DAC.0129.2025-Fornitura e posa di sistemi di monitoraggio per ponti e viadotti dell'infrastruttura ferroviaria compresi i lavori accessori di TLC, alimentazione elettrica e di realizzazione delle annesse opere murarie nonchè la relativa progettazione

DAC.0129.2025 - GPA - Fornitura e posa di sistemi di monitoraggio per ponti e viadotti DAC.0129.2025 - Lotto 1 - GPA - Fornitura e posa di sistemi di monitoraggio per ponti e viadotti DAC.0129.2025 - Lotto 2 - GPA - Fornitura e posa di sistemi di monitoraggio per ponti e …

CPV: 35125100 Sensores, 45231000 Trabajos de construcción de tuberías, líneas de comunicación y líneas de conducción eléctrica, 71355000 Servicios de agrimensura
Plazo:
5 de mayo de 2025 a las 12:00
Tipo de plazo:
Presentación de una oferta
Lugar de ejecución:
DAC.0129.2025-Fornitura e posa di sistemi di monitoraggio per ponti e viadotti dell'infrastruttura ferroviaria compresi i lavori accessori di TLC, alimentazione elettrica e di realizzazione delle annesse opere murarie nonchè la relativa progettazione
Organismo adjudicador:
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies Codice Civile e del D.Lgs. 112/2015. Direzione Acquisti – Sede di Roma
Número de premio:
DAC.0129.2025

1. Committente

1.1 Committente

Nome ufficiale : Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies Codice Civile e del D.Lgs. 112/2015. Direzione Acquisti – Sede di Roma
Attività dell'ente aggiudicatore : Servizi ferroviari

2. Procedura

2.1 Procedura

Titolo : DAC.0129.2025-Fornitura e posa di sistemi di monitoraggio per ponti e viadotti dell'infrastruttura ferroviaria compresi i lavori accessori di TLC, alimentazione elettrica e di realizzazione delle annesse opere murarie nonchè la relativa progettazione
Descrizione : DAC.0129.2025 - GPA - Fornitura e posa di sistemi di monitoraggio per ponti e viadotti
Identificativo della procedura : d54c1c03-7d34-452d-a0dd-fb99c08fc1b2
Identificativo interno : DAC.0129.2025
Tipo di procedura : Aperta
La procedura è accelerata : no
Giustificazione della procedura accelerata :
Caratteristiche principali della procedura :

2.1.1 Finalità

Natura dell'appalto : Forniture
Natura aggiuntiva dell'appalto : Lavori, Servizi
Classificazione principale ( cpv ): 35125100 Sensori
Classificazione aggiuntiva ( cpv ): 45231000 Lavori di costruzione di condutture, linee di comunicazione e linee elettriche
Classificazione aggiuntiva ( cpv ): 71355000 Servizi di misurazione

2.1.2 Luogo di esecuzione

Suddivisione del paese (NUTS) : Roma ( ITI43 )
Paese : Italia
Informazioni supplementari : Per il dettaglio dei codici NUTS si rinvia alle informazioni presenti in ciascun singolo lotto.

2.1.3 Valore

Valore stimato al netto dell'IVA : 15 047 874,08 Euro
Valore massimo dell'accordo quadro : 15 047 874,08 Euro

2.1.4 Informazioni generali

Informazioni supplementari : I concorrenti possono presentare offerta per tutti e 3 i Lotti, ma potranno aggiudicarsi un massimo di 2 Lotti. L'ordine di apertura e di aggiudicazione è il seguente: ordine decrescente in base all’importo a base di gara così come l’ordine di aggiudicazione: Lotto 1-2-3. Nel caso in cui in uno o più lotti non ci sia alcuna offerta valida in considerazione dell’applicazione del vincolo di aggiudicazione sopra indicato, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare il lotto/i suddetto/i all’operatore economico primo in graduatoria nonostante abbia già raggiunto il limite massimo di lotti aggiudicabili.
Base giuridica :
Direttiva 2014/25/UE

2.1.5 Condizioni di appalto

Modalità di presentazione :
Numero massimo di lotti per i quali un offerente può presentare offerte : 3
Condizioni contrattuali :
Numero massimo di lotti per i quali può essere aggiudicato un appalto a un offerente : 2

2.1.6 Motivi di esclusione

Fonti dei motivi di esclusione : Avviso
Corruzione : Si rimanda a quanto previsto dal D.lgs 36/2023 (Codice dei contratti pubblici).
Frode : Si rimanda a quanto previsto dal D.lgs 36/2023 (Codice dei contratti pubblici).
Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo : Si rimanda a quanto previsto dal D.lgs 36/2023 (Codice dei contratti pubblici).
Partecipazione a un'organizzazione criminale : Si rimanda a quanto previsto dal D.lgs 36/2023 (Codice dei contratti pubblici).
Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche : Si rimanda a quanto previsto dal D.lgs 36/2023 (Codice dei contratti pubblici).
Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani : Si rimanda a quanto previsto dal D.lgs 36/2023 (Codice dei contratti pubblici).
Violazione di obblighi in materia di diritto ambientale : Si rimanda a quanto previsto dal D.lgs 36/2023 (Codice dei contratti pubblici).
Violazione degli obblighi in materia di diritto del lavoro : Si rimanda a quanto previsto dal D.lgs 36/2023 (Codice dei contratti pubblici).
Violazione degli obblighi in materia di diritto sociale : Si rimanda a quanto previsto dal D.lgs 36/2023 (Codice dei contratti pubblici).
Accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza : Si rimanda a quanto previsto dal D.lgs 36/2023 (Codice dei contratti pubblici).
Grave illecito professionale : Si rimanda a quanto previsto dal D.lgs 36/2023 (Codice dei contratti pubblici).
Colpevole di false dichiarazioni, non è stato in grado di fornire i documenti richiesti e ha ottenuto informazioni riservate relative a tale procedura. : Si rimanda a quanto previsto dal D.lgs 36/2023 (Codice dei contratti pubblici).
Infrazione legata alla condotta professionale nell'ambito degli appalti della difesa : Si rimanda a quanto previsto dal D.lgs 36/2023 (Codice dei contratti pubblici).
Conflitto di interessi legato alla partecipazione alla procedura di appalto : Si rimanda a quanto previsto dal D.lgs 36/2023 (Codice dei contratti pubblici).
Partecipazione diretta o indiretta alla preparazione della procedura di appalto : Si rimanda a quanto previsto dal D.lgs 36/2023 (Codice dei contratti pubblici).
Cessazione anticipata, risarcimento danni o altre sanzioni comparabili : Si rimanda a quanto previsto dal D.lgs 36/2023 (Codice dei contratti pubblici).
Mancanza dell'affidabilità necessaria a escludere i rischi per la sicurezza del paese : Si rimanda a quanto previsto dal D.lgs 36/2023 (Codice dei contratti pubblici).
Violazione degli obblighi connessi a motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale : Si rimanda a quanto previsto dal D.lgs 36/2023 (Codice dei contratti pubblici).
Violazione dell'obbligo di pagamento dei contributi previdenziali : Si rimanda a quanto previsto dal D.lgs 36/2023 (Codice dei contratti pubblici).
Violazione dell'obbligo di pagamento delle imposte : Si rimanda a quanto previsto dal D.lgs 36/2023 (Codice dei contratti pubblici).
Cessazione di attività : Si rimanda a quanto previsto dal D.lgs 36/2023 (Codice dei contratti pubblici).
Fallimento : Si rimanda a quanto previsto dal D.lgs 36/2023 (Codice dei contratti pubblici).
Concordato preventivo con i creditori : Si rimanda a quanto previsto dal D.lgs 36/2023 (Codice dei contratti pubblici).
Insolvenza : Si rimanda a quanto previsto dal D.lgs 36/2023 (Codice dei contratti pubblici).
Amministrazione controllata : Si rimanda a quanto previsto dal D.lgs 36/2023 (Codice dei contratti pubblici).
Situazione analoga al fallimento ai sensi della normativa nazionale : Si rimanda a quanto previsto dal D.lgs 36/2023 (Codice dei contratti pubblici).

5. Lotto

5.1 Identificativo tecnico del lotto : LOT-0001

Titolo : DAC.0129.2025 - Lotto 1 - Fornitura e posa di sistemi di monitoraggio per ponti e viadotti dell'infrastruttura ferroviaria compresi i lavori accessori di TLC, alimentazione elettrica e di realizzazione delle annesse opere murarie nonché la relativa progettazione.
Descrizione : DAC.0129.2025 - Lotto 1 - GPA - Fornitura e posa di sistemi di monitoraggio per ponti e viadotti
Identificativo interno : DAC.0129.2024 Lotto 1 (giurisdizione territoriale delle DOIT di VERONA - vENEZIA - TRIESTE - TORINO - MILANO- GENOVA)

5.1.1 Finalità

Natura dell'appalto : Forniture
Natura aggiuntiva dell'appalto : Lavori, Servizi
Classificazione principale ( cpv ): 35125100 Sensori
Classificazione aggiuntiva ( cpv ): 45231000 Lavori di costruzione di condutture, linee di comunicazione e linee elettriche
Classificazione aggiuntiva ( cpv ): 71355000 Servizi di misurazione
Opzioni :
Descrizione delle opzioni : Si rinvia al relativo paragrafo del Disciplinare di gara.

5.1.2 Luogo di esecuzione

Località : Le prestazioni del presente Lotto 1 potranno essere ordinate nel territorio di giurisdizione delle Direzioni Operative Infrastrutture Territoriali (DOIT) di Verona, Venezia, Torino, Trieste, Milano e Genova.
Suddivisione del paese (NUTS) : Verona ( ITH31 )
Paese : Italia
Informazioni supplementari : Ad integrazione del precedente paragrafo 5.1.2., si precisa che il luogo di esecuzione del Lotto 1 si estende in tutta la giurisdizione territoriale delle Direzioni Operative Infrastruttura Territoriali (DOIT) di Verona, Venezia, Torino, Trieste, Milano e Genova.

5.1.3 Durata stimata

Durata : 36 Mese

5.1.4 Rinnovo

Rinnovi massimi : 0

5.1.5 Valore

Valore stimato al netto dell'IVA : 5 272 290,73 Euro
Valore massimo dell'accordo quadro : 5 272 290,73 Euro

5.1.6 Informazioni generali

Partecipazione riservata : La partecipazione non è riservata.
Progetto di appalto non finanziato con fondi UE
L'appalto è soggetto all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) : sì
Informazioni supplementari : Ad integrazione del precedente paragrafo 5.1 si precisa quanto segue: DAC.0129.2025 Lotto 1 Fornitura e posa di sistemi di monitoraggio per ponti e viadotti dell'infrastruttura ferroviaria compresi i lavori accessori di TLC, alimentazione elettrica e di realizzazione delle annesse opere murarie nonché la relativa progettazione, inclusa FMS e assistenza postultimazione nonché fornitura dei software per l’operatività, la connettività e la gestione dei sistemi di monitoraggio CUP J54J25000060001. Importo complessivo del lotto a base di gara € 4.393.575,61 di cui: € 2.777.297,55 per la fornitura e posa di sistemi di monitoraggio per ponti e viadotti dell'infrastruttura ferroviaria, inclusa Full Maintenance e assistenza postultimazione nonché Fornitura dei software per l’operatività, la connettività e la gestione dei sistemi di monitoraggio € 1.516.091,24 per lavori accessori di cui € 67.837,26 per la relativa progettazione esecutiva (per il dettaglio delle relative classi ed importi si rinvia al Disciplinare di gara). € 100.186,82 per i servizi di rilievo geometrico strutturale . L'importo complessivo del lotto a base di gara è comprensivo degli oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso, che sono pari ad € 270.680,78. L’importo complessivo del lotto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 962.206,05. L'importo totale stimato del presente lotto è costituito dall'importo a base di gara, maggiorato del valore delle opzioni previste negli atti a base di gara. Pertanto il valore stimato del presente lotto è pari ad € 5.272.290,73.

5.1.7 Appalto strategico

Obiettivo dell'appalto strategico : Nessun appalto strategico

5.1.9 Criteri di selezione

Fonti dei criteri di selezione : Avviso
Criterio : Certificati rilasciati da organi indipendenti riguardanti standard di assicurazione della qualità
Descrizione : Si rinvia al Disciplinare di gara.
Criterio : Referenze su forniture specifiche
Descrizione : Si rinvia al Disciplinare di gara.
Criterio : Referenze su servizi specifici
Descrizione : Si rinvia al Disciplinare di gara.
Criterio : Fatturato annuo generale
Descrizione : Si rinvia al Disciplinare di gara.
Criterio : Iscrizione in un registro professionale pertinente
Descrizione : Si rinvia al Disciplinare di gara.
Criterio : Iscrizione in un registro di commercio
Descrizione : Si rinvia al Disciplinare di gara.

5.1.10 Criteri di aggiudicazione

Criterio :
Tipo : Qualità
Nome :
Descrizione : Offerta economicamente più vantaggiosa. Si rinvia al documento "Contenuto Offerta Tecnica e Criteri di Valutazione delle Offerte Tecniche ed Economiche" allegato al disciplinare di gara.
Descrizione del metodo da utilizzare se la ponderazione non può essere espressa da criteri :
Giustificazione della mancata indicazione della ponderazione dei criteri di aggiudicazione :

5.1.11 Documenti di gara

Lingue in cui i documenti di gara sono ufficialmente disponibili : italiano

5.1.12 Condizioni di appalto

Modalità di presentazione :
Presentazione elettronica delle offerte : Obbligatoria
Indirizzo per la presentazione : https://www.acquistionlinerfi.it
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione : italiano
Catalogo elettronico : Non consentita
Descrizione della garanzia finanziaria : Si rinvia al Disciplinare di gara
Termine per il ricevimento delle offerte : 05/05/2025 12:00 +02:00
Termine entro il quale l'offerta deve rimanere valida : 7 Mese
Informazioni sull'apertura pubblica delle offerte :
Data di apertura : 06/05/2025 10:00 +02:00
Condizioni contrattuali :
L'esecuzione dell'appalto deve avvenire nel contesto di programmi di lavoro protetti : No
Condizioni relative all'esecuzione dell'appalto : Si rinvia allo Schema di Accordo Quadro e i relativi allegati.
Fatturazione elettronica : Obbligatoria
Accordo finanziario : Si rinvia al Disciplinare di gara.

5.1.15 Tecniche

Accordo quadro :
Accordo quadro, senza riapertura della gara
Informazioni sul sistema dinamico di acquisizione :
Nessun sistema dinamico di acquisizione

5.1.16 Ulteriori informazioni, mediazione e ricorsi

Organizzazione competente per i ricorsi : TAR - TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO -
Informazioni sui termini per il riesame : Proposizione del ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 30 giorni dalla data della pubblicazione del bando ovvero dalla piena conoscenza dell'atto ritenuto lesivo.
Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulla procedura di appalto : Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies Codice Civile e del D.Lgs. 112/2015. Direzione Acquisti – Sede di Roma -
Organizzazione alla quale rivolgersi per l'accesso offline ai documenti di gara : Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies Codice Civile e del D.Lgs. 112/2015. Direzione Acquisti – Sede di Roma -
Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulle procedure di ricorso : TAR - TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO -
Organizzazione che riceve le domande di partecipazione : Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies Codice Civile e del D.Lgs. 112/2015. Direzione Acquisti – Sede di Roma -
Organizzazione che tratta le offerte : Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies Codice Civile e del D.Lgs. 112/2015. Direzione Acquisti – Sede di Roma -

5.1 Identificativo tecnico del lotto : LOT-0002

Titolo : DAC.0129.2025 - Lotto 2 - Fornitura e posa di sistemi di monitoraggio per ponti e viadotti dell'infrastruttura ferroviaria compresi i lavori accessori di TLC, alimentazione elettrica e di realizzazione delle annesse opere murarie nonché la relativa progettazione.
Descrizione : DAC.0129.2025 - Lotto 2 - GPA - Fornitura e posa di sistemi di monitoraggio per ponti e viadotti
Identificativo interno : DAC.0129.2024 Lotto 2 (giurisdizione territoriale delle DOIT di aNCONA - BOLOGNA - CAGLIARI - FIRENZE)

5.1.1 Finalità

Natura dell'appalto : Forniture
Natura aggiuntiva dell'appalto : Lavori, Servizi
Classificazione principale ( cpv ): 35125100 Sensori
Classificazione aggiuntiva ( cpv ): 45231000 Lavori di costruzione di condutture, linee di comunicazione e linee elettriche
Classificazione aggiuntiva ( cpv ): 71355000 Servizi di misurazione
Opzioni :
Descrizione delle opzioni : Si rinvia al relativo paragrafo del Disciplinare di gara.

5.1.2 Luogo di esecuzione

Località : Le prestazioni del presente Lotto 2 potranno essere ordinate nel territorio di giurisdizione delle Direzioni Operative Infrastruttura Territoriali (DOIT) di Ancora, Bologna, Cagliari e Firenze.
Suddivisione del paese (NUTS) : Ancona ( ITI32 )
Paese : Italia
Informazioni supplementari : Ad integrazione del precedente paragrafo 5.1.2., si precisa che il luogo di esecuzione del Lotto 2 si estende in tutta la giurisdizione territoriale delle Direzioni Operative Infrastruttura Territoriali (DOIT) di Ancora, Bologna, Cagliari e Firenze.

5.1.3 Durata stimata

Durata : 36 Mese

5.1.4 Rinnovo

Rinnovi massimi : 0

5.1.5 Valore

Valore stimato al netto dell'IVA : 4 932 668,12 Euro
Valore massimo dell'accordo quadro : 4 932 668,12 Euro

5.1.6 Informazioni generali

Partecipazione riservata : La partecipazione non è riservata.
Progetto di appalto non finanziato con fondi UE
L'appalto è soggetto all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) : sì
Informazioni supplementari : Ad integrazione del precedente campo 5.1 si precisa quanto segue: DAC.0129.2025 Lotto 2 Fornitura e posa di sistemi di monitoraggio per ponti e viadotti dell'infrastruttura ferroviaria compresi i lavori accessori di TLC, alimentazione elettrica e di realizzazione delle annesse opere murarie nonché la relativa progettazione, inclusa FMS e assistenza postultimazione nonché fornitura dei software per l’operatività, la connettività e la gestione dei sistemi di monitoraggio CUP J54J25000060001. Importo complessivo del lotto a base di gara € 4.110.556,77 di cui: € 2.613.758,74 per la fornitura e posa di sistemi di monitoraggio per ponti e viadotti dell'infrastruttura ferroviaria, inclusa Full Maintenance e assistenza postultimazione nonché Fornitura dei software per l’operatività, la connettività e la gestione dei sistemi di monitoraggio, € 1.397.361,48 per lavori accessori di cui € 64.030,78 per la relativa progettazione esecutiva (per il dettaglio delle relative classi ed importi si rinvia al Disciplinare di gara). € 99.436,55 per i servizi di rilievo geometrico strutturale. L'importo complessivo del lotto a base di gara è comprensivo degli oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso, che sono pari ad € 253.684,81. L’importo complessivo del lotto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 903.326,34. L'importo totale stimato del presente lotto è costituito dall'importo a base di gara, maggiorato del valore delle opzioni previste negli atti a base di gara. Pertanto il valore stimato del presente lotto è pari ad € 4.932.668,12.

5.1.9 Criteri di selezione

Fonti dei criteri di selezione : Avviso
Criterio : Certificati rilasciati da organi indipendenti riguardanti standard di assicurazione della qualità
Descrizione : Si rinvia al Disciplinare di gara.
Criterio : Referenze su forniture specifiche
Descrizione : Si rinvia al Disciplinare di gara.
Criterio : Referenze su servizi specifici
Descrizione : Si rinvia al Disciplinare di gara.
Criterio : Fatturato annuo generale
Descrizione : Si rinvia al Disciplinare di gara.
Criterio : Iscrizione in un registro professionale pertinente
Descrizione : Si rinvia al Disciplinare di gara.
Criterio : Iscrizione in un registro di commercio
Descrizione : Si rinvia al Disciplinare di gara.

5.1.10 Criteri di aggiudicazione

Criterio :
Tipo : Qualità
Nome :
Descrizione : Si rinvia al documento "Contenuto Offerta Tecnica e Criteri di Valutazione delle Offerte Tecniche ed Economiche" allegato al disciplinare di gara.
Descrizione del metodo da utilizzare se la ponderazione non può essere espressa da criteri :
Giustificazione della mancata indicazione della ponderazione dei criteri di aggiudicazione :

5.1.11 Documenti di gara

Lingue in cui i documenti di gara sono ufficialmente disponibili : italiano

5.1.12 Condizioni di appalto

Modalità di presentazione :
Presentazione elettronica delle offerte : Obbligatoria
Indirizzo per la presentazione : https://www.acquistionlinerfi.it
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione : italiano
Catalogo elettronico : Non consentita
Descrizione della garanzia finanziaria : Si rinvia al Disciplinare di gara.
Termine per il ricevimento delle offerte : 05/05/2025 12:00 +02:00
Termine entro il quale l'offerta deve rimanere valida : 7 Mese
Informazioni sull'apertura pubblica delle offerte :
Data di apertura : 06/05/2025 10:00 +02:00
Condizioni contrattuali :
L'esecuzione dell'appalto deve avvenire nel contesto di programmi di lavoro protetti : No
Condizioni relative all'esecuzione dell'appalto : Si rinvia allo Schema di Accordo Quadro e i relativi allegati.
Fatturazione elettronica : Obbligatoria
Accordo finanziario : Si rinvia al Disciplinare di gara.

5.1.15 Tecniche

Accordo quadro :
Accordo quadro, senza riapertura della gara
Informazioni sul sistema dinamico di acquisizione :
Nessun sistema dinamico di acquisizione

5.1.16 Ulteriori informazioni, mediazione e ricorsi

Organizzazione competente per i ricorsi : TAR - TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO -
Informazioni sui termini per il riesame : Proposizione del ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 30 giorni dalla data della pubblicazione del bando ovvero dalla piena conoscenza dell'atto ritenuto lesivo.
Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulla procedura di appalto : Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies Codice Civile e del D.Lgs. 112/2015. Direzione Acquisti – Sede di Roma -
Organizzazione alla quale rivolgersi per l'accesso offline ai documenti di gara : Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies Codice Civile e del D.Lgs. 112/2015. Direzione Acquisti – Sede di Roma -
Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulle procedure di ricorso : TAR - TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO -
Organizzazione che riceve le domande di partecipazione : Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies Codice Civile e del D.Lgs. 112/2015. Direzione Acquisti – Sede di Roma -
Organizzazione che tratta le offerte : Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies Codice Civile e del D.Lgs. 112/2015. Direzione Acquisti – Sede di Roma -

5.1 Identificativo tecnico del lotto : LOT-0003

Titolo : DAC.0129.2025 - Lotto 3 - Fornitura e posa di sistemi di monitoraggio per ponti e viadotti dell'infrastruttura ferroviaria compresi i lavori accessori di TLC, alimentazione elettrica e di realizzazione delle annesse opere murarie nonché la relativa progettazione.
Descrizione : DAC.0129.2025 - Lotto 3 - GPA - Fornitura e posa di sistemi di monitoraggio per ponti e viadotti
Identificativo interno : DAC.0129.2024 Lotto 3 (giurisdizione territoriale delle DOIT di bari - napoli - palermo - reggio calabria - roma)

5.1.1 Finalità

Natura dell'appalto : Forniture
Natura aggiuntiva dell'appalto : Lavori, Servizi
Classificazione principale ( cpv ): 35125100 Sensori
Classificazione aggiuntiva ( cpv ): 45231000 Lavori di costruzione di condutture, linee di comunicazione e linee elettriche
Classificazione aggiuntiva ( cpv ): 71355000 Servizi di misurazione
Opzioni :
Descrizione delle opzioni : Si rinvia al relativo paragrafo del Disciplinare di gara.

5.1.2 Luogo di esecuzione

Località : Le prestazioni del presente Lotto 3 potranno essere ordinate nel territorio di giurisdizione delle Direzioni Operative Infrastruttura Territoriali (DOIT) di: Bari, Napoli, Palermo, Reggio Calabria e Roma
Suddivisione del paese (NUTS) : Bari ( ITF47 )
Paese : Italia
Informazioni supplementari : Ad integrazione del precedente paragrafo 5.1.2., si precisa che il luogo di esecuzione del Lotto 3 si estende in tutta la giurisdizione territoriale delle Direzioni Operative Infrastruttura Territoriali (DOIT) di Bari, Napoli, Palermo, Reggio Calabria e Roma.

5.1.3 Durata stimata

Durata : 36 Mese

5.1.4 Rinnovo

Rinnovi massimi : 0

5.1.5 Valore

Valore stimato al netto dell'IVA : 4 842 915,23 Euro
Valore massimo dell'accordo quadro : 4 842 915,23 Euro

5.1.6 Informazioni generali

Partecipazione riservata : La partecipazione non è riservata.
Progetto di appalto non finanziato con fondi UE
L'appalto è soggetto all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) : sì
Informazioni supplementari : Ad integrazione del precedente paragrafo 5.1 si precisa quanto segue: DAC.0129.2025 Lotto 3 Fornitura e posa di sistemi di monitoraggio per ponti e viadotti dell'infrastruttura ferroviaria compresi i lavori accessori di TLC, alimentazione elettrica e di realizzazione delle annesse opere murarie nonché la relativa progettazione, inclusa FMS e assistenza postultimazione nonché fornitura dei software per l’operatività, la connettività e la gestione dei sistemi di monitoraggio CUP J54J25000060001. Importo complessivo del lotto a base di gara € 4.035.762,69 di cui: € 2.336.204,81 per la fornitura e posa di sistemi di monitoraggio per ponti e viadotti dell'infrastruttura ferroviaria, inclusa Full Maintenance e assistenza postultimazione nonché Fornitura dei software per l’operatività, la connettività e la gestione dei sistemi di monitoraggio, € 1.615.311,07 per lavori accessori di cui € 69.343,16 per la relativa progettazione esecutiva (per il dettaglio delle relative classi ed importi si rinvia al Disciplinare di gara), € 84.246,81 per i servizi di rilievo geometrico strutturale. L'importo complessivo del lotto a base di gara è comprensivo degli oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso, che sono pari ad € 253.581,33. L’importo complessivo del lotto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 875.769,67. L'importo totale stimato del presente lotto è costituito dall'importo a base di gara, maggiorato del valore delle opzioni previste negli atti a base di gara. Pertanto il valore stimato del presente lotto è pari ad € 4.842.915,23.

5.1.9 Criteri di selezione

Fonti dei criteri di selezione : Avviso
Criterio : Certificati rilasciati da organi indipendenti riguardanti standard di assicurazione della qualità
Descrizione : Si rinvia al Disciplinare di gara.
Criterio : Referenze su forniture specifiche
Descrizione : Si rinvia al Disciplinare di gara.
Criterio : Referenze su servizi specifici
Descrizione : Si rinvia al Disciplinare di gara.
Criterio : Fatturato annuo generale
Descrizione : Si rinvia al Disciplinare di gara.
Criterio : Iscrizione in un registro professionale pertinente
Descrizione : Si rinvia al Disciplinare di gara.
Criterio : Iscrizione in un registro di commercio
Descrizione : Si rinvia al Disciplinare di gara.

5.1.10 Criteri di aggiudicazione

Criterio :
Tipo : Qualità
Nome :
Descrizione : Si rinvia al documento "Contenuto Offerta Tecnica e Criteri di Valutazione delle Offerte Tecniche ed Economiche" allegato al disciplinare di gara.
Descrizione del metodo da utilizzare se la ponderazione non può essere espressa da criteri :
Giustificazione della mancata indicazione della ponderazione dei criteri di aggiudicazione :

5.1.11 Documenti di gara

Lingue in cui i documenti di gara sono ufficialmente disponibili : italiano

5.1.12 Condizioni di appalto

Modalità di presentazione :
Presentazione elettronica delle offerte : Obbligatoria
Indirizzo per la presentazione : https://www.acquistionlinerfi.it
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione : italiano
Catalogo elettronico : Non consentita
Descrizione della garanzia finanziaria : Si rinvia al Disciplinare di gara.
Termine per il ricevimento delle offerte : 05/05/2025 12:00 +02:00
Termine entro il quale l'offerta deve rimanere valida : 7 Mese
Informazioni sull'apertura pubblica delle offerte :
Data di apertura : 06/05/2025 10:00 +02:00
Condizioni contrattuali :
L'esecuzione dell'appalto deve avvenire nel contesto di programmi di lavoro protetti : No
Condizioni relative all'esecuzione dell'appalto : Si rinvia allo Schema di Accordo Quadro e i relativi allegati.
Fatturazione elettronica : Obbligatoria
Accordo finanziario : Si rinvia al Disciplinare di gara.

5.1.15 Tecniche

Accordo quadro :
Accordo quadro, senza riapertura della gara
Informazioni sul sistema dinamico di acquisizione :
Nessun sistema dinamico di acquisizione

5.1.16 Ulteriori informazioni, mediazione e ricorsi

Organizzazione competente per i ricorsi : TAR - TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO -
Informazioni sui termini per il riesame : Proposizione del ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 30 giorni dalla data della pubblicazione del bando ovvero dalla piena conoscenza dell'atto ritenuto lesivo.
Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulla procedura di appalto : Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies Codice Civile e del D.Lgs. 112/2015. Direzione Acquisti – Sede di Roma -
Organizzazione alla quale rivolgersi per l'accesso offline ai documenti di gara : Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies Codice Civile e del D.Lgs. 112/2015. Direzione Acquisti – Sede di Roma -
Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulle procedure di ricorso : TAR - TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO -
Organizzazione che riceve le domande di partecipazione : Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies Codice Civile e del D.Lgs. 112/2015. Direzione Acquisti – Sede di Roma -
Organizzazione che tratta le offerte : Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies Codice Civile e del D.Lgs. 112/2015. Direzione Acquisti – Sede di Roma -

8. Organizzazioni

8.1 ORG-0001

Nome ufficiale : Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies Codice Civile e del D.Lgs. 112/2015. Direzione Acquisti – Sede di Roma
Numero di registrazione : 01585570581
Indirizzo postale : Via dello Scalo Prenestino, 25
Località : Roma
Codice postale : 00159
Suddivisione del paese (NUTS) : Roma ( ITI43 )
Paese : Italia
Referente : Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento: Alessio Sammartino
Telefono : 0647308902
Ruoli di questa organizzazione :
Committente
Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulla procedura di appalto
Organizzazione alla quale rivolgersi per l'accesso offline ai documenti di gara
Organizzazione che riceve le domande di partecipazione
Organizzazione che tratta le offerte

8.1 ORG-0002

Nome ufficiale : TAR - TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
Numero di registrazione : Sede di Roma
Località : Roma
Codice postale : 00189
Suddivisione del paese (NUTS) : Roma ( ITI43 )
Paese : Italia
Telefono : +3906328721
Ruoli di questa organizzazione :
Organizzazione competente per i ricorsi
Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulle procedure di ricorso
Informazioni sull'avviso
Identificativo/versione dell'avviso : 65046e6a-4dfb-4890-9122-51c120a18b0b - 02
Tipo di formulario : Gara
Tipo di avviso : Bando di gara o di concessione – regime ordinario
Data di trasmissione dell'avviso : 31/03/2025 13:56 +02:00
Lingue in cui il presente avviso è ufficialmente disponibile : italiano
Numero di pubblicazione dell'avviso : 00208102-2025
Numero dell'edizione della GU S : 64/2025
Data di pubblicazione : 01/04/2025