Comprador

1.1 Comprador

Denominación oficial : Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias

2. Procedimiento

2.1 Procedimiento

Título : Servicio de desarrollo de iniciativas BUSINESS INTELLIGENCE (BI)
Descripción : El objeto del presente contrato es la contratación de un Servicio para llevar a cabo el Desarrollo de aplicaciones de Business Intelligence en el área de la DTDS basadas principalmente en las herramientas ya instaladas en ADIF. El servicio requerido llevará a cabo las actividades tanto de gestión como del ciclo de vida completo de desarrollo de un producto. Deberá comprender análisis, diseño, desarrollo e implantación de sistemas y alcance de los objetivos definidos, alineados siempre en el marco de la estrategia tecnológica establecida por la compañía. También se deberán realizar tareas de soporte en el desarrollo de informes y gráficos a los usuarios que utilicen herramientas de autoservicio.
Identificador del procedimiento : cbe2397d-dbde-40a5-af8c-4dffcbc127c4
Identificador interno : 3.19/41110.0036

2.1.1 Finalidad

Clasificación principal ( cpv ): 72600000 Servicios de apoyo informático y de consultoría

2.1.4 Información general

Base jurídica :
Directiva 2014/24/UE

5. Lote

5.1 Identificación técnica del lote : LOT-0000

Título : Servicio de desarrollo de iniciativas BUSINESS INTELLIGENCE (BI)
Descripción : La empresa demanda información que facilite la toma de decisiones y que permita conocer en todo momento la situación de ésta. Para satisfacer esta necesidad, se hace necesario mejorar de una forma sólida y eficiente el sistema de acceso y distribución de la información generada en la misma empresa y en el entorno en que esta desempeña su función. Dicho sistema debe basarse en nuevas tecnologías que permitan al destinatario final de dicha información acceder por sí mismo al dato facilitando la transformación del mismo en conocimiento.

5.1.1 Finalidad

Clasificación principal ( cpv ): 72600000 Servicios de apoyo informático y de consultoría

5.1.2 Lugar de ejecución

En cualquier lugar
Información complementaria :

5.1.6 Información general

Proyecto de contratación pública no financiado con fondos de la UE
La contratación pública está cubierta por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : no

5.1.16 Información adicional, mediación y recurso

Organización de mediación : Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Organización encargada de los procedimientos de recurso : Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Organización que proporciona más información sobre los procedimientos de recurso : Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
TED eSender : Publications Office of the European Union

6. Resultados

Valor de todos los contratos adjudicados en este aviso : 944 716,71 Euro

6.1 Resultados: identificador de lotes : LOT-0000

6.1.2 Información de los ganadores

Ganador :
Denominación oficial : NTT DATA SPAIN SL
Oferta :
Identificador de la oferta : CON-0001
Identificador del lote o el grupo de lotes : LOT-0000
Valor de la licitación : 944 716,71 Euro
Subcontratación : No
Información del contrato :
Identificador del contrato : CON-0001
Título : Servicio de desarrollo de iniciativas BUSINESS INTELLIGENCE (BI)
Fecha de celebración del contrato : 29/06/2022

7. Modificaciones

7.1 Modificaciones

Identificador del aviso de adjudicación de contrato anterior : 359289-2022
Identificador del contrato modificado : CON-0001
Motivos de la modificación : Necesidad de obras, servicios o suministros adicionales por parte del contratista original.
Descripción : El objeto del contrato es la prestación de un servicio para llevar a cabo el desarrollo de aplicaciones de Business Intelligence basadas principalmente en las herramientas ya instaladas en ADIF (WebFocus, Qlik Sense, y Business Objects) aportando los recursos humanos y materiales que en cada momento fueran necesarios para la empresa. El servicio ha sido ampliamente demandado por diferentes áreas de la empresa por lo que tenemos la necesidad de continuar realizando las tareas de soporte necesario mientras se abordan los nuevos desarrollos y, para ello, consideramos necesario dotar al servicio de BI de recursos adicionales de los mismos perfiles debido a varias circunstancias que hacen de él algo necesario para la empresa. MODIFICACIÓN NO PREVISTA: Se encuadra en el supuesto a) del apartado 2 del artículo 205 de LCSP “Cuando deviniera necesidad de añadir obras, suministros o servicios adicionales a los inicialmente contratados siempre y cuando se den los dos requisitos siguientes”: 1) Que el cambio de contratista no fuera posible por razones de tipo económico o técnico, por ejemplo que obligara al órgano de contratación a adquirir obras, servicios o suministros con características técnicas diferentes a los inicialmente contratados, cuando estas diferencias den lugar a incompatibilidades o a dificultades técnicas de uso o de mantenimiento que resulten desproporcionadas; y, asimismo, que el cambio de contratista generara inconvenientes significativos o un aumento sustancial de costes para el órgano de contratación • El presente contrato conlleva la adaptación y evolución de determinadas herramientas ya desarrolladas, por lo que se hace necesario disponer de un conocimiento elevado en la tecnología que soporta dichas herramientas, sino en las propias herramientas desarrolladas, dado que, sin este conocimiento, no sería posible ejecutar debidamente estas actuaciones. Del mismo modo, incorporar a un nuevo proveedor conllevaría que éste debería llevar a cabo un mayor consumo de horas de ejecución, dado que tendría que acceder a dichas aplicaciones, efectuar un análisis de estado y, sobre este, ejecutar los evolutivos necesarios. Esto generaría un sobrecoste que, en el caso de que estos trabajos fueran ejecutados por el actual prestatario del servicio, no existiría al tener directamente ya el conocimiento necesario de los desarrollos. dos o más adjudicatarios en esta misma actuación conllevaría un grave riesgo de compatibilidad y coherencia entre ambos desarrollos, que podría acarrear, en definitiva, la paralización de ciertos servicios informáticos, ya que resultaría imposible llevar a cabo esta tarea de control. 2) Que la presente modificación no conlleva la alteración de la naturaleza global del presente contrato • Esto no supone modificar el objeto inicial del contrato, dado que es una evolución de lo ya realizado hasta ahora por lo que son trabajos de la misma naturaleza, pero sí conlleva un incremento en el número de horas previstas inicialmente para la ejecución del contrato inicial. Hay que señalar que es necesario que sean los mismos equipos de desarrollo los que continúen con las acciones previstas en este documento 3) Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no exceda, aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme a este artículo, del 50 por ciento de su precio inicial, IVA excluido”. • En este sentido la modificación no prevista propuesta supone un incremento presupuestario de 236.161,38 € (IVA excluido), que representa un 49,99 % del precio de adjudicación. Esta modificación no supone incremento del plazo de ejecución previsto. No se introducen precios nuevos.

7.1.1 Modificación

Descripción de las modificaciones : El objeto del contrato es la prestación de un servicio para llevar a cabo el desarrollo de aplicaciones de Business Intelligence basadas principalmente en las herramientas ya instaladas en ADIF (WebFocus, Qlik Sense, y Business Objects) aportando los recursos humanos y materiales que en cada momento fueran necesarios para la empresa. El servicio ha sido ampliamente demandado por diferentes áreas de la empresa por lo que tenemos la necesidad de continuar realizando las tareas de soporte necesario mientras se abordan los nuevos desarrollos y, para ello, consideramos necesario dotar al servicio de BI de recursos adicionales de los mismos perfiles debido a varias circunstancias que hacen de él algo necesario para la empresa. MODIFICACIÓN NO PREVISTA: Se encuadra en el supuesto a) del apartado 2 del artículo 205 de LCSP “Cuando deviniera necesidad de añadir obras, suministros o servicios adicionales a los inicialmente contratados siempre y cuando se den los dos requisitos siguientes”: 1) Que el cambio de contratista no fuera posible por razones de tipo económico o técnico, por ejemplo que obligara al órgano de contratación a adquirir obras, servicios o suministros con características técnicas diferentes a los inicialmente contratados, cuando estas diferencias den lugar a incompatibilidades o a dificultades técnicas de uso o de mantenimiento que resulten desproporcionadas; y, asimismo, que el cambio de contratista generara inconvenientes significativos o un aumento sustancial de costes para el órgano de contratación • El presente contrato conlleva la adaptación y evolución de determinadas herramientas ya desarrolladas, por lo que se hace necesario disponer de un conocimiento elevado en la tecnología que soporta dichas herramientas, sino en las propias herramientas desarrolladas, dado que, sin este conocimiento, no sería posible ejecutar debidamente estas actuaciones. Del mismo modo, incorporar a un nuevo proveedor conllevaría que éste debería llevar a cabo un mayor consumo de horas de ejecución, dado que tendría que acceder a dichas aplicaciones, efectuar un análisis de estado y, sobre este, ejecutar los evolutivos necesarios. Esto generaría un sobrecoste que, en el caso de que estos trabajos fueran ejecutados por el actual prestatario del servicio, no existiría al tener directamente ya el conocimiento necesario de los desarrollos. dos o más adjudicatarios en esta misma actuación conllevaría un grave riesgo de compatibilidad y coherencia entre ambos desarrollos, que podría acarrear, en definitiva, la paralización de ciertos servicios informáticos, ya que resultaría imposible llevar a cabo esta tarea de control. 2) Que la presente modificación no conlleva la alteración de la naturaleza global del presente contrato • Esto no supone modificar el objeto inicial del contrato, dado que es una evolución de lo ya realizado hasta ahora por lo que son trabajos de la misma naturaleza, pero sí conlleva un incremento en el número de horas previstas inicialmente para la ejecución del contrato inicial. Hay que señalar que es necesario que sean los mismos equipos de desarrollo los que continúen con las acciones previstas en este documento 3) Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no exceda, aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme a este artículo, del 50 por ciento de su precio inicial, IVA excluido”. • En este sentido la modificación no prevista propuesta supone un incremento presupuestario de 236.161,38 € (IVA excluido), que representa un 49,99 % del precio de adjudicación. Esta modificación no supone incremento del plazo de ejecución previsto. No se introducen precios nuevos.
Identificador de la entidad empresarial en el aviso anterior : RES-0001

8. Organizaciones

8.1 ORG-0001

Denominación oficial : Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Número de registro : Q2801660H
Dirección postal : Calle Hiedra, nº 9. Edificio 23
Localidad : Madrid
Código postal : 28036
Subdivisión del país (NUTS) : Madrid ( ES300 )
País : España
Punto de contacto : Dirección de Compras y Contratación
Correo electrónico : pareal@adif.es
Teléfono : +34 917674430
Fax : +34 917674490
Dirección de internet : http://adif.es/es_ES/index.shtml
Funciones de esta organización :
Comprador
Organización encargada de los procedimientos de recurso
Organización que proporciona más información sobre los procedimientos de recurso
Organización de mediación

8.1 ORG-0002

Denominación oficial : NTT DATA SPAIN SL
Número de registro : B82387770
Localidad : Madrid
Código postal : 28050
Subdivisión del país (NUTS) : Madrid ( ES300 )
País : España
Funciones de esta organización :
Licitador
Ganador de estos lotes : LOT-0000

8.1 ORG-0000

Denominación oficial : Publications Office of the European Union
Número de registro : PUBL
Localidad : Luxembourg
Código postal : 2417
Subdivisión del país (NUTS) : Luxembourg ( LU000 )
País : Luxemburgo
Correo electrónico : ted@publications.europa.eu
Teléfono : +352 29291
Dirección de internet : https://op.europa.eu
Funciones de esta organización :
TED eSender

11. Información del anuncio

11.1 Información del anuncio

Identificador/versión del anuncio : d3c2d698-460a-4aa7-b320-4e9397737dd4 - 01
Tipo de formulario : Modificación de contrato
Tipo de anuncio : Anuncio de modificación de contrato
Fecha de envío del anuncio : 16/09/2024 14:22 +00:00
Lenguas en las que este anuncio está disponible oficialmente : español

11.2 Información de publicación

Número de publicación del anuncio : 00559821-2024
Número de la edición del DO S : 182/2024
Fecha de publicación : 18/09/2024