Feeder Baud Brech : travaux de création d'un réseau de transport d'eau potable DN500 reliant les communes de Baud à Brech Chantier n° 1 : Communes de Baud et Camors

<br/>Les prestations sont réglées par des prix unitaires.<br/>Création d'un feeder DN 500 sur un linéaire de 13,7 kmTraversée de la RN24 en forage dirigé Chantier n° 1 : Communes de Baud et Camors Phase 1 - Commune de Baud à partir de septembre 2025 Phase 2 - Commune de Camors …

CPV: 45232150 Trabajos relacionados con tuberías de distribución de agua
Plazo:
18 de febrero de 2025 a las 12:00
Tipo de plazo:
Presentación de una oferta
Lugar de ejecución:
Feeder Baud Brech : travaux de création d'un réseau de transport d'eau potable DN500 reliant les communes de Baud à Brech Chantier n° 1 : Communes de Baud et Camors
Organismo adjudicador:
Eau du Morbihan
Número de premio:
2024-5050-007

1. Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : Eau du Morbihan
Forme juridique de l’acheteur : Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur : Services d’administration générale

2. Procédure

2.1 Procédure

Titre : Feeder Baud Brech : travaux de création d'un réseau de transport d'eau potable DN500 reliant les communes de Baud à Brech Chantier n° 1 : Communes de Baud et Camors
Description : <br/>Les prestations sont réglées par des prix unitaires.<br/>Création d'un feeder DN 500 sur un linéaire de 13,7 kmTraversée de la RN24 en forage dirigé Chantier n° 1 : Communes de Baud et Camors Phase 1 - Commune de Baud à partir de septembre 2025 Phase 2 - Commune de Camors à partir de septembre 2026 <br/>
Identifiant de la procédure : 567add03-11eb-4e6a-82c8-b18138c03944
Identifiant interne : 2024-5050-007
Type de procédure : Ouverte
La procédure est accélérée : non
Justification de la procédure accélérée :
Principales caractéristiques de la procédure :

2.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45232150 Travaux relatifs aux conduites d'alimentation en eau
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45232150 Travaux relatifs aux conduites d'alimentation en eau

2.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : Communes De Baud et Camors
Ville : Baud
Code postal : 56150
Subdivision pays (NUTS) : Morbihan ( FRH04 )
Pays : France

2.1.4 Informations générales

Informations complémentaires : Une visite sur site est préconisée
Base juridique :
Directive 2014/24/UE

2.1.6 Motifs d’exclusion

Motifs d’exclusion purement nationaux : « Le candidat individuel, ou chaque membre du groupement, ne doit pas entrer dans l’un des cas d’exclusion de la procédure de passation prévus par le code de la commande publique.

5. Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0000

Titre : Feeder Baud Brech : travaux de création d'un réseau de transport d'eau potable DN500 reliant les communes de Baud à Brech Chantier n° 1 : Communes de Baud et Camors
Description : <br/>Les prestations sont réglées par des prix unitaires.<br/>Création d'un feeder DN 500 sur un linéaire de 13,7 kmTraversée de la RN24 en forage dirigé Chantier n° 1 : Communes de Baud et Camors Phase 1 - Commune de Baud à partir de septembre 2025 Phase 2 - Commune de Camors à partir de septembre 2026 <br/>
Identifiant interne : T-PF-1574932

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45232150 Travaux relatifs aux conduites d'alimentation en eau
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45232150 Travaux relatifs aux conduites d'alimentation en eau

5.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : Communes De Baud et Camors
Ville : Baud
Code postal : 56150
Subdivision pays (NUTS) : Morbihan ( FRH04 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/09/2025
Durée : 36 Mois

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 0

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.7 Marché public stratégique

Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale : Autre

5.1.9 Critères de sélection

Critère :
Type : Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Description : Voir le Règlement de Consultation
Critère :
Type : Capacité économique et financière
Description : Voir le Règlement de Consultation
Critère :
Type : Capacité technique et professionnelle
Description : Voir le Règlement de Consultation

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : http://www.marches.megalis.bretagne.bzh
Canal de communication ad hoc :
Nom : AW Solutions

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Autorisée
Adresse de présentation : https://marches.megalis.bretagne.bzh
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) № 910/2014] est requis(e)
Variantes : Autorisée
Date limite de réception des offres : 18/02/2025 12:00 +01:00
Date limite de validité de l’offre : 6 Mois
Informations relatives à l’ouverture publique :
Date d'ouverture : 18/02/2025 14:30 +01:00
Lieu : Eau du Morbihan
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Conditions relatives à l’exécution du contrat : L'exécution des prestations débute à compter de la date fixée par ordre de service.<br/>Les candidats peuvent proposer un délai d'exécution/de livraison sans dépasser le délai maximum fixé par l'acheteur.<br/>Une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être remplacée par une garantie à première demande.<br/>Le contrat prévoit le versement d'une avance, avec obligation de constituer une garantie à première demande en contrepartie.<br/>Les prix sont révisables.<br/>Le paiement des prestations se fera dans le respect du délai global de paiement applicable à l'acheteur.<br/>La consultation comporte des conditions d'exécution à caractère environnemental détaillées au cahier des charges.<br/>Budget Principal - Production - Transport : autofinancement, emprunt
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique : non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Rennes
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Eau du Morbihan
TED eSender : Avenue-Web Systèmes

8. Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : Avenue-Web Systèmes
Numéro d’enregistrement : ABB7D1FB-A08D-563D-18F6AF7578F72AE3
Ville : Seyssinet-Pariset
Code postal : 38170
Subdivision pays (NUTS) : Isère ( FRK24 )
Pays : France
Adresse électronique : publications-joue@aws-france.com
Téléphone : +33480041260
Rôles de cette organisation :
TED eSender

8.1 ORG-0002

Nom officiel : Eau du Morbihan
Numéro d’enregistrement : 65030
Adresse postale : 27 Rue De Luscanen
Ville : Vannes
Code postal : 56000
Subdivision pays (NUTS) : Morbihan ( FRH04 )
Pays : France
Point de contact : RIGUIDEL Dominique
Adresse électronique : contact@eaudumorbihan.fr
Téléphone : 0297479139
Rôles de cette organisation :
Acheteur

8.1 ORG-0003

Nom officiel : Eau du Morbihan
Numéro d’enregistrement : ABB7D223-91C6-F1C1-E7E943BFC1815A3A
Ville : Vannes
Code postal : 56000
Subdivision pays (NUTS) : Morbihan ( FRH04 )
Pays : France
Adresse électronique : contact@eaudumobihan.fr
Téléphone : 0297479139
Rôles de cette organisation :
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché

8.1 ORG-0004

Nom officiel : Tribunal administratif de Rennes
Numéro d’enregistrement : ABB7D233-9DB3-07CE-2D7CFB327BD1CAB4
Adresse postale : 3, Contour de la Motte Hôtel de Bizien, Cs44416
Ville : Rennes
Code postal : 35044
Subdivision pays (NUTS) : Ille-et-Vilaine ( FRH03 )
Pays : France
Adresse électronique : greffe.ta-rennes@juradm.fr
Téléphone : 0223212828
Télécopieur : 0299635684
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours

11. Informations relatives à l’avis

11.1 Informations relatives à l’avis

Identifiant/version de l’avis : edcb4689-6c2c-4bc5-8c21-1b99de6e2391 - 01
Type de formulaire : Mise en concurrence
Type d’avis : Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis : 19/12/2024 09:11 +01:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français

11.2 Informations relatives à la publication

Numéro de publication de l’avis : 00785099-2024
Numéro de publication au JO S : 248/2024
Date de publication : 20/12/2024