evergabe.com

Rinnovo, ristrutturazione, costruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti idrosanitari, termici, gas e di scarico, presso il JRC sito di Ispra (VA)

Si tratta di una gara d'appalto ricorrente per i lavori idrotermosanitari e igienico-sanitari, nonché per altri lavori termoidraulici di costruzione che vengono eseguiti nel sito. La manutenzione di impianti termici, gas, idraulici, sanificazione e altri lavori pertinenti sono altresì coperti da presente contratto Si tratta di una gara d'appalto ricorrente …

CPV: 44115200 Materiales para fontanería y calefacción, 44160000 Conducciones, canalizaciones, tuberías de revestimiento, tubos y artículos conexos, 44410000 Artículos para baño y cocina, 44600000 Cisternas, depósitos y contenedores; radiadores y calderas de calefacción central, 45231223 Obras auxiliares de distribución de gas, 45330000 Trabajos de fontanería, 50500000 Servicios de reparación y mantenimiento de bombas, válvulas, grifos, contenedores metálicos y maquinaria, 50700000 Servicios de reparación y mantenimiento de equipos de edificios

Plazo:

28 de octubre de 2024 a las 16:00

Tipo de plazo:

Presentación de una oferta

Lugar de ejecución:

Rinnovo, ristrutturazione, costruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti idrosanitari, termici, gas e di scarico, presso il JRC sito di Ispra (VA)

Organismo adjudicador:

Commissione europea, Centro comune di ricerca (JRC)

Número de premio:

EC-JRC/IPR/2024/OP/0998

1. Committente

1.1 Committente

Nome ufficiale : Commissione europea, Centro comune di ricerca (JRC)

Forma giuridica del committente : Istituzione, organo o agenzia dell’UE

Attività dell'amministrazione aggiudicatrice : Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

2. Procedura

2.1 Procedura

Titolo : Rinnovo, ristrutturazione, costruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti idrosanitari, termici, gas e di scarico, presso il JRC sito di Ispra (VA)

Descrizione : Si tratta di una gara d'appalto ricorrente per i lavori idrotermosanitari e igienico-sanitari, nonché per altri lavori termoidraulici di costruzione che vengono eseguiti nel sito. La manutenzione di impianti termici, gas, idraulici, sanificazione e altri lavori pertinenti sono altresì coperti da presente contratto

Identificativo della procedura : b3b8d51b-c3ed-481c-b411-37780945c40b

Identificativo interno : EC-JRC/IPR/2024/OP/0998

Tipo di procedura : Aperta

Giustificazione della procedura accelerata :

Caratteristiche principali della procedura :

2.1.1 Finalità

Natura dell'appalto : Lavori

Classificazione principale ( cpv ): 45330000 Lavori di idraulica

2.1.3 Valore

Valore stimato al netto dell'IVA : 3 500 000 Euro

2.1.4 Informazioni generali

Informazioni supplementari : In caso di indisponibilità o di perturbazioni nel funzionamento dei mezzi di comunicazione elettronici di cui alla sezione 5.1.11 nei 5 giorni di calendario precedenti il termine di ricezione indicato alla sezione 5.1.12, l'amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto di prorogare tale termine e di rendere pubblica tale proroga all'indirizzo Internet di cui alla sezione 5.1.11, senza previa pubblicazione di una rettifica del presente avviso. Gli operatori economici interessati a questo appalto sono invitati a iscriversi alla gara d'appalto all'indirizzo di cui alla sezione 5.1.11., in modo da essere informati della pubblicazione di nuovi documenti o informazioni.

Base giuridica :

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046

2.1.6 Motivi di esclusione

Fallimento : Per l'elenco completo dei motivi di esclusione, consultare i documenti di gara.

5. Lotto

5.1 Identificativo tecnico del lotto : LOT-0001

Titolo : Rinnovo, ristrutturazione, costruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti idrosanitari, termici, gas e di scarico, presso il JRC sito di Ispra (VA)

Identificativo interno : EC-JRC/IPR/2024/OP/0998

5.1.1 Finalità

Natura dell'appalto : Lavori

Classificazione principale ( cpv ): 45330000 Lavori di idraulica

Classificazione aggiuntiva ( cpv ): 45231223 Lavori sussidiari di distribuzione del gas

Classificazione aggiuntiva ( cpv ): 50500000 Servizi di riparazione e manutenzione di pompe, valvole, rubinetti, contenitori metallici e macchinari

Classificazione aggiuntiva ( cpv ): 50700000 Servizi di riparazione e manutenzione di impianti di edifici

Classificazione aggiuntiva ( cpv ): 44600000 Cisterne, serbatoi e contenitori radiatori e caldaie per riscaldamento centrale

Classificazione aggiuntiva ( cpv ): 44410000 Articoli per il bagno e la cucina

Classificazione aggiuntiva ( cpv ): 44160000 Condutture, tubi, tubazioni, alloggiamenti, tubaggi e articoli connessi

Classificazione aggiuntiva ( cpv ): 44115200 Materiali per idraulica e per riscaldamento

5.1.3 Durata stimata

Durata : 48 Mese

5.1.4 Rinnovo

Il committente si riserva il diritto di effettuare ulteriori acquisti dall'appaltatore, come qui descritto : Il contratto quadro è concluso per un periodo iniziale di 24 (ventiquattro) mesi, rinnovabile 1 (uno) volte. Si prega di consultare il progetto di contratto quadro nei documenti di gara.

5.1.5 Valore

Valore stimato al netto dell'IVA : 3 500 000 Euro

5.1.6 Informazioni generali

Partecipazione riservata : La partecipazione non è riservata.

Progetto di appalto finanziato in tutto o in parte con fondi UE

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea

Programma dei fondi UE : Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione (2021/2027)

L'appalto è soggetto all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) : no

Informazioni su avvisi precedenti :

Identificativo dell'avviso precedente : 266111-2024