Redacción de proyecto constructivo y ejecución de obras de sustitución del sistema de detección de cajas calientes en las líneas de alta velocidad (3 lotes)

Redacción de proyecto constructivo y ejecución de obras de sustitución del sistema de detección de cajas calientes en las líneas de alta velocidad (3 lotes) LOTE 1: LAV Madrid-Barcelona-Frontera Francesa. Tramo Lleida-Barcelona. Redacción de proyecto constructivo y ejecución de obras de sustitución del sistema de detección de cajas calientes en …

CPV: 45234000 Trabajos de construcción de vías férreas y sistemas de transporte por cable
Plazo:
4 de octubre de 2024 a las 11:00
Tipo de plazo:
Presentación de una oferta
Lugar de ejecución:
Redacción de proyecto constructivo y ejecución de obras de sustitución del sistema de detección de cajas calientes en las líneas de alta velocidad (3 lotes)
Organismo adjudicador:
Adif-Alta Velocidad
Número de premio:
3.24/20810.0037

1. Comprador

1.1 Comprador

Denominación oficial : Adif-Alta Velocidad
Naturaleza jurídica del comprador : Empresa pública bajo el control de una autoridad estatal
Actividad de la entidad adjudicadora : Servicios de transporte ferroviario

2. Procedimiento

2.1 Procedimiento

Título : Redacción de proyecto constructivo y ejecución de obras de sustitución del sistema de detección de cajas calientes en las líneas de alta velocidad (3 lotes)
Descripción : Redacción de proyecto constructivo y ejecución de obras de sustitución del sistema de detección de cajas calientes en las líneas de alta velocidad (3 lotes)
Identificador del procedimiento : 783e0864-c15e-44c5-8055-336fd215e1f7
Identificador interno : 3.24/20810.0037
Tipo de procedimiento : Abierto
Justificación del procedimiento acelerado :
Principales características del procedimiento :

2.1.1 Finalidad

Naturaleza del contrato : Obras
Clasificación principal ( cpv ): 45234000 Trabajos de construcción de vías férreas y sistemas de transporte por cable

2.1.3 Valor

Valor estimado, IVA excluido : 9 758 911,81 Euro

2.1.4 Información general

Base jurídica :
Directiva 2014/25/UE
RDL 3/2020 -

2.1.5 Condiciones de la contratación pública

Condiciones de presentación :
Número máximo de lotes a los que un licitador puede presentar ofertas : 3
Condiciones del contrato :
Número máximo de lotes por los que se pueden adjudicar contratos a un solo licitador : 3

2.1.6 Motivos de exclusión

Activos que están siendo administrados por un liquidador :
Blanqueo de capitales o financiación del terrorismo :
Conflicto de intereses debido a su participación en el procedimiento de contratación :
Convenio con los acreedores :
Corrupción :
Delitos de terrorismo o delitos ligados a las actividades terroristas :
Fraude :
Ha cometido una falta profesional grave :
Incumplimiento de obligaciones en materia de Derecho laboral :
Incumplimiento de obligaciones en materia de Derecho medioambiental :
Incumplimiento de obligaciones en materia de Derecho social :
Insolvencia :
Motivos de exclusión puramente nacionales :
Pago de cotizaciones a la seguridad social :
Participación en una organización delictiva :
Participación, directa o indirecta, en la preparación del presente procedimiento de contratación :
Que haya incurrido en falsas declaraciones, le haya ocultado información, no esté en condiciones de facilitar los documentos necesarios y haya obtenido información confidencial sobre este procedimiento :
Quiebra :
Rescisión anticipada, imposición de daños y perjuicios u otras sanciones comparables :
Situación análoga a la quiebra con arreglo al Derecho nacional :
Trabajo infantil y otras formas de trata de seres humanos :
Acuerdos con otros operadores económicos destinados a falsear la competencia :
Las actividades empresariales han sido suspendidas :
Pago de impuestos :

5. Lote

5.1 Identificación técnica del lote : LOT-0001

Título : LOTE 1: LAV Madrid-Barcelona-Frontera Francesa. Tramo Lleida-Barcelona. Redacción de proyecto constructivo y ejecución de obras de sustitución del sistema de detección de cajas calientes en las líneas de alta velocidad (3 lotes)
Descripción : LOTE 1: LAV Madrid-Barcelona-Frontera Francesa. Tramo Lleida-Barcelona. Redacción de proyecto constructivo y ejecución de obras de sustitución del sistema de detección de cajas calientes en las líneas de alta velocidad (3 lotes)
Identificador interno : Lote 1. Expediente: 3.24/20810.0038

5.1.1 Finalidad

Naturaleza del contrato : Obras
Clasificación principal ( cpv ): 45234000 Trabajos de construcción de vías férreas y sistemas de transporte por cable

5.1.2 Lugar de ejecución

País : España
En cualquier parte de un país dado
Información complementaria : MADRID, GUADALAJARA, SEGOVIA, VALLADOLID, SORIA, ZARAGOZA, HUESCA, LÉRIDA, TARRAGONA Y BARCELONA

5.1.3 Duración estimada

Duración : 16 Mes

5.1.4 Renovación

Número máximo de renovaciones : 0

5.1.5 Valor

Valor estimado, IVA excluido : 3 068 239,14 Euro

5.1.6 Información general

Participación reservada : La participación no está reservada.
Proyecto de contratación pública no financiado con fondos de la UE
La contratación pública está cubierta por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : sí
Información complementaria : Plazo de ejecución: LOTE 1: 16 MESES (8 PROYECTO Y 8 OBRA)

5.1.9 Criterios de selección

Criterio :
Tipo : Solvencia económica y financiera
Descripción : Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
Uso de este criterio : Usado
Criterio :
Tipo : Capacidad técnica y profesional
Descripción : Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación

5.1.10 Criterios de adjudicación

Criterio :
Tipo : Calidad
Nombre :
Descripción : Criterios evaluables mediante un juicio de valor. Ponderación (PCJV)
Ponderación (porcentaje, exacto) : 30
Criterio :
Tipo : Coste
Nombre :
Descripción : Criterios cuantificables mediante fórmulas. Ponderación (PCCF)
Ponderación (porcentaje, exacto) : 70
Descripción del método que debe utilizarse si la ponderación no puede expresarse mediante criterios :
Justificación de la no indicación de la ponderación de los criterios de adjudicación :

5.1.11 Pliegos de contratación

Lenguas en las que los pliegos de contratación están disponibles oficialmente : español
Dirección de los pliegos de contratación : https://contrataciondelestado.es/wps/portal/perfilContratante

5.1.12 Condiciones de la contratación pública

Condiciones de presentación :
Presentación electrónica : Obligatoria
Dirección para la presentación : https://elicitadores.adif.es
Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación : español
Catálogo electrónico : No autorizada
Variantes : No autorizada
Descripción de la garantía financiera : Según establezca el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la presente licitación.
Plazo de recepción de ofertas : 04/10/2024 11:00 +02:00
Plazo en el que la oferta debe seguir siendo válida : 2 Mes
Información sobre la apertura pública :
Fecha de apertura : 18/11/2024 10:00 +01:00
Información complementaria : Acto Privado
Condiciones del contrato :
La ejecución del contrato debe realizarse en el marco de programas de empleo protegido : No
Condiciones relativas a la ejecución del contrato : Según recoge el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la presente licitación
Facturación electrónica : Permitida
Se utilizarán pedidos electrónicos : no
Se utilizará el pago electrónico : sí
Forma jurídica que deba adoptar un grupo de licitadores que resulte adjudicatario de un contrato : Unión Temporal de Empresas
Estructura financiera : Según establezca el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la presente licitación
Información sobre los plazos de revisión : El establecido por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.

5.1.15 Técnicas

Acuerdo marco :
Ningún acuerdo marco
Información sobre el sistema dinámico de adquisición :
Ningún sistema dinámico de adquisición
Subasta electrónica : no

5.1.16 Información adicional, mediación y recurso

Organización encargada de los procedimientos de recurso : Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Organización que proporciona información adicional sobre el procedimiento de contratación : Adif-Alta Velocidad
Organización que proporciona acceso fuera de línea a los documentos de la contratación : Adif-Alta Velocidad
Organización que proporciona más información sobre los procedimientos de recurso : Adif-Alta Velocidad
Organización que recibe solicitudes de participación : Adif-Alta Velocidad
Organización que tramita ofertas : Adif-Alta Velocidad

5.1 Identificación técnica del lote : LOT-0002

Título : LOTE 2: LAV Madrid-Barcelona-Frontera Francesa. Tramo Madrid-Lleida. Redacción de proyecto constructivo y ejecución de obras de sustitución del sistema de detección de cajas calientes en las líneas de alta velocidad (3 lotes)
Descripción : LOTE 2: LAV Madrid-Barcelona-Frontera Francesa. Tramo Madrid-Lleida. Redacción de proyecto constructivo y ejecución de obras de sustitución del sistema de detección de cajas calientes en las líneas de alta velocidad (3 lotes)
Identificador interno : Lote 2. Expediente: 3.24/20810.0039

5.1.1 Finalidad

Naturaleza del contrato : Obras
Clasificación principal ( cpv ): 45234000 Trabajos de construcción de vías férreas y sistemas de transporte por cable

5.1.2 Lugar de ejecución

País : España
En cualquier parte de un país dado
Información complementaria : MADRID, GUADALAJARA, SEGOVIA, VALLADOLID, SORIA, ZARAGOZA, HUESCA, LÉRIDA, TARRAGONA Y BARCELONA

5.1.3 Duración estimada

Duración : 16 Mes

5.1.4 Renovación

Número máximo de renovaciones : 0

5.1.5 Valor

Valor estimado, IVA excluido : 4 730 822,3 Euro

5.1.6 Información general

Participación reservada : La participación no está reservada.
Proyecto de contratación pública no financiado con fondos de la UE
La contratación pública está cubierta por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : sí
Información complementaria : Plazo de ejecución: LOTE 2: 16 MESES (8 PROYECTO Y 8 OBRA)

5.1.9 Criterios de selección

Criterio :
Tipo : Solvencia económica y financiera
Descripción : Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
Uso de este criterio : Usado
Criterio :
Tipo : Capacidad técnica y profesional
Descripción : Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación

5.1.10 Criterios de adjudicación

Criterio :
Tipo : Calidad
Nombre :
Descripción : Criterios evaluables mediante un juicio de valor. Ponderación (PCJV)
Ponderación (porcentaje, exacto) : 30
Criterio :
Tipo : Coste
Nombre :
Descripción : Criterios cuantificables mediante fórmulas. Ponderación (PCCF)
Ponderación (porcentaje, exacto) : 70
Descripción del método que debe utilizarse si la ponderación no puede expresarse mediante criterios :
Justificación de la no indicación de la ponderación de los criterios de adjudicación :

5.1.11 Pliegos de contratación

Lenguas en las que los pliegos de contratación están disponibles oficialmente : español
Dirección de los pliegos de contratación : https://contrataciondelestado.es/wps/portal/perfilContratante

5.1.12 Condiciones de la contratación pública

Condiciones de presentación :
Presentación electrónica : Obligatoria
Dirección para la presentación : https://elicitadores.adif.es
Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación : español
Catálogo electrónico : No autorizada
Variantes : No autorizada
Descripción de la garantía financiera : Según establezca el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la presente licitación.
Plazo de recepción de ofertas : 04/10/2024 11:00 +02:00
Plazo en el que la oferta debe seguir siendo válida : 2 Mes
Información sobre la apertura pública :
Fecha de apertura : 18/11/2024 10:00 +01:00
Información complementaria : Acto Privado
Condiciones del contrato :
La ejecución del contrato debe realizarse en el marco de programas de empleo protegido : No
Condiciones relativas a la ejecución del contrato : Según recoge el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la presente licitación
Facturación electrónica : Permitida
Se utilizarán pedidos electrónicos : no
Se utilizará el pago electrónico : sí
Forma jurídica que deba adoptar un grupo de licitadores que resulte adjudicatario de un contrato : Unión Temporal de Empresas
Estructura financiera : Según establezca el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la presente licitación
Información sobre los plazos de revisión : El establecido por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.

5.1.15 Técnicas

Acuerdo marco :
Ningún acuerdo marco
Información sobre el sistema dinámico de adquisición :
Ningún sistema dinámico de adquisición
Subasta electrónica : no

5.1.16 Información adicional, mediación y recurso

Organización encargada de los procedimientos de recurso : Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Organización que proporciona información adicional sobre el procedimiento de contratación : Adif-Alta Velocidad
Organización que proporciona acceso fuera de línea a los documentos de la contratación : Adif-Alta Velocidad
Organización que proporciona más información sobre los procedimientos de recurso : Adif-Alta Velocidad
Organización que recibe solicitudes de participación : Adif-Alta Velocidad
Organización que tramita ofertas : Adif-Alta Velocidad

5.1 Identificación técnica del lote : LOT-0003

Título : LOTE 3: LAV Madrid-Valladolid. Redacción de proyecto constructivo y ejecución de obras de sustitución del sistema de detección de cajas calientes en las líneas de alta velocidad (3 lotes)
Descripción : LOTE 3: LAV Madrid-Valladolid. Redacción de proyecto constructivo y ejecución de obras de sustitución del sistema de detección de cajas calientes en las líneas de alta velocidad (3 lotes)
Identificador interno : Lote 3. Expediente: 3.24/20810.0040

5.1.1 Finalidad

Naturaleza del contrato : Obras
Clasificación principal ( cpv ): 45234000 Trabajos de construcción de vías férreas y sistemas de transporte por cable

5.1.2 Lugar de ejecución

País : España
En cualquier parte de un país dado
Información complementaria : MADRID, GUADALAJARA, SEGOVIA, VALLADOLID, SORIA, ZARAGOZA, HUESCA, LÉRIDA, TARRAGONA Y BARCELONA

5.1.3 Duración estimada

Duración : 16 Mes

5.1.4 Renovación

Número máximo de renovaciones : 0

5.1.5 Valor

Valor estimado, IVA excluido : 1 959 850,37 Euro

5.1.6 Información general

Participación reservada : La participación no está reservada.
Proyecto de contratación pública no financiado con fondos de la UE
La contratación pública está cubierta por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : sí
Información complementaria : Plazo de ejecución: LOTE 3: 16 MESES (8 PROYECTO Y 8 OBRA)

5.1.9 Criterios de selección

Criterio :
Tipo : Solvencia económica y financiera
Descripción : Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
Uso de este criterio : Usado
Criterio :
Tipo : Capacidad técnica y profesional
Descripción : Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación

5.1.10 Criterios de adjudicación

Criterio :
Tipo : Calidad
Nombre :
Descripción : Criterios evaluables mediante un juicio de valor. Ponderación (PCJV)
Ponderación (porcentaje, exacto) : 30
Criterio :
Tipo : Coste
Nombre :
Descripción : Criterios cuantificables mediante fórmulas. Ponderación (PCCF)
Ponderación (porcentaje, exacto) : 70
Descripción del método que debe utilizarse si la ponderación no puede expresarse mediante criterios :
Justificación de la no indicación de la ponderación de los criterios de adjudicación :

5.1.11 Pliegos de contratación

Lenguas en las que los pliegos de contratación están disponibles oficialmente : español
Dirección de los pliegos de contratación : https://contrataciondelestado.es/wps/portal/perfilContratante

5.1.12 Condiciones de la contratación pública

Condiciones de presentación :
Presentación electrónica : Obligatoria
Dirección para la presentación : https://elicitadores.adif.es
Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación : español
Catálogo electrónico : No autorizada
Variantes : No autorizada
Descripción de la garantía financiera : Según establezca el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la presente licitación.
Plazo de recepción de ofertas : 04/10/2024 11:00 +02:00
Plazo en el que la oferta debe seguir siendo válida : 2 Mes
Información sobre la apertura pública :
Fecha de apertura : 18/11/2024 10:00 +01:00
Información complementaria : Acto Privado
Condiciones del contrato :
La ejecución del contrato debe realizarse en el marco de programas de empleo protegido : No
Condiciones relativas a la ejecución del contrato : Según recoge el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la presente licitación
Facturación electrónica : Permitida
Se utilizarán pedidos electrónicos : no
Se utilizará el pago electrónico : sí
Forma jurídica que deba adoptar un grupo de licitadores que resulte adjudicatario de un contrato : Unión Temporal de Empresas
Estructura financiera : Según establezca el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la presente licitación
Información sobre los plazos de revisión : El establecido por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.

5.1.15 Técnicas

Acuerdo marco :
Ningún acuerdo marco
Información sobre el sistema dinámico de adquisición :
Ningún sistema dinámico de adquisición
Subasta electrónica : no

5.1.16 Información adicional, mediación y recurso

Organización encargada de los procedimientos de recurso : Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Organización que proporciona información adicional sobre el procedimiento de contratación : Adif-Alta Velocidad
Organización que proporciona acceso fuera de línea a los documentos de la contratación : Adif-Alta Velocidad
Organización que proporciona más información sobre los procedimientos de recurso : Adif-Alta Velocidad
Organización que recibe solicitudes de participación : Adif-Alta Velocidad
Organización que tramita ofertas : Adif-Alta Velocidad

8. Organizaciones

8.1 ORG-0001

Denominación oficial : Adif-Alta Velocidad
Número de registro : Q2802152E
Departamento : Dirección de Compras y Contratación
Localidad : Madrid
Código postal : 28020
Subdivisión del país (NUTS) : Madrid ( ES300 )
País : España
Correo electrónico : jrodrigo@adif.es
Teléfono : +34 913007453
Dirección de internet : https://www.adifaltavelocidad.es
Terminal de intercambio de información (URL) : https://www.contrataciondelestado.es/wps/portal/perfilContratante
Funciones de esta organización :
Comprador
Organización que proporciona información adicional sobre el procedimiento de contratación
Organización que proporciona acceso fuera de línea a los documentos de la contratación
Organización que recibe solicitudes de participación
Organización que tramita ofertas
Organización que proporciona más información sobre los procedimientos de recurso

8.1 ORG-0002

Denominación oficial : Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Número de registro : S2826042J
Localidad : Madrid
Código postal : 28020
Subdivisión del país (NUTS) : Madrid ( ES300 )
País : España
Teléfono : +34 913491319
Funciones de esta organización :
Organización encargada de los procedimientos de recurso

11. Información del anuncio

11.1 Información del anuncio

Identificador/versión del anuncio : e4998cb1-e7a0-41c4-9372-3a4b41ac356e - 01
Tipo de formulario : Licitación
Tipo de anuncio : Anuncio de contrato o de concesión. Régimen normal
Fecha de envío del anuncio : 31/07/2024 09:59 +00:00
Lenguas en las que este anuncio está disponible oficialmente : español

11.2 Información de publicación

Número de publicación del anuncio : 00464872-2024
Número de la edición del DO S : 149/2024
Fecha de publicación : 01/08/2024