Procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 per l'affidamento del SERVIZIO DI OUTSOURCING DEI SERVIZI INFORMATICI PER LA DURATA DI 48 MESI CON EVENTUALE PROROGA CONTRATTUALE PER ULTERIORI 12 MESI PER IL COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO (MB)

SERVIZIO DI OUTSOURCING DEI SERVIZI INFORMATICI PER LA DURATA DI 48 MESI CON EVENTUALE PROROGA CONTRATTUALE PER ULTERIORI 12 MESI PER IL COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO (MB) SERVIZIO DI OUTSOURCING DEI SERVIZI INFORMATICI PER LA DURATA DI 48 MESI CON EVENTUALE PROROGA CONTRATTUALE PER ULTERIORI 12 MESI PER IL COMUNE …

CPV: 72600000 Servicios de apoyo informático y de consultoría
Plazo:
28 de abril de 2025 a las 12:00
Tipo de plazo:
Presentación de una oferta
Lugar de ejecución:
Procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 per l'affidamento del SERVIZIO DI OUTSOURCING DEI SERVIZI INFORMATICI PER LA DURATA DI 48 MESI CON EVENTUALE PROROGA CONTRATTUALE PER ULTERIORI 12 MESI PER IL COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO (MB)
Organismo adjudicador:
COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO
Número de premio:
LOT-0001

1. Committente

1.1 Committente

Nome ufficiale : COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO
Forma giuridica del committente : Autorità locale
Attività dell'amministrazione aggiudicatrice : Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

2. Procedura

2.1 Procedura

Titolo : Procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 per l'affidamento del SERVIZIO DI OUTSOURCING DEI SERVIZI INFORMATICI PER LA DURATA DI 48 MESI CON EVENTUALE PROROGA CONTRATTUALE PER ULTERIORI 12 MESI PER IL COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO (MB)
Descrizione : SERVIZIO DI OUTSOURCING DEI SERVIZI INFORMATICI PER LA DURATA DI 48 MESI CON EVENTUALE PROROGA CONTRATTUALE PER ULTERIORI 12 MESI PER IL COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO (MB)
Identificativo della procedura : 0e3f2895-b13c-4169-ac89-dda5f08424f6
Tipo di procedura : Aperta
La procedura è accelerata : no
Giustificazione della procedura accelerata :
Caratteristiche principali della procedura :

2.1.1 Finalità

Natura dell'appalto : Servizi
Classificazione principale ( cpv ): 72600000 Servizi di consulenza e assistenza informatica

2.1.2 Luogo di esecuzione

Suddivisione del paese (NUTS) : Monza e della Brianza ( ITC4D )
Paese : Italia

2.1.3 Valore

Valore stimato al netto dell'IVA : 232 000 Euro

2.1.4 Informazioni generali

Base giuridica :
Direttiva 2014/24/UE

5. Lotto

5.1 Identificativo tecnico del lotto : LOT-0001

Titolo : SERVIZIO DI OUTSOURCING DEI SERVIZI INFORMATICI PER LA DURATA DI 48 MESI CON EVENTUALE PROROGA CONTRATTUALE PER ULTERIORI 12 MESI PER IL COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO (MB)
Descrizione : SERVIZIO DI OUTSOURCING DEI SERVIZI INFORMATICI PER LA DURATA DI 48 MESI CON EVENTUALE PROROGA CONTRATTUALE PER ULTERIORI 12 MESI PER IL COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO (MB)
Identificativo interno : LOT-0001

5.1.1 Finalità

Natura dell'appalto : Servizi
Classificazione principale ( cpv ): 72600000 Servizi di consulenza e assistenza informatica

5.1.2 Luogo di esecuzione

Suddivisione del paese (NUTS) : Monza e della Brianza ( ITC4D )
Paese : Italia
Informazioni supplementari :

5.1.3 Durata stimata

Data di inizio : 01/07/2025
Data di fine durata : 30/06/2029

5.1.5 Valore

Valore stimato al netto dell'IVA : 232 000 Euro

5.1.6 Informazioni generali

Partecipazione riservata : La partecipazione non è riservata.
Progetto di appalto non finanziato con fondi UE
L'appalto è soggetto all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) : no

5.1.11 Documenti di gara

L'accesso a determinati documenti di gara è limitato
Giustificazione dell'accesso limitato a determinati documenti di gara : Protezione di informazioni particolarmente sensibili
Le informazioni sui documenti riservati sono disponibili all'indirizzo seguente : https://www.ariaspa.it

5.1.12 Condizioni di appalto

Modalità di presentazione :
Presentazione elettronica delle offerte : Obbligatoria
Indirizzo per la presentazione : https://www.ariaspa.it
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione : italiano
Catalogo elettronico : Consentita
Termine per il ricevimento delle offerte : 28/04/2025 12:00 +02:00
Termine entro il quale l'offerta deve rimanere valida : 180 Giorno
Condizioni contrattuali :
L'esecuzione dell'appalto deve avvenire nel contesto di programmi di lavoro protetti : No
Fatturazione elettronica : Obbligatoria
Si farà ricorso all'ordinazione elettronica : sì
Sarà utilizzato il pagamento elettronico : sì

5.1.15 Tecniche

Accordo quadro :
Nessun accordo quadro
Informazioni sul sistema dinamico di acquisizione :
Nessun sistema dinamico di acquisizione

5.1.16 Ulteriori informazioni, mediazione e ricorsi

Organizzazione competente per i ricorsi : TRIBUNALE DI MONZA -
Informazioni sui termini per il riesame : Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Monza.
Organizzazione che riceve le domande di partecipazione : COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO -
Organizzazione che tratta le offerte : COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO -

8. Organizzazioni

8.1 ORG-0001

Nome ufficiale : COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO
Numero di registrazione : 03959350152
Località : BOVISIO MASCIAGO
Codice postale : 20813
Suddivisione del paese (NUTS) : Monza e della Brianza ( ITC4D )
Paese : Italia
Telefono : 03625111
Ruoli di questa organizzazione :
Committente
Organizzazione che riceve le domande di partecipazione
Organizzazione che tratta le offerte

8.1 ORG-0002

Nome ufficiale : TRIBUNALE DI MONZA
Numero di registrazione : 85020470150
Località : MONZA
Codice postale : 20900
Suddivisione del paese (NUTS) : Monza e della Brianza ( ITC4D )
Paese : Italia
Telefono : 03939041
Ruoli di questa organizzazione :
Organizzazione competente per i ricorsi

10. Modifica

Versione dell'avviso precedente da modificare : d4c1bf29-dbe1-4f23-81bb-b9958f3987dc-02
Motivo principale della modifica : Rettifica errore committente

10.1 Modifica

Identificativo della sezione : PROCEDURE
Descrizione delle modifiche : Valore stimato al netto dell'IVA : € 232000
I documenti di gara sono stati modificati il : 28/03/2025

10.1 Modifica

Identificativo della sezione : LOT-0001
Descrizione delle modifiche : Rettifica rispetto ai “REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE” relativamente alla figura del Sistemista Senior. Si sostituisce: “Dovrà svolgere e coordinare in autonomia le attività previste per la conduzione del sistema informatico dell'Ente ricoprendo il ruolo di Referente Informatico Unico per tutte le attività di assistenza e di supporto del sistema informativo del Comune di Bovisio Masciago. Per tale figura è richiesta una laurea Magistrale o specialistica o Laurea triennale e un’esperienza di minimo 5 anni nello svolgimento delle attività oggetto dell’appalto e la competenza in Project Management relativa alla pianificazione, gestione e controllo di progetti, nonché in materia di uso delle tecnologie e degli strumenti informatici”. Con: “Dovrà svolgere e coordinare in autonomia le attività previste per la conduzione del sistema informatico dell'Ente ricoprendo il ruolo di Referente Informatico Unico per tutte le attività di assistenza e di supporto del sistema informativo del Comune di Bovisio Masciago. “Per tale figura è richiesta un’esperienza di minimo 5 anni nello svolgimento delle attività oggetto dell’appalto e la competenza in Project Management relativa alla pianificazione, gestione e controllo di progetti, nonché in materia di uso delle tecnologie e degli strumenti informatici”.
I documenti di gara sono stati modificati il : 28/03/2025
Informazioni sull'avviso
Identificativo/versione dell'avviso : 4a15bf90-79f0-440a-ac8a-652ffbd7b309 - 01
Tipo di formulario : Gara
Tipo di avviso : Bando di gara o di concessione – regime ordinario
Data di trasmissione dell'avviso : 31/03/2025 11:27 +02:00
Lingue in cui il presente avviso è ufficialmente disponibile : italiano
Numero di pubblicazione dell'avviso : 00207627-2025
Numero dell'edizione della GU S : 64/2025
Data di pubblicazione : 01/04/2025