PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEI CAMPUS DI PADRICIANO E BASOVIZZA PER LA DURATA DI 36 MESI CON OPZIONE DI PROROGA PER ULTERIORI 24 MESI

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEI CAMPUS DI PADRICIANO E BASOVIZZA PER LA DURATA DI 36 MESI CON OPZIONE DI PROROGA PER ULTERIORI 24 MESI PROCEDURA APERTA TELEMATICA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEI CAMPUS DI PADRICIANO …

CPV: 50700000 Servicios de reparación y mantenimiento de equipos de edificios, 50710000 Servicios de reparación y mantenimiento de equipos eléctricos y mecánicos de edificios
Lugar de ejecución:
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEI CAMPUS DI PADRICIANO E BASOVIZZA PER LA DURATA DI 36 MESI CON OPZIONE DI PROROGA PER ULTERIORI 24 MESI
Organismo adjudicador:
Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste Area Science Park
Número de premio:
1

1. Committente

1.1 Committente

Nome ufficiale : Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste Area Science Park
Forma giuridica del committente : Organismo di diritto pubblico
Attività dell'amministrazione aggiudicatrice : Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

2. Procedura

2.1 Procedura

Titolo : PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEI CAMPUS DI PADRICIANO E BASOVIZZA PER LA DURATA DI 36 MESI CON OPZIONE DI PROROGA PER ULTERIORI 24 MESI
Descrizione : PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEI CAMPUS DI PADRICIANO E BASOVIZZA PER LA DURATA DI 36 MESI CON OPZIONE DI PROROGA PER ULTERIORI 24 MESI
Identificativo della procedura : 53b828ab-a612-495d-84f0-8eb426ae1387
Avviso o bando precedente : 174930-2024
Tipo di procedura : Aperta
Giustificazione della procedura accelerata :
Caratteristiche principali della procedura :

2.1.1 Finalità

Natura dell'appalto : Servizi
Classificazione principale ( cpv ): 50700000 Servizi di riparazione e manutenzione di impianti di edifici

2.1.3 Valore

Valore stimato al netto dell'IVA : 7 576 942,75 Euro

2.1.4 Informazioni generali

Base giuridica :
Direttiva 2014/24/UE

5. Lotto

5.1 Identificativo tecnico del lotto : LOT-0001

Titolo : PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEI CAMPUS DI PADRICIANO E BASOVIZZA PER LA DURATA DI 36 MESI CON OPZIONE DI PROROGA PER ULTERIORI 24 MESI
Descrizione : PROCEDURA APERTA TELEMATICA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEI CAMPUS DI PADRICIANO E BASOVIZZA DI AREA SCIENCE PARK PER LA DURATA DI 36 MESI CON OPZIONE DI PROROGA PER ULTERIORI 24 MESI
Identificativo interno : 1

5.1.1 Finalità

Natura dell'appalto : Servizi
Classificazione principale ( cpv ): 50700000 Servizi di riparazione e manutenzione di impianti di edifici
Classificazione aggiuntiva ( cpv ): 50700000 Servizi di riparazione e manutenzione di impianti di edifici
Classificazione aggiuntiva ( cpv ): 50710000 Servizi di riparazione e manutenzione di impianti elettrici e meccanici di edifici
Opzioni :
Descrizione delle opzioni : - quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento, per i primi 36 mesi - quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento, per l'opzione di proroga per ulteriori 24 mesi - opzione di proroga art. 120 comma 11 (proroga tecnica di 6 mesi)

5.1.2 Luogo di esecuzione

Località : Trieste
Suddivisione del paese (NUTS) : Trieste ( ITH44 )
Paese : Italia
Informazioni supplementari : TRIESTE (TS)

5.1.4 Rinnovo

Rinnovi massimi : 0

5.1.6 Informazioni generali

Progetto di appalto non finanziato con fondi UE
L'appalto è soggetto all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) : sì

5.1.10 Criteri di aggiudicazione

Criterio :
Tipo : Qualità
Nome :
Descrizione : Organizzazione del servizio di manutenzione
Ponderazione (percentuale, esatta) : 46
Criterio :
Tipo : Qualità
Nome :
Descrizione : Possesso certificati di conformità alla norma UNI EN 15628:2014 della qualifica del personale per ogni addetto che sarà impiegato nel servizio oggetto dell'appalto
Ponderazione (percentuale, esatta) : 2
Criterio :
Tipo : Qualità
Nome :
Descrizione : Soluzioni IT per il governo dei servizi
Ponderazione (percentuale, esatta) : 23
Criterio :
Tipo : Qualità
Nome :
Descrizione : Parità di genere: Possesso della certificazione relativa alla parità di genere
Ponderazione (percentuale, esatta) : 2
Criterio :
Tipo : Qualità
Nome :
Descrizione : Sede operativa in zona limitrofa
Ponderazione (percentuale, esatta) : 2
Criterio :
Tipo : Prezzo
Nome :
Descrizione : Prezzo
Ponderazione (percentuale, esatta) : 25
Descrizione del metodo da utilizzare se la ponderazione non può essere espressa da criteri :
Giustificazione della mancata indicazione della ponderazione dei criteri di aggiudicazione :

5.1.15 Tecniche

Accordo quadro :
Nessun accordo quadro
Informazioni sul sistema dinamico di acquisizione :
Nessun sistema dinamico di acquisizione

5.1.16 Ulteriori informazioni, mediazione e ricorsi

Organizzazione competente per i ricorsi : Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia

6. Risultati

Valore di tutti i contratti assegnati in questo avviso : 3 158 367,24 Euro

6.1 Risultati: identificativo del lotto : LOT-0001

È stato selezionato almeno un vincitore.

6.1.2 Informazioni sui vincitori

Vincitore :
Nome ufficiale : CHIURLO TEC SRL
Offerta :
Identificativo dell'offerta : LOT-0001
Identificativo del lotto o gruppo di lotti : LOT-0001
Valore dell'offerta : 3 158 367,24 Euro
Informazioni sull'appalto :
Identificativo dell'appalto : 140/2024
Titolo : PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEI CAMPUS DI PADRICIANO E BASOVIZZA PER LA DURATA DI 36 MESI CON OPZIONE DI PROROGA PER ULTERIORI 24 MESI
Data di selezione del vincitore : 12/09/2024
Data di conclusione dell'appalto : 23/10/2024
L'appalto è aggiudicato nell'ambito di un accordo quadro : no

6.1.4 Informazioni statistiche

Offerte o domande di partecipazione ricevute :
Offerte e domande ricevute: tipo : Offerte
Numero di offerte o domande di partecipazione ricevute : 10

8. Organizzazioni

8.1 ORG-0001

Nome ufficiale : Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste Area Science Park
Numero di registrazione : 00531590321
Indirizzo postale : LOC. PADRICIANO, 99
Località : Trieste
Codice postale : 34149
Suddivisione del paese (NUTS) : Trieste ( ITH44 )
Paese : Italia
Referente : Valentina Conte
Telefono : +390403755238
Profilo del committente : https://www.areasciencepark.it/
Ruoli di questa organizzazione :
Committente

8.1 ORG-0002

Nome ufficiale : Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia
Numero di registrazione : 80029240324
Indirizzo postale : Piazza Unità d'Italia, 7
Località : Trieste
Suddivisione del paese (NUTS) : Trieste ( ITH44 )
Paese : Italia
Telefono : +390406724711
Ruoli di questa organizzazione :
Organizzazione competente per i ricorsi

8.1 ORG-0003

Nome ufficiale : CHIURLO TEC SRL
Numero di registrazione : 02294840307
Indirizzo postale : VIA ADRIATICA, 206
Località : CAMPOFORMIDO (UD)
Codice postale : 33030
Suddivisione del paese (NUTS) : Udine ( ITH42 )
Paese : Italia
Telefono : +39 04321986600
Fax : +39 04321986601
Indirizzo internet : WWW.CHIURLOTEC.IT
Ruoli di questa organizzazione :
Offerente
Vincitore di questi lotti : LOT-0001

11. Informazioni sull'avviso

11.1 Informazioni sull'avviso

Identificativo/versione dell'avviso : 8dd1e4f8-a249-4449-a0f6-dc162f8c5918 - 01
Tipo di formulario : Risultati
Tipo di avviso : Avviso di aggiudicazione di un appalto o di una concessione – regime ordinario
Data di trasmissione dell'avviso : 28/10/2024 09:58 +01:00
Lingue in cui il presente avviso è ufficialmente disponibile : italiano

11.2 Informazioni sulla pubblicazione

Numero di pubblicazione dell'avviso : 00657549-2024
Numero dell'edizione della GU S : 211/2024
Data di pubblicazione : 29/10/2024