Ejecución de obras y mantenimiento de las instalaciones de telecomunicaciones fijas y Móviles GSM-R en el trayecto de red convencional Medina – Ourense.

Ejecución de obras y mantenimiento de las instalaciones de telecomunicaciones fijas y Móviles GSM-R en el trayecto de red convencional Medina – Ourense. Ejecución de obras y mantenimiento de las instalaciones de telecomunicaciones fijas y Móviles GSM-R en el trayecto de red convencional Medina – Ourense.

CPV: 45314000 Instalación de equipo de telecomunicaciones, 50330000 Servicios de mantenimiento de equipo de telecomunicación
Lugar de ejecución:
Ejecución de obras y mantenimiento de las instalaciones de telecomunicaciones fijas y Móviles GSM-R en el trayecto de red convencional Medina – Ourense.
Organismo adjudicador:
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Número de premio:
4.24/27507.0010

1. Comprador

1.1 Comprador

Denominación oficial : Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Naturaleza jurídica del comprador : Empresa pública bajo el control de una autoridad estatal
Actividad del poder adjudicador : Servicios públicos generales

2. Procedimiento

2.1 Procedimiento

Título : Ejecución de obras y mantenimiento de las instalaciones de telecomunicaciones fijas y Móviles GSM-R en el trayecto de red convencional Medina – Ourense.
Descripción : Ejecución de obras y mantenimiento de las instalaciones de telecomunicaciones fijas y Móviles GSM-R en el trayecto de red convencional Medina – Ourense.
Identificador del procedimiento : c0fde3fd-632e-4615-9afb-72a3a67f2aa2
Anuncio anterior : 186634-2024
Identificador interno : 4.24/27507.0010
Tipo de procedimiento : Abierto
El procedimiento está acelerado : no
Justificación del procedimiento acelerado :
Principales características del procedimiento :

2.1.1 Finalidad

Naturaleza del contrato : Obras
Clasificación principal ( cpv ): 45314000 Instalación de equipo de telecomunicaciones
Clasificación adicional ( cpv ): 50330000 Servicios de mantenimiento de equipo de telecomunicación

2.1.2 Lugar de ejecución

País : España
En cualquier parte de un país dado
Información complementaria : Valladolid, Zamora, Ourense

2.1.3 Valor

Valor estimado, IVA excluido : 22 717 359,87 Euro

2.1.4 Información general

Base jurídica :
Directiva 2014/24/UE
Ley 9/2017 -

5. Lote

5.1 Identificación técnica del lote : LOT-0001

Título : Ejecución de obras y mantenimiento de las instalaciones de telecomunicaciones fijas y Móviles GSM-R en el trayecto de red convencional Medina – Ourense.
Descripción : Ejecución de obras y mantenimiento de las instalaciones de telecomunicaciones fijas y Móviles GSM-R en el trayecto de red convencional Medina – Ourense.
Identificador interno : 4.24/27507.0010

5.1.1 Finalidad

Naturaleza del contrato : Obras
Clasificación principal ( cpv ): 45314000 Instalación de equipo de telecomunicaciones
Clasificación adicional ( cpv ): 50330000 Servicios de mantenimiento de equipo de telecomunicación

5.1.2 Lugar de ejecución

Subdivisión del país (NUTS) : Zamora ( ES419 )
País : España
Información complementaria :

5.1.2 Lugar de ejecución

Subdivisión del país (NUTS) : Valladolid ( ES418 )
País : España
Información complementaria :

5.1.2 Lugar de ejecución

Subdivisión del país (NUTS) : Ourense ( ES113 )
País : España
Información complementaria :

5.1.3 Duración estimada

Duración : 72 Mes

5.1.5 Valor

Valor estimado, IVA excluido : 22 717 359,87 Euro

5.1.6 Información general

Proyecto de contratación pública financiado total o parcialmente con fondos de la UE
La contratación pública está cubierta por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : sí
Información complementaria : Plazo de Ejecución: OBRA: 24 MESES MANTENIMIENTO: 48 MESES TOTAL: 72 MESES

5.1.10 Criterios de adjudicación

Criterio :
Tipo : Calidad
Nombre :
Descripción : Criterios evaluables mediante juicio de valor. Ponderación (PCJV)
Ponderación (porcentaje, exacto) : 49
Criterio :
Tipo : Calidad
Nombre :
Descripción : Criterios cuantificables mediante fórmulas. En función del compromiso de utilización del CDE de Adif
Ponderación (porcentaje, exacto) : 2
Criterio :
Tipo : Coste
Nombre :
Descripción : Criterios cuantificables mediante fórmulas. En función del precio
Ponderación (porcentaje, exacto) : 49
Descripción del método que debe utilizarse si la ponderación no puede expresarse mediante criterios :
Justificación de la no indicación de la ponderación de los criterios de adjudicación :

5.1.12 Condiciones de la contratación pública

Información sobre los plazos de revisión : El establecido por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.

5.1.15 Técnicas

Acuerdo marco :
Ningún acuerdo marco
Información sobre el sistema dinámico de adquisición :
Ningún sistema dinámico de adquisición

5.1.16 Información adicional, mediación y recurso

Organización encargada de los procedimientos de recurso : Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Organización que proporciona más información sobre los procedimientos de recurso : Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
TED eSender : Publications Office of the European Union

6. Resultados

Valor de todos los contratos adjudicados en este aviso : 20 481 971,66 Euro

6.1 Resultados: identificador de lotes : LOT-0001

Se ha escogido al menos un ganador.

6.1.2 Información de los ganadores

Ganador :
Denominación oficial : UTE SISTEM-KONTRON GSM-R MEDINA-OURENSE (constituida por KONTRON TRANSPORTATION ESPAÑA S.L.U. - SISTEMAS Y MONTAJES INDUSTRIALES, S.A.)
Oferta :
Identificador de la oferta : Oferta 1
Identificador del lote o el grupo de lotes : LOT-0001
Valor de la licitación : 20 481 971,66 Euro
La oferta se ha posicionado : sí
Clasificación en la lista de ganadores : 1
Subcontratación : No
Información del contrato :
Identificador del contrato : 4.24/27507.0010
Título : EJECUCIÓN DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES FIJAS Y MÓVILES GSM-R EN EL TRAYECTO DE RED CONVENCIONAL MEDINA – OURENSE
Fecha de celebración del contrato : 30/10/2024
El contrato se adjudica dentro de un acuerdo marco : no
Información sobre fondos de la Unión Europea
Nombre del proyecto o programa financiado por la UE : Instrumento de Recuperación de la Unión Europea (2021/2027)
Identificador de los fondos de la UE : Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU
Más información sobre los fondos de la UE : Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU

6.1.4 Información estadística

Ofertas o solicitudes de participación recibidas :
Tipo de presentaciones recibidas : Ofertas presentadas electrónicamente
Número de ofertas o solicitudes de participación recibidas : 2

8. Organizaciones

8.1 ORG-0001

Denominación oficial : Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Número de registro : Q2801660H
Departamento : Dirección de Compras y Contratación
Localidad : Madrid
Código postal : 28020
Subdivisión del país (NUTS) : Madrid ( ES300 )
País : España
Punto de contacto : Subdirección de Contratación de Mantenimiento
Correo electrónico : comprascontratacion@adif.es
Teléfono : +34 647996819
Dirección de internet : https://www.adif.es
Terminal de intercambio de información (URL) : https://contrataciondelestado.es/wps/portal/perfilContratante
Funciones de esta organización :
Comprador
Organización que proporciona más información sobre los procedimientos de recurso

8.1 ORG-0002

Denominación oficial : Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Número de registro : S2826042J
Dirección postal : Avenida General Perón 38, 8ª planta
Localidad : Madrid
Código postal : 28020
Subdivisión del país (NUTS) : Madrid ( ES300 )
País : España
Teléfono : +34 913491319
Funciones de esta organización :
Organización encargada de los procedimientos de recurso

8.1 ORG-0003

Denominación oficial : UTE SISTEM-KONTRON GSM-R MEDINA-OURENSE (constituida por KONTRON TRANSPORTATION ESPAÑA S.L.U. - SISTEMAS Y MONTAJES INDUSTRIALES, S.A.)
Número de registro : U19348812
Dirección postal : C/ VIA DE LAS DOS CASTILLAS, 33
Localidad : POZUELO DE ALARCON
Código postal : 28224
Subdivisión del país (NUTS) : Madrid ( ES300 )
País : España
Correo electrónico : Rafael.Canales@kontron.com
Teléfono : +34 913920960
Funciones de esta organización :
Licitador
Ganador de estos lotes : LOT-0001

8.1 ORG-0000

Denominación oficial : Publications Office of the European Union
Número de registro : PUBL
Localidad : Luxembourg
Código postal : 2417
Subdivisión del país (NUTS) : Luxembourg ( LU000 )
País : Luxemburgo
Correo electrónico : ted@publications.europa.eu
Teléfono : +352 29291
Dirección de internet : https://op.europa.eu
Funciones de esta organización :
TED eSender

11. Información del anuncio

11.1 Información del anuncio

Identificador/versión del anuncio : 19f099ae-9e4f-4077-a12f-8ced9e737f47 - 01
Tipo de formulario : Resultados
Tipo de anuncio : Anuncio de adjudicación de contrato o concesión. Régimen normal
Fecha de envío del anuncio : 06/11/2024 09:57 +00:00
Lenguas en las que este anuncio está disponible oficialmente : español

11.2 Información de publicación

Número de publicación del anuncio : 00679791-2024
Número de la edición del DO S : 217/2024
Fecha de publicación : 07/11/2024