Marché public de travaux concernant la réhabilitation des bâtiments 5, 6, 7 et 8 « Le Flockage » sur le site Balsan à Châteauroux

Travaux de réhabilitation sur un site classé aux monuments historiques.La présente consultation concerne la réhabilitation des bâtiments 5, 6, 7 et 8 « Le Flockage » sur le site Balsan à Châteauroux. Travaux de désamiantage de la toiture de la passerelle. Le titulaire du présent lot mettra à disposition gracieusement …

CPV: 45223220 Trabajos de obra bruta, 45262660 Trabajos de retirada de amianto, 45262511 Tallado de piedras, 42416100 Ascensores, 45262100 Trabajos de andamiaje, 45111100 Trabajos de demolición, 45443000 Trabajos de fachada, 45261100 Trabajos de construcción de armaduras para cubiertas, 45261420 Trabajos de impermeabilización, 45261210 Trabajos de recubrimiento, 45421000 Trabajos de ebanistería, 44316500 Artículos de forja, 45320000 Trabajos de aislamiento, 44221200 Puertas, 45432130 Trabajo de revestimiento de suelos, 45442100 Trabajos de pintura, 45313100 Instalación de ascensores, 39111200 Butacas de teatro, 39110000 Asientos, sillas y productos conexos y piezas correspondientes, 45214420 Trabajos de construcción de aulas de conferencias, 32342410 Equipo de sonido, 39515200 Cortinajes, 45311200 Trabajos de instalación de accesorios eléctricos, 45343000 Trabajos de instalación de dispositivos de protección contra incendios, 45331000 Trabajos de instalación de calefacción, ventilación y aire acondicionado, 45330000 Trabajos de fontanería, 45112500 Trabajos de movimiento de tierras, 45262650 Trabajos de revestimiento de fachadas
Plazo:
24 de abril de 2025 a las 12:00
Tipo de plazo:
Presentación de una oferta
Lugar de ejecución:
Marché public de travaux concernant la réhabilitation des bâtiments 5, 6, 7 et 8 « Le Flockage » sur le site Balsan à Châteauroux
Organismo adjudicador:
CHATEAUROUX METROPOLE
Número de premio:
M25-022AGG

1. Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : CHATEAUROUX METROPOLE
Forme juridique de l’acheteur : Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur : Services d’administration générale

2. Procédure

2.1 Procédure

Titre : Marché public de travaux concernant la réhabilitation des bâtiments 5, 6, 7 et 8 « Le Flockage » sur le site Balsan à Châteauroux
Description : Travaux de réhabilitation sur un site classé aux monuments historiques.La présente consultation concerne la réhabilitation des bâtiments 5, 6, 7 et 8 « Le Flockage » sur le site Balsan à Châteauroux.
Identifiant de la procédure : 48f4192d-9667-452d-b222-5291f8cde014
Identifiant interne : M25-022AGG
Type de procédure : Ouverte
Justification de la procédure accélérée :
Principales caractéristiques de la procédure : Appel d'offre ouvert

2.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45223220 Travaux de gros œuvre
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45262660 Travaux de désamiantage
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45262511 Taille de pierres
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 42416100 Ascenseurs

2.1.2 Lieu d’exécution

Subdivision pays (NUTS) : Indre ( FRB03 )
Pays : France
Informations complémentaires : Site Balsan à Châteauroux Allée de l'Ordre National du Mérite 36000 Châteauroux Paiement sous 30 jours. Avance possible et prix révisables dans les conditions fixées dans le cahier des clauses administratives (CCAP). Le marché comporte des tranches fermes et des tranche optionnelles ainsi que des variantes et des Prestations Supplémentaires Éventuelles (PSE) obligatoires. Un certain nombre d'heures d'insertion obligatoires figurent dans l'acte d'engagement. Le délai d'exécution des travaux (conformément à la définition mentionnée au CCAP) est de 32 mois et demi (soit 141 semaines) pour l'ensemble des 2 tranches (y compris obtention de l'accord sur le plan de retrait, période de préparation, période de travaux, congés, intempéries, OPR et réception après mesures libératoires positives) à compter de la date de notification du marché valant ordre de service de démarrer la mission.

2.1.4 Informations générales

Base juridique :
Directive 2014/24/UE

2.1.5 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Nombre maximal de lots pour lesquels un soumissionnaire peut présenter une offre : 22
Conditions du marché :
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire dans le cadre de marchés : 22

2.1.6 Motifs d’exclusion

Manquement aux obligations dans le domaine du droit du travail : Voir le règlement de la consultation.

5. Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001

Titre : Désamiantage - Déplombage
Description : Travaux de désamiantage de la toiture de la passerelle.
Identifiant interne : Lot 1

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45262660 Travaux de désamiantage

5.1.3 Durée estimée

Durée : 141 Semaine

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Informations complémentaires : Visite de site obligatoire pour les lots 2 à 12 Visite de site non obligatoire mais conseillée pour les lots 1 et 13 à 22.Chaque candidat souhaitant effectuer une visite devra préalablement en avertir le maitre d'oeuvre via l'adresse suivante : joris@chevalierguillemot.fr Une visite du site sera organisée par la maîtrise d'oeuvre aux 4 dates suivantes : Le mardi 25 mars 2025 à 14h. Le jeudi 27 mars 2025 à 10h. Le mardi 1er avril 2025 à 14h. Le jeudi 3 avril 2025 à 10h. Le lieu de RDV est le parking positionné au Nord du centre aquatique Balsan'éo, boulevard Jean Macé 36000 Châteauroux Chaque visite durera environ 2h. Aucune visite ne sera organisée en dehors de ces périodes. Aucun candidat ne sera autorisé à pénétrer dans le bâtiment seul. Aucune question ne sera acceptée lors de cette visite. Les demandes de renseignements devront faire l'objet d'une demande sur le profil acheteur. Chaque soumissionnaire viendra avec l'attestation de visite imprimée et remplie qu'il fera signer au maitre d'oeuvre. Il est possible qu'une partie du marché puisse bénéficier des fonds européens, mais en l'absence de certitude à ce stade, il est précisé que le marché est au moins partiellement financé par des fonds de l'Union européenne. Pas d'heures d'insertion sur ce lot.

5.1.9 Critères de sélection

Critère :
Type : Capacité technique et professionnelle

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Nom :
Description : La note est déterminée en application de la formule suivante : note = 55 x Prix le plus bas recevable / Prix du candidat.
Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : valeur technique : Ce critère sera apprécié au regard des éléments suivants que le candidat mettra en avant dans son mémoire technique : 1- Adéquation des moyens humains vis-à-vis du projet (20 pts) 2- Méthodologie générale compris respect du planning (25pts)
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : https://www.marches-securises.fr

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Adresse de présentation : https://www.marches-securises.fr
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Variantes : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 24/04/2025 12:00 +02:00
Date limite de validité de l’offre : 180 Jour
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Comité consultatif interrégional de règlement amiable (CCIRA) des différents ou litiges relatifs aux marchés publics de Bordeaux -
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Limoges -
Informations relatives aux délais de recours : En cas de litiges et d'impossibilités d'accord arrêté entre les deux parties, seul le tribunal administratif de Limoges est compétent. Les voies et délais des recours dont dispose le candidat sont : - Référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 à L. 551-12 et R.551-1 à R.551-6 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. - Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 et R.551-7 à 551-10 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA, après la signature du contrat. - Recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat, ouvert aux tiers dans le délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées.
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Limoges -

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0002

Titre : Échafaudages
Description : Le titulaire du présent lot mettra à disposition gracieusement l'ensemble des échafaudages,sapines, monte charges, etc., aux attributaires des autres lots susceptibles d'intervenir sur les bâtiments pendant les travaux.
Identifiant interne : Lot 2

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45262100 Travaux d'installation d'échafaudages

5.1.3 Durée estimée

Durée : 141 Semaine

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Informations complémentaires : Visite de site obligatoire pour les lots 2 à 12 Visite de site non obligatoire mais conseillée pour les lots 1 et 13 à 22.Chaque candidat souhaitant effectuer une visite devra préalablement en avertir le maitre d'oeuvre via l'adresse suivante : joris@chevalierguillemot.fr Une visite du site sera organisée par la maîtrise d'oeuvre aux 4 dates suivantes : Le mardi 25 mars 2025 à 14h. Le jeudi 27 mars 2025 à 10h. Le mardi 1er avril 2025 à 14h. Le jeudi 3 avril 2025 à 10h. Le lieu de RDV est le parking positionné au Nord du centre aquatique Balsan'éo, boulevard Jean Macé 36000 Châteauroux Chaque visite durera environ 2h. Aucune visite ne sera organisée en dehors de ces périodes. Aucun candidat ne sera autorisé à pénétrer dans le bâtiment seul. Aucune question ne sera acceptée lors de cette visite. Les demandes de renseignements devront faire l'objet d'une demande sur le profil acheteur. Chaque soumissionnaire viendra avec l'attestation de visite imprimée et remplie qu'il fera signer au maitre d'oeuvre. Il est possible qu'une partie du marché puisse bénéficier des fonds européens, mais en l'absence de certitude à ce stade, il est précisé que le marché est au moins partiellement financé par des fonds de l'Union européenne. Nombre d'heures à réserver à l'insertion : 60 sur la tranche ferme et 30 sur la tranche optionnelle

5.1.9 Critères de sélection

Critère :
Type : Capacité technique et professionnelle

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Nom :
Description : La note est déterminée en application de la formule suivante : note = 55 x Prix le plus bas recevable / Prix du candidat.
Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : valeur technique : Ce critère sera apprécié au regard des éléments suivants que le candidat mettra en avant dans son mémoire technique : 1- Adéquation des moyens humains vis-à-vis du projet (20 pts) 2- Méthodologie générale compris respect du planning (25pts)
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : https://www.marches-securises.fr

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Adresse de présentation : https://www.marches-securises.fr
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Variantes : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 24/04/2025 12:00 +02:00
Date limite de validité de l’offre : 180 Jour
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Comité consultatif interrégional de règlement amiable (CCIRA) des différents ou litiges relatifs aux marchés publics de Bordeaux -
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Limoges -
Informations relatives aux délais de recours : En cas de litiges et d'impossibilités d'accord arrêté entre les deux parties, seul le tribunal administratif de Limoges est compétent. Les voies et délais des recours dont dispose le candidat sont : - Référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 à L. 551-12 et R.551-1 à R.551-6 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. - Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 et R.551-7 à 551-10 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA, après la signature du contrat. - Recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat, ouvert aux tiers dans le délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées.
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Limoges -

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0003

Titre : Curage - déconstruction
Description : Travaux de curage et déconstruction.
Identifiant interne : Lot 3

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45111100 Travaux de démolition

5.1.3 Durée estimée

Durée : 141 Semaine

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Informations complémentaires : Le présent lot comporte une PSE sur la tranche ferme Lot 3 : PSE n°4 : Démolition partielle du plancher RdC du BA (partie sud). Visite de site obligatoire pour les lots 2 à 12 Visite de site non obligatoire mais conseillée pour les lots 1 et 13 à 22.Chaque candidat souhaitant effectuer une visite devra préalablement en avertir le maitre d'oeuvre via l'adresse suivante : joris@chevalierguillemot.fr Une visite du site sera organisée par la maîtrise d'oeuvre aux 4 dates suivantes : Le mardi 25 mars 2025 à 14h. Le jeudi 27 mars 2025 à 10h. Le mardi 1er avril 2025 à 14h. Le jeudi 3 avril 2025 à 10h. Le lieu de RDV est le parking positionné au Nord du centre aquatique Balsan'éo, boulevard Jean Macé 36000 Châteauroux. Chaque visite durera environ 2h. Aucune visite ne sera organisée en dehors de ces périodes. Aucun candidat ne sera autorisé à pénétrer dans le bâtiment seul. Aucune question ne sera acceptée lors de cette visite. Les demandes de renseignements devront faire l'objet d'une demande sur le profil acheteur. Chaque soumissionnaire viendra avec l'attestation de visite imprimée et remplie qu'il fera signer au maitre d'oeuvre. Il est possible qu'une partie du marché puisse bénéficier des fonds européens, mais en l'absence de certitude à ce stade, il est précisé que le marché est au moins partiellement financé par des fonds de l'Union européenne. Nombre d'heures à réserver à l'insertion : 700 pour la tranche ferme et 60 sur la tranche optionnelle.

5.1.9 Critères de sélection

Critère :
Type : Capacité technique et professionnelle

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Nom :
Description : La note est déterminée en application de la formule suivante : note = 55 x Prix le plus bas recevable / Prix du candidat.
Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : valeur technique : Ce critère sera apprécié au regard des éléments suivants que le candidat mettra en avant dans son mémoire technique : 1- Adéquation des moyens humains vis-à-vis du projet (20 pts) 2- Méthodologie générale compris respect du planning (25pts)
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : https://www.marches-securises.fr

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Adresse de présentation : https://www.marches-securises.fr
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Variantes : Requise
Date limite de réception des offres : 24/04/2025 12:00 +02:00
Date limite de validité de l’offre : 180 Jour
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Comité consultatif interrégional de règlement amiable (CCIRA) des différents ou litiges relatifs aux marchés publics de Bordeaux -
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Limoges -
Informations relatives aux délais de recours : En cas de litiges et d'impossibilités d'accord arrêté entre les deux parties, seul le tribunal administratif de Limoges est compétent. Les voies et délais des recours dont dispose le candidat sont : - Référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 à L. 551-12 et R.551-1 à R.551-6 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. - Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 et R.551-7 à 551-10 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA, après la signature du contrat. - Recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat, ouvert aux tiers dans le délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées.
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Limoges -

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0004

Titre : Maçonnerie - Gros oeuvre
Description : Travaux de Maçonnerie - Gros oeuvre
Identifiant interne : Lot 4

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45223220 Travaux de gros œuvre

5.1.3 Durée estimée

Durée : 141 Semaine

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Informations complémentaires : Visite de site obligatoire pour les lots 2 à 12 Visite de site non obligatoire mais conseillée pour les lots 1 et 13 à 22.Chaque candidat souhaitant effectuer une visite devra préalablement en avertir le maitre d'oeuvre via l'adresse suivante : joris@chevalierguillemot.fr Une visite du site sera organisée par la maîtrise d'oeuvre aux 4 dates suivantes : Le mardi 25 mars 2025 à 14h. Le jeudi 27 mars 2025 à 10h. Le mardi 1er avril 2025 à 14h. Le jeudi 3 avril 2025 à 10h. Le lieu de RDV est le parking positionné au Nord du centre aquatique Balsan'éo, boulevard Jean Macé 36000 Châteauroux. Chaque visite durera environ 2h. Aucune visite ne sera organisée en dehors de ces périodes. Aucun candidat ne sera autorisé à pénétrer dans le bâtiment seul. Aucune question ne sera acceptée lors de cette visite. Les demandes de renseignements devront faire l'objet d'une demande sur le profil acheteur. Chaque soumissionnaire viendra avec l'attestation de visite imprimée et remplie qu'il fera signer au maitre d'oeuvre. Il est possible qu'une partie du marché puisse bénéficier des fonds européens, mais en l'absence de certitude à ce stade, il est précisé que le marché est au moins partiellement financé par des fonds de l'Union européenne. Certains lots comportent des variantes obligatoires (celles imposées par le pouvoir adjudicateur) dont les réponses sont obligatoires (lots 19 et 20) et/ou des PSE. Tranche ferme : Lot 4 : PSE n°2 : Mise en place d'un homme trafic. Lot 4 : PSE n°5 : Création d'une dalle portée pour une charge admissible de 600Kg/m² (partie sud) Tranche optionnelle : Lot 4 : PSE n°3 : Mise en place d'un homme trafic. Heures à réserver à l'insertion : 4300 sur la tranche ferme, 800 sur la tranche optionnelle

5.1.9 Critères de sélection

Critère :
Type : Capacité technique et professionnelle

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Nom :
Description : La note est déterminée en application de la formule suivante : note = 55 x Prix le plus bas recevable / Prix du candidat.
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 55
Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : valeur technique (45) : Ce critère sera apprécié au regard des éléments suivants que le candidat mettra en avant dans son mémoire technique : 1- Adéquation des moyens humains vis-à-vis du projet (15 pts) 2- Méthodologie générale compris respect du planning (15 pts) 3-Adéquation des matériaux / produits proposés vis-à-vis du projet (notices techniques et documentation) (15 pts)
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 45
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : https://www.marches-securises.fr

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Adresse de présentation : https://www.marches-securises.fr
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Variantes : Requise
Date limite de réception des offres : 24/04/2025 12:00 +02:00
Date limite de validité de l’offre : 180 Jour
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Comité consultatif interrégional de règlement amiable (CCIRA) des différents ou litiges relatifs aux marchés publics de Bordeaux -
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Limoges -
Informations relatives aux délais de recours : En cas de litiges et d'impossibilités d'accord arrêté entre les deux parties, seul le tribunal administratif de Limoges est compétent. Les voies et délais des recours dont dispose le candidat sont : - Référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 à L. 551-12 et R.551-1 à R.551-6 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. - Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 et R.551-7 à 551-10 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA, après la signature du contrat. - Recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat, ouvert aux tiers dans le délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées.
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Limoges -

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0005

Titre : Pierre de taille
Description : Travaux de taille de pierre
Identifiant interne : Lot 5

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45262511 Taille de pierres

5.1.3 Durée estimée

Durée : 141 Semaine

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Informations complémentaires : Visite de site obligatoire pour les lots 2 à 12 Visite de site non obligatoire mais conseillée pour les lots 1 et 13 à 22.Chaque candidat souhaitant effectuer une visite devra préalablement en avertir le maitre d'oeuvre via l'adresse suivante : joris@chevalierguillemot.fr Une visite du site sera organisée par la maîtrise d'oeuvre aux 4 dates suivantes : Le mardi 25 mars 2025 à 14h. Le jeudi 27 mars 2025 à 10h. Le mardi 1er avril 2025 à 14h. Le jeudi 3 avril 2025 à 10h. Le lieu de RDV est le parking positionné au Nord du centre aquatique Balsan'éo, boulevard Jean Macé 36000 Châteauroux. Chaque visite durera environ 2h. Aucune visite ne sera organisée en dehors de ces périodes. Aucun candidat ne sera autorisé à pénétrer dans le bâtiment seul. Aucune question ne sera acceptée lors de cette visite. Les demandes de renseignements devront faire l'objet d'une demande sur le profil acheteur. Chaque soumissionnaire viendra avec l'attestation de visite imprimée et remplie qu'il fera signer au maitre d'oeuvre. Il est possible qu'une partie du marché puisse bénéficier des fonds européens, mais en l'absence de certitude à ce stade, il est précisé que le marché est au moins partiellement financé par des fonds de l'Union européenne. Certains lots comportent des variantes obligatoires (celles imposées par le pouvoir adjudicateur) dont les réponses sont obligatoires (lots 19 et 20) et/ou des PSE. Heures à réserver à l'insertion : 350 sur la tranche ferme, 80 sur la tranche optionnelle

5.1.9 Critères de sélection

Critère :
Type : Capacité technique et professionnelle

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Nom :
Description : La note est déterminée en application de la formule suivante : note = 55 x Prix le plus bas recevable / Prix du candidat.
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 55
Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : valeur technique (45) : Ce critère sera apprécié au regard des éléments suivants que le candidat mettra en avant dans son mémoire technique : 1- Adéquation des moyens humains vis-à-vis du projet (15 pts) 2- Méthodologie générale compris respect du planning (15 pts) 3-Adéquation des matériaux / produits proposés vis-à-vis du projet (notices techniques et documentation) (15 pts)
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 45
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : https://www.marches-securises.fr

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Adresse de présentation : https://www.marches-securises.fr
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Variantes : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 24/04/2025 12:00 +02:00
Date limite de validité de l’offre : 180 Jour
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Comité consultatif interrégional de règlement amiable (CCIRA) des différents ou litiges relatifs aux marchés publics de Bordeaux -
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Limoges -
Informations relatives aux délais de recours : En cas de litiges et d'impossibilités d'accord arrêté entre les deux parties, seul le tribunal administratif de Limoges est compétent. Les voies et délais des recours dont dispose le candidat sont : - Référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 à L. 551-12 et R.551-1 à R.551-6 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. - Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 et R.551-7 à 551-10 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA, après la signature du contrat. - Recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat, ouvert aux tiers dans le délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées.
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Limoges -

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0006

Titre : Ravalement
Description : Travaux de ravalement, piochements d'enduits, enduits neufs, travaux divers de remaillage de maçonnerie, traitement de fissures...
Identifiant interne : Lot 6

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45443000 Travaux de façade

5.1.3 Durée estimée

Durée : 141 Semaine

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Informations complémentaires : Visite de site obligatoire pour les lots 2 à 12 Visite de site non obligatoire mais conseillée pour les lots 1 et 13 à 22.Chaque candidat souhaitant effectuer une visite devra préalablement en avertir le maitre d'oeuvre via l'adresse suivante : joris@chevalierguillemot.fr Une visite du site sera organisée par la maîtrise d'oeuvre aux 4 dates suivantes : Le mardi 25 mars 2025 à 14h. Le jeudi 27 mars 2025 à 10h. Le mardi 1er avril 2025 à 14h. Le jeudi 3 avril 2025 à 10h. Le lieu de RDV est le parking positionné au Nord du centre aquatique Balsan'éo, boulevard Jean Macé 36000 Châteauroux. Chaque visite durera environ 2h. Aucune visite ne sera organisée en dehors de ces périodes. Aucun candidat ne sera autorisé à pénétrer dans le bâtiment seul. Aucune question ne sera acceptée lors de cette visite. Les demandes de renseignements devront faire l'objet d'une demande sur le profil acheteur. Chaque soumissionnaire viendra avec l'attestation de visite imprimée et remplie qu'il fera signer au maitre d'oeuvre. Il est possible qu'une partie du marché puisse bénéficier des fonds européens, mais en l'absence de certitude à ce stade, il est précisé que le marché est au moins partiellement financé par des fonds de l'Union européenne. Certains lots comportent des variantes obligatoires (celles imposées par le pouvoir adjudicateur) dont les réponses sont obligatoires (lots 19 et 20) et/ou des PSE. Heures à réserver à l'insertion : 300 sur la tranche ferme, 150 sur la tranche optionnelle

5.1.9 Critères de sélection

Critère :
Type : Capacité technique et professionnelle

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Nom :
Description : La note est déterminée en application de la formule suivante : note = 55 x Prix le plus bas recevable / Prix du candidat.
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 55
Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : valeur technique (45) : Ce critère sera apprécié au regard des éléments suivants que le candidat mettra en avant dans son mémoire technique : 1- Adéquation des moyens humains vis-à-vis du projet (15 pts) 2- Méthodologie générale compris respect du planning (15 pts) 3-Adéquation des matériaux / produits proposés vis-à-vis du projet (notices techniques et documentation) (15 pts)
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 45
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : https://www.marches-securises.fr

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Adresse de présentation : https://www.marches-securises.fr
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Variantes : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 24/04/2025 12:00 +02:00
Date limite de validité de l’offre : 180 Jour
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Comité consultatif interrégional de règlement amiable (CCIRA) des différents ou litiges relatifs aux marchés publics de Bordeaux -
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Limoges -
Informations relatives aux délais de recours : En cas de litiges et d'impossibilités d'accord arrêté entre les deux parties, seul le tribunal administratif de Limoges est compétent. Les voies et délais des recours dont dispose le candidat sont : - Référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 à L. 551-12 et R.551-1 à R.551-6 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. - Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 et R.551-7 à 551-10 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA, après la signature du contrat. - Recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat, ouvert aux tiers dans le délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées.
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Limoges -

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0007

Titre : Charpente bois
Description : Charpente bois, planchers, superstructure...
Identifiant interne : Lot 7

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45261100 Travaux de charpente

5.1.3 Durée estimée

Durée : 141 Semaine

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Informations complémentaires : Visite de site obligatoire pour les lots 2 à 12 Visite de site non obligatoire mais conseillée pour les lots 1 et 13 à 22.Chaque candidat souhaitant effectuer une visite devra préalablement en avertir le maitre d'oeuvre via l'adresse suivante : joris@chevalierguillemot.fr Une visite du site sera organisée par la maîtrise d'oeuvre aux 4 dates suivantes : Le mardi 25 mars 2025 à 14h. Le jeudi 27 mars 2025 à 10h. Le mardi 1er avril 2025 à 14h. Le jeudi 3 avril 2025 à 10h. Le lieu de RDV est le parking positionné au Nord du centre aquatique Balsan'éo, boulevard Jean Macé 36000 Châteauroux. Chaque visite durera environ 2h. Aucune visite ne sera organisée en dehors de ces périodes. Aucun candidat ne sera autorisé à pénétrer dans le bâtiment seul. Aucune question ne sera acceptée lors de cette visite. Les demandes de renseignements devront faire l'objet d'une demande sur le profil acheteur. Chaque soumissionnaire viendra avec l'attestation de visite imprimée et remplie qu'il fera signer au maitre d'oeuvre. Il est possible qu'une partie du marché puisse bénéficier des fonds européens, mais en l'absence de certitude à ce stade, il est précisé que le marché est au moins partiellement financé par des fonds de l'Union européenne. Certains lots comportent des variantes obligatoires (celles imposées par le pouvoir adjudicateur) dont les réponses sont obligatoires (lots 19 et 20) et/ou des PSE. Heures à réserver à l'insertion : 120 sur la tranche ferme, 100 sur la tranche optionnelle

5.1.9 Critères de sélection

Critère :
Type : Capacité technique et professionnelle

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Nom :
Description : La note est déterminée en application de la formule suivante : note = 55 x Prix le plus bas recevable / Prix du candidat.
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 55
Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : valeur technique (45) : Ce critère sera apprécié au regard des éléments suivants que le candidat mettra en avant dans son mémoire technique : 1- Adéquation des moyens humains vis-à-vis du projet (15 pts) 2- Méthodologie générale compris respect du planning (15 pts) 3-Adéquation des matériaux / produits proposés vis-à-vis du projet (notices techniques et documentation) (15 pts)
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 45
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : https://www.marches-securises.fr

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Adresse de présentation : https://www.marches-securises.fr
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Variantes : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 24/04/2025 12:00 +02:00
Date limite de validité de l’offre : 180 Jour
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Comité consultatif interrégional de règlement amiable (CCIRA) des différents ou litiges relatifs aux marchés publics de Bordeaux -
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Limoges -
Informations relatives aux délais de recours : En cas de litiges et d'impossibilités d'accord arrêté entre les deux parties, seul le tribunal administratif de Limoges est compétent. Les voies et délais des recours dont dispose le candidat sont : - Référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 à L. 551-12 et R.551-1 à R.551-6 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. - Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 et R.551-7 à 551-10 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA, après la signature du contrat. - Recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat, ouvert aux tiers dans le délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées.
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Limoges -

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0008

Titre : Charpente métallique
Description : Charpente métallique, planchers, superstructure...
Identifiant interne : Lot 8

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45261100 Travaux de charpente

5.1.3 Durée estimée

Durée : 141 Semaine

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Informations complémentaires : Le présent lot comporte des PSE obligatoires : Pour la tranche ferme : Lot 8 : PSE n°6 : Création des tirants pour la dalle portée pour une charge admissible de 600Kg/m² (partie sud)/ pour la tranche optionnelle : Lot 8 : PSE n°1 : Escalier neuf dans l'édicule repris façade sud du bâtiment Visite de site obligatoire pour les lots 2 à 12 Visite de site non obligatoire mais conseillée pour les lots 1 et 13 à 22.Chaque candidat souhaitant effectuer une visite devra préalablement en avertir le maitre d'oeuvre via l'adresse suivante : joris@chevalierguillemot.fr Une visite du site sera organisée par la maîtrise d'oeuvre aux 4 dates suivantes : Le mardi 25 mars 2025 à 14h. Le jeudi 27 mars 2025 à 10h. Le mardi 1er avril 2025 à 14h. Le jeudi 3 avril 2025 à 10h. Le lieu de RDV est le parking positionné au Nord du centre aquatique Balsan'éo, boulevard Jean Macé 36000 Châteauroux. Chaque visite durera environ 2h. Aucune visite ne sera organisée en dehors de ces périodes. Aucun candidat ne sera autorisé à pénétrer dans le bâtiment seul. Aucune question ne sera acceptée lors de cette visite. Les demandes de renseignements devront faire l'objet d'une demande sur le profil acheteur. Chaque soumissionnaire viendra avec l'attestation de visite imprimée et remplie qu'il fera signer au maitre d'oeuvre. Il est possible qu'une partie du marché puisse bénéficier des fonds européens, mais en l'absence de certitude à ce stade, il est précisé que le marché est au moins partiellement financé par des fonds de l'Union européenne. Certains lots comportent des variantes obligatoires (celles imposées par le pouvoir adjudicateur) dont les réponses sont obligatoires (lots 19 et 20) et/ou des PSE. Heures à réserver à l'insertion : 750 sur la tranche ferme, 350 sur la tranche optionnelle

5.1.9 Critères de sélection

Critère :
Type : Capacité technique et professionnelle

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Nom :
Description : La note est déterminée en application de la formule suivante : note = 55 x Prix le plus bas recevable / Prix du candidat.
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 55
Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : valeur technique (45) : Ce critère sera apprécié au regard des éléments suivants que le candidat mettra en avant dans son mémoire technique : 1- Adéquation des moyens humains vis-à-vis du projet (15 pts) 2- Méthodologie générale compris respect du planning (15 pts) 3-Adéquation des matériaux / produits proposés vis-à-vis du projet (notices techniques et documentation) (15 pts)
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 45
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : https://www.marches-securises.fr

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Adresse de présentation : https://www.marches-securises.fr
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Variantes : Requise
Date limite de réception des offres : 24/04/2025 12:00 +02:00
Date limite de validité de l’offre : 180 Jour
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Comité consultatif interrégional de règlement amiable (CCIRA) des différents ou litiges relatifs aux marchés publics de Bordeaux -
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Limoges -
Informations relatives aux délais de recours : En cas de litiges et d'impossibilités d'accord arrêté entre les deux parties, seul le tribunal administratif de Limoges est compétent. Les voies et délais des recours dont dispose le candidat sont : - Référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 à L. 551-12 et R.551-1 à R.551-6 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. - Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 et R.551-7 à 551-10 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA, après la signature du contrat. - Recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat, ouvert aux tiers dans le délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées.
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Limoges -

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0009

Titre : Etanchéité
Description : étanchéité bicouche avec finition gravillons, finition dalles céramique, évacuation des eaux pluviales, travaux divers...
Identifiant interne : Lot 9

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45261420 Travaux d'étanchéification

5.1.3 Durée estimée

Durée : 141 Semaine

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Informations complémentaires : Visite de site obligatoire pour les lots 2 à 12. Visite de site non obligatoire mais conseillée pour les lots 1 et 13 à 22. Chaque candidat souhaitant effectuer une visite devra préalablement en avertir le maitre d'oeuvre via l'adresse suivante : joris@chevalierguillemot.fr Une visite du site sera organisée par la maîtrise d'oeuvre aux 4 dates suivantes : Le mardi 25 mars 2025 à 14h. Le jeudi 27 mars 2025 à 10h. Le mardi 1er avril 2025 à 14h. Le jeudi 3 avril 2025 à 10h. Le lieu de RDV est le parking positionné au Nord du centre aquatique Balsan'éo, boulevard Jean Macé 36000 Châteauroux. Chaque visite durera environ 2h. Aucune visite ne sera organisée en dehors de ces périodes. Aucun candidat ne sera autorisé à pénétrer dans le bâtiment seul. Aucune question ne sera acceptée lors de cette visite. Les demandes de renseignements devront faire l'objet d'une demande sur le profil acheteur. Chaque soumissionnaire viendra avec l'attestation de visite imprimée et remplie qu'il fera signer au maitre d'oeuvre. Il est possible qu'une partie du marché puisse bénéficier des fonds européens, mais en l'absence de certitude à ce stade, il est précisé que le marché est au moins partiellement financé par des fonds de l'Union européenne. Certains lots comportent des variantes obligatoires (celles imposées par le pouvoir adjudicateur) dont les réponses sont obligatoires (lots 19 et 20) et/ou des PSE. Heures à réserver à l'insertion : 200. Absence de tranche optionnelle.

5.1.9 Critères de sélection

Critère :
Type : Capacité technique et professionnelle

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Nom :
Description : La note est déterminée en application de la formule suivante : note = 55 x Prix le plus bas recevable / Prix du candidat.
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 55
Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : valeur technique (45) : Ce critère sera apprécié au regard des éléments suivants que le candidat mettra en avant dans son mémoire technique : 1- Adéquation des moyens humains vis-à-vis du projet (15 pts) 2- Méthodologie générale compris respect du planning (15 pts) 3-Adéquation des matériaux / produits proposés vis-à-vis du projet (notices techniques et documentation) (15 pts)
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 45
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : https://www.marches-securises.fr

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Adresse de présentation : https://www.marches-securises.fr
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Variantes : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 24/04/2025 12:00 +02:00
Date limite de validité de l’offre : 180 Jour
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Comité consultatif interrégional de règlement amiable (CCIRA) des différents ou litiges relatifs aux marchés publics de Bordeaux -
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Limoges -
Informations relatives aux délais de recours : En cas de litiges et d'impossibilités d'accord arrêté entre les deux parties, seul le tribunal administratif de Limoges est compétent. Les voies et délais des recours dont dispose le candidat sont : - Référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 à L. 551-12 et R.551-1 à R.551-6 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. - Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 et R.551-7 à 551-10 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA, après la signature du contrat. - Recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat, ouvert aux tiers dans le délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées.
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Limoges -

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0010

Titre : Couverture
Description : Dépose de couverture, pose de couverture ardoises, couverture zinc, couverture métallique, évacuation des EP, travaux divers...
Identifiant interne : Lot 10

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45261210 Travaux de couverture

5.1.3 Durée estimée

Durée : 141 Semaine

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Informations complémentaires : Visite de site obligatoire pour les lots 2 à 12. Visite de site non obligatoire mais conseillée pour les lots 1 et 13 à 22. Chaque candidat souhaitant effectuer une visite devra préalablement en avertir le maitre d'oeuvre via l'adresse suivante : joris@chevalierguillemot.fr Une visite du site sera organisée par la maîtrise d'oeuvre aux 4 dates suivantes : Le mardi 25 mars 2025 à 14h. Le jeudi 27 mars 2025 à 10h. Le mardi 1er avril 2025 à 14h. Le jeudi 3 avril 2025 à 10h. Le lieu de RDV est le parking positionné au Nord du centre aquatique Balsan'éo, boulevard Jean Macé 36000 Châteauroux. Chaque visite durera environ 2h. Aucune visite ne sera organisée en dehors de ces périodes. Aucun candidat ne sera autorisé à pénétrer dans le bâtiment seul. Aucune question ne sera acceptée lors de cette visite. Les demandes de renseignements devront faire l'objet d'une demande sur le profil acheteur. Chaque soumissionnaire viendra avec l'attestation de visite imprimée et remplie qu'il fera signer au maitre d'oeuvre. Il est possible qu'une partie du marché puisse bénéficier des fonds européens, mais en l'absence de certitude à ce stade, il est précisé que le marché est au moins partiellement financé par des fonds de l'Union européenne. Certains lots comportent des variantes obligatoires (celles imposées par le pouvoir adjudicateur) dont les réponses sont obligatoires (lots 19 et 20) et/ou des PSE. Heures à réserver à l'insertion : 120 sur la tranche ferme, 240 sur la tranche optionnelle

5.1.9 Critères de sélection

Critère :
Type : Capacité technique et professionnelle

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Nom :
Description : La note est déterminée en application de la formule suivante : note = 55 x Prix le plus bas recevable / Prix du candidat.
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 55
Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : valeur technique (45) : Ce critère sera apprécié au regard des éléments suivants que le candidat mettra en avant dans son mémoire technique : 1- Adéquation des moyens humains vis-à-vis du projet (15 pts) 2- Méthodologie générale compris respect du planning (15 pts) 3-Adéquation des matériaux / produits proposés vis-à-vis du projet (notices techniques et documentation) (15 pts)
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 45
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : https://www.marches-securises.fr

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Adresse de présentation : https://www.marches-securises.fr
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Variantes : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 24/04/2025 12:00 +02:00
Date limite de validité de l’offre : 180 Jour
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Comité consultatif interrégional de règlement amiable (CCIRA) des différents ou litiges relatifs aux marchés publics de Bordeaux -
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Limoges -
Informations relatives aux délais de recours : En cas de litiges et d'impossibilités d'accord arrêté entre les deux parties, seul le tribunal administratif de Limoges est compétent. Les voies et délais des recours dont dispose le candidat sont : - Référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 à L. 551-12 et R.551-1 à R.551-6 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. - Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 et R.551-7 à 551-10 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA, après la signature du contrat. - Recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat, ouvert aux tiers dans le délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées.
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Limoges -

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0011

Titre : Menuiseries extérieures aluminium - acier
Description : Travaux de menuiseries en aluminium, de murs rideau, de menuiseries acier, de finitions telles que bavettes, entrées d'air...
Identifiant interne : Lot 11

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45421000 Travaux de menuiserie

5.1.3 Durée estimée

Durée : 141 Semaine

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Informations complémentaires : Visite de site obligatoire pour les lots 2 à 12. Visite de site non obligatoire mais conseillée pour les lots 1 et 13 à 22. Chaque candidat souhaitant effectuer une visite devra préalablement en avertir le maitre d'oeuvre via l'adresse suivante : joris@chevalierguillemot.fr Une visite du site sera organisée par la maîtrise d'oeuvre aux 4 dates suivantes : Le mardi 25 mars 2025 à 14h. Le jeudi 27 mars 2025 à 10h. Le mardi 1er avril 2025 à 14h. Le jeudi 3 avril 2025 à 10h. Le lieu de RDV est le parking positionné au Nord du centre aquatique Balsan'éo, boulevard Jean Macé 36000 Châteauroux. Chaque visite durera environ 2h. Aucune visite ne sera organisée en dehors de ces périodes. Aucun candidat ne sera autorisé à pénétrer dans le bâtiment seul. Aucune question ne sera acceptée lors de cette visite. Les demandes de renseignements devront faire l'objet d'une demande sur le profil acheteur. Chaque soumissionnaire viendra avec l'attestation de visite imprimée et remplie qu'il fera signer au maitre d'oeuvre. Il est possible qu'une partie du marché puisse bénéficier des fonds européens, mais en l'absence de certitude à ce stade, il est précisé que le marché est au moins partiellement financé par des fonds de l'Union européenne. Certains lots comportent des variantes obligatoires (celles imposées par le pouvoir adjudicateur) dont les réponses sont obligatoires (lots 19 et 20) et/ou des PSE. Heures à réserver à l'insertion : 220. Absence de tranche optionnelle.

5.1.9 Critères de sélection

Critère :
Type : Capacité technique et professionnelle

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Nom :
Description : La note est déterminée en application de la formule suivante : note = 55 x Prix le plus bas recevable / Prix du candidat.
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 55
Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : valeur technique (45) : Ce critère sera apprécié au regard des éléments suivants que le candidat mettra en avant dans son mémoire technique : 1- Adéquation des moyens humains vis-à-vis du projet (15 pts) 2- Méthodologie générale compris respect du planning (15 pts) 3-Adéquation des matériaux / produits proposés vis-à-vis du projet (notices techniques et documentation) (15 pts)
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 45
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : https://www.marches-securises.fr

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Adresse de présentation : https://www.marches-securises.fr
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Variantes : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 24/04/2025 12:00 +02:00
Date limite de validité de l’offre : 180 Jour
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Comité consultatif interrégional de règlement amiable (CCIRA) des différents ou litiges relatifs aux marchés publics de Bordeaux -
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Limoges -
Informations relatives aux délais de recours : En cas de litiges et d'impossibilités d'accord arrêté entre les deux parties, seul le tribunal administratif de Limoges est compétent. Les voies et délais des recours dont dispose le candidat sont : - Référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 à L. 551-12 et R.551-1 à R.551-6 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. - Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 et R.551-7 à 551-10 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA, après la signature du contrat. - Recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat, ouvert aux tiers dans le délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées.
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Limoges -

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0012

Titre : Menuiseries extérieures bois
Description : Travaux de menuiseries en bois, de finitions telles que bavettes, entrées d'air...
Identifiant interne : Lot 12

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45421000 Travaux de menuiserie

5.1.3 Durée estimée

Durée : 141 Semaine

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Informations complémentaires : Visite de site obligatoire pour les lots 2 à 12. Visite de site non obligatoire mais conseillée pour les lots 1 et 13 à 22. Chaque candidat souhaitant effectuer une visite devra préalablement en avertir le maitre d'oeuvre via l'adresse suivante : joris@chevalierguillemot.fr Une visite du site sera organisée par la maîtrise d'oeuvre aux 4 dates suivantes : Le mardi 25 mars 2025 à 14h. Le jeudi 27 mars 2025 à 10h. Le mardi 1er avril 2025 à 14h. Le jeudi 3 avril 2025 à 10h. Le lieu de RDV est le parking positionné au Nord du centre aquatique Balsan'éo, boulevard Jean Macé 36000 Châteauroux. Chaque visite durera environ 2h. Aucune visite ne sera organisée en dehors de ces périodes. Aucun candidat ne sera autorisé à pénétrer dans le bâtiment seul. Aucune question ne sera acceptée lors de cette visite. Les demandes de renseignements devront faire l'objet d'une demande sur le profil acheteur. Chaque soumissionnaire viendra avec l'attestation de visite imprimée et remplie qu'il fera signer au maitre d'oeuvre. Il est possible qu'une partie du marché puisse bénéficier des fonds européens, mais en l'absence de certitude à ce stade, il est précisé que le marché est au moins partiellement financé par des fonds de l'Union européenne. Certains lots comportent des variantes obligatoires (celles imposées par le pouvoir adjudicateur) dont les réponses sont obligatoires (lots 19 et 20) et/ou des PSE. Heures à réserver à l'insertion : 600 sur la tranche ferme, 350 sur la tranche optionnelle.

5.1.9 Critères de sélection

Critère :
Type : Capacité technique et professionnelle

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Nom :
Description : La note est déterminée en application de la formule suivante : note = 55 x Prix le plus bas recevable / Prix du candidat.
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 55
Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : valeur technique (45) : Ce critère sera apprécié au regard des éléments suivants que le candidat mettra en avant dans son mémoire technique : 1- Adéquation des moyens humains vis-à-vis du projet (15 pts) 2- Méthodologie générale compris respect du planning (15 pts) 3-Adéquation des matériaux / produits proposés vis-à-vis du projet (notices techniques et documentation) (15 pts)
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 45
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : https://www.marches-securises.fr

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Adresse de présentation : https://www.marches-securises.fr
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Variantes : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 24/04/2025 12:00 +02:00
Date limite de validité de l’offre : 180 Jour
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Comité consultatif interrégional de règlement amiable (CCIRA) des différents ou litiges relatifs aux marchés publics de Bordeaux -
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Limoges -
Informations relatives aux délais de recours : En cas de litiges et d'impossibilités d'accord arrêté entre les deux parties, seul le tribunal administratif de Limoges est compétent. Les voies et délais des recours dont dispose le candidat sont : - Référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 à L. 551-12 et R.551-1 à R.551-6 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. - Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 et R.551-7 à 551-10 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA, après la signature du contrat. - Recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat, ouvert aux tiers dans le délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées.
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Limoges -

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0013

Titre : Serrurerie
Description : Travaux de garde-corps acier et aluminium, de mains-courantes, finitions telles que grilles, échelles...
Identifiant interne : Lot 13

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures
Nomenclature principale ( cpv ): 44316500 Serrurerie

5.1.3 Durée estimée

Durée : 141 Semaine

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Informations complémentaires : Visite de site obligatoire pour les lots 2 à 12. Visite de site non obligatoire mais conseillée pour les lots 1 et 13 à 22. Chaque candidat souhaitant effectuer une visite devra préalablement en avertir le maitre d'oeuvre via l'adresse suivante : joris@chevalierguillemot.fr Une visite du site sera organisée par la maîtrise d'oeuvre aux 4 dates suivantes : Le mardi 25 mars 2025 à 14h. Le jeudi 27 mars 2025 à 10h. Le mardi 1er avril 2025 à 14h. Le jeudi 3 avril 2025 à 10h. Le lieu de RDV est le parking positionné au Nord du centre aquatique Balsan'éo, boulevard Jean Macé 36000 Châteauroux. Chaque visite durera environ 2h. Aucune visite ne sera organisée en dehors de ces périodes. Aucun candidat ne sera autorisé à pénétrer dans le bâtiment seul. Aucune question ne sera acceptée lors de cette visite. Les demandes de renseignements devront faire l'objet d'une demande sur le profil acheteur. Chaque soumissionnaire viendra avec l'attestation de visite imprimée et remplie qu'il fera signer au maitre d'oeuvre. Il est possible qu'une partie du marché puisse bénéficier des fonds européens, mais en l'absence de certitude à ce stade, il est précisé que le marché est au moins partiellement financé par des fonds de l'Union européenne. Certains lots comportent des variantes obligatoires (celles imposées par le pouvoir adjudicateur) dont les réponses sont obligatoires (lots 19 et 20) et/ou des PSE. Heures à réserver à l'insertion : 180 sur la tranche ferme, selon volonté sur la tranche optionnelle.

5.1.9 Critères de sélection

Critère :
Type : Capacité technique et professionnelle

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Nom :
Description : La note est déterminée en application de la formule suivante : note = 55 x Prix le plus bas recevable / Prix du candidat.
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 55
Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : valeur technique (45) : Ce critère sera apprécié au regard des éléments suivants que le candidat mettra en avant dans son mémoire technique : 1- Adéquation des moyens humains vis-à-vis du projet (15 pts) 2- Méthodologie générale compris respect du planning (15 pts) 3-Adéquation des matériaux / produits proposés vis-à-vis du projet (notices techniques et documentation) (15 pts)
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 45
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : https://www.marches-securises.fr

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Adresse de présentation : https://www.marches-securises.fr
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Variantes : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 24/04/2025 12:00 +02:00
Date limite de validité de l’offre : 180 Jour
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Comité consultatif interrégional de règlement amiable (CCIRA) des différents ou litiges relatifs aux marchés publics de Bordeaux -
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Limoges -
Informations relatives aux délais de recours : En cas de litiges et d'impossibilités d'accord arrêté entre les deux parties, seul le tribunal administratif de Limoges est compétent. Les voies et délais des recours dont dispose le candidat sont : - Référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 à L. 551-12 et R.551-1 à R.551-6 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. - Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 et R.551-7 à 551-10 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA, après la signature du contrat. - Recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat, ouvert aux tiers dans le délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées.
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Limoges -

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0014

Titre : Doublage- Isolation - Cloisons - Plafonds- Menuiseries intérieures
Description : Travaux de doublage isolant, de cloisons de distribution, de gaines, d'isolation, de plafonds démontables et plafonds non démontables et coupe-feu, de finitions telles que puits de lumière, de portes pleine standards et isophoniques, d'aménagements tels qu'amélioration acoustique, plinthes, châssis vitrés, trappes etc
Identifiant interne : Lot 14

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nature supplémentaire du marché : Fournitures
Nomenclature principale ( cpv ): 45320000 Travaux d'isolation
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 44221200 Portes

5.1.3 Durée estimée

Durée : 141 Semaine

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Informations complémentaires : Visite de site obligatoire pour les lots 2 à 12. Visite de site non obligatoire mais conseillée pour les lots 1 et 13 à 22. Chaque candidat souhaitant effectuer une visite devra préalablement en avertir le maitre d'oeuvre via l'adresse suivante : joris@chevalierguillemot.fr Une visite du site sera organisée par la maîtrise d'oeuvre aux 4 dates suivantes : Le mardi 25 mars 2025 à 14h. Le jeudi 27 mars 2025 à 10h. Le mardi 1er avril 2025 à 14h. Le jeudi 3 avril 2025 à 10h. Le lieu de RDV est le parking positionné au Nord du centre aquatique Balsan'éo, boulevard Jean Macé 36000 Châteauroux. Chaque visite durera environ 2h. Aucune visite ne sera organisée en dehors de ces périodes. Aucun candidat ne sera autorisé à pénétrer dans le bâtiment seul. Aucune question ne sera acceptée lors de cette visite. Les demandes de renseignements devront faire l'objet d'une demande sur le profil acheteur. Chaque soumissionnaire viendra avec l'attestation de visite imprimée et remplie qu'il fera signer au maitre d'oeuvre. Il est possible qu'une partie du marché puisse bénéficier des fonds européens, mais en l'absence de certitude à ce stade, il est précisé que le marché est au moins partiellement financé par des fonds de l'Union européenne. Certains lots comportent des variantes obligatoires (celles imposées par le pouvoir adjudicateur) dont les réponses sont obligatoires (lots 19 et 20) et/ou des PSE. Heures à réserver à l'insertion : 600 sur la tranche ferme, 120 sur la tranche optionnelle

5.1.9 Critères de sélection

Critère :
Type : Capacité technique et professionnelle

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Nom :
Description : La note est déterminée en application de la formule suivante : note = 55 x Prix le plus bas recevable / Prix du candidat.
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 55
Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : valeur technique (45) : Ce critère sera apprécié au regard des éléments suivants que le candidat mettra en avant dans son mémoire technique : 1- Adéquation des moyens humains vis-à-vis du projet (15 pts) 2- Méthodologie générale compris respect du planning (15 pts) 3-Adéquation des matériaux / produits proposés vis-à-vis du projet (notices techniques et documentation) (15 pts)
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 45
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : https://www.marches-securises.fr

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Adresse de présentation : https://www.marches-securises.fr
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Variantes : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 24/04/2025 12:00 +02:00
Date limite de validité de l’offre : 180 Jour
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Comité consultatif interrégional de règlement amiable (CCIRA) des différents ou litiges relatifs aux marchés publics de Bordeaux -
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Limoges -
Informations relatives aux délais de recours : En cas de litiges et d'impossibilités d'accord arrêté entre les deux parties, seul le tribunal administratif de Limoges est compétent. Les voies et délais des recours dont dispose le candidat sont : - Référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 à L. 551-12 et R.551-1 à R.551-6 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. - Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 et R.551-7 à 551-10 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA, après la signature du contrat. - Recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat, ouvert aux tiers dans le délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées.
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Limoges -

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0015

Titre : Revêtements de sols - Faïence - Peinture
Description : Travaux de chapes, ragréages, carrelage et plinthe, sols souples (textiles ou PVC), faïence, finitions, peinture sur tous types de support, nettoyage de réception...
Identifiant interne : Lot 15

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45432130 Travaux de revêtements de sols
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45442100 Travaux de peinture

5.1.3 Durée estimée

Durée : 141 Semaine

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Informations complémentaires : Visite de site obligatoire pour les lots 2 à 12. Visite de site non obligatoire mais conseillée pour les lots 1 et 13 à 22. Chaque candidat souhaitant effectuer une visite devra préalablement en avertir le maitre d'oeuvre via l'adresse suivante : joris@chevalierguillemot.fr Une visite du site sera organisée par la maîtrise d'oeuvre aux 4 dates suivantes : Le mardi 25 mars 2025 à 14h. Le jeudi 27 mars 2025 à 10h. Le mardi 1er avril 2025 à 14h. Le jeudi 3 avril 2025 à 10h. Le lieu de RDV est le parking positionné au Nord du centre aquatique Balsan'éo, boulevard Jean Macé 36000 Châteauroux. Chaque visite durera environ 2h. Aucune visite ne sera organisée en dehors de ces périodes. Aucun candidat ne sera autorisé à pénétrer dans le bâtiment seul. Aucune question ne sera acceptée lors de cette visite. Les demandes de renseignements devront faire l'objet d'une demande sur le profil acheteur. Chaque soumissionnaire viendra avec l'attestation de visite imprimée et remplie qu'il fera signer au maitre d'oeuvre. Il est possible qu'une partie du marché puisse bénéficier des fonds européens, mais en l'absence de certitude à ce stade, il est précisé que le marché est au moins partiellement financé par des fonds de l'Union européenne. Certains lots comportent des variantes obligatoires (celles imposées par le pouvoir adjudicateur) dont les réponses sont obligatoires (lots 19 et 20) et/ou des PSE. Heures à réserver à l'insertion : 400 sur la tranche ferme, 120 sur la tranche optionnelle

5.1.9 Critères de sélection

Critère :
Type : Capacité technique et professionnelle

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Nom :
Description : La note est déterminée en application de la formule suivante : note = 55 x Prix le plus bas recevable / Prix du candidat.
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 55
Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : valeur technique (45) : Ce critère sera apprécié au regard des éléments suivants que le candidat mettra en avant dans son mémoire technique : 1- Adéquation des moyens humains vis-à-vis du projet (15 pts) 2- Méthodologie générale compris respect du planning (15 pts) 3-Adéquation des matériaux / produits proposés vis-à-vis du projet (notices techniques et documentation) (15 pts)
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 45
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : https://www.marches-securises.fr

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Adresse de présentation : https://www.marches-securises.fr
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Variantes : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 24/04/2025 12:00 +02:00
Date limite de validité de l’offre : 180 Jour
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Comité consultatif interrégional de règlement amiable (CCIRA) des différents ou litiges relatifs aux marchés publics de Bordeaux -
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Limoges -
Informations relatives aux délais de recours : En cas de litiges et d'impossibilités d'accord arrêté entre les deux parties, seul le tribunal administratif de Limoges est compétent. Les voies et délais des recours dont dispose le candidat sont : - Référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 à L. 551-12 et R.551-1 à R.551-6 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. - Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 et R.551-7 à 551-10 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA, après la signature du contrat. - Recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat, ouvert aux tiers dans le délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées.
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Limoges -

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0016

Titre : Ascenseurs
Description : Installation d'ascenseurs dans les bâtiments 5 et 6 en tranche ferme. Installation d'un ascenseur dans le bâtiment 7 en tranche optionnelle.
Identifiant interne : Lot 16

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45313100 Travaux d'installation d'ascenseurs

5.1.3 Durée estimée

Durée : 141 Semaine

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Informations complémentaires : Visite de site obligatoire pour les lots 2 à 12. Visite de site non obligatoire mais conseillée pour les lots 1 et 13 à 22. Chaque candidat souhaitant effectuer une visite devra préalablement en avertir le maitre d'oeuvre via l'adresse suivante : joris@chevalierguillemot.fr Une visite du site sera organisée par la maîtrise d'oeuvre aux 4 dates suivantes : Le mardi 25 mars 2025 à 14h. Le jeudi 27 mars 2025 à 10h. Le mardi 1er avril 2025 à 14h. Le jeudi 3 avril 2025 à 10h. Le lieu de RDV est le parking positionné au Nord du centre aquatique Balsan'éo, boulevard Jean Macé 36000 Châteauroux. Chaque visite durera environ 2h. Aucune visite ne sera organisée en dehors de ces périodes. Aucun candidat ne sera autorisé à pénétrer dans le bâtiment seul. Aucune question ne sera acceptée lors de cette visite. Les demandes de renseignements devront faire l'objet d'une demande sur le profil acheteur. Chaque soumissionnaire viendra avec l'attestation de visite imprimée et remplie qu'il fera signer au maitre d'oeuvre. Il est possible qu'une partie du marché puisse bénéficier des fonds européens, mais en l'absence de certitude à ce stade, il est précisé que le marché est au moins partiellement financé par des fonds de l'Union européenne. Certains lots comportent des variantes obligatoires (celles imposées par le pouvoir adjudicateur) dont les réponses sont obligatoires (lots 19 et 20) et/ou des PSE. Heures à réserver à l'insertion : selon volonté sur chacune des tranches.

5.1.9 Critères de sélection

Critère :
Type : Capacité technique et professionnelle

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Nom :
Description : La note est déterminée en application de la formule suivante : note = 55 x Prix le plus bas recevable / Prix du candidat.
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 55
Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : valeur technique (45) : Ce critère sera apprécié au regard des éléments suivants que le candidat mettra en avant dans son mémoire technique : 1- Adéquation des moyens humains vis-à-vis du projet (15 pts) 2- Méthodologie générale compris respect du planning (15 pts) 3-Adéquation des matériaux / produits proposés vis-à-vis du projet (notices techniques et documentation) (15 pts)
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 45
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : https://www.marches-securises.fr

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Adresse de présentation : https://www.marches-securises.fr
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Variantes : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 24/04/2025 12:00 +02:00
Date limite de validité de l’offre : 180 Jour
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Comité consultatif interrégional de règlement amiable (CCIRA) des différents ou litiges relatifs aux marchés publics de Bordeaux -
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Limoges -
Informations relatives aux délais de recours : En cas de litiges et d'impossibilités d'accord arrêté entre les deux parties, seul le tribunal administratif de Limoges est compétent. Les voies et délais des recours dont dispose le candidat sont : - Référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 à L. 551-12 et R.551-1 à R.551-6 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. - Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 et R.551-7 à 551-10 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA, après la signature du contrat. - Recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat, ouvert aux tiers dans le délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées.
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Limoges -

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0017

Titre : Sièges amphithéâtre
Description : Fourniture et pose de sièges pour mise en place dans l'amphithéâtre (sièges avec et sans tablettes)...
Identifiant interne : Lot 17

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures
Nomenclature principale ( cpv ): 39111200 Sièges de théâtre
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 39110000 Sièges, chaises et articles assimilés, et pièces connexes

5.1.3 Durée estimée

Durée : 141 Semaine

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Informations complémentaires : Visite de site obligatoire pour les lots 2 à 12. Visite de site non obligatoire mais conseillée pour les lots 1 et 13 à 22. Chaque candidat souhaitant effectuer une visite devra préalablement en avertir le maitre d'oeuvre via l'adresse suivante : joris@chevalierguillemot.fr Une visite du site sera organisée par la maîtrise d'oeuvre aux 4 dates suivantes : Le mardi 25 mars 2025 à 14h. Le jeudi 27 mars 2025 à 10h. Le mardi 1er avril 2025 à 14h. Le jeudi 3 avril 2025 à 10h. Le lieu de RDV est le parking positionné au Nord du centre aquatique Balsan'éo, boulevard Jean Macé 36000 Châteauroux. Chaque visite durera environ 2h. Aucune visite ne sera organisée en dehors de ces périodes. Aucun candidat ne sera autorisé à pénétrer dans le bâtiment seul. Aucune question ne sera acceptée lors de cette visite. Les demandes de renseignements devront faire l'objet d'une demande sur le profil acheteur. Chaque soumissionnaire viendra avec l'attestation de visite imprimée et remplie qu'il fera signer au maitre d'oeuvre. Il est possible qu'une partie du marché puisse bénéficier des fonds européens, mais en l'absence de certitude à ce stade, il est précisé que le marché est au moins partiellement financé par des fonds de l'Union européenne. Certains lots comportent des variantes obligatoires (celles imposées par le pouvoir adjudicateur) dont les réponses sont obligatoires (lots 19 et 20) et/ou des PSE. Heures à réserver à l'insertion : selon volonté. Absence de tranche optionnelle.

5.1.9 Critères de sélection

Critère :
Type : Capacité technique et professionnelle

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Nom :
Description : La note est déterminée en application de la formule suivante : note = 55 x Prix le plus bas recevable / Prix du candidat.
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 55
Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : valeur technique (45) : Ce critère sera apprécié au regard des éléments suivants que le candidat mettra en avant dans son mémoire technique : 1- Adéquation des moyens humains vis-à-vis du projet (15 pts) 2- Méthodologie générale compris respect du planning (15 pts) 3-Adéquation des matériaux / produits proposés vis-à-vis du projet (notices techniques et documentation) (15 pts)
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 45
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : https://www.marches-securises.fr

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Adresse de présentation : https://www.marches-securises.fr
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Variantes : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 24/04/2025 12:00 +02:00
Date limite de validité de l’offre : 180 Jour
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Comité consultatif interrégional de règlement amiable (CCIRA) des différents ou litiges relatifs aux marchés publics de Bordeaux -
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Limoges -
Informations relatives aux délais de recours : En cas de litiges et d'impossibilités d'accord arrêté entre les deux parties, seul le tribunal administratif de Limoges est compétent. Les voies et délais des recours dont dispose le candidat sont : - Référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 à L. 551-12 et R.551-1 à R.551-6 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. - Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 et R.551-7 à 551-10 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA, après la signature du contrat. - Recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat, ouvert aux tiers dans le délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées.
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Limoges -

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0018

Titre : Scénographie amphithéâtre
Description : AUDIOVISUEL - MÉCANIQUE DE SCÈNE - ÉCLAIRAGE - SONORISATION VIDÉO - TENTURES.
Identifiant interne : Lot 18

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nature supplémentaire du marché : Fournitures
Nomenclature principale ( cpv ): 45214420 Travaux de construction d'amphithéâtres
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 32342410 Matériel de sonorisation
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 39515200 Tentures

5.1.3 Durée estimée

Durée : 141 Semaine

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Informations complémentaires : Visite de site obligatoire pour les lots 2 à 12. Visite de site non obligatoire mais conseillée pour les lots 1 et 13 à 22. Chaque candidat souhaitant effectuer une visite devra préalablement en avertir le maitre d'oeuvre via l'adresse suivante : joris@chevalierguillemot.fr Une visite du site sera organisée par la maîtrise d'oeuvre aux 4 dates suivantes : Le mardi 25 mars 2025 à 14h. Le jeudi 27 mars 2025 à 10h. Le mardi 1er avril 2025 à 14h. Le jeudi 3 avril 2025 à 10h. Le lieu de RDV est le parking positionné au Nord du centre aquatique Balsan'éo, boulevard Jean Macé 36000 Châteauroux. Chaque visite durera environ 2h. Aucune visite ne sera organisée en dehors de ces périodes. Aucun candidat ne sera autorisé à pénétrer dans le bâtiment seul. Aucune question ne sera acceptée lors de cette visite. Les demandes de renseignements devront faire l'objet d'une demande sur le profil acheteur. Chaque soumissionnaire viendra avec l'attestation de visite imprimée et remplie qu'il fera signer au maitre d'oeuvre. Il est possible qu'une partie du marché puisse bénéficier des fonds européens, mais en l'absence de certitude à ce stade, il est précisé que le marché est au moins partiellement financé par des fonds de l'Union européenne. Certains lots comportent des variantes obligatoires (celles imposées par le pouvoir adjudicateur) dont les réponses sont obligatoires (lots 19 et 20) et/ou des PSE. Heures à réserver à l'insertion : selon volonté. Absence de tranche optionnelle.

5.1.9 Critères de sélection

Critère :
Type : Capacité technique et professionnelle

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Nom :
Description : La note est déterminée en application de la formule suivante : note = 55 x Prix le plus bas recevable / Prix du candidat.
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 55
Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : valeur technique (45) : Ce critère sera apprécié au regard des éléments suivants que le candidat mettra en avant dans son mémoire technique : 1- Adéquation des moyens humains vis-à-vis du projet (15 pts) 2- Méthodologie générale compris respect du planning (15 pts) 3-Adéquation des matériaux / produits proposés vis-à-vis du projet (notices techniques et documentation) (15 pts)
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 45
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : https://www.marches-securises.fr

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Adresse de présentation : https://www.marches-securises.fr
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Variantes : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 24/04/2025 12:00 +02:00
Date limite de validité de l’offre : 180 Jour
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Comité consultatif interrégional de règlement amiable (CCIRA) des différents ou litiges relatifs aux marchés publics de Bordeaux -
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Limoges -
Informations relatives aux délais de recours : En cas de litiges et d'impossibilités d'accord arrêté entre les deux parties, seul le tribunal administratif de Limoges est compétent. Les voies et délais des recours dont dispose le candidat sont : - Référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 à L. 551-12 et R.551-1 à R.551-6 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. - Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 et R.551-7 à 551-10 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA, après la signature du contrat. - Recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat, ouvert aux tiers dans le délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées.
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Limoges -

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0019

Titre : Electricité CFO CFA
Description : Électricité courants forts et faibles, SSI...
Identifiant interne : Lot 19

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nature supplémentaire du marché : Fournitures
Nomenclature principale ( cpv ): 45311200 Travaux d'installations électriques
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45343000 Travaux d'installation de dispositifs de prévention contre les incendies

5.1.3 Durée estimée

Durée : 141 Semaine

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Informations complémentaires : Visite de site obligatoire pour les lots 2 à 12. Visite de site non obligatoire mais conseillée pour les lots 1 et 13 à 22. Chaque candidat souhaitant effectuer une visite devra préalablement en avertir le maitre d'oeuvre via l'adresse suivante : joris@chevalierguillemot.fr Une visite du site sera organisée par la maîtrise d'oeuvre aux 4 dates suivantes : Le mardi 25 mars 2025 à 14h. Le jeudi 27 mars 2025 à 10h. Le mardi 1er avril 2025 à 14h. Le jeudi 3 avril 2025 à 10h. Le lieu de RDV est le parking positionné au Nord du centre aquatique Balsan'éo, boulevard Jean Macé 36000 Châteauroux. Chaque visite durera environ 2h. Aucune visite ne sera organisée en dehors de ces périodes. Aucun candidat ne sera autorisé à pénétrer dans le bâtiment seul. Aucune question ne sera acceptée lors de cette visite. Les demandes de renseignements devront faire l'objet d'une demande sur le profil acheteur. Chaque soumissionnaire viendra avec l'attestation de visite imprimée et remplie qu'il fera signer au maitre d'oeuvre. Il est possible qu'une partie du marché puisse bénéficier des fonds européens, mais en l'absence de certitude à ce stade, il est précisé que le marché est au moins partiellement financé par des fonds de l'Union européenne. Certains lots comportent des variantes obligatoires (celles imposées par le pouvoir adjudicateur) dont les réponses sont obligatoires (lots 19 et 20) et/ou des PSE. Variante lot 19 (sur la tranche ferme et la tranche optionnelle) : 1- Remplacement de la production d'eau glacée amphithéâtre par la production d'eau glacée de l'ensemble du site; 2-Remplacement des brasseurs d'air campus connecté B6 par un système de rafraichissement Heures à réserver à l'insertion : 300 heures pour la tranche ferme et selon volonté pour la tranche optionnelle.

5.1.9 Critères de sélection

Critère :
Type : Capacité technique et professionnelle

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Nom :
Description : La note est déterminée en application de la formule suivante : note = 55 x Prix le plus bas recevable / Prix du candidat.
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 55
Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : valeur technique (45) : Ce critère sera apprécié au regard des éléments suivants que le candidat mettra en avant dans son mémoire technique : 1- Adéquation des moyens humains vis-à-vis du projet (15 pts) 2- Méthodologie générale compris respect du planning (15 pts) 3-Adéquation des matériaux / produits proposés vis-à-vis du projet (notices techniques et documentation) (15 pts)
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 45
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : https://www.marches-securises.fr

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Adresse de présentation : https://www.marches-securises.fr
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Variantes : Requise
Date limite de réception des offres : 24/04/2025 12:00 +02:00
Date limite de validité de l’offre : 180 Jour
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Comité consultatif interrégional de règlement amiable (CCIRA) des différents ou litiges relatifs aux marchés publics de Bordeaux -
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Limoges -
Informations relatives aux délais de recours : En cas de litiges et d'impossibilités d'accord arrêté entre les deux parties, seul le tribunal administratif de Limoges est compétent. Les voies et délais des recours dont dispose le candidat sont : - Référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 à L. 551-12 et R.551-1 à R.551-6 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. - Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 et R.551-7 à 551-10 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA, après la signature du contrat. - Recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat, ouvert aux tiers dans le délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées.
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Limoges -

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0020

Titre : Chauffage - Ventilation - Climatisation- Plomberie
Description : Installation système de chauffage/rafraichissement, de ventilation, de distribution d'eau froide et d'eau chaude, de plomberie, équipements de cuisine office traiteur...
Identifiant interne : Lot 20

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45331000 Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45330000 Travaux de plomberie

5.1.3 Durée estimée

Durée : 141 Semaine

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Informations complémentaires : Visite de site obligatoire pour les lots 2 à 12. Visite de site non obligatoire mais conseillée pour les lots 1 et 13 à 22. Chaque candidat souhaitant effectuer une visite devra préalablement en avertir le maitre d'oeuvre via l'adresse suivante : joris@chevalierguillemot.fr Une visite du site sera organisée par la maîtrise d'oeuvre aux 4 dates suivantes : Le mardi 25 mars 2025 à 14h. Le jeudi 27 mars 2025 à 10h. Le mardi 1er avril 2025 à 14h. Le jeudi 3 avril 2025 à 10h. Le lieu de RDV est le parking positionné au Nord du centre aquatique Balsan'éo, boulevard Jean Macé 36000 Châteauroux. Chaque visite durera environ 2h. Aucune visite ne sera organisée en dehors de ces périodes. Aucun candidat ne sera autorisé à pénétrer dans le bâtiment seul. Aucune question ne sera acceptée lors de cette visite. Les demandes de renseignements devront faire l'objet d'une demande sur le profil acheteur. Chaque soumissionnaire viendra avec l'attestation de visite imprimée et remplie qu'il fera signer au maitre d'oeuvre. Il est possible qu'une partie du marché puisse bénéficier des fonds européens, mais en l'absence de certitude à ce stade, il est précisé que le marché est au moins partiellement financé par des fonds de l'Union européenne. Certains lots comportent des variantes obligatoires (celles imposées par le pouvoir adjudicateur) dont les réponses sont obligatoires (lots 19 et 20) et/ou des PSE. Variantes lot 20 (pour la tranche ferme et la tranche optionnelle) : 1- Remplacement de la production d'eau glacée amphithéâtre par la production d'eau glacée de l'ensemble du site; 2-Remplacement des brasseurs d'air campus connecté B6 par un système de rafraichissement Heures à réserver à l'insertion : 700 heures pour la tranche ferme et 150 heures pour la tranche optionnelle.

5.1.9 Critères de sélection

Critère :
Type : Capacité technique et professionnelle

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Nom :
Description : La note est déterminée en application de la formule suivante : note = 55 x Prix le plus bas recevable / Prix du candidat.
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 55
Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : valeur technique (45) : Ce critère sera apprécié au regard des éléments suivants que le candidat mettra en avant dans son mémoire technique : 1- Adéquation des moyens humains vis-à-vis du projet (15 pts) 2- Méthodologie générale compris respect du planning (15 pts) 3-Adéquation des matériaux / produits proposés vis-à-vis du projet (notices techniques et documentation) (15 pts)
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 45
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : https://www.marches-securises.fr

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Adresse de présentation : https://www.marches-securises.fr
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Variantes : Requise
Date limite de réception des offres : 24/04/2025 12:00 +02:00
Date limite de validité de l’offre : 180 Jour
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Comité consultatif interrégional de règlement amiable (CCIRA) des différents ou litiges relatifs aux marchés publics de Bordeaux -
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Limoges -
Informations relatives aux délais de recours : En cas de litiges et d'impossibilités d'accord arrêté entre les deux parties, seul le tribunal administratif de Limoges est compétent. Les voies et délais des recours dont dispose le candidat sont : - Référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 à L. 551-12 et R.551-1 à R.551-6 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. - Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 et R.551-7 à 551-10 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA, après la signature du contrat. - Recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat, ouvert aux tiers dans le délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées.
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Limoges -

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0021

Titre : Voirie réseaux divers
Description : Travaux de terrassements, de réseaux entre les bâtiments 7 et 8, de regards...
Identifiant interne : Lot 21

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45112500 Travaux de terrassement

5.1.3 Durée estimée

Durée : 141 Semaine

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Informations complémentaires : Visite de site obligatoire pour les lots 2 à 12. Visite de site non obligatoire mais conseillée pour les lots 1 et 13 à 22. Chaque candidat souhaitant effectuer une visite devra préalablement en avertir le maitre d'oeuvre via l'adresse suivante : joris@chevalierguillemot.fr Une visite du site sera organisée par la maîtrise d'oeuvre aux 4 dates suivantes : Le mardi 25 mars 2025 à 14h. Le jeudi 27 mars 2025 à 10h. Le mardi 1er avril 2025 à 14h. Le jeudi 3 avril 2025 à 10h. Le lieu de RDV est le parking positionné au Nord du centre aquatique Balsan'éo, boulevard Jean Macé 36000 Châteauroux. Chaque visite durera environ 2h. Aucune visite ne sera organisée en dehors de ces périodes. Aucun candidat ne sera autorisé à pénétrer dans le bâtiment seul. Aucune question ne sera acceptée lors de cette visite. Les demandes de renseignements devront faire l'objet d'une demande sur le profil acheteur. Chaque soumissionnaire viendra avec l'attestation de visite imprimée et remplie qu'il fera signer au maitre d'oeuvre. Il est possible qu'une partie du marché puisse bénéficier des fonds européens, mais en l'absence de certitude à ce stade, il est précisé que le marché est au moins partiellement financé par des fonds de l'Union européenne. Certains lots comportent des variantes obligatoires (celles imposées par le pouvoir adjudicateur) dont les réponses sont obligatoires (lots 19 et 20) et/ou des PSE. Heures à réserver à l'insertion : selon volonté. Absence de tranche optionnelle.

5.1.9 Critères de sélection

Critère :
Type : Capacité technique et professionnelle

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Nom :
Description : La note est déterminée en application de la formule suivante : note = 55 x Prix le plus bas recevable / Prix du candidat.
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 55
Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : valeur technique (45) : Ce critère sera apprécié au regard des éléments suivants que le candidat mettra en avant dans son mémoire technique : 1- Adéquation des moyens humains vis-à-vis du projet (15 pts) 2- Méthodologie générale compris respect du planning (15 pts) 3-Adéquation des matériaux / produits proposés vis-à-vis du projet (notices techniques et documentation) (15 pts)
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 45
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : https://www.marches-securises.fr

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Adresse de présentation : https://www.marches-securises.fr
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Variantes : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 24/04/2025 12:00 +02:00
Date limite de validité de l’offre : 180 Jour
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Comité consultatif interrégional de règlement amiable (CCIRA) des différents ou litiges relatifs aux marchés publics de Bordeaux -
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Limoges -
Informations relatives aux délais de recours : En cas de litiges et d'impossibilités d'accord arrêté entre les deux parties, seul le tribunal administratif de Limoges est compétent. Les voies et délais des recours dont dispose le candidat sont : - Référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 à L. 551-12 et R.551-1 à R.551-6 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. - Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 et R.551-7 à 551-10 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA, après la signature du contrat. - Recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat, ouvert aux tiers dans le délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées.
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Limoges -

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0022

Titre : Bardage
Description : Travaux de bardage métallique, bois, de finitions....
Identifiant interne : Lot 22

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45262650 Travaux de bardage

5.1.3 Durée estimée

Durée : 141 Semaine

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Informations complémentaires : Visite de site obligatoire pour les lots 2 à 12. Visite de site non obligatoire mais conseillée pour les lots 1 et 13 à 22. Chaque candidat souhaitant effectuer une visite devra préalablement en avertir le maitre d'oeuvre via l'adresse suivante : joris@chevalierguillemot.fr Une visite du site sera organisée par la maîtrise d'oeuvre aux 4 dates suivantes : Le mardi 25 mars 2025 à 14h. Le jeudi 27 mars 2025 à 10h. Le mardi 1er avril 2025 à 14h. Le jeudi 3 avril 2025 à 10h. Le lieu de RDV est le parking positionné au Nord du centre aquatique Balsan'éo, boulevard Jean Macé 36000 Châteauroux. Chaque visite durera environ 2h. Aucune visite ne sera organisée en dehors de ces périodes. Aucun candidat ne sera autorisé à pénétrer dans le bâtiment seul. Aucune question ne sera acceptée lors de cette visite. Les demandes de renseignements devront faire l'objet d'une demande sur le profil acheteur. Chaque soumissionnaire viendra avec l'attestation de visite imprimée et remplie qu'il fera signer au maitre d'oeuvre. Il est possible qu'une partie du marché puisse bénéficier des fonds européens, mais en l'absence de certitude à ce stade, il est précisé que le marché est au moins partiellement financé par des fonds de l'Union européenne. Certains lots comportent des variantes obligatoires (celles imposées par le pouvoir adjudicateur) dont les réponses sont obligatoires (lots 19 et 20) et/ou des PSE. Heures à réserver à l'insertion : 120 heures. Absence de tranche optionnelle.

5.1.9 Critères de sélection

Critère :
Type : Capacité technique et professionnelle

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Nom :
Description : La note est déterminée en application de la formule suivante : note = 55 x Prix le plus bas recevable / Prix du candidat.
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 55
Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : valeur technique (45) : Ce critère sera apprécié au regard des éléments suivants que le candidat mettra en avant dans son mémoire technique : 1- Adéquation des moyens humains vis-à-vis du projet (15 pts) 2- Méthodologie générale compris respect du planning (15 pts) 3-Adéquation des matériaux / produits proposés vis-à-vis du projet (notices techniques et documentation) (15 pts)
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 45
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : https://www.marches-securises.fr

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Adresse de présentation : https://www.marches-securises.fr
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Variantes : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 24/04/2025 12:00 +02:00
Date limite de validité de l’offre : 180 Jour
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Comité consultatif interrégional de règlement amiable (CCIRA) des différents ou litiges relatifs aux marchés publics de Bordeaux -
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Limoges -
Informations relatives aux délais de recours : En cas de litiges et d'impossibilités d'accord arrêté entre les deux parties, seul le tribunal administratif de Limoges est compétent. Les voies et délais des recours dont dispose le candidat sont : - Référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 à L. 551-12 et R.551-1 à R.551-6 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. - Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 et R.551-7 à 551-10 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA, après la signature du contrat. - Recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat, ouvert aux tiers dans le délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées.
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Limoges -

8. Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : CHATEAUROUX METROPOLE
Numéro d’enregistrement : 24360032700015
Adresse postale : Direction de la Commande publique Hôtel de Ville Place de la République
Ville : Chateauroux cedex
Code postal : 36012
Subdivision pays (NUTS) : Indre ( FRB03 )
Pays : France
Point de contact : Direction de la commande publique
Téléphone : 0254083591
Rôles de cette organisation :
Acheteur

8.1 ORG-0003

Nom officiel : Tribunal administratif de Limoges
Numéro d’enregistrement : 17870005000010
Adresse postale : 2 COURS BUGEAUD
Ville : LIMOGES
Code postal : 87000
Subdivision pays (NUTS) : Haute-Vienne ( FRI23 )
Pays : France
Point de contact : Greffe du tribunal administratif
Adresse électronique : greffe.talimoges@juradm.fr
Téléphone : +33555339155
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours

8.1 ORG-0002

Nom officiel : Comité consultatif interrégional de règlement amiable (CCIRA) des différents ou litiges relatifs aux marchés publics de Bordeaux
Numéro d’enregistrement : 12000101100168
Adresse postale : DREETS Nouvelle Aquitaine Cité Administrative 2, rue Jules Ferry
Ville : BORDEAUX
Code postal : 33090
Subdivision pays (NUTS) : Gironde ( FRI12 )
Pays : France
Point de contact : Stéphanie MARCON Secrétariat du CCIRA de Bordeaux
Adresse électronique : dreets-na.polec@dreets.gouv.fr
Téléphone : +33554689956
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de médiation
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis : 4ad55a1b-8cdf-4a70-a34d-6be9a02ad822 - 01
Type de formulaire : Mise en concurrence
Type d’avis : Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis : 14/03/2025 19:15 +02:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français
Numéro de publication de l’avis : 00175200-2025
Numéro de publication au JO S : 54/2025
Date de publication : 18/03/2025