Réhabilitation de la plateforme de halage de la section Béthencourt-sur-Somme/Saint-Simon

Réhabilitation de la plateforme de halage de la section Béthencourt-sur-Somme/Saint-Simon Béthencourt-sur-Somme/ Canal de la Somme (PK 17+110 au PK 16) Canal du Nord/Offoy (PK 16 au PK 12+520) Offoy/Eppeville (passerelle Viefville) (PK 12+520 au PK 10+020)

CPV: 45233200 Trabajos diversos de pavimentación, 45233223 Trabajos de repavimentación de calzadas, 45246200 Trabajos de protección de riberas fluviales
Lugar de ejecución:
Réhabilitation de la plateforme de halage de la section Béthencourt-sur-Somme/Saint-Simon
Organismo adjudicador:
Département de la Somme
Número de premio:
REHAB_PLATEFORME_HALAGE

1. Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : Département de la Somme
Forme juridique de l’acheteur : Autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur : Services d’administration générale

2. Procédure

2.1 Procédure

Titre : Réhabilitation de la plateforme de halage de la section Béthencourt-sur-Somme/Saint-Simon
Description : Réhabilitation de la plateforme de halage de la section Béthencourt-sur-Somme/Saint-Simon
Identifiant de la procédure : 507b8509-28cb-408d-bb66-239c2a1b6ee8
Avis précédent : 4d77c35a-d536-4e9c-aab7-8be1f6812ad7-01
Identifiant interne : REHAB_PLATEFORME_HALAGE
Type de procédure : Ouverte
Justification de la procédure accélérée :
Principales caractéristiques de la procédure : La présente consultation a pour objet les travaux de réhabilitation de la plateforme de halage de la section Béthencourt-sur-Somme/Saint-Simon. Les travaux relèvent de la catégorie 2 au sens du Code du travail (Loi n°93-1418 du 31 décembre 1993). Le marché est décomposé en 3 lots : Lot 1 : Béthencourt-sur-Somme/ Canal de la Somme (PK 17+110 au PK 16). Lot 2 : Canal du Nord/Offoy (PK 16 au PK 12+520). Lot 3 : Offoy/Eppeville (passerelle Viefville) (PK 12+520 au PK 10+020). Les lots n°1, 2 et 3 du marché comportent une clause obligatoire d'insertion des publics en difficultés en application de l'article R.2111-10 du Code de la commande publique. Les prestations liées à l'installation du chantier, aux études d'organisation, d'exécution, aux essais et contrôles internes, aux panneaux d'information et/ou de communication et au dossier de récolement sont prévues dans la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) de chacun des lots et donnent lieu à un marché ordinaire à prix forfaitaire. Les travaux de réhabilitation de la plateforme de halage font l'objet de prix unitaires renseignés au bordereau des prix unitaires de chacun des lots et seront réalisées par le biais de bons de commande, en application des articles R.2162-13 et R.2162-14 du Code de la commande publique, avec un maximum annuel de : Lot n°1 : 450 000 euros HT. Lot n°2 : 1 250 000 euros HT. Lot n°3 : 2 100 000 euros HT. Le délai d'exécution des travaux du lot n°1 est fixé à 60 jours à compter de l'ordre de service de démarrage des travaux. Ce délai n'inclut pas la période de préparation de 21 jours qui débute à compter de l'ordre de service de démarrage de la période de préparation. Le délai d'exécution des travaux du lot n°2 est fixé à 120 jours à compter de l'ordre de service de démarrage des travaux. Ce délai n'inclut pas la période de préparation de 30 jours qui débute à compter de l'ordre de service de démarrage de la période de préparation. Le délai d'exécution des travaux du lot n°3 est fixé à 150 jours à compter de l'ordre de service de démarrage des travaux. Ce délai n'inclut pas la période de préparation de 30 jours qui débute à compter de l'ordre de service de démarrage de la période de préparation.

2.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45246200 Travaux de protection des berges
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45233200 Travaux de revêtement divers
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45233223 Travaux de resurfaçage de chaussées

2.1.2 Lieu d’exécution

Pays : France
N’importe où dans le pays donné

2.1.4 Informations générales

Informations complémentaires : Le règlement des dépenses se fera par virement bancaire. Ressources propres de la collectivité. Unité monétaire : l'euro. Le marché sera conclu soit avec un prestataire unique soit avec un groupement momentané d'entreprises. Celui-ci pourra prendre la forme d'un groupement solidaire ou conjoint. En cas d'attribution du marché à un groupement conjoint, le mandataire du groupement sera solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles en application de l'article R2142-24 du Code de la commande publique. En application de l'article L.2132-2 du code de la commande publique, les candidats, devront transmettre obligatoirement leur candidature et leur offre par voie électronique sur la plateforme de dématérialisation du Département : https://marchespublics596280.fr. Conformément aux articles L.2132-2, R.2132-2, R.2132-7 à R.2132-9 du code de la commande publique, les candidats doivent télécharger les documents du dossier de consultation sur un réseau électronique, et doivent déposer leur candidature et leur offre par voie électronique ( https://marchespublics596280.fr). Copie de sauvegarde : En application de l'article R.2132-11 du code de la commande publique et de l'arrêté du 14 avril 2023, le candidat a néanmoins, la possibilité d'envoyer également une copie de sauvegarde sur support physique électronique ou sur support papier, sous réserve qu'elle parvienne au pouvoir adjudicateur dans les délais impartis pour la remise des offres. La copie de sauvegarde contient tous les éléments listés à l'article 5-1 du règlement de la consultation. Elle doit être placée dans une enveloppe cachetée portant le nom et l'adresse du candidat et la mention suivante : "Copie de sauvegarde - Travaux de réhabilitation de la plateforme de halage de la section Béthencourt-sur-Somme/Saint-Simon - Lot n° ...- NE PAS OUVRIR PAR LE SERVICE COURRIER". Elle est remise contre récépissé à l'adresse suivante : Département de la Somme - Direction Finances et Commande Publique - Secrétariat - 1er étage - 40 rue de la République - 80000 AMIENS aux heures d'ouverture des bureaux au public : du lundi au vendredi : 9h-12h / 14h-17h ou à l'adresse ci-dessous, par courrier, par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine, la date et l'heure de réception, et de garantir la confidentialité : Département de la Somme - Direction des finances et de la commande publique Service des marchés - 40 rue de la République CS 32615 - 80026 Amiens Cedex 1. La copie de sauvegarde qui parviendrait après la date et l'heure limites fixées au présent règlement de la consultation ne sera pas ouverte.
Base juridique :
Directive 2014/24/UE

5. Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001

Titre : Béthencourt-sur-Somme/ Canal de la Somme (PK 17+110 au PK 16)
Description : Béthencourt-sur-Somme/ Canal de la Somme (PK 17+110 au PK 16)
Identifiant interne : REHAB_PLATEFORME_HALAGE_LOT1

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45246200 Travaux de protection des berges
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45233200 Travaux de revêtement divers
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45233223 Travaux de resurfaçage de chaussées

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Nom :
Description : Prix 60%
Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Valeur technique 25%
Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Valeur environnementale 15%
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères : Prix : 60% - Valeur technique : 25% - Valeur environnementale 15%
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Département de la Somme
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Département de la Somme - Direction des finances et de la commande publique

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0002

Titre : Canal du Nord/Offoy (PK 16 au PK 12+520)
Description : Canal du Nord/Offoy (PK 16 au PK 12+520)
Identifiant interne : REHAB_PLATEFORME_HALAGE_LOT_2

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45246200 Travaux de protection des berges
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45233200 Travaux de revêtement divers
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45233223 Travaux de resurfaçage de chaussées

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Nom :
Description : Prix 60%
Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Valeur technique 25%
Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Valeur environnementale 15%
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères : Prix : 60% - Valeur technique : 25% - Valeur environnementale 15%
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Département de la Somme
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Département de la Somme - Direction des finances et de la commande publique

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0003

Titre : Offoy/Eppeville (passerelle Viefville) (PK 12+520 au PK 10+020)
Description : Offoy/Eppeville (passerelle Viefville) (PK 12+520 au PK 10+020)
Identifiant interne : REHAB_PLATEFORME_HALAGE_LOT_3

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45246200 Travaux de protection des berges
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45233200 Travaux de revêtement divers
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45233223 Travaux de resurfaçage de chaussées

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Nom :
Description : Prix 60%
Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Valeur technique 25%
Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Valeur environnementale 15%
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères : Prix : 60% - Valeur technique : 25% - Valeur environnementale 15%
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Département de la Somme
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Département de la Somme - Direction des finances et de la commande publique

6. Résultats

Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis : 4 020 544,24 Euro

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0001

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : SAS GUINTOLI
Offre :
Identifiant de l’offre : SAS GUINTOLI
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0001
Valeur du résultat : 497 000 Euro
L’offre a été classée : oui
Place sur la liste des lauréats : 1
La valeur de la sous-traitance est connue : non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : REHAB_PLATEFORME_HALAGE_LOT1
Date à laquelle le lauréat a été choisi : 12/07/2024
Date de conclusion du marché : 02/08/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre : non

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0003

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : SARL REVET TP
Offre :
Identifiant de l’offre : SARL REVET TP
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0003
Valeur du résultat : 2 201 390,4 Euro
L’offre a été classée : oui
Place sur la liste des lauréats : 1
La valeur de la sous-traitance est connue : non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : REHAB_PLATEFORME_HALAGE_LOT3
Date à laquelle le lauréat a été choisi : 12/07/2024
Date de conclusion du marché : 02/08/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre : non

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0002

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : COLAS FRANCE
Offre :
Identifiant de l’offre : COLAS FRANCE
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0002
Valeur du résultat : 1 322 153,84 Euro
L’offre a été classée : oui
Place sur la liste des lauréats : 1
L’offre est une variante : non
La valeur de la sous-traitance est connue : non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : REHAB_PLATEFORME_HALAGE_LOT2
Date à laquelle le lauréat a été choisi : 12/07/2024
Date de conclusion du marché : 02/08/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre : non

8. Organisations

8.1 ORG-0002

Nom officiel : Tribunal administratif
Numéro d’enregistrement : 17800005500016
Adresse postale : 14, rue Lemerchier
Ville : Amiens
Code postal : 80011
Pays : France
Adresse électronique : greffe.ta-amiens@juradm.fr
Téléphone : +33 0322336170
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours

8.1 ORG-0003

Nom officiel : Département de la Somme - Direction des finances et de la commande publique
Numéro d’enregistrement : 228000014 00016
Adresse postale : 40, rue de la République - CS 32615
Ville : Amiens
Code postal : 80026
Pays : France
Adresse électronique : acourtial@somme.fr
Téléphone : +33 0322718074
Rôles de cette organisation :
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours

8.1 ORG-0001

Nom officiel : Département de la Somme
Numéro d’enregistrement : 22800001400016
Adresse postale : 53 rue de la République
Ville : Amiens
Code postal : 80026
Pays : France
Adresse électronique : fbienaime@somme.fr
Téléphone : +33 0322718193
Rôles de cette organisation :
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché

8.1 ORG-0004

Nom officiel : SAS GUINTOLI
Numéro d’enregistrement : 44775408600190
Ville : Arras
Pays : France
Adresse électronique : secteurnord@guintoli.fr
Téléphone : +33 0321211199
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots : LOT-0001

8.1 ORG-0005

Nom officiel : COLAS FRANCE
Numéro d’enregistrement : 32933888303470
Ville : Ham
Pays : France
Adresse électronique : ao-ham@colas.com
Téléphone : +33 0323814747
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots : LOT-0002

8.1 ORG-0006

Nom officiel : SARL REVET TP
Numéro d’enregistrement : 48124479600019
Ville : Saint Ouen
Pays : France
Adresse électronique : lucyle@revet-tp.fr
Téléphone : +33 0322516303
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots : LOT-0003

11. Informations relatives à l’avis

11.1 Informations relatives à l’avis

Identifiant/version de l’avis : 2dca20f2-015e-4547-88a0-3e3f3b56f195 - 01
Type de formulaire : Résultats
Type d’avis : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis : 27/08/2024 16:54 +02:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français

11.2 Informations relatives à la publication

Numéro de publication de l’avis : 00518465-2024
Numéro de publication au JO S : 168/2024
Date de publication : 29/08/2024