Petite/Ile - CityGate II - Marché de Travaux et Marché de Promotion

Opdracht van werken (met een onderdeel « Ontwikkeling ») gezamenlijk voor de BGHM/citydev.brussels voor de bouw van 363 woningen (254 sociale woningen, 108 geconventioneerde woningen en 1 conciërgewoning voor de school), van 11 384 m2 productieactiviteiten ;1 759 m2 winkels; een school van 14 073 m2; 3 197 m2 andere …

CPV: 45000000 Trabajos de construcción, 70110000 Servicios de promoción de bienes raíces
Lugar de ejecución:
Petite/Ile - CityGate II - Marché de Travaux et Marché de Promotion
Organismo adjudicador:
Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij
Número de premio:
PETITE ILE - CITYGATE II_MT & MP

1. Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale
Forme juridique de l’acheteur : Autorité publique centrale
Activité du pouvoir adjudicateur : Logement et équipements collectifs

2. Procédure

2.1 Procédure

Titre : Petite/Ile - CityGate II - Marché de Travaux et Marché de Promotion
Description : Marché de travaux (avec un volet « Promotion ») conjoint SLRB/citydev.brussels pour la construction de 363 logements (254 sociaux, 108 conventionnés et 1 logement concierge pour l’école), de 11 384 m2 d’activités productives ;1 759 m2 de commerce ; d’une école de 14 073 m2; de 3 197 m2 d’autres équipements ; d’un parking souterrain de 8 809 m2 de surface brute ; et la vente à un prix conventionné des logements acquisitifs à Rue de la Petite Île 1 et rue des Goujons 152 à 1070 Anderlecht.
Identifiant interne : PETITE ILE - CITYGATE II_MT & MP

2.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nature supplémentaire du marché : Services
Nomenclature principale ( cpv ): 45000000 Travaux de construction
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 70110000 Services de promotion immobilière

2.1.4 Informations générales

Base juridique :
Directive 2014/24/UE

3. Partie

3.1 Identifiant technique de la pièce : PAR-0001

Titre : Petite/Ile - CityGate II - Marché de Travaux et Marché de Promotion
Description : Marché de travaux (avec un volet « Promotion ») conjoint SLRB/citydev.brussels pour la construction de 363 logements (254 sociaux, 108 conventionnés et 1 logement concierge pour l’école), de 11 384 m2 d’activités productives ;1 759 m2 de commerce ; d’une école de 14 073 m2; de 3 197 m2 d’autres équipements ; d’un parking souterrain de 8 809 m2 de surface brute ; et la vente à un prix conventionné des logements acquisitifs à Rue de la Petite Île 1 et rue des Goujons 152 à 1070 Anderlecht.
Identifiant interne : Petite-île - Marché de travaux avec volet promotion

3.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45000000 Travaux de construction

3.1.5 Informations générales

Participation réservée :
Informations complémentaires : Le mot de passe pour accéder aux Documents de marché sur Sharepoint est : IleCityGate2024 Ces documents sont également présent dans le volet "Documents" du présent avis.

3.1.6 Documents de marché

3.1.9 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Conseil d'Etat

8. Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale
Numéro d’enregistrement : 0227581301_4886
Adresse postale : Av. de la Toison d'Or 72
Ville : Saint-Gilles
Code postal : 1060
Subdivision pays (NUTS) : Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad ( BE100 )
Pays : Belgique
Adresse électronique : slrb@slrb.brusse ls
Téléphone : +32 25331911
Rôles de cette organisation :
Acheteur

8.1 ORG-0002

Nom officiel : SPF Stratégie et Appui
Numéro d’enregistrement : BE001
Adresse postale : Boulevard Simon Bolivar 30 Bte1
Ville : Bruxelles
Code postal : 1000
Subdivision pays (NUTS) : Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad ( BE100 )
Pays : Belgique
Adresse électronique : e.proc@publicprocurement.be
Téléphone : +32 2 740 80 00
Adresse internet : https://bosa.belgium.be
Rôles de cette organisation :
TED eSender

8.1 ORG-0003

Nom officiel : Conseil d'Etat
Numéro d’enregistrement : 0931.814.266
Ville : Rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles Wetenschapsstraat, 33, 1040 Brussel
Pays : Belgique
Adresse électronique : info@raadvanstate.be
Téléphone : +3222349611
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours

10. Modification

Version de l’avis antérieur à modifier : 3d77e744-eec6-433f-a2a2-f0fe213efa26-01
Description : Le document suivant : - Annexe 2_Droit d’accès et sélection qualitative_v2 est désormais disponible sur la plateforme.

10.1 Modification

Identifiant de la section : PROCEDURE
Les documents de marché ont été modifiés le : 16/10/2024

11. Informations relatives à l’avis

11.1 Informations relatives à l’avis

Identifiant/version de l’avis : a903ee98-6996-425b-acd3-ade69183be0e - 01
Type de formulaire : Planification
Type d’avis : Avis de préinformation ou avis périodique indicatif utilisé uniquement à titre d’information
Date d’envoi de l’avis : 16/10/2024 00:00 +02:00
Date d’envoi de l’avis (eSender) : 16/10/2024 00:00 +02:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français néerlandais

11.2 Informations relatives à la publication

Numéro de publication de l’avis : 00632505-2024
Numéro de publication au JO S : 204/2024
Date de publication : 18/10/2024
Date prévue de publication d’un avis de marché dans le cadre de la procédure en question : 29/11/2024