Reprise d'un mur de soutènement par réalisation d'une paroi clouée sur la Commune de COISIA, PR1 +0720_RD60E1_2024

Description: Marché ordinaire conclu avec un seul opérateur économique. Délai d'exécution fixé à 63 jours calendaires. Période de préparation 4 semaines non comprise dans le délai d'exécution des travaux Description: Marché ordinaire conclu avec un seul opérateur économique. Délai d'exécution fixé à 63 jours calendaires. Période de préparation 4 semaines …

CPV: 45262620 Muros de contención
Lugar de ejecución:
Reprise d'un mur de soutènement par réalisation d'une paroi clouée sur la Commune de COISIA, PR1 +0720_RD60E1_2024
Organismo adjudicador:
Conseil départemental du Jura
Número de premio:
2024ROU63

1. Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : Conseil départemental du Jura
Forme juridique de l’acheteur : Autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur : Services d’administration générale

2. Procédure

2.1 Procédure

Titre : Reprise d'un mur de soutènement par réalisation d'une paroi clouée sur la Commune de COISIA, PR1 +0720_RD60E1_2024
Description : Description: Marché ordinaire conclu avec un seul opérateur économique. Délai d'exécution fixé à 63 jours calendaires. Période de préparation 4 semaines non comprise dans le délai d'exécution des travaux
Identifiant de la procédure : 26ad8067-e114-4744-8f13-13b94e6d08cc
Identifiant interne : 2024ROU63
Type de procédure : Ouverte
La procédure est accélérée : non
Justification de la procédure accélérée :
Principales caractéristiques de la procédure :

2.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45262620 Murs de soutènement
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45262620 Murs de soutènement

2.1.4 Informations générales

Informations complémentaires : La valeur totale du marché et le montant du marché indiqués ci-dessus correspondent au montant de l'offre attribuée. Le contrat peut être consulté à l'adresse de l'organisme acheteur du lundi au vendredi de 9h00 à 11h30 et de 14h00 à 16h30 hors jours fériés et jours de fermeture de l'institution. Date d'envoi de l'Aapc : 30/05/2024 - Le marché a été attribué avec la note globale de 100/100 soit prix des prestations 60/60, valeur technique 40/40 (valeur organisationnelle (30/30), Protection de l'Environnement (10/10)
Base juridique :
Directive 2014/24/UE

5. Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0000

Titre : Reprise d'un mur de soutènement par réalisation d'une paroi clouée sur la Commune de COISIA, PR1 +0720_RD60E1_2024
Description : Description: Marché ordinaire conclu avec un seul opérateur économique. Délai d'exécution fixé à 63 jours calendaires. Période de préparation 4 semaines non comprise dans le délai d'exécution des travaux
Identifiant interne : T-PA-1474581

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45262620 Murs de soutènement
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45262620 Murs de soutènement

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Nom :
Description : Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché.
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.12 Conditions du marché public

Informations relatives aux délais de recours : Cf. le Greffe du Tribunal Administratif à l'adresse ci-dessus

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Besançon
TED eSender : Avenue-Web Systèmes

6. Résultats

Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis : 113 800 Euro

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0000

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : ROC AMENAGEMENT SAS
Offre :
Identifiant de l’offre : ROC AMENAGEMENT SAS
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0000
Valeur du résultat : 113 800 Euro
L’offre est une variante : non
La valeur de la sous-traitance est connue : non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 2024015a
Titre : Reprise d'un mur de soutènement par réalisation d'une paroi clouée sur la Commune de Coisia, Pr1 +0720_rd60e1_2024
Date de conclusion du marché : 02/08/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre : non

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 3

8. Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : Avenue-Web Systèmes
Numéro d’enregistrement : 443928874
Ville : Seyssinet-Pariset
Code postal : 38170
Pays : France
Adresse électronique : publications-joue@aws-france.com
Téléphone : +33480041260
Rôles de cette organisation :
TED eSender

8.1 ORG-0002

Nom officiel : Conseil départemental du Jura
Numéro d’enregistrement : 22390001000362
Adresse postale : 17 rue Rouget de Lisle
Ville : Lons Le Saunier
Code postal : 39039
Pays : France
Point de contact : FASSENET Gérôme
Adresse électronique : marches@jura.fr
Téléphone : 0384873300
Adresse internet : http://www.jura.fr
Profil de l’acheteur : http://marchespublics.jura.fr/
Rôles de cette organisation :
Acheteur

8.1 ORG-0003

Nom officiel : Tribunal administratif de Besançon
Numéro d’enregistrement : 415239
Adresse postale : 30 rue Charles Nodier
Ville : Besançon
Code postal : 25044
Pays : France
Adresse électronique : greffe.ta-besancon@juradm.fr
Téléphone : 0381826000
Télécopieur : 0381826001
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours

8.1 ORG-0004

Nom officiel : ROC AMENAGEMENT SAS
Taille de l’opérateur économique : Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement : 0
Adresse postale : 4 Rue Des Pinsons
Ville : Le Russey
Code postal : 25210
Pays : France
Adresse électronique : contact@roc-amenagement.com
Téléphone : 0971162002
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaire : France
Lauréat de ces lots : LOT-0000

11. Informations relatives à l’avis

11.1 Informations relatives à l’avis

Identifiant/version de l’avis : 8e6b86ad-e212-4ffc-a00d-d8b069a1613a - 01
Type de formulaire : Résultats
Type d’avis : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis : 22/08/2024 12:46 +02:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français

11.2 Informations relatives à la publication

Numéro de publication de l’avis : 00508243-2024
Numéro de publication au JO S : 164/2024
Date de publication : 23/08/2024