GS 9 2024 - Appalto misto nella forma dell'Accordo Quadro con unico operatore economico per affidamento servizio manutenzione impianti speciali intera rete autostradale in concessione

GS 9 2024 - Appalto misto nella forma dell'Accordo Quadro con unico operatore economico per affidamento servizio manutenzione impianti speciali intera rete autostradale in concessione GS 9 2024 - Appalto misto nella forma dell'Accordo Quadro con unico operatore economico per affidamento servizio manutenzione impianti speciali intera rete autostradale in concessione

CPV: 50324100 Servicios de mantenimiento de sistemas, 50232200 Servicios de mantenimiento de señales de tráfico, 50332000 Servicios de mantenimiento de infraestructura de telecomunicaciones, 50710000 Servicios de reparación y mantenimiento de equipos eléctricos y mecánicos de edificios
Plazo:
5 de mayo de 2025 a las 12:00
Tipo de plazo:
Presentación de una oferta
Lugar de ejecución:
GS 9 2024 - Appalto misto nella forma dell'Accordo Quadro con unico operatore economico per affidamento servizio manutenzione impianti speciali intera rete autostradale in concessione
Organismo adjudicador:
Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.P.A. a socio unico
Número de premio:
1

1. Committente

1.1 Committente

Nome ufficiale : Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.P.A. a socio unico
Forma giuridica del committente : Organismo di diritto pubblico
Attività dell'amministrazione aggiudicatrice : Edilizia abitativa e strutture per le collettività

2. Procedura

2.1 Procedura

Titolo : GS 9 2024 - Appalto misto nella forma dell'Accordo Quadro con unico operatore economico per affidamento servizio manutenzione impianti speciali intera rete autostradale in concessione
Descrizione : GS 9 2024 - Appalto misto nella forma dell'Accordo Quadro con unico operatore economico per affidamento servizio manutenzione impianti speciali intera rete autostradale in concessione
Identificativo della procedura : 35191767-4edb-4c10-aa41-45df671d4750
Tipo di procedura : Aperta
Giustificazione della procedura accelerata :
Caratteristiche principali della procedura :

2.1.1 Finalità

Natura dell'appalto : Servizi
Classificazione principale ( cpv ): 50324100 Servizi di manutenzione di sistemi

2.1.3 Valore

Valore stimato al netto dell'IVA : 5 200 000 Euro

2.1.4 Informazioni generali

Base giuridica :
Direttiva 2014/24/UE

2.1.5 Condizioni di appalto

Modalità di presentazione :
Numero massimo di lotti per i quali un offerente può presentare offerte : 1
Condizioni contrattuali :
Numero massimo di lotti per i quali può essere aggiudicato un appalto a un offerente : 1

2.1.6 Motivi di esclusione

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale : criteri di selezione indicati nella documentazione di gara

5. Lotto

5.1 Identificativo tecnico del lotto : LOT-0001

Titolo : GS 9 2024 - Appalto misto nella forma dell'Accordo Quadro con unico operatore economico per affidamento servizio manutenzione impianti speciali intera rete autostradale in concessione
Descrizione : GS 9 2024 - Appalto misto nella forma dell'Accordo Quadro con unico operatore economico per affidamento servizio manutenzione impianti speciali intera rete autostradale in concessione
Identificativo interno : 1

5.1.1 Finalità

Natura dell'appalto : Servizi
Classificazione principale ( cpv ): 50324100 Servizi di manutenzione di sistemi
Classificazione aggiuntiva ( cpv ): 50324100 Servizi di manutenzione di sistemi
Classificazione aggiuntiva ( cpv ): 50232200 Servizi di manutenzione di impianti di segnalazione
Classificazione aggiuntiva ( cpv ): 50332000 Servizi di manutenzione di infrastrutture per telecomunicazioni
Classificazione aggiuntiva ( cpv ): 50710000 Servizi di riparazione e manutenzione di impianti elettrici e meccanici di edifici
Opzioni :
Descrizione delle opzioni : Ai sensi dell'art. 120 comma 10 del Codice, la durata è prorogabile, nel caso ne ricorrano le condizioni e su richiesta della Società, fino ad esaurimento dell'importo contrattuale e, comunque, entro un massimo di mesi 4 rispetto all'ultimazione prevista originariamente o fino ad esaurimento dell'intero importo contrattuale ai prezzi, patti e condizioni stabilite nell'Accordo Quadro. La Stazione Appaltante non ha quantificato l'importo dell'opzione di proroga in quanto trattasi di procedura promossa nella forma dell'Accordo Quadro. In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. Si rimanda altresì all'art. 120 comma 9 del Codice.

5.1.2 Luogo di esecuzione

Paese : Italia
Ovunque nel paese in questione
Informazioni supplementari : ASSAGO (MI)

5.1.3 Durata stimata

Data di inizio : 01/10/2025
Durata : 48 Mese

5.1.4 Rinnovo

Rinnovi massimi : 0

5.1.5 Valore

Valore stimato al netto dell'IVA : 5 200 000 Euro

5.1.6 Informazioni generali

Partecipazione riservata : La partecipazione non è riservata.
Progetto di appalto non finanziato con fondi UE
L'appalto è soggetto all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) : no

5.1.9 Criteri di selezione

Criterio :
Tipo : Capacità economica e finanziaria
Descrizione : criteri di selezione indicati nella documentazione di gara
Uso del criterio : Applicato
Criterio :
Tipo : Capacità tecniche e professionali
Descrizione : criteri di selezione indicati nella documentazione di gara
Uso del criterio : Applicato

5.1.10 Criteri di aggiudicazione

Criterio :
Tipo : Qualità
Nome :
Descrizione : Offerta Tecnica
Ponderazione (percentuale, esatta) : 75
Criterio :
Tipo : Prezzo
Nome :
Descrizione : Prezzo
Ponderazione (percentuale, esatta) : 25
Descrizione del metodo da utilizzare se la ponderazione non può essere espressa da criteri :
Giustificazione della mancata indicazione della ponderazione dei criteri di aggiudicazione :

5.1.11 Documenti di gara

5.1.12 Condizioni di appalto

Modalità di presentazione :
Presentazione elettronica delle offerte : Non consentita
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione : italiano
Catalogo elettronico : Non consentita
Varianti : Non consentita
Termine per il ricevimento delle offerte : 05/05/2025 12:00 +02:00
Informazioni sull'apertura pubblica delle offerte :
Data di apertura : 06/05/2025 10:00 +02:00
Condizioni contrattuali :
L'esecuzione dell'appalto deve avvenire nel contesto di programmi di lavoro protetti : No
Fatturazione elettronica : Obbligatoria
Si farà ricorso all'ordinazione elettronica : no
Sarà utilizzato il pagamento elettronico : sì

5.1.15 Tecniche

Accordo quadro :
Accordo quadro, senza riapertura della gara
Numero massimo di partecipanti : 1
Informazioni sul sistema dinamico di acquisizione :
Nessun sistema dinamico di acquisizione
Asta elettronica : no

5.1.16 Ulteriori informazioni, mediazione e ricorsi

Organizzazione competente per i ricorsi : Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (TAR MILANO)
Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulla procedura di appalto : Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.P.A. a socio unico
Organizzazione che riceve le domande di partecipazione : Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.P.A. a socio unico

8. Organizzazioni

8.1 ORG-0001

Nome ufficiale : Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.P.A. a socio unico
Numero di registrazione : 00772070157
Indirizzo postale : Via del Bosco Rinnovato, 4 a
Località : ASSAGO
Codice postale : 20057
Suddivisione del paese (NUTS) : Milano ( ITC4C )
Paese : Italia
Telefono : +39 02575941
Ruoli di questa organizzazione :
Committente
Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulla procedura di appalto
Organizzazione che riceve le domande di partecipazione

8.1 ORG-0002

Nome ufficiale : Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (TAR MILANO)
Numero di registrazione : 97024970150
Indirizzo postale : Via Filippo Corridoni, 39
Località : Milano
Codice postale : 20132
Suddivisione del paese (NUTS) : Milano ( ITC4C )
Paese : Italia
Telefono : 02760531
Ruoli di questa organizzazione :
Organizzazione competente per i ricorsi

11. Informazioni sull'avviso

11.1 Informazioni sull'avviso

Identificativo/versione dell'avviso : 50958cfc-bc76-471d-82b3-cac9909784d6 - 01
Tipo di formulario : Gara
Tipo di avviso : Bando di gara o di concessione – regime ordinario
Data di trasmissione dell'avviso : 17/03/2025 10:50 +01:00
Lingue in cui il presente avviso è ufficialmente disponibile : italiano

11.2 Informazioni sulla pubblicazione

Numero di pubblicazione dell'avviso : 00174262-2025
Numero dell'edizione della GU S : 54/2025
Data di pubblicazione : 18/03/2025