Construction d'une tribune au Stade Gaston Arbouin à Troyes - Relance Lot n° 4 Menuiseries extérieures / Clôture - Relance Lot n° 10 Peinture / Sols souples - Relance Lot n° 13 Bâtiment modulaire-.

La présente consultation porte sur la construction d’une tribune au stade Gaston Arbouin, y compris vestiaires, autres locaux et aménagement des extérieurs. Le Stade Gaston Arbouin est le site historique accueillant le club de motoball du Sporting Union Motocycliste de l'Aube (SUMA). Il se situe 106 avenue Robert Schumann à …

CPV: 45212000 Trabajos de construcción de edificios relacionados con el ocio, los deportes, la cultura y el alojamiento y restaurantes
Lugar de ejecución:
Construction d'une tribune au Stade Gaston Arbouin à Troyes - Relance Lot n° 4 Menuiseries extérieures / Clôture - Relance Lot n° 10 Peinture / Sols souples - Relance Lot n° 13 Bâtiment modulaire-.
Organismo adjudicador:
Commune de Troyes
Número de premio:
202311091038REL1

1. Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : Commune de Troyes
Forme juridique de l’acheteur : Autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur : Services d’administration générale

2. Procédure

2.1 Procédure

Titre : Construction d'une tribune au Stade Gaston Arbouin à Troyes - Relance Lot n° 4 Menuiseries extérieures / Clôture - Relance Lot n° 10 Peinture / Sols souples - Relance Lot n° 13 Bâtiment modulaire-.
Description : La présente consultation porte sur la construction d’une tribune au stade Gaston Arbouin, y compris vestiaires, autres locaux et aménagement des extérieurs. Le Stade Gaston Arbouin est le site historique accueillant le club de motoball du Sporting Union Motocycliste de l'Aube (SUMA). Il se situe 106 avenue Robert Schumann à Troyes. La volonté de la Ville est de proposer un stade avec des équipements à la hauteur des évènements qui ont lieu en son sein et d’accueillir le public, toujours plus nombreux, mais aussi les équipes, dans les meilleures conditions d’installation et de sécurité. Les prestations relèvent de la catégorie 2 au sens du Code du Travail. Cette opération de travaux est décomposée en 15 lots. La présente consultation concerne uniquement la relance des lots suivants - Lot n° 4 Menuiseries extérieures / Clôture : déclaré sans suite lors de la précédente consultation pour motif d’infructuosité par décision n° D2024/0087 du 12/08/2024 puisqu’aucune offre n’a été reçue. - Lot n° 10 Peinture / Sols souples : déclaré sans suite lors de la précédente consultation pour motif d’infructuosité par décision n° D2024/0088 du 12/084/2024 en raison d’imprécisions au sein du CCTP rendant la comparaison des offres reçues impossibles entre elles. - Lot n° 13 Bâtiment modulaire : déclaré sans suite lors de la précédente consultation pour motif d’infructuosité par décision n° D2024/0089 du 12/084/2024 en raison d’imprécisions au sein du CCTP rendant la comparaison des offres reçues impossibles entre elles. Pour information, les lots n° 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14 et 15 ont été attribués lors de la consultation initiale. La durée du marché est fixée à 40 mois à compter de la date de notification du marché au titulaire. Un calendrier détaillé d’exécution sera effectué avec chaque entreprise titulaire durant la période de préparation. Le délai global d’exécution, tout corps d’état confondu, est de 15 mois, y compris la période de préparation pour chacun des lots. La période de préparation d’une durée minimale de 4 semaines pour chacun des lots débutera à compter de la date prescrite par l’ordre de service de démarrage. Le cas échéant, cette durée pourra être prolongée par ordre de service en fonction de la date de notification des marchés au regard des congés de la période estivale. Le délai d’exécution propre à chacun des lots débutera à compter de la date prescrite par l’ordre de service de démarrage sur la base du calendrier prévisionnel d’exécution et du calendrier détaillé d’exécution établi durant la période de préparation. Une visite des lieux d’exécution des prestations est obligatoire pour le lot n° 13 Bâtiments modulaires et facultative pour les lots n° 4 et 10. Avant la remise de son offre, le candidat devra se rendre sur les lieux pour les lots indiqués ci-dessus afin de prendre connaissance des prestations demandées et de prévoir dans son prix toutes les incidences financières découlant de la situation ou de l'état existant des lieux. Le candidat ne pourra donc en aucun cas se prévaloir d'une quelconque méconnaissance de l'existant pour réclamer un supplément à son marché. La visite, qu’elle soit obligatoire ou facultative, se fera sur rendez-vous pris auprès de : Mr Paul Raybaudi (03 25 42 20 50 / 06 13 34 75 87) – Mail : paul.raybaudi@ville-troyes.fr ou en cas d’absence Mr Florent Dobosz (03 25 76 29 19 / 06 78 86 87 92) – Mail : f.dobosz@ville-troyes.fr Dans un souci de parfaite transparence, aucune réponse individuelle ne sera apportée à l’occasion de ces visites.Il est précisé que les éventuelles questions des candidats devront être posées uniquement par l’intermédiaire de la plateforme Xmarches.fr. Une réponse unique sera communiquée à l’ensemble des candidats ayant téléchargé un dossier de consultation. Les candidats ayant déjà effectué la visite dans le cadre de la consultation précédente relative au même objet pourront décider de ne pas refaire de visite des lieux. Ils joindront néanmoins à leur offre le certificat de visite dûment complété, indiquant la date à laquelle ils ont effectué la visite susvisée. Clause environnementale : En application de l'article 7 du CCAG Travaux, les conditions d'exécution du marché devront être effectuées dans le respect des prescriptions législatives et réglementaires en vigueur en matière d’environnement, de sécurité et de santé des personnes, et de préservation du voisinage. Critère de jugement des offres relatif à l’environnement portant sur la gestion des déchets générés par le chantier par phase de travaux et démarche environnementale pour chacun des lots. Clause d’insertion obligatoire : Pour promouvoir l’emploi et combattre l’exclusion, la Ville de Troyes souhaite faire appel à ses partenaires privilégiés que sont les entreprises répondant à ses appels à la concurrence. En application des articles L2112-2 et L2112-4 du code des marchés publics, les entreprises s’engagent, pour l'exécution des lots indiqués ci-dessous, à proposer une action d'insertion qui permette l'accès ou le retour à l'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières. Cet engagement représente, sur la durée totale de l’opération : Lot n° 4 : 350 heures de travail - Lot n° 10 : 105 heures de travail. - Date prévisionnelle de notification du marché : fin octobre 2024 - Date prévisionnelle de début de la période de préparation : fin octobre 2024 - date prévisionnelle de début des travaux : fin novembre 2024
Identifiant de la procédure : 5be97f09-b2cd-47bb-aa83-03f9ad09a700
Identifiant interne : 202311091038REL1
Type de procédure : Ouverte
La procédure est accélérée : non
Justification de la procédure accélérée :
Principales caractéristiques de la procédure :

2.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45212000 Travaux de construction de bâtiments destinés aux loisirs, aux sports, à la culture, à l'hébergement et de restaurants

2.1.4 Informations générales

Informations complémentaires : Attribué pour un montant global et forfaitaire de 55 873 HT soit 67 047.60 TTC. (prestation supplémentaire éventuelle non retenue). Rappel des critères de jugement des offres : -Coût des travaux, noté sur 100 points, pondération 30%, jugé au regard du montant de la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) Pour le lot n° 13 uniquement, la Prestation Supplémentaire Eventuelle (PSE) sera jugée au regard du critère Coût des travaux et sera retenue ou non, au choix de la Commission d’Appel d’Offres, suivant un classement « offre de base » et « offre de base + prestation supplémentaire éventuelle ». -Valeur technique, notée sur 100 points, pondération 70%, jugée au regard du mémoire technique du candidat détaillant : Nota : Il est attendu un mémoire technique personnalisé et contextualisé au site . Sous critère n°1 - Pertinence des moyens matériels proposés par le candidat pour la bonne exécution des travaux (5 pts, coefficient 4, soit 20 pts) . Sous critère n°2 - Perception du candidat sur les contraintes et enjeux du chantier et pertinence du mode opératoire proposé (40 pts) Prise en compte des contraintes de site (site occupé, riverains, accès au chantier, phases de travaux…) et démarche de réduction des nuisances du chantier (5 pts, coefficient 5 soit 25 pts). Gestion des cantonnements, stockage, gestion des déchets générés par le chantier par phase de travaux et démarche environnementale (5 pts, coefficient 3 soit 15 pts) . Sous critère n°3 - Cohérence, pertinence et détail du calendrier prévisionnel remis par le candidat pour chacune des tâches (40 pts). Composition des équipes études, travaux et suivi global et cohérence avec les tâches du planning (5 pts, coefficient 4 soit 20 pts). Formalisation des plannings par phases avec durée prévisionnelle des tâches et indication des durées d'approvisionnement et fabrication (5 pts, coefficient 2 soit 10 pts). Prise en compte des interventions des autres corps d'états (5 pts, coefficient 1 soit 5 pts). Cohérence et pertinence des éventuelles optimisations du calendrier (5 pts, coefficient 1 soit 5 pts). Pour chaque sous-critère de la valeur techniques, des points seront appliqués conformément au barème de notation suivant : 0 point : Ne répond pas à la question 1 point : Réponse faible 2 points : Réponse insuffisante 3 points : Réponse moyenne 4 points : Réponse satisfaisante 5 points : Excellente réponse UNE NOTE FINALE SERA ATTRIBUEE A CHAQUE CANDIDAT SUR 100 POINTS
Base juridique :
Directive 2014/24/UE

5. Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001

Titre : Lot n° 13 - Bâtiment modulaire
Description : Lot n° 13 - Bâtiment modulaire
Identifiant interne : 13

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45212000 Travaux de construction de bâtiments destinés aux loisirs, aux sports, à la culture, à l'hébergement et de restaurants
Options :
Description des options : Il est prévu la prestation supplémentaire éventuelle suivante : Lot n° 13 : Bâtiment modulaire - PSE : Bardage bois. Réponse obligatoire à la PSE sous peine de rendre l'offre irrégulière. La réponse à la prestation supplémentaire éventuelle est obligatoire dans le cadre de la présente consultation. A défaut, l’offre du candidat sera déclarée irrégulière et rejetée sans être analysée. La PSE sera jugée au regard du critère Coût des travaux et sera retenue ou non, au choix du Pouvoir Adjudicateur, suivant un classement « offre de base » et « offre de base + prestation supplémentaire éventuelle ». Dans le cas où la PSE serait retenue, son délai d’exécution s’insèrera dans le délai d’exécution global.

5.1.3 Durée estimée

Durée : 40 Mois

5.1.4 Renouvellement

L’acheteur se réserve le droit d’effectuer des achats supplémentaires auprès du contractant, comme décrit ici : Pas de renouvellement

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.7 Marché public stratégique

Objectif du marché public stratégique : Réalisation d’objectifs sociaux
Objectif du marché public stratégique : Réduction des incidences sur l’environnement

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Coût
Nom : Cout
Description : Coût des travaux, noté sur 100 points, jugé au regard du montant de la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF). Pour le lot n° 13 uniquement, la Prestation Supplémentaire Eventuelle (PSE) sera jugée au regard du critère Coût des travaux
Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 30
Critère :
Type : Qualité
Nom : Qualité
Description : Valeur technique, notée sur 100 points, jugée au regard du mémoire technique du candidat
Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 70
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.12 Conditions du marché public

Informations relatives aux délais de recours : Délais de recours précontractuel : possibilité de l'introduire entre le début de la procédure de passation et la signature du marché et dans les quelques jours suivant la date de notification de la décision de rejet de la candidature ou de l'offre ; Délai applicable en cas de demande d'annulation d'un acte détachable du contrat : 2 mois à compter de la publication, de l'affichage ou de la notification de l'acte attaqué (articles L 521-1 et R 421-1 du Code de justice administrative) ; Délai applicable pour un candidat non retenu en cas de demande d'annulation du marché lui-même : 2 mois à compter de la publication ou de l'affichage de l'avis de signature de ce marché

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Accord-cadre, en partie sans remise en concurrence et en partie avec remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
Organisation qui signe le marché : Commune de Troyes

6. Résultats

Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis : 55 873 Euro

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0001

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : MODULE CONCEPT
Offre :
Identifiant de l’offre : 134427
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0001
Valeur du résultat : 55 873 Euro
Sous-traitance : Non
La valeur de la sous-traitance est connue : non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 01241110/1
Titre : Lot n° 13 - Bâtiment modulaire
Date de conclusion du marché : 12/12/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre : non
Organisation qui signe le marché : Commune de Troyes

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 2
Type de soumissions reçues : Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 2
Type de soumissions reçues : Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays de l’Espace économique européen autres que le pays de l’acheteur
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 2
Type de soumissions reçues : Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays situés en dehors de l’Espace économique européen
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 0
Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 2

8. Organisations

8.1 ORG-0002

Nom officiel : Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
Numéro d’enregistrement : FRREC51036
Adresse postale : 25, rue du Lycée
Ville : Châlons-en-Champagne
Code postal : 51036
Pays : France
Téléphone : 0326668687
Rôles de cette organisation :
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours

8.1 ORG-0003

Nom officiel : Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
Numéro d’enregistrement : FRINT51036
Adresse postale : 25, rue du Lycée
Ville : Châlons-en-Champagne
Code postal : 51036
Pays : France
Téléphone : 0326668687
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours

8.1 ORG-0001

Nom officiel : Commune de Troyes
Numéro d’enregistrement : 21100374400011
Adresse postale : Place Alexandre Israël
Ville : TROYES
Code postal : 10000
Subdivision pays (NUTS) : Aube ( FRF22 )
Pays : France
Adresse électronique : christine.lacaille@troyes-cm.fr
Téléphone : 0325426845
Rôles de cette organisation :
Acheteur
Organisation qui signe le marché

8.1 ORG-0010

Nom officiel : MODULE CONCEPT
Numéro d’enregistrement : 75044130500026
Adresse postale : 76 RUE ELIE CARTAN
Ville : CARVIN
Code postal : 62220
Pays : France
Adresse électronique : contact@moduleconcept.fr
Téléphone : 0321204465
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaire : FRA
Lauréat de ces lots : LOT-0001

11. Informations relatives à l’avis

11.1 Informations relatives à l’avis

Identifiant/version de l’avis : a00a7d49-3225-46fc-8940-d3ceabf3095f - 01
Type de formulaire : Résultats
Type d’avis : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis : 13/12/2024 16:32 +00:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français

11.2 Informations relatives à la publication

Numéro de publication de l’avis : 00770731-2024
Numéro de publication au JO S : 245/2024
Date de publication : 17/12/2024