Descriere
:
Executie lucrari la obiectivul „Modernizare DN 73 km 13+800-km 42+850, km 54+050 - km 128+250 Pitesti-Campulung-Brasov”-sector km 54+050-km 128+250 LOT 1 km 54+050 – km 92+000. In conformitate cu prevederile contractuale, respectiv ale H.G. nr. 1/ 2018, eventualele modificari care pot interveni in perioada de derulare a contractului, se refera la urmatoarele, fara a se limita la acestea: 1.Atunci când Antreprenorul este înlocuit de un nou Antreprenor şi numai în situaţia în care drepturile şi obligaţiile Antreprenorului iniţial rezultate din contractul de achiziţie publicăsunt preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal în cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune, divizare, achiziţie sau insolvenţă, de către unalt operator economic care îndeplineşte criteriile de calificare şi selecţie stabilite iniţial, cucondiţia ca această modificare să nu presupună alte modificări substanţiale ale contractuluide achiziţie publică şi să nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire prevăzute de Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şicompletările ulterioare; 2. Schimbarea denumirii şi/sau a formei de organizare a societăţii, schimbări care nu atragcrearea unei persoane juridice noi; 3. Modificari generate de majorarea sau reducerea unei cantitati de lucrari din Lista deCantitati, atunci cand o astfel de majorare sau reducere este rezultatul masurii prevazute laClauza 49 [Masurare, evaluari si Sume Provizionate]; 4. Modificari generate de majorarea sau reducerea unei cantitati din Lista de Cantitati caurmare a modificarii Specificatiilor sau a Pieselor Desenate; 5. Modificări generate de solicitările proprietarilor de rețele de utilități; 6. Modificări ale culoarului/coridorului de expropriere care conduc la necesitatea realizarii delucrari suplimentare si/sau la renuntarea realizarii unor lucrari existente in Contract; Prelungirea Duratei de Execuţie. Aceasta se realizează în baza mecanismului contractualprevăzut la Clauza 35 [Prelungirea Duratei de Execuţie] din Condiţiile Generale aleContractului, fără a se aduce atingere dreptului Beneficiarului de a aplica Antreprenorului penalităţile şi/sau sancţiunile prevăzute în Contract, ca urmare a aparitiei unor elementeindependente de vointa Beneficiarului sau Antreprenorului; 8. Modificari ale Proiectului Tehnic de Executie, care rezulta din adaptarea proiectului tehnicla realitatea din teren, inclusiv schimbari de solutii tehnice punctuale; 9. Modificari generate conform sub-clauzei 37.11 [Propunere de Modificare initiata de catreAntreprenor]; 10. Modificari generate de modificari ale cotelor, pozitiilor si/sau dimensiunilor unor categoriide lucrari/articole de lucrari ca urmare a situatiei din teren; 11. Modificari generate de modificari ale terenului, retelei hidrografice supraterane si subterane,necunoscute la data elaborarii proiectului; 12. Modificări legislative sau de norme tehnice/stasuri/normative/standarde/, care se vor realiza conform clauzei corespunzătoare din Condițiile Generale ale Contractului; 13. Modificări generate de cerințe ale autorităților de mediu; 14. Modificări generate de autoritati locale/centrale, cerute prin diverse avize/acorduri/autorizatii; 15. Modificări generate de includerea de noi subcontractanți și/sau înlocuirea subcontractanțilorinițiali. Acestea se vor realiza conform clauzei corespunzătoare din Condițiile Generale ale Contractului; 16. Modificări generate de schimbarea personalului, care se vor realiza conform clauzeicorespunzătoare din Condițiile Generale ale Contractului; 17. Modificări generate de expertize tehnice; 18. Modificări generate de cerinte privin cercetarea si lucrarile arheologice; 19. Modificări care rezultă din implementarea solicitărilor provenite de la diverse instituţii/autorităţi/ entităţi care au atribuţii în legătură cu obiectivul de investiţie (de exemplu: Ministere, JASPERS, Autorităţi/Instituţii centrale şi/sau locale, Verificatori atestaţi,organisme de control, etc.). 20. Modificari ale valorii contractului ca urmare a modificarilor de mai sus, cu respectareaprevederilor Legii nr. 98/216. Contractul poate fi modificat, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci când sunt îndeplinite în mod cumulativ condiţiile prevederilor art. 221 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. In situatia prevazuta la art. 221 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul in care se efectueaza mai multe modificari succesive, valoarea modificarilor se va determina pe baza valorii nete cumulate a modificarilor succesive. Modificarile substantiale asa cum sunt acestea definite la art. 221 alin (7) din Legea nr. 98/2016 se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. In situatia nerespectarii acestor prevederi, Beneficiarul are dreptul de a denunta unilateral contractul de achizitie publica initial. Nota1: Lucrarile se vor executa simultan pe ambele loturi.