Procedura aperta di cui all’art. 71 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii in modalità telematica mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento della fornitura di automezzi mediante noleggio senza conducente con la formula del full – service, da destinare alla raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nel comune di Bagheria (PA) suddivisa in n 3 lotti.

Fornitura mediante locazione senza conducente con la formula del full service dei seguenti automezzi e attrezzature: Lotto 1: a) n.1 Trattatore stradale tale da garantire la libera circolazione della combinazione Trattore + Semirimorchio di cui alla successiva lettera b) nel pieno rispetto del Codice della Strada - Anno di immatricolazione …

CPV: 34144510 Vehículos para desperdicios, 34144511 Vehículos de recogida de basuras, 34144512 Vehículos compactadores de basuras
Plazo:
24 de enero de 2025 a las 10:00
Tipo de plazo:
Presentación de una oferta
Lugar de ejecución:
Procedura aperta di cui all’art. 71 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii in modalità telematica mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento della fornitura di automezzi mediante noleggio senza conducente con la formula del full – service, da destinare alla raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nel comune di Bagheria (PA) suddivisa in n 3 lotti.
Organismo adjudicador:
A.M.B. S.p.a.
Número de premio:
00003

1. Committente

1.1 Committente

Nome ufficiale : A.M.B. S.p.a.
Forma giuridica del committente : Impresa pubblica controllata da un'autorità locale
Attività dell'amministrazione aggiudicatrice : Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

2. Procedura

2.1 Procedura

Titolo : Procedura aperta di cui all’art. 71 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii in modalità telematica mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento della fornitura di automezzi mediante noleggio senza conducente con la formula del full – service, da destinare alla raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nel comune di Bagheria (PA) suddivisa in n 3 lotti.
Descrizione : Fornitura mediante locazione senza conducente con la formula del full service dei seguenti automezzi e attrezzature: Lotto 1: a) n.1 Trattatore stradale tale da garantire la libera circolazione della combinazione Trattore + Semirimorchio di cui alla successiva lettera b) nel pieno rispetto del Codice della Strada - Anno di immatricolazione >= 2021 – Euro 6. b) n. 3 Semirimorchio compattante – 3 assi con portata utile ≥ 19.500 kg tale da garantire la libera circolazione della combinazione Trattore + Semirimorchio di cui alla precedente lettera a). Anno di immatricolazione >= 2020. Lotto 2: c) n. 10 - Autocarro con vasca da 5 mc – 2 assi dotata di sistema di compattazione/costipazione del rifiuto – 35 q.li – Patente B – Anno di immatricolazione >= 2022 – Euro 6. Lotto 3: d) n. 1 - Autocompattatore 26 mc – 3 assi – Anno di immatricolazione >= 2022 – Euro 6. e) n. 2 - Minicompattatore 10/12 mc – 2 assi – Anno di immatricolazione >= 2022 – Euro 6.
Identificativo della procedura : 5b54b348-7a98-499f-8cdf-b2473c8bfb1d
Identificativo interno : 00003
Tipo di procedura : Aperta
La procedura è accelerata : no
Giustificazione della procedura accelerata :
Caratteristiche principali della procedura :

2.1.1 Finalità

Natura dell'appalto : Forniture
Classificazione principale ( cpv ): 34144511 Autoveicoli per la raccolta di rifiuti
Classificazione aggiuntiva ( cpv ): 34144510 Autoveicoli per il trasporto di rifiuti
Classificazione aggiuntiva ( cpv ): 34144512 Autoveicoli per la raccolta di rifiuti con compattatore

2.1.3 Valore

Valore stimato al netto dell'IVA : 354 715,02 Euro

2.1.4 Informazioni generali

Se la procedura viene annullata o non ha successo, verrà rilanciata
Base giuridica :
Direttiva 2014/24/UE
Diritto transfrontaliero applicabile :

2.1.5 Condizioni di appalto

Modalità di presentazione :
Numero massimo di lotti per i quali un offerente può presentare offerte : 3
Condizioni contrattuali :
Numero massimo di lotti per i quali può essere aggiudicato un appalto a un offerente : 3

2.1.6 Motivi di esclusione

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale :

5. Lotto

5.1 Identificativo tecnico del lotto : LOT-0001

Titolo : Procedura aperta di cui all’art. 71 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii in modalità telematica mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento della fornitura di automezzi mediante noleggio senza conducente con la formula del full – service, da destinare alla raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nel comune di Bagheria (PA). (Lotto 1).
Descrizione : Fornitura di automezzi e attrezzature mediante noleggio senza conducente con la formula del full – service: a) n.1 Trattatore stradale tale da garantire la libera circolazione della combinazione Trattore + Semirimorchio di cui alla successiva lettera b) nel pieno rispetto del Codice della Strada. Anno di immatricolazione >= 2021 – Euro 6. b) n. 3 Semirimorchio compattante – 3 assi con portata utile ≥ 19.500 kg tale da garantire la libera circolazione della combinazione Trattore + Semirimorchio di cui alla precedente lettera a) nel pieno rispetto del Codice della Strada. Anno di immatricolazione >= 2020.
Identificativo interno : 00003_1

5.1.1 Finalità

Natura dell'appalto : Forniture
Classificazione principale ( cpv ): 34144511 Autoveicoli per la raccolta di rifiuti
Opzioni :
Descrizione delle opzioni : E’ facoltà di A.M.B. S.p.a., qui esplicitata, ai sensi dell’articolo 120 comma 11 del D.Lgs. 36/2023 di ricorrere, in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l’appaltatore uscente in quanto l’interruzione delle prestazioni in argomento possono determinare situazioni di pericolo per l’igiene pubblica oltre a un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

5.1.2 Luogo di esecuzione

Località : Bagheria (PA)
Codice postale : 90011
Suddivisione del paese (NUTS) : Palermo ( ITG12 )
Paese : Italia
Informazioni supplementari :

5.1.4 Rinnovo

Rinnovi massimi : 0

5.1.5 Valore

Valore stimato al netto dell'IVA : 113 349,54 Euro

5.1.6 Informazioni generali

Partecipazione riservata : La partecipazione non è riservata.
Progetto di appalto non finanziato con fondi UE
L'appalto è soggetto all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) : no

5.1.9 Criteri di selezione

Criterio :
Tipo : Capacità economica e finanziaria
Descrizione : Fatturato globale maturato nel triennio precedente almeno pari € 110.000,00 IVA esclusa. (Dal 30 novembre 2021 al 30 novembre 2024).
Criterio :
Tipo : Capacità tecniche e professionali
Descrizione : Come indicati al paragrafo 7.1 del disciplinare di gara.

5.1.10 Criteri di aggiudicazione

Criterio :
Tipo : Qualità
Nome :
Descrizione : Punteggio offerta tecnica - Anno di prima immatricolazione degli autoveicoli e delle attrezzature offerte.
Ponderazione (punti, esatta) : 70
Criterio :
Tipo : Prezzo
Nome :
Descrizione : Punteggio offerta economica
Ponderazione (punti, esatta) : 30
Descrizione del metodo da utilizzare se la ponderazione non può essere espressa da criteri :
Giustificazione della mancata indicazione della ponderazione dei criteri di aggiudicazione :

5.1.11 Documenti di gara

Lingue in cui i documenti di gara sono ufficialmente disponibili : italiano
Termine per la richiesta di informazioni supplementari : 14/01/2025 10:00 +01:00
Indirizzo dei documenti di gara : https://ambspa.acquistitelematici.it/tender/64

5.1.12 Condizioni di appalto

Modalità di presentazione :
Presentazione elettronica delle offerte : Obbligatoria
Indirizzo per la presentazione : https://ambspa.acquistitelematici.it/
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione : italiano
Catalogo elettronico : Non consentita
Obbligo di firma elettronica qualificata o sigillo elettronico qualificato [come definiti dal regolamento (UE) n. 910/2014]
Varianti : Non consentita
Descrizione della garanzia finanziaria : Garanzia provvisoria come indicato all'articolo 11 del Disciplinare di gara.
Termine per il ricevimento delle offerte : 24/01/2025 10:00 +01:00
Termine entro il quale l'offerta deve rimanere valida : 180 Giorno
Informazioni sull'apertura pubblica delle offerte :
Data di apertura : 24/01/2025 11:00 +01:00
Condizioni contrattuali :
L'esecuzione dell'appalto deve avvenire nel contesto di programmi di lavoro protetti : No
Fatturazione elettronica : Obbligatoria
Si farà ricorso all'ordinazione elettronica : no
Sarà utilizzato il pagamento elettronico : sì

5.1.15 Tecniche

Accordo quadro :
Nessun accordo quadro
Informazioni sul sistema dinamico di acquisizione :
Nessun sistema dinamico di acquisizione
Asta elettronica : no

5.1.16 Ulteriori informazioni, mediazione e ricorsi

Organizzazione competente per i ricorsi : T.A.R. Sicilia - Palermo
Organizzazione che riceve le domande di partecipazione : A.M.B. S.p.a.
Organizzazione che tratta le offerte : A.M.B. S.p.a.

5.1 Identificativo tecnico del lotto : LOT-0002

Titolo : Procedura aperta di cui all’art. 71 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii in modalità telematica mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento della fornitura di automezzi mediante noleggio senza conducente con la formula del full – service, da destinare alla raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nel comune di Bagheria (PA). (Lotto 2).
Descrizione : Fornitura di automezzi e attrezzature mediante noleggio senza conducente con la formula del full – service: c) n. 10 - Autocarro con vasca da 5 mc – 2 assi dotata di sistema di compattazione/costipazione del rifiuto – 35 q.li – Patente B – Anno di immatricolazione >= 2022 – Euro 6.
Identificativo interno : 00003_2

5.1.1 Finalità

Natura dell'appalto : Forniture
Classificazione principale ( cpv ): 34144510 Autoveicoli per il trasporto di rifiuti
Opzioni :
Descrizione delle opzioni : E’ facoltà di A.M.B. S.p.a., qui esplicitata, ai sensi dell’articolo 120 comma 11 del D.Lgs. 36/2023 di ricorrere, in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l’appaltatore uscente in quanto l’interruzione delle prestazioni in argomento possono determinare situazioni di pericolo per l’igiene pubblica oltre a un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

5.1.2 Luogo di esecuzione

Località : Bagheria (PA)
Codice postale : 90011
Suddivisione del paese (NUTS) : Palermo ( ITG12 )
Paese : Italia
Informazioni supplementari :

5.1.5 Valore

Valore stimato al netto dell'IVA : 143 269,4 Euro

5.1.6 Informazioni generali

Partecipazione riservata : La partecipazione non è riservata.
Progetto di appalto non finanziato con fondi UE
L'appalto è soggetto all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) : no

5.1.9 Criteri di selezione

Criterio :
Tipo : Capacità economica e finanziaria
Descrizione : Fatturato globale maturato nel triennio precedente almeno pari € 140.000,00 IVA esclusa. (Dal 30 novembre 2021 al 30 novembre 2024).
Criterio :
Tipo : Capacità tecniche e professionali
Descrizione : Come indicati al paragrafo 7.1 del disciplinare di gara.

5.1.10 Criteri di aggiudicazione

Criterio :
Tipo : Qualità
Nome :
Descrizione : Punteggio offerta tecnica - Anno di prima immatricolazione degli autoveicoli attrezzati offerti.
Ponderazione (punti, esatta) : 70
Criterio :
Tipo : Prezzo
Nome :
Descrizione : Punteggio offerta economica
Ponderazione (punti, esatta) : 30
Descrizione del metodo da utilizzare se la ponderazione non può essere espressa da criteri :
Giustificazione della mancata indicazione della ponderazione dei criteri di aggiudicazione :

5.1.11 Documenti di gara

Lingue in cui i documenti di gara sono ufficialmente disponibili : italiano
Termine per la richiesta di informazioni supplementari : 14/01/2025 10:00 +01:00
Indirizzo dei documenti di gara : https://ambspa.acquistitelematici.it/tender/64

5.1.12 Condizioni di appalto

Modalità di presentazione :
Presentazione elettronica delle offerte : Obbligatoria
Indirizzo per la presentazione : https://ambspa.acquistitelematici.it/
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione : italiano
Catalogo elettronico : Non consentita
Obbligo di firma elettronica qualificata o sigillo elettronico qualificato [come definiti dal regolamento (UE) n. 910/2014]
Varianti : Non consentita
Descrizione della garanzia finanziaria : Garanzia provvisoria come indicato all'articolo 11 del Disciplinare di gara.
Termine per il ricevimento delle offerte : 24/01/2025 10:00 +01:00
Termine entro il quale l'offerta deve rimanere valida : 180 Giorno
Informazioni sull'apertura pubblica delle offerte :
Data di apertura : 24/01/2025 11:00 +01:00
Condizioni contrattuali :
L'esecuzione dell'appalto deve avvenire nel contesto di programmi di lavoro protetti : No
Fatturazione elettronica : Obbligatoria
Si farà ricorso all'ordinazione elettronica : no
Sarà utilizzato il pagamento elettronico : sì

5.1.15 Tecniche

Accordo quadro :
Nessun accordo quadro
Informazioni sul sistema dinamico di acquisizione :
Nessun sistema dinamico di acquisizione
Asta elettronica : no

5.1.16 Ulteriori informazioni, mediazione e ricorsi

Organizzazione competente per i ricorsi : T.A.R. Sicilia - Palermo
Organizzazione che riceve le domande di partecipazione : A.M.B. S.p.a.
Organizzazione che tratta le offerte : A.M.B. S.p.a.

5.1 Identificativo tecnico del lotto : LOT-0003

Titolo : Procedura aperta di cui all’art. 71 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii in modalità telematica mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento della fornitura di automezzi mediante noleggio senza conducente con la formula del full – service, da destinare alla raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nel comune di Bagheria (PA). (Lotto 3).
Descrizione : Fornitura di automezzi e attrezzature mediante noleggio senza conducente con la formula del full – service: d) n. 1 - Autocompattatore 26 mc – 3 assi – Anno di immatricolazione >= 2022 – Euro 6. e) n. 2 - Minicompattatore 10/12 mc – 2 assi – Anno di immatricolazione >= 2022 – Euro 6.
Identificativo interno : 00003_3

5.1.1 Finalità

Natura dell'appalto : Forniture
Classificazione principale ( cpv ): 34144512 Autoveicoli per la raccolta di rifiuti con compattatore
Opzioni :
Descrizione delle opzioni : E’ facoltà di A.M.B. S.p.a., qui esplicitata, ai sensi dell’articolo 120 comma 11 del D.Lgs. 36/2023 di ricorrere, in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l’appaltatore uscente in quanto l’interruzione delle prestazioni in argomento possono determinare situazioni di pericolo per l’igiene pubblica oltre a un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

5.1.2 Luogo di esecuzione

Località : Bagheria (PA)
Codice postale : 90011
Suddivisione del paese (NUTS) : Palermo ( ITG12 )
Paese : Italia
Informazioni supplementari :

5.1.4 Rinnovo

Rinnovi massimi : 0

5.1.5 Valore

Valore stimato al netto dell'IVA : 98 096,08 Euro

5.1.6 Informazioni generali

Partecipazione riservata : La partecipazione non è riservata.
Progetto di appalto non finanziato con fondi UE
L'appalto è soggetto all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) : no

5.1.9 Criteri di selezione

Criterio :
Tipo : Capacità economica e finanziaria
Descrizione : Fatturato globale maturato nel triennio precedente almeno pari € 95.000,00 IVA esclusa. (Dal 30 novembre 2021 al 30 novembre 2024).
Criterio :
Tipo : Capacità tecniche e professionali
Descrizione : Come indicati al paragrafo 7.1 del disciplinare di gara.

5.1.10 Criteri di aggiudicazione

Criterio :
Tipo : Qualità
Nome :
Descrizione : Punteggio offerta tecnica - Anno di prima immatricolazione degli autoveicoli attrezzati offerti.
Ponderazione (punti, esatta) : 70
Criterio :
Tipo : Prezzo
Nome :
Descrizione : Punteggio offerta economica
Ponderazione (punti, esatta) : 30
Descrizione del metodo da utilizzare se la ponderazione non può essere espressa da criteri :
Giustificazione della mancata indicazione della ponderazione dei criteri di aggiudicazione :

5.1.11 Documenti di gara

Lingue in cui i documenti di gara sono ufficialmente disponibili : italiano
Termine per la richiesta di informazioni supplementari : 14/01/2025 10:00 +01:00
Indirizzo dei documenti di gara : https://ambspa.acquistitelematici.it/tender/64

5.1.12 Condizioni di appalto

Modalità di presentazione :
Presentazione elettronica delle offerte : Obbligatoria
Indirizzo per la presentazione : https://ambspa.acquistitelematici.it/
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione : italiano
Catalogo elettronico : Non consentita
Obbligo di firma elettronica qualificata o sigillo elettronico qualificato [come definiti dal regolamento (UE) n. 910/2014]
Varianti : Non consentita
Descrizione della garanzia finanziaria : Garanzia provvisoria come indicato all'articolo 11 del Disciplinare di gara.
Termine per il ricevimento delle offerte : 24/01/2025 10:00 +01:00
Termine entro il quale l'offerta deve rimanere valida : 180 Giorno
Informazioni sull'apertura pubblica delle offerte :
Data di apertura : 24/01/2025 11:00 +01:00
Condizioni contrattuali :
L'esecuzione dell'appalto deve avvenire nel contesto di programmi di lavoro protetti : No
Fatturazione elettronica : Obbligatoria
Si farà ricorso all'ordinazione elettronica : no
Sarà utilizzato il pagamento elettronico : sì

5.1.15 Tecniche

Accordo quadro :
Nessun accordo quadro
Informazioni sul sistema dinamico di acquisizione :
Nessun sistema dinamico di acquisizione
Asta elettronica : no

5.1.16 Ulteriori informazioni, mediazione e ricorsi

Organizzazione competente per i ricorsi : T.A.R. Sicilia - Palermo
Organizzazione che riceve le domande di partecipazione : A.M.B. S.p.a.
Organizzazione che tratta le offerte : A.M.B. S.p.a.

8. Organizzazioni

8.1 ORG-0001

Nome ufficiale : A.M.B. S.p.a.
Numero di registrazione : 06601560821
Indirizzo postale : Via Massimo d'Azeglio, 50
Località : Bagheria
Codice postale : 90011
Suddivisione del paese (NUTS) : Palermo ( ITG12 )
Paese : Italia
Telefono : 0917285555
Ruoli di questa organizzazione :
Committente
Organizzazione che riceve le domande di partecipazione
Organizzazione che tratta le offerte

8.1 ORG-0002

Nome ufficiale : T.A.R. Sicilia - Palermo
Numero di registrazione : 97013610825
Indirizzo postale : Via Butera, 6
Località : Palermo
Codice postale : 90133
Suddivisione del paese (NUTS) : Palermo ( ITG12 )
Paese : Italia
Telefono : 0917431111
Ruoli di questa organizzazione :
Organizzazione competente per i ricorsi

11. Informazioni sull'avviso

11.1 Informazioni sull'avviso

Identificativo/versione dell'avviso : 8dddf44e-83ae-472e-9498-263cbc6388d9 - 01
Tipo di formulario : Gara
Tipo di avviso : Bando di gara o di concessione – regime ordinario
Data di trasmissione dell'avviso : 23/12/2024 09:27 +01:00
Lingue in cui il presente avviso è ufficialmente disponibile : italiano

11.2 Informazioni sulla pubblicazione

Numero di pubblicazione dell'avviso : 00793695-2024
Numero dell'edizione della GU S : 250/2024
Data di pubblicazione : 24/12/2024