Restauration de l’enveloppe de l’église Saint-Martin de Chièvres - Phase 1 - Lots 1 et 2

Le présent marché de travaux, a pour objet les travaux, fournitures, transports, main d’oeuvre et tous moyens nécessaires à l’exécution de la phase 1 de la restauration de l’enveloppe de l’église Saint-Martin de Chièvres. Le marché est constitué de plusieurs lots attribués séparément. Lot 1 : Restauration des toitures de …

CPV: 45000000 Trabajos de construcción, 45261000 Trabajos de construcción de cubiertas y estructuras de cerramiento, y trabajos conexos
Lugar de ejecución:
Restauration de l’enveloppe de l’église Saint-Martin de Chièvres - Phase 1 - Lots 1 et 2
Organismo adjudicador:
Chièvres
Número de premio:
Chièvres-PPP0FN-517/2001/CSCH 517 -F02__2__42_DUPLICATE

1. Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : Chièvres

2. Procédure

2.1 Procédure

Titre : Restauration de l’enveloppe de l’église Saint-Martin de Chièvres - Phase 1 - Lots 1 et 2
Description : Le présent marché de travaux, a pour objet les travaux, fournitures, transports, main d’oeuvre et tous moyens nécessaires à l’exécution de la phase 1 de la restauration de l’enveloppe de l’église Saint-Martin de Chièvres. Le marché est constitué de plusieurs lots attribués séparément. Lot 1 : Restauration des toitures de la nef, du choeur, des chapelles, du transept des sacristies. Lot 2 : Restauration des toitures du clocher Le lieu d’exécution est : Place du Château 7950 Chièvres
Identifiant de la procédure : 1e3a20b2-ad66-4af4-a6ff-df7e27c4e4e3
Identifiant interne : Chièvres-PPP0FN-517/2001/CSCH 517 -F02__2__42_DUPLICATE

2.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45261000 Travaux de charpente et de couverture et travaux connexes

2.1.4 Informations générales

Base juridique :
Directive 2014/24/UE

5. Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001

Titre : Restauration des toitures de la nef, du chœur, des chapelles, du transept des sacristies
Description : voir II.2.1
Identifiant interne : 1

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45261000 Travaux de charpente et de couverture et travaux connexes
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45261000 Travaux de charpente et de couverture et travaux connexes
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45000000 Travaux de construction

5.1.2 Lieu d’exécution

N’importe où dans le pays donné
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 13/11/2023
Durée : 215 Jour

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Conseil d'Etat
TED eSender : SPF Stratégie et Appui

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0002

Titre : Restauration des toitures du clocher
Description : voir II.2.1
Identifiant interne : 2

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45261000 Travaux de charpente et de couverture et travaux connexes
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45261000 Travaux de charpente et de couverture et travaux connexes
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45000000 Travaux de construction

5.1.2 Lieu d’exécution

N’importe où dans le pays donné
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 22/01/2024
Durée : 150 Jour

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Conseil d'Etat
TED eSender : SPF Stratégie et Appui

6. Résultats

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0001

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : Monument Hainaut SA
Offre :
Identifiant de l’offre : Monument Hainaut - Lot 1
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0001
Valeur de l'offre : 1 357 818,78 Euro
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : Monument Hainaut - Lot 1 et Lot 2
Date de conclusion du marché : 27/12/2022
Lauréat :
Nom officiel : Monument Hainaut SA
Offre :
Identifiant de l’offre : Monument Hainaut - Lot 2
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0002
Valeur de l'offre : 969 541,71 Euro
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : Monument Hainaut - Lot 1 et Lot 2
Date de conclusion du marché : 27/12/2022

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0002

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : Monument Hainaut SA
Offre :
Identifiant de l’offre : Monument Hainaut - Lot 2
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0002
Valeur de l'offre : 969 541,71 Euro
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : Monument Hainaut - Lot 1 et Lot 2
Date de conclusion du marché : 27/12/2022

7. Modification

Identifiant de l'avis d'attribution de contrat précédent : 531092-2023
Raison de la modification : Modifications nécessaires en raison de circonstances imprévisibles pour un acheteur diligent.
Description : LOT-0001: Restauration des toitures de la nef, du chœur, des chapelles, du transept des sacristies Le calage n’a été visible qu’au moment où les ardoises ont été démontées ; ce dernier n’était visible ni de l’intérieur, ni de l’extérieur.

7.1 Modification

Identifiant de la section : CON-0001
Description des modifications : Modification Lot 1 La modification consiste en la fourniture de chevrons, ainsi que leur mise en oeuvre et la prolongation de l'installation de chantier. Chacun des postes est à forfait

8. Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : Chièvres
Numéro d’enregistrement : 0207316714_908
Adresse postale : Rue Grand Vivier 2
Ville : Chièvres
Code postal : 7950
Subdivision pays (NUTS) : Arr. Ath ( BE32A )
Pays : Belgique
Adresse électronique : a.delcourt@chievres.be
Téléphone : +32 68656830
Rôles de cette organisation :
Acheteur

8.1 ORG-0002

Nom officiel : SPF Stratégie et Appui
Numéro d’enregistrement : BE001
Adresse postale : Boulevard Simon Bolivar 30 Bte1
Ville : Bruxelles
Code postal : 1000
Subdivision pays (NUTS) : Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad ( BE100 )
Pays : Belgique
Adresse électronique : e.proc@publicprocurement.be
Téléphone : +32 2 740 80 00
Adresse internet : https://bosa.belgium.be
Rôles de cette organisation :
TED eSender

8.1 ORG-0003

Nom officiel : Monument Hainaut SA
Numéro d’enregistrement : BE 0402.515.257
Ville : Rue du Serpolet, 27 à 7522 Marquain
Pays : Belgique
Adresse électronique : info@monument-hainaut.be
Téléphone : +32 69 88 85 40
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots : LOT-0001 LOT-0002

8.1 ORG-0004

Nom officiel : Conseil d'Etat
Numéro d’enregistrement : 0931814266
Ville : Rue de la Science, 33 à 1040 BRUXELLES
Pays : Belgique
Adresse électronique : info@conseildetat.be
Téléphone : +32(0)2 234 96 11
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours

11. Informations relatives à l’avis

11.1 Informations relatives à l’avis

Identifiant/version de l’avis : 1bdb3762-4834-4a4e-99c7-e186f9d3daf5 - 01
Type de formulaire : Modification du marché
Type d’avis : Avis de modification de marché
Date d’envoi de l’avis : 03/09/2024 00:00 +02:00
Date d’envoi de l’avis (eSender) : 03/09/2024 00:00 +02:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français

11.2 Informations relatives à la publication

Numéro de publication de l’avis : 00533559-2024
Numéro de publication au JO S : 173/2024
Date de publication : 05/09/2024