Réhabilitation et rénovation énergétique du lycée ALPHONSE BENOIT - L'ISLE-SUR-LA-SORGUE (84)

Chaque lot fera l'objet d'une attribution séparée. Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires. Le projet concerne la réhabilitation et rénovation énergétique du bâtiment externat - bâtiment 2. Ce bâtiment comporte 3 (trois) niveaux : - RdC , occupé par des salles de classes, bureaux administratifs, et locaux de …

CPV: 45112710 Trabajos de paisajismo en zonas verdes, 45210000 Trabajos de construcción de inmuebles, 45223220 Trabajos de obra bruta, 45233200 Trabajos diversos de pavimentación, 45261000 Trabajos de construcción de cubiertas y estructuras de cerramiento, y trabajos conexos, 45310000 Trabajos de instalación eléctrica, 45331000 Trabajos de instalación de calefacción, ventilación y aire acondicionado, 45421000 Trabajos de ebanistería
Lugar de ejecución:
Réhabilitation et rénovation énergétique du lycée ALPHONSE BENOIT - L'ISLE-SUR-LA-SORGUE (84)
Organismo adjudicador:
AREA Provence-Alpes-Côte d'Azur
Número de premio:
9NRATA23014 7 lots

1. Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : AREA Provence-Alpes-Côte d'Azur
Forme juridique de l’acheteur : Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur : Logement et équipements collectifs

2. Procédure

2.1 Procédure

Titre : Réhabilitation et rénovation énergétique du lycée ALPHONSE BENOIT - L'ISLE-SUR-LA-SORGUE (84)
Description : Chaque lot fera l'objet d'une attribution séparée. Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires. Le projet concerne la réhabilitation et rénovation énergétique du bâtiment externat - bâtiment 2. Ce bâtiment comporte 3 (trois) niveaux : - RdC , occupé par des salles de classes, bureaux administratifs, et locaux de vie scolaire, sur 1490 m² SDP environ - R+1 , occupé par des salles de classes et locaux vie scolaire, sur 1780 m² SDP environ - R+2 partiel pour des logements de fonction de 252 m² SDP environ. Cette consultation s'inscrit dans une opération de 10 lots décomposée en deux phases. Les lots concernés par chaque phase sont les suivants : Phase 1 : Lots 1, 2 et 10. Phase 2 : Lots 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. La présente consultation concerne la phase 2
Identifiant de la procédure : 88e555b5-a876-48d5-aa98-fc9d33f2ee91
Identifiant interne : 9NRATA23014 7 lots
Type de procédure : Ouverte
La procédure est accélérée : non
Justification de la procédure accélérée :
Principales caractéristiques de la procédure :

2.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45210000 Travaux de construction de bâtiments
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45210000 Travaux de construction de bâtiments

2.1.4 Informations générales

Informations complémentaires : Montant du marché : 8 553 067.12 Ht Lot n° 3 : Structure - montant du lot : 2 099 860.80 euro(s) Ht solution de base Lot n° 4 : Charpente couverture - montant du lot : 557 335.55 euro(s) Ht solution de base Lot n° 5 : Menuiseries extérieures - montant du lot 2 760 639.26 euro(s) Ht solution de base Lot n° 6 : Corps d'états intérieurs - montant du lot 1 796 801.71 euro(s) Ht solution de base Lot n° 7 : électricité - montant du lot 359 429.80 euro(s) Ht Lot n° 8 : Plomberie - Chauffage - Ventilation - montant du lot 979 000.00 euro(s) Ht solution de base Durée du marché : Le délai global prévu pour l'exécution de l'ensemble des prestations est de 24 mois (phases 1 et 2). Délai d'exécution pour les lots : 20 mois Le marché et ses pièces constitutives sont consultables dans le respect des secrets protégés par la loi au Service de la Commande Publique de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur : Bureau 528 - 5ème étage - Bâtiment Alpes 34, rue Sainte Barbe 13001 Marseille, sur prise de rendez-vous 72 heures avant Compétence juridictionnelle : tribunal administratif de Marseille : 31 rue Jean-François Leca 13002 Marseille Renseignements complémentaires : hôtel de Région Provence Alpes Côte d'Azur, Service des Marchés : 27 place Jules Guesde 13481 Marseille Cedex 20 - tél : 04 91 57 51 52 - Fax : 04 91 57 50 64
Base juridique :
Directive 2014/24/UE

5. Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001

Titre : Structure
Description : Installations de chantier, des démolitions ponctuelles de dallage (environ 147 m²) , des ouvertures dans des murs porteurset planchers , de la mise en oeuvre de maçonnerie traditionnelle en parpaings pour modification de locaux , la réfection de pierre de taille en façade, le ravalement des façades par enduit épais à la chaux (environ 4800 m2), des adaptations et remplacement de garde corps de châssis en façades
Identifiant interne : 3

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45210000 Travaux de construction de bâtiments
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45223220 Travaux de gros œuvre

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 0

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.7 Marché public stratégique

Objectif social promu : Autre

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Valeur technique
Pondération (points, valeur exacte) : 40
Critère :
Type : Coût
Nom :
Description : Prix des prestations
Pondération (points, valeur exacte) : 60
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Comité consultatif Inter-régional de Règlement Amiable des Litiges (CCIRAL)
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Marseille
TED eSender : Avenue-Web Systèmes

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0002

Titre : Charpente couverture
Description : Renforcement ponctuel de la charpente existante et traitement (2100 m² de charpente environ - emprise du bâtiment au sol) , révision des couvertures (2900 m² environ), modification ponctuelle pour des sorties de toiture , remplacement des gouttières et descentes EP
Identifiant interne : 4

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45210000 Travaux de construction de bâtiments
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45261000 Travaux de charpente et de couverture et travaux connexes

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 0

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.7 Marché public stratégique

Objectif social promu : Autre

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Valeur technique
Pondération (points, valeur exacte) : 40
Critère :
Type : Coût
Nom :
Description : Prix des prestations
Pondération (points, valeur exacte) : 60
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Comité consultatif Inter-régional de Règlement Amiable des Litiges (CCIRAL)
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Marseille
TED eSender : Avenue-Web Systèmes

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0003

Titre : Menuiseries extérieures
Description : Remplacement de menuiseries extérieures (250 fenêtres à remplacer, et 6 portes ou fenêtres existantes à conserver) , réalisation de brise soleil fixes ou relevables (39 U environ au total)
Identifiant interne : 5

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45210000 Travaux de construction de bâtiments
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45421000 Travaux de menuiserie

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 0

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.7 Marché public stratégique

Objectif social promu : Autre

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Valeur technique
Pondération (points, valeur exacte) : 40
Critère :
Type : Coût
Nom :
Description : Prix des prestations
Pondération (points, valeur exacte) : 60
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Comité consultatif Inter-régional de Règlement Amiable des Litiges (CCIRAL)
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Marseille
TED eSender : Avenue-Web Systèmes

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0004

Titre : Corps d'états intérieurs
Description : Remplacement de blocs portes selon le nouvel agencement des locaux transformés (40 U environ),réalisation de mobiliers divers, remplacement de l'ensemble des plafonds (2600 m2 environ), réalisation de doublages en laine de bois ou enduit chaux chanvre (3800 m² au total), remplacement de sol existants par des sols linoléum (2575 m2 environ) , peinture de l'ensemble des parois (4000 m2 environ)
Identifiant interne : 6

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45210000 Travaux de construction de bâtiments
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45233200 Travaux de revêtement divers

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 0

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.7 Marché public stratégique

Objectif social promu : Autre

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Valeur technique
Pondération (points, valeur exacte) : 40
Critère :
Type : Coût
Nom :
Description : Prix des prestations
Pondération (points, valeur exacte) : 60
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Comité consultatif Inter-régional de Règlement Amiable des Litiges (CCIRAL)
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Marseille
TED eSender : Avenue-Web Systèmes

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0005

Titre : Electricité
Description : Distribution électrique, remplacement de l'ensemble des éclairages intérieurs , les distributions CFA, le précâblage - Cfo (VDI) et cuivre (téléphonie) ; les distributions Multimédia à usage pédagogique (TV/FM) et Télé information, intrusion, vidéoprotection et heures; Equipement terminal SSI/SSS de l'Externat depuis l'équipement central mis en place par le Lot 10
Identifiant interne : 7

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45210000 Travaux de construction de bâtiments
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45310000 Travaux d'équipement électrique

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 0

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.7 Marché public stratégique

Objectif social promu : Autre

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Valeur technique
Pondération (points, valeur exacte) : 40
Critère :
Type : Coût
Nom :
Description : Prix des prestations
Pondération (points, valeur exacte) : 60
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Comité consultatif Inter-régional de Règlement Amiable des Litiges (CCIRAL)
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Marseille
TED eSender : Avenue-Web Systèmes

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0006

Titre : Plomberie - Chauffage - Ventiilation
Description : - Remplacement des équipements et réseaux de chauffage du bâtiment 2, la mise en place des installations de ventilation et de brasseurs d'air dans le bâtiment 2 et la réfection partielle des installations de plomberie du bâtiment 2. - Remplacement des équipements de production calorifique de la chaufferie centrale du site du lycée Alphonse Benoit. - Mise en place des nouveaux équipements de régulation de la chaufferie et du bâtiment 2 et mise en oeuvre d?une GTC avec interface WEB
Identifiant interne : 8

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45210000 Travaux de construction de bâtiments
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45331000 Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 0

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.7 Marché public stratégique

Objectif social promu : Autre

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Valeur technique
Pondération (points, valeur exacte) : 40
Critère :
Type : Coût
Nom :
Description : Prix des prestations
Pondération (points, valeur exacte) : 60
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Comité consultatif Inter-régional de Règlement Amiable des Litiges (CCIRAL)
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Marseille
TED eSender : Avenue-Web Systèmes

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0007

Titre : Aménagements extérieurs
Description : Terrassement, connexion aux réseaux d'assainissements EU/EP et réseaux électricité, eau potable, éclairage public, restructuration des espaces extérieurs traités : patio, cour ouest et façade Sud, sur 1730 m² environ au total. Requalification extérieure du bâtiment historique consiste en la désimperméabilisation et revégétalisation de la cour centrale (900m2), la cour Ouest (550m2) et la façade Sud (230m2)
Identifiant interne : 9

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45210000 Travaux de construction de bâtiments
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45112710 Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 0

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.7 Marché public stratégique

Objectif social promu : Autre

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Valeur technique
Pondération (points, valeur exacte) : 40
Critère :
Type : Coût
Nom :
Description : Prix des prestations
Pondération (points, valeur exacte) : 60
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Comité consultatif Inter-régional de Règlement Amiable des Litiges (CCIRAL)
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Marseille
TED eSender : Avenue-Web Systèmes

6. Résultats

Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis : 8 553 067,12 Euro

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0001

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : A. GIRARD SAS
Offre :
Identifiant de l’offre : A. GIRARD SAS
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0001
Valeur de l'offre : 2 099 860 Euro
L’offre est une variante : non
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 2023231972
Titre : Structure
Date de conclusion du marché : 12/01/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre : non

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 3

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0002

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : SAS VR CONSTRUCTION BOIS
Offre :
Identifiant de l’offre : SAS VR CONSTRUCTION BOIS
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0002
Valeur de l'offre : 557 335 Euro
L’offre est une variante : non
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 2023231973
Titre : Charpente couverture
Date de conclusion du marché : 23/02/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre : non

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 2

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0003

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : LES METIERS DU BOIS
Offre :
Identifiant de l’offre : LES METIERS DU BOIS
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0003
Valeur de l'offre : 2 760 639 Euro
L’offre est une variante : non
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 2024240135
Titre : Menuiseries extérieures
Date de conclusion du marché : 23/02/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre : non

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 2

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0004

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : DUMAFE
Offre :
Identifiant de l’offre : DUMAFE
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0004
Valeur de l'offre : 1 796 801 Euro
L’offre est une variante : non
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 2024240134
Titre : Corps d'états intérieurs
Date de conclusion du marché : 23/02/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre : non

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 2

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0005

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : SARELEC
Offre :
Identifiant de l’offre : SARELEC
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0005
Valeur de l'offre : 359 429 Euro
L’offre est une variante : non
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 2023231912
Titre : Electricité
Date de conclusion du marché : 23/02/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre : non

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 5

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0006

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : SPIE BUILDING SOLUTIONS
Offre :
Identifiant de l’offre : SPIE BUILDING SOLUTIONS
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0006
Valeur de l'offre : 979 000 Euro
L’offre est une variante : non
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 2023231974
Titre : Plomberie - Chauffage - Ventiilation
Date de conclusion du marché : 23/02/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre : non

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 3

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0007

Aucun lauréat n’a été choisi et la mise en concurrence est clos.
La raison pour laquelle un lauréat n’a pas été choisi : Autre

8. Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : Avenue-Web Systèmes
Numéro d’enregistrement : 443928874
Ville : Seyssinet-Pariset
Code postal : 38170
Pays : France
Adresse électronique : publications-joue@aws-france.com
Téléphone : +33480041260
Rôles de cette organisation :
TED eSender

8.1 ORG-0002

Nom officiel : AREA Provence-Alpes-Côte d'Azur
Numéro d’enregistrement : 34020657200067
Adresse postale : pour Région Provence-Alpes-Côte d'Azur 29 Bd Charles Nedelec
Ville : Marseille
Code postal : 13331
Pays : France
Point de contact : LEGAL LE REPRESENTANT
Adresse électronique : damj@arearegionsud.com
Téléphone : 0491575057
Profil de l’acheteur : http://achat.maregionsud.fr
Rôles de cette organisation :
Acheteur

8.1 ORG-0003

Nom officiel : Tribunal administratif de Marseille
Numéro d’enregistrement : 222009
Adresse postale : 31 rue jean François Leca
Ville : Marseille
Code postal : 13281
Pays : France
Adresse électronique : greffe.ta-marseille@juradm.fr
Téléphone : 0491134813
Télécopieur : 0491811387
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours

8.1 ORG-0004

Nom officiel : Comité consultatif Inter-régional de Règlement Amiable des Litiges (CCIRAL)
Numéro d’enregistrement : 479283
Adresse postale : Place Félix-Baret Cs 80001
Ville : Marseille
Code postal : 13282
Pays : France
Point de contact : Préfecture de la région Provence - Alpes - Côte d'Azur - Secrétariat général pour les affaires régionales
Adresse électronique : catherine.pietri@paca.pref.gouv.fr
Téléphone : 0484354554
Télécopieur : 0484354460
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de médiation

8.1 ORG-0005

Nom officiel : A. GIRARD SAS
Taille de l’opérateur économique : Grande
Numéro d’enregistrement : 0
Adresse postale : 390 Rue Du Grand Gigognan Bp20985
Ville : Avignon
Code postal : 84094
Pays : France
Adresse électronique : Be.girard@vinci-construction.fr
Téléphone : 0490807650
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaire : France
Lauréat de ces lots : LOT-0001

8.1 ORG-0006

Nom officiel : SAS VR CONSTRUCTION BOIS
Taille de l’opérateur économique : Grande
Numéro d’enregistrement : 0
Adresse postale : 5 Rue Marc Seguin
Ville : Les Tourrettes
Code postal : 26740
Pays : France
Adresse électronique : Contact@vrcb.fr
Téléphone : 0475014974
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaire : France
Lauréat de ces lots : LOT-0002

8.1 ORG-0007

Nom officiel : LES METIERS DU BOIS
Taille de l’opérateur économique : Grande
Numéro d’enregistrement : 0
Adresse postale : 265, rue Benjamin Franklin
Ville : Pertuis
Code postal : 84120
Pays : France
Adresse électronique : be.girard@vinci-construction.fr
Téléphone : 0490087434
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaire : France
Lauréat de ces lots : LOT-0003

8.1 ORG-0008

Nom officiel : DUMAFE
Taille de l’opérateur économique : Grande
Numéro d’enregistrement : 0
Adresse postale : 45 Rue Emilien Gautier
Ville : Les Milles
Code postal : 13290
Pays : France
Adresse électronique : etudes@dumafe.com
Téléphone : 0442799184
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaire : France
Lauréat de ces lots : LOT-0004

8.1 ORG-0009

Nom officiel : SARELEC
Taille de l’opérateur économique : Grande
Numéro d’enregistrement : 0
Adresse postale : 290 Rue Du Mourelet Bp 50962
Ville : Avignon Cedex 9
Code postal : 84093
Pays : France
Adresse électronique : Vaness.dumont@itesya.fr
Téléphone : 0490827893
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaire : France
Lauréat de ces lots : LOT-0005

8.1 ORG-0010

Nom officiel : SPIE BUILDING SOLUTIONS
Taille de l’opérateur économique : Grande
Numéro d’enregistrement : 0
Adresse postale : 1978 Chemin Du Badaffier / Za Sainte Anne Est /
Ville : Sorgues
Code postal : 84700
Pays : France
Adresse électronique : Florian.desfonds@spie.com
Téléphone : 0490270027
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaire : France
Lauréat de ces lots : LOT-0006

11. Informations relatives à l’avis

11.1 Informations relatives à l’avis

Identifiant/version de l’avis : 605a36d6-21a1-49a2-92a9-8e3dd7bef599 - 01
Type de formulaire : Résultats
Type d’avis : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis : 05/09/2024 11:35 +02:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français

11.2 Informations relatives à la publication

Numéro de publication de l’avis : 00535562-2024
Numéro de publication au JO S : 174/2024
Date de publication : 06/09/2024