Marché privé de travaux - Tramway du Mont-Blanc-Travaux de prolongement de la voie du Tramway du Mont-Blanc (train à crémaillère) jusqu'au Refuge du Nid d'Aigle

Travaux de prolongement de la voie du Tramway du Mont-Blanc (train à crémaillère) jusqu'au Refuge du Nid d'Aigle (Etudes, Fourniture complète des équipements, hors fil de contact, pose des poteaux, déroulage/montage/réglage, finitions et réception) - Prolongement du Nid d'Aigle (300 à 400m) - Gare/croisement de Bellevue (200m en croisement) - …

CPV: 45234000 Trabajos de construcción de vías férreas y sistemas de transporte por cable, 45220000 Obras de ingeniería y trabajos de construcción, 45234160 Trabajos de construcción de catenarias
Lugar de ejecución:
Marché privé de travaux - Tramway du Mont-Blanc-Travaux de prolongement de la voie du Tramway du Mont-Blanc (train à crémaillère) jusqu'au Refuge du Nid d'Aigle
Organismo adjudicador:
COMPAGNIE DU TRAMWAY DU MONT-BLANC
Número de premio:
24FT-0003-H

1. Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : COMPAGNIE DU TRAMWAY DU MONT-BLANC
Forme juridique de l’acheteur : Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur : Loisirs, culture et culte

2. Procédure

2.1 Procédure

Titre : Marché privé de travaux - Tramway du Mont-Blanc-Travaux de prolongement de la voie du Tramway du Mont-Blanc (train à crémaillère) jusqu'au Refuge du Nid d'Aigle
Description : Travaux de prolongement de la voie du Tramway du Mont-Blanc (train à crémaillère) jusqu'au Refuge du Nid d'Aigle (Etudes, Fourniture complète des équipements, hors fil de contact, pose des poteaux, déroulage/montage/réglage, finitions et réception)
Identifiant de la procédure : cbd518af-84fe-4d71-815f-3d32673cb943
Identifiant interne : 24FT-0003-H
Type de procédure : Négociée avec publication préalable d’un appel à la concurrence / concurrentielle avec négociation
La procédure est accélérée : non
Justification de la procédure accélérée :
Principales caractéristiques de la procédure :

2.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45234000 Travaux de construction de voies ferrées et de systèmes de transport par câble
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45220000 Ouvrages d'art et de génie civil

2.1.4 Informations générales

Base juridique :
Directive 2014/24/UE

5. Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001

Titre : Ligne aérienne de contact (LAC)
Description : - Prolongement du Nid d'Aigle (300 à 400m) - Gare/croisement de Bellevue (200m en croisement) - Gare croisement du Col de Voza (Voie de garage 50m) - Le Fayet (Environ 500m)
Identifiant interne : 1

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45234000 Travaux de construction de voies ferrées et de systèmes de transport par câble
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45234160 Travaux de construction de caténaires
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45220000 Ouvrages d'art et de génie civil

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 0

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.7 Marché public stratégique

Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale : Autre

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Délai d'exécution
Catégorie du critère d’attribution seuil : Ordre d’importance
Nombre critère d’attribution : 2
Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Dispositions prise en matière environnementale
Catégorie du critère d’attribution seuil : Ordre d’importance
Nombre critère d’attribution : 3
Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Moyens matériels et humains mis en oeuvre pour l'exécution de la prestation
Catégorie du critère d’attribution seuil : Ordre d’importance
Nombre critère d’attribution : 4
Critère :
Type : Coût
Nom :
Description : (Montant de l'offre la moins disante/Montant de l'offre examinée)x10
Catégorie du critère d’attribution seuil : Ordre d’importance
Nombre critère d’attribution : 1
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.12 Conditions du marché public

Informations relatives aux délais de recours : Recours en référé pré-contractuel devant le Tribunal de commerce jusqu'à la signature du contrat, ou référé contractuel après signature (ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009). Après signature, il est possible d'introduire un recours de droit commun au fond devant le tribunal de commerce

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal de commerce d'Annecy -
Informations relatives aux délais de recours : Recours en référé pré-contractuel devant le Tribunal de commerce jusqu'à la signature du contrat, ou référé contractuel après signature (ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009). Après signature, il est possible d'introduire un recours de droit commun au fond devant le tribunal de commerce

6. Résultats

Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis : 1 225 255 Euro

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0001

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : ACRO BTP
Offre :
Identifiant de l’offre : ACRO BTP
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0001
Valeur de l'offre : 1 225 255 Euro
L’offre est une variante : non
Sous-traitance : Pas encore connu
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 65887
Titre : Ligne aérienne de contact (Lac)
Date de conclusion du marché : 18/03/2025

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 4
Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 4

8. Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : Avenue-Web Systèmes
Numéro d’enregistrement : 023900FA-DF6D-B923-DCD68230D3C94237
Ville : Seyssinet-Pariset
Code postal : 38170
Subdivision pays (NUTS) : Isère ( FRK24 )
Pays : France
Adresse électronique : publications-joue@aws-france.com
Téléphone : +33480041260
Rôles de cette organisation :
TED eSender

8.1 ORG-0002

Nom officiel : COMPAGNIE DU TRAMWAY DU MONT-BLANC
Numéro d’enregistrement : 5199
Adresse postale : 35 Place De La Mer De Glace
Ville : Chamonix Mont-Blanc
Code postal : 74400
Subdivision pays (NUTS) : Haute-Savoie ( FRK28 )
Pays : France
Point de contact : DECHAVANNE Mathieu
Téléphone : 0450476264
Rôles de cette organisation :
Acheteur

8.1 ORG-0003

Nom officiel : Tribunal de commerce d'Annecy
Numéro d’enregistrement : 02390118-0E56-6D69-CFA4C36F051B868F
Adresse postale : 19 Avenue du Parmelan
Ville : Annecy
Code postal : 74007
Subdivision pays (NUTS) : Haute-Savoie ( FRK28 )
Pays : France
Adresse électronique : accueil-annecy@justice.fr
Téléphone : 0450050545
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours

8.1 ORG-0004

Nom officiel : ACRO BTP
Taille de l’opérateur économique : Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement : 65887-1-1-1
Adresse postale : 1046 Rue De La Centrale
Ville : Passy
Code postal : 74190
Subdivision pays (NUTS) : Haute-Savoie ( FRK28 )
Pays : France
Adresse électronique : contact@acro-btp.fr
Téléphone : 0450585602
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaire : France
Lauréat de ces lots : LOT-0001

11. Informations relatives à l’avis

11.1 Informations relatives à l’avis

Identifiant/version de l’avis : 0dd00661-fb70-4288-9a68-5ac579805c3a - 01
Type de formulaire : Résultats
Type d’avis : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis : 25/03/2025 12:17 +01:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français

11.2 Informations relatives à la publication

Numéro de publication de l’avis : 00195278-2025
Numéro de publication au JO S : 60/2025
Date de publication : 26/03/2025