Fourniture de produits, matériaux et agrégats divers pour le fonctionnement du Centre Technique Municipal

L'accord-cadre sera exécuté par l'émission de bons de commande. Chaque lot fera l'objet d'une attribution séparée. Les prestations sont réglées par des prix unitaires Montant maximum annuel 30 000,00 euro(s) HT Montant maximum annuel 30 000,00 euro(s) HT Montant maximum annuel 30 000,00 euro(s) HT Montant maximum annuel 30 000,00 …

CPV: 14210000 Grava, arena, piedras machacadas y agregados, 44100000 Materiales de construcción y elementos afines, 44111000 Materiales para obras de construcción, 44115210 Materiales de fontanería, 44163000 Tuberías y accesorios, 44316000 Ferretería, 44812400 Artículos para decoración
Lugar de ejecución:
Fourniture de produits, matériaux et agrégats divers pour le fonctionnement du Centre Technique Municipal
Organismo adjudicador:
Commune de La Crau
Número de premio:
2024PF06

1. Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : Commune de La Crau
Forme juridique de l’acheteur : Autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur : Services d’administration générale

2. Procédure

2.1 Procédure

Titre : Fourniture de produits, matériaux et agrégats divers pour le fonctionnement du Centre Technique Municipal
Description : L'accord-cadre sera exécuté par l'émission de bons de commande. Chaque lot fera l'objet d'une attribution séparée. Les prestations sont réglées par des prix unitaires
Identifiant de la procédure : 4a0923b7-4db0-46da-94e2-fc7ff8dfb428
Identifiant interne : 2024PF06
Type de procédure : Ouverte
La procédure est accélérée : non
Justification de la procédure accélérée :
Principales caractéristiques de la procédure :

2.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures
Nomenclature principale ( cpv ): 44111000 Matériaux de bâtiment
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 44111000 Matériaux de bâtiment

2.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : Centre Technique Municipal - 8 impasse des Mouettes et/ou tous sites de la commune faisant l'objet d'un chantier
Ville : La Crau
Code postal : 83260
Subdivision pays (NUTS) : Var ( FRL05 )
Pays : France

2.1.4 Informations générales

Base juridique :
Directive 2014/24/UE

5. Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001

Titre : Fourniture pour travaux de maçonnerie
Description : Montant maximum annuel 30 000,00 euro(s) HT
Identifiant interne : 01

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures
Nomenclature principale ( cpv ): 44111000 Matériaux de bâtiment
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 44100000 Matériaux de construction et articles connexes

5.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : Centre Technique Municipal - 8 impasse des Mouettes et/ou tous sites de la commune faisant l'objet d'un chantier
Ville : La Crau
Code postal : 83260
Subdivision pays (NUTS) : Var ( FRL05 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.4 Renouvellement

L’acheteur se réserve le droit d’effectuer des achats supplémentaires auprès du contractant, comme décrit ici : Le contrat est susceptible d'être reconduit dans les conditions du cahier des charges.<br/>Les délais maximaux d'exécution des commandes ainsi que tout autre élément indispensable à leur exécution sont fixés comme suit : -Etablissement d'un devis sur demande de la ville pour toute commande d'un article ou d'une prestation non prévue au Bpuq : 48 heures à compter de la date de la demande. -Le délai de livraison et/ou d'exécution des fournitures ne devra pas dépasser 5 jours ouvrés à compter de la date de notification du bon de commande. Le délai d'exécution de chaque commande court à compter de la date de réception du bon de commande par le titulaire. Nota : le titulaire ayant proposé un délai d'exécution plus court lors de la remise de son offre, celui-ci sera tenu de le respecter durant toute la durée d'exécution du marché en raison du caractère contractuel de ce délai. En cas de non-respect, le titulaire s'expose à l'application des pénalités de retard prévues au présent document

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.7 Marché public stratégique

Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale : Autre

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Modalités de gestion du marché : traitement et gestion des commandes, des livraisons et du Sav, mise en place d'une interface de commande sur internet dédiée avec présentation des articles du Bpu et des articles du catalogue remisés, retour et remplacement de produits manquants, etc…
Pondération (points, valeur exacte) : 20
Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Qualité, durabilité et garantie des produits et matériaux proposés
Pondération (points, valeur exacte) : 10
Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Performances et mesures prises par le candidat, dans le cadre de l'exécution du marché, en matière de protection de l'environnement (bilan carbone, déplacements, limitation des déchets à la source, caractère écologique/polluant/toxique de la composition des produits, réduction des impacts sur la biodiversité, actions en faveur du réemploi, de la réutilisation, reconditionnement, intégration de mat
Pondération (points, valeur exacte) : 10
Critère :
Type : Prix
Nom :
Description : Prix des fournitures
Pondération (points, valeur exacte) : 60
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Toulon
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Commune de La Crau
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Toulon
TED eSender : Avenue-Web Systèmes

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0002

Titre : Fournitures pour travaux de bâtiment et quincaillerie
Description : Montant maximum annuel 30 000,00 euro(s) HT
Identifiant interne : 02

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures
Nomenclature principale ( cpv ): 44111000 Matériaux de bâtiment
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 44316000 Quincaillerie

5.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : Centre Technique Municipal - 8 impasse des Mouettes et/ou tous sites de la commune faisant l'objet d'un chantier
Ville : La Crau
Code postal : 83260
Subdivision pays (NUTS) : Var ( FRL05 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.4 Renouvellement

L’acheteur se réserve le droit d’effectuer des achats supplémentaires auprès du contractant, comme décrit ici : Le contrat est susceptible d'être reconduit dans les conditions du cahier des charges.<br/>Les délais maximaux d'exécution des commandes ainsi que tout autre élément indispensable à leur exécution sont fixés comme suit : -Etablissement d'un devis sur demande de la ville pour toute commande d'un article ou d'une prestation non prévue au Bpuq : 48 heures à compter de la date de la demande. -Le délai de livraison et/ou d'exécution des fournitures ne devra pas dépasser 5 jours ouvrés à compter de la date de notification du bon de commande. Le délai d'exécution de chaque commande court à compter de la date de réception du bon de commande par le titulaire. Nota : le titulaire ayant proposé un délai d'exécution plus court lors de la remise de son offre, celui-ci sera tenu de le respecter durant toute la durée d'exécution du marché en raison du caractère contractuel de ce délai. En cas de non-respect, le titulaire s'expose à l'application des pénalités de retard prévues au présent document

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.7 Marché public stratégique

Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale : Autre

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Modalités de gestion du marché : traitement et gestion des commandes, des livraisons et du Sav, mise en place d'une interface de commande sur internet dédiée avec présentation des articles du Bpu et des articles du catalogue remisés, retour et remplacement de produits manquants, etc…
Pondération (points, valeur exacte) : 20
Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Qualité, durabilité et garantie des produits et matériaux proposés
Pondération (points, valeur exacte) : 10
Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Performances et mesures prises par le candidat, dans le cadre de l'exécution du marché, en matière de protection de l'environnement (bilan carbone, déplacements, limitation des déchets à la source, caractère écologique/polluant/toxique de la composition des produits, réduction des impacts sur la biodiversité, actions en faveur du réemploi, de la réutilisation, reconditionnement, intégration de mat
Pondération (points, valeur exacte) : 10
Critère :
Type : Prix
Nom :
Description : Prix des fournitures
Pondération (points, valeur exacte) : 60
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Toulon
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Commune de La Crau
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Toulon
TED eSender : Avenue-Web Systèmes

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0003

Titre : Fournitures pour travaux de plomberie
Description : Montant maximum annuel 30 000,00 euro(s) HT
Identifiant interne : 03

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures
Nomenclature principale ( cpv ): 44111000 Matériaux de bâtiment
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 44115210 Matériel de plomberie

5.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : Centre Technique Municipal - 8 impasse des Mouettes et/ou tous sites de la commune faisant l'objet d'un chantier
Ville : La Crau
Code postal : 83260
Subdivision pays (NUTS) : Var ( FRL05 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.4 Renouvellement

L’acheteur se réserve le droit d’effectuer des achats supplémentaires auprès du contractant, comme décrit ici : Le contrat est susceptible d'être reconduit dans les conditions du cahier des charges.<br/>Les délais maximaux d'exécution des commandes ainsi que tout autre élément indispensable à leur exécution sont fixés comme suit : -Etablissement d'un devis sur demande de la ville pour toute commande d'un article ou d'une prestation non prévue au Bpuq : 48 heures à compter de la date de la demande. -Le délai de livraison et/ou d'exécution des fournitures ne devra pas dépasser 5 jours ouvrés à compter de la date de notification du bon de commande. Le délai d'exécution de chaque commande court à compter de la date de réception du bon de commande par le titulaire. Nota : le titulaire ayant proposé un délai d'exécution plus court lors de la remise de son offre, celui-ci sera tenu de le respecter durant toute la durée d'exécution du marché en raison du caractère contractuel de ce délai. En cas de non-respect, le titulaire s'expose à l'application des pénalités de retard prévues au présent document

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.7 Marché public stratégique

Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale : Autre

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Modalités de gestion du marché : traitement et gestion des commandes, des livraisons et du Sav, mise en place d'une interface de commande sur internet dédiée avec présentation des articles du Bpu et des articles du catalogue remisés, retour et remplacement de produits manquants, etc…
Pondération (points, valeur exacte) : 20
Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Qualité, durabilité et garantie des produits et matériaux proposés
Pondération (points, valeur exacte) : 10
Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Performances et mesures prises par le candidat, dans le cadre de l'exécution du marché, en matière de protection de l'environnement (bilan carbone, déplacements, limitation des déchets à la source, caractère écologique/polluant/toxique de la composition des produits, réduction des impacts sur la biodiversité, actions en faveur du réemploi, de la réutilisation, reconditionnement, intégration de mat
Pondération (points, valeur exacte) : 10
Critère :
Type : Prix
Nom :
Description : Prix des fournitures
Pondération (points, valeur exacte) : 60
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Toulon
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Commune de La Crau
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Toulon
TED eSender : Avenue-Web Systèmes

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0004

Titre : Fournitures de matériaux en PVC pour système d'arrosage
Description : Montant maximum annuel 30 000,00 euro(s) HT
Identifiant interne : 04

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures
Nomenclature principale ( cpv ): 44111000 Matériaux de bâtiment
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 44163000 Tuyaux et raccords

5.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : Centre Technique Municipal - 8 impasse des Mouettes et/ou tous sites de la commune faisant l'objet d'un chantier
Ville : La Crau
Code postal : 83260
Subdivision pays (NUTS) : Var ( FRL05 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.4 Renouvellement

L’acheteur se réserve le droit d’effectuer des achats supplémentaires auprès du contractant, comme décrit ici : Le contrat est susceptible d'être reconduit dans les conditions du cahier des charges.<br/>Les délais maximaux d'exécution des commandes ainsi que tout autre élément indispensable à leur exécution sont fixés comme suit : -Etablissement d'un devis sur demande de la ville pour toute commande d'un article ou d'une prestation non prévue au Bpuq : 48 heures à compter de la date de la demande. -Le délai de livraison et/ou d'exécution des fournitures ne devra pas dépasser 5 jours ouvrés à compter de la date de notification du bon de commande. Le délai d'exécution de chaque commande court à compter de la date de réception du bon de commande par le titulaire. Nota : le titulaire ayant proposé un délai d'exécution plus court lors de la remise de son offre, celui-ci sera tenu de le respecter durant toute la durée d'exécution du marché en raison du caractère contractuel de ce délai. En cas de non-respect, le titulaire s'expose à l'application des pénalités de retard prévues au présent document

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.7 Marché public stratégique

Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale : Autre

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Modalités de gestion du marché : traitement et gestion des commandes, des livraisons et du Sav, mise en place d'une interface de commande sur internet dédiée avec présentation des articles du Bpu et des articles du catalogue remisés, retour et remplacement de produits manquants, etc…
Pondération (points, valeur exacte) : 20
Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Qualité, durabilité et garantie des produits et matériaux proposés
Pondération (points, valeur exacte) : 10
Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Performances et mesures prises par le candidat, dans le cadre de l'exécution du marché, en matière de protection de l'environnement (bilan carbone, déplacements, limitation des déchets à la source, caractère écologique/polluant/toxique de la composition des produits, réduction des impacts sur la biodiversité, actions en faveur du réemploi, de la réutilisation, reconditionnement, intégration de mat
Pondération (points, valeur exacte) : 10
Critère :
Type : Prix
Nom :
Description : Prix des fournitures
Pondération (points, valeur exacte) : 60
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Toulon
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Commune de La Crau
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Toulon
TED eSender : Avenue-Web Systèmes

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0005

Titre : Fourniture de peintures et accessoires
Description : Montant maximum annuel 30 000,00 euro(s) HT
Identifiant interne : 05

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures
Nomenclature principale ( cpv ): 44111000 Matériaux de bâtiment
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 44812400 Articles pour peintres et tapissiers

5.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : Centre Technique Municipal - 8 impasse des Mouettes et/ou tous sites de la commune faisant l'objet d'un chantier
Ville : La Crau
Code postal : 83260
Subdivision pays (NUTS) : Var ( FRL05 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.4 Renouvellement

L’acheteur se réserve le droit d’effectuer des achats supplémentaires auprès du contractant, comme décrit ici : Le contrat est susceptible d'être reconduit dans les conditions du cahier des charges.<br/>Les délais maximaux d'exécution des commandes ainsi que tout autre élément indispensable à leur exécution sont fixés comme suit : -Etablissement d'un devis sur demande de la ville pour toute commande d'un article ou d'une prestation non prévue au Bpuq : 48 heures à compter de la date de la demande. -Le délai de livraison et/ou d'exécution des fournitures ne devra pas dépasser 5 jours ouvrés à compter de la date de notification du bon de commande. Le délai d'exécution de chaque commande court à compter de la date de réception du bon de commande par le titulaire. Nota : le titulaire ayant proposé un délai d'exécution plus court lors de la remise de son offre, celui-ci sera tenu de le respecter durant toute la durée d'exécution du marché en raison du caractère contractuel de ce délai. En cas de non-respect, le titulaire s'expose à l'application des pénalités de retard prévues au présent document

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.7 Marché public stratégique

Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale : Autre

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Modalités de gestion du marché : traitement et gestion des commandes, des livraisons et du Sav, mise en place d'une interface de commande sur internet dédiée avec présentation des articles du Bpu et des articles du catalogue remisés, retour et remplacement de produits manquants, etc…
Pondération (points, valeur exacte) : 20
Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Qualité, durabilité et garantie des produits et matériaux proposés
Pondération (points, valeur exacte) : 10
Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Performances et mesures prises par le candidat, dans le cadre de l'exécution du marché, en matière de protection de l'environnement (bilan carbone, déplacements, limitation des déchets à la source, caractère écologique/polluant/toxique de la composition des produits, réduction des impacts sur la biodiversité, actions en faveur du réemploi, de la réutilisation, reconditionnement, intégration de mat
Pondération (points, valeur exacte) : 10
Critère :
Type : Prix
Nom :
Description : Prix des fournitures
Pondération (points, valeur exacte) : 60
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Toulon
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Commune de La Crau
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Toulon
TED eSender : Avenue-Web Systèmes

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0006

Titre : Fourniture d'agrégats divers
Description : Montant maximum annuel 30 000,00 euro(s) HT
Identifiant interne : 06

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures
Nomenclature principale ( cpv ): 44111000 Matériaux de bâtiment
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 14210000 Gravier, sable, pierre concassée et agrégats

5.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : Centre Technique Municipal - 8 impasse des Mouettes et/ou tous sites de la commune faisant l'objet d'un chantier
Ville : La Crau
Code postal : 83260
Subdivision pays (NUTS) : Var ( FRL05 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.4 Renouvellement

L’acheteur se réserve le droit d’effectuer des achats supplémentaires auprès du contractant, comme décrit ici : Le contrat est susceptible d'être reconduit dans les conditions du cahier des charges.<br/>Les délais maximaux d'exécution des commandes ainsi que tout autre élément indispensable à leur exécution sont fixés comme suit : -Etablissement d'un devis sur demande de la ville pour toute commande d'un article ou d'une prestation non prévue au Bpuq : 48 heures à compter de la date de la demande. -Le délai de livraison et/ou d'exécution des fournitures ne devra pas dépasser 5 jours ouvrés à compter de la date de notification du bon de commande. Le délai d'exécution de chaque commande court à compter de la date de réception du bon de commande par le titulaire. Nota : le titulaire ayant proposé un délai d'exécution plus court lors de la remise de son offre, celui-ci sera tenu de le respecter durant toute la durée d'exécution du marché en raison du caractère contractuel de ce délai. En cas de non-respect, le titulaire s'expose à l'application des pénalités de retard prévues au présent document

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.7 Marché public stratégique

Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale : Autre

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Modalités de gestion du marché : traitement et gestion des commandes et des livraisons, mise en place d'une interface de commande sur internet dédiée avec présentation des articles du Bpu et des articles du catalogue remisés, etc…
Pondération (points, valeur exacte) : 10
Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Performances et mesures prises par le candidat, dans le cadre de l'exécution du marché, en matière de protection de l'environnement (bilan carbone, déplacements, limitation des déchets à la source, caractère écologique/polluant/toxique de la composition des produits, réduction des impacts sur la biodiversité, actions en faveur du réemploi, de la réutilisation, reconditionnement, intégration de mat
Pondération (points, valeur exacte) : 10
Critère :
Type : Prix
Nom :
Description : Prix des fournitures
Pondération (points, valeur exacte) : 80
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Toulon
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Commune de La Crau
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Toulon
TED eSender : Avenue-Web Systèmes

6. Résultats

Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis : 600 000 Euro

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0001

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : COMASUD (POINT P)
Offre :
Identifiant de l’offre : COMASUD (POINT P)
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0001
Valeur de l'offre : 120 000 Euro
L’offre est une variante : non
Sous-traitance : Pas encore connu
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 2024pf06-1
Titre : Fourniture pour travaux de maçonnerie
Date de conclusion du marché : 20/11/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre : non

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 2
Type de soumissions reçues : Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 0
Type de soumissions reçues : Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays de l’Espace économique européen autres que le pays de l’acheteur
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 0
Type de soumissions reçues : Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays situés en dehors de l’Espace économique européen
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 0
Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 2

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0002

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : LEGALLAIS SAS
Offre :
Identifiant de l’offre : LEGALLAIS SAS
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0002
Valeur de l'offre : 120 000 Euro
L’offre est une variante : non
Sous-traitance : Pas encore connu
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 2024pf06-2
Titre : Fournitures pour travaux de bâtiment et quincaillerie
Date de conclusion du marché : 20/11/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre : non

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 3
Type de soumissions reçues : Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 0
Type de soumissions reçues : Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays de l’Espace économique européen autres que le pays de l’acheteur
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 0
Type de soumissions reçues : Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays situés en dehors de l’Espace économique européen
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 0
Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 3

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0003

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : LEGALLAIS SAS
Offre :
Identifiant de l’offre : LEGALLAIS SAS
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0003
Valeur de l'offre : 120 000 Euro
L’offre est une variante : non
Sous-traitance : Pas encore connu
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 2024pf06-3
Titre : Fournitures pour travaux de plomberie
Date de conclusion du marché : 20/11/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre : non

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 5
Type de soumissions reçues : Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 0
Type de soumissions reçues : Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays de l’Espace économique européen autres que le pays de l’acheteur
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 0
Type de soumissions reçues : Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays situés en dehors de l’Espace économique européen
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 0
Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 5

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0004

Aucun lauréat n’a été choisi et la mise en concurrence est clos.
La raison pour laquelle un lauréat n’a pas été choisi : Autre

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0005

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : ZOLPAN
Offre :
Identifiant de l’offre : ZOLPAN
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0005
Valeur de l'offre : 120 000 Euro
L’offre est une variante : non
Sous-traitance : Pas encore connu
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 2024pf06-5
Titre : Fourniture de peintures et accessoires
Date de conclusion du marché : 20/11/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre : non

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 2
Type de soumissions reçues : Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 1
Type de soumissions reçues : Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays de l’Espace économique européen autres que le pays de l’acheteur
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 0
Type de soumissions reçues : Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays situés en dehors de l’Espace économique européen
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 0
Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 2

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0006

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : PASINI
Offre :
Identifiant de l’offre : PASINI
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0006
Valeur de l'offre : 120 000 Euro
L’offre est une variante : non
Sous-traitance : Pas encore connu
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 2024pf06-6
Titre : Fourniture d'agrégats divers
Date de conclusion du marché : 20/11/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre : non

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 1
Type de soumissions reçues : Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 0
Type de soumissions reçues : Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays de l’Espace économique européen autres que le pays de l’acheteur
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 0
Type de soumissions reçues : Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays situés en dehors de l’Espace économique européen
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 0
Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 1

8. Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : Avenue-Web Systèmes
Numéro d’enregistrement : 163CFA24-F7AD-3E6A-5D1400D093064ADD
Ville : Seyssinet-Pariset
Code postal : 38170
Subdivision pays (NUTS) : Isère ( FRK24 )
Pays : France
Adresse électronique : publications-joue@aws-france.com
Téléphone : +33480041260
Rôles de cette organisation :
TED eSender

8.1 ORG-0002

Nom officiel : Commune de La Crau
Numéro d’enregistrement : 56518
Adresse postale : Hôtel de Ville Boulevard de la République
Ville : La Crau
Code postal : 83260
Subdivision pays (NUTS) : Var ( FRL05 )
Pays : France
Point de contact : SIMON Christian
Adresse électronique : correspondre@aws-france.com
Téléphone : 0494015673
Rôles de cette organisation :
Acheteur

8.1 ORG-0003

Nom officiel : Commune de La Crau
Numéro d’enregistrement : 1760995
Adresse postale : Hôtel de Ville
Ville : La Crau
Code postal : 83260
Subdivision pays (NUTS) : Var ( FRL05 )
Pays : France
Adresse électronique : rhallant@villedelacrau.fr
Téléphone : 0494015673
Rôles de cette organisation :
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché

8.1 ORG-0004

Nom officiel : Tribunal administratif de Toulon
Numéro d’enregistrement : 163CFAB2-901C-46A8-CF147488B02103B6
Adresse postale : 5 rue Racine
Ville : Toulon
Code postal : 83041
Subdivision pays (NUTS) : Var ( FRL05 )
Pays : France
Adresse électronique : greffe.ta-toulon@juradm.fr
Téléphone : 0494427930
Télécopieur : 0494427989
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours

8.1 ORG-0005

Nom officiel : Tribunal administratif de Toulon
Numéro d’enregistrement : 163CFAC4-E144-C0D8-E4A48A824A52834D
Adresse postale : 5 rue Racine
Ville : Toulon
Code postal : 83041
Subdivision pays (NUTS) : Var ( FRL05 )
Pays : France
Adresse électronique : greffe.ta-toulon@juradm.fr
Téléphone : 0494427930
Télécopieur : 0494427989
Rôles de cette organisation :
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours

8.1 ORG-0006

Nom officiel : COMASUD (POINT P)
Taille de l’opérateur économique : Grande
Numéro d’enregistrement : 1509520-1-1-1
Adresse postale : 29 boulevard Gay Lussac - Le Grand Bleu - Bât. B
Ville : Marseille
Code postal : 13014
Subdivision pays (NUTS) : Bouches-du-Rhône ( FRL04 )
Pays : France
Adresse électronique : ethel.brahiti@saint-gobain.com
Téléphone : 01 88 54 18 33
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaire : France
Lauréat de ces lots : LOT-0001

8.1 ORG-0007

Nom officiel : LEGALLAIS SAS
Taille de l’opérateur économique : Grande
Numéro d’enregistrement : 1509520-1-2-1
Adresse postale : 7 rue d'Atalante Citis
Ville : Herouville Saint Clair
Code postal : 14200
Subdivision pays (NUTS) : Calvados ( FRD11 )
Pays : France
Adresse électronique : servicecontrat@legallais.com
Téléphone : 02 31 23 02 30
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaire : France
Lauréat de ces lots : LOT-0002

8.1 ORG-0008

Nom officiel : LEGALLAIS SAS
Taille de l’opérateur économique : Grande
Numéro d’enregistrement : 1509520-1-3-1
Adresse postale : 7 rue d'Atalante Citis
Ville : Herouville Saint Clair
Code postal : 14200
Subdivision pays (NUTS) : Calvados ( FRD11 )
Pays : France
Adresse électronique : servicecontrat@legallais.com
Téléphone : 02 31 23 02 30
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaire : France
Lauréat de ces lots : LOT-0003

8.1 ORG-0009

Nom officiel : ZOLPAN
Taille de l’opérateur économique : Grande
Numéro d’enregistrement : 1509520-1-5-1
Adresse postale : 17 Quai Joseph Gillet
Ville : Lyon 4eme
Code postal : 69004
Subdivision pays (NUTS) : Rhône ( FRK26 )
Pays : France
Adresse électronique : ao.ccn@zolpan.fr
Téléphone : 06 31 50 02 09
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaire : France
Lauréat de ces lots : LOT-0005

8.1 ORG-0010

Nom officiel : PASINI
Taille de l’opérateur économique : Grande
Numéro d’enregistrement : 1509520-1-6-1
Adresse postale : 421 Rue Baron Dominique Larrey
Ville : La Farlede
Code postal : 83210
Subdivision pays (NUTS) : Var ( FRL05 )
Pays : France
Adresse électronique : siege@pasini.fr
Téléphone : 04 94 14 78 78
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaire : France
Lauréat de ces lots : LOT-0006

11. Informations relatives à l’avis

11.1 Informations relatives à l’avis

Identifiant/version de l’avis : 589a16fb-0719-483e-a95d-13c75df2f8bf - 01
Type de formulaire : Résultats
Type d’avis : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis : 16/12/2024 11:31 +01:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français

11.2 Informations relatives à la publication

Numéro de publication de l’avis : 00773588-2024
Numéro de publication au JO S : 245/2024
Date de publication : 17/12/2024