NOUVELLE MAISON RELAIS « SEA LOUPESCHT » A JUNGLINSTER - MENUISERIES INTÉRIEURES

TRAVAUX DE MENUISERIES INTÉRIEURES – MEUBLES FIXES Les délais suivants sont à respecter minutieusement : - Remise fiches techniques et plans de montage au plus tard 3 semaines après la commande ; - Début montage sur chantier au plus tard 3 semaines après validation des fiches techniques et plans de …

CPV: 45421000 Trabajos de ebanistería, 45421153 Instalación de muebles empotrados
Plazo:
7 de mayo de 2025 a las 10:00
Tipo de plazo:
Presentación de una oferta
Lugar de ejecución:
NOUVELLE MAISON RELAIS « SEA LOUPESCHT » A JUNGLINSTER - MENUISERIES INTÉRIEURES
Organismo adjudicador:
Administration communale de Junglinster
Número de premio:
2500762

1. Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : Administration communale de Junglinster
Forme juridique de l’acheteur : Autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur : Services d’administration générale

2. Procédure

2.1 Procédure

Titre : NOUVELLE MAISON RELAIS « SEA LOUPESCHT » A JUNGLINSTER - MENUISERIES INTÉRIEURES
Description : TRAVAUX DE MENUISERIES INTÉRIEURES – MEUBLES FIXES Les délais suivants sont à respecter minutieusement : - Remise fiches techniques et plans de montage au plus tard 3 semaines après la commande ; - Début montage sur chantier au plus tard 3 semaines après validation des fiches techniques et plans de montage ; - Durée des travaux est de 40 jours. Dans le cas du non-respect des délais énumérées ci-avant, des pénalités de retard seront appliquées.
Identifiant de la procédure : 2d5b1b2f-2c75-4659-8b7f-b31478d8dc65
Identifiant interne : 2500762
Type de procédure : Ouverte
La procédure est accélérée : non
Justification de la procédure accélérée :
Principales caractéristiques de la procédure :

2.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45421000 Travaux de menuiserie
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45421153 Installation de meubles encastrés

2.1.2 Lieu d’exécution

Subdivision pays (NUTS) : Luxembourg ( LU000 )
Pays : Luxembourg

2.1.2 Lieu d’exécution

Subdivision pays (NUTS) : Extra-Regio NUTS 3 ( LUZZZ )
Pays : Luxembourg

2.1.4 Informations générales

Informations complémentaires : Modalités de retrait du dossier : Pour être considérés comme candidats à l'exécution du présent marché, les opérateurs économiques doivent préalablement s’inscrire comme tels sur le portail des marchés publics ( www.pmp.lu). Le dossier de soumission et ses annexes sont ensuite à télécharger sur ledit site. Il ne sera pas procédé à des envois de bordereaux papier. Réception des offres/candidatures : Les offres conformes à la législation et règlementation en vigueur sont à remettre exclusivement via le site des marchés publics ( www.pmp.lu) avant la date et l'heure fixées pour l'ouverture. Des offres remises sur support papier ne seront pas prises en considération. Conditions de participation : Aucune condition minima de participation à la soumission n'est requise.
Base juridique :
Directive 2014/24/UE

2.1.6 Motifs d’exclusion

Participation à une organisation criminelle :
Corruption :
Infractions terroristes ou infractions liées aux activités terroristes :
Blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme :
Travail des enfants et autres formes de traite des êtres humains :
Paiement des cotisations de sécurité sociale :
Paiement d’impôts et taxes :

5. Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001

Titre : NOUVELLE MAISON RELAIS « SEA LOUPESCHT » A JUNGLINSTER - MENUISERIES INTÉRIEURES
Description : TRAVAUX DE MENUISERIES INTÉRIEURES – MEUBLES FIXES Les délais suivants sont à respecter minutieusement : - Remise fiches techniques et plans de montage au plus tard 3 semaines après la commande ; - Début montage sur chantier au plus tard 3 semaines après validation des fiches techniques et plans de montage ; - Durée des travaux est de 40 jours. Dans le cas du non-respect des délais énumérées ci-avant, des pénalités de retard seront appliquées.
Identifiant interne : 1

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45421000 Travaux de menuiserie
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45421153 Installation de meubles encastrés

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME)

5.1.9 Critères de sélection

Critère :
Type : Capacité technique et professionnelle
Critère :
Type : Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Critère :
Type : Capacité économique et financière

5.1.11 Documents de marché

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) № 910/2014] est requis(e)
Variantes : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 07/05/2025 10:00 +02:00
Date limite de validité de l’offre : 0 Mois
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique : non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Juridictions administratives
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Administration communale de Junglinster
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : Administration communale de Junglinster
Organisation qui reçoit les demandes de participation : Administration communale de Junglinster
Organisation qui traite les offres : Administration communale de Junglinster

8. Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : Administration communale de Junglinster
Numéro d’enregistrement : LU11613983
Ville : Junglinster
Subdivision pays (NUTS) : Luxembourg ( LU000 )
Pays : Luxembourg
Adresse électronique : secretariat@junglinster.lu
Téléphone : 7872721
Rôles de cette organisation :
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché
Organisation qui reçoit les demandes de participation
Organisation qui traite les offres

8.1 ORG-0002

Nom officiel : Juridictions administratives
Numéro d’enregistrement : JURAD
Adresse postale : 1, rue du Fort Thüngen
Ville : Luxembourg
Code postal : 1499
Subdivision pays (NUTS) : Luxembourg ( LU000 )
Pays : Luxembourg
Point de contact : Tribunal administratif - greffe
Adresse électronique : greffe.tribunal@ja.etat.lu
Téléphone : 42105-1
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours

11. Informations relatives à l’avis

11.1 Informations relatives à l’avis

Identifiant/version de l’avis : 38709bab-0f6a-41fe-b107-fe5c2458140e - 01
Type de formulaire : Mise en concurrence
Type d’avis : Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis : 31/03/2025 15:08 +02:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français

11.2 Informations relatives à la publication

Numéro de publication de l’avis : 00215707-2025
Numéro de publication au JO S : 66/2025
Date de publication : 03/04/2025