Budowa Linii Tramwajowej KST, etap IV w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego

Przedmiotem zam. jest zaprojektowanie, budowa, sfinansowanie a następnie utrzymanie w okresie umowy linii tram. KST, etap IV w Krakowie („Projekt Przedsięwzięcie”). Zam. realizowane jest w formule PPP w rozumieniu ustawy z 19.12.2008 o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1834, „Ustawa o PPP”). Przewidywany okres, na który zostanie zawarta …

CPV: 45000000 Trabajos de construcción, 45100000 Trabajos de preparación del terreno, 45110000 Trabajos de demolición de inmuebles y movimiento de tierras, 45111200 Trabajos de explanación y limpieza del terreno, 45200000 Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil, 45213311 Trabajos de construcción de estaciones de autobuses, 45213315 Trabajos de construcción de marquesinas de paradas de autobús, 45233142 Trabajos de reparación de carreteras, 45220000 Obras de ingeniería y trabajos de construcción, 45223100 Montaje de estructuras metálicas, 45231000 Trabajos de construcción de tuberías, líneas de comunicación y líneas de conducción eléctrica, 45231300 Trabajos de construcción de tuberías para agua y aguas residuales, 45231400 Trabajos de construcción de líneas de conducción eléctrica, 45231600 Trabajos de construcción de líneas de comunicación, 45232000 Obras auxiliares para tuberías y cables, 45232451 Trabajos de drenaje y de superficie, 45233161 Trabajos de construcción de caminos peatonales, 45233200 Trabajos diversos de pavimentación, 45233221 Trabajos de pintura de la superficie de la calzada, 45233252 Trabajos de pavimentación de calles, 45233294 Instalación de señalización viaria, 45234116 Trabajos de construcción de vías férreas, 45234121 Obras tranviarias, 45234126 Trabajos de construcción de línea tranviaria, 45310000 Trabajos de instalación eléctrica, 45314000 Instalación de equipo de telecomunicaciones, 45316213 Instalación de equipo de balizamiento, 45332000 Trabajos de instalación sanitaria y de colocación de tuberías de desagüe, 45400000 Acabado de edificios, 70300000 Servicios varios de agencias inmobiliarias a comisión o por contrato, 71310000 Servicios de consultoría en ingeniería y construcción, 71248000 Supervisión del proyecto y documentación, 71320000 Servicios de diseño técnico, 71322000 Servicios de diseño técnico para la construcción de obras de ingeniería civil, 77211400 Servicios de tala de árboles, 79420000 Servicios relacionados con la gestión
Lugar de ejecución:
Budowa Linii Tramwajowej KST, etap IV w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego
Organismo adjudicador:
Zarząd Dróg Miasta Krakowa ( Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu )
Número de premio:
2/IV/2018

1. Nabywca

1.1 Nabywca

Oficjalna nazwa : Zarząd Dróg Miasta Krakowa ( Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu )

2. Procedura

2.1 Procedura

Tytuł : Budowa Linii Tramwajowej KST, etap IV w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego
Opis : Przedmiotem zam. jest zaprojektowanie, budowa, sfinansowanie a następnie utrzymanie w okresie umowy linii tram. KST, etap IV w Krakowie („Projekt Przedsięwzięcie”). Zam. realizowane jest w formule PPP w rozumieniu ustawy z 19.12.2008 o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1834, „Ustawa o PPP”). Przewidywany okres, na który zostanie zawarta umowa PPP wynosi ok. 23,5 roku, w tym 42 m-ce na proj. i bud. (wraz z pozysk. zgód i pozwoleń admi. niezbędnych dla realizacji projektu) oraz 20 lat utrzymania infrastruktury. Okres umowy liczony jest od momentu jej zawarcia. Szczeg. zakres przedsięwzięcia w tym jego sfinansowanie, podział zadań i ryzyk oraz ustalenie zasad współpracy pomiędzy podm. publicznym i partnerem prywatnym (w tym zakres i stand. utrzymania) będą przedmiotem dialogu konkurencyjnego, a następnie zostanie wskazany przez podm. publiczny w SIWZ. Zam. nie przewiduje podziału dialogu na etapy, tj. zmniejszenia liczby rozwiązań lub ofert podczas jego trwania.
Identyfikator procedury : 489c35ee-42fe-4ef7-9db2-49afd7663bcb
Wewnętrzny identyfikator : 2/IV/2018

2.1.1 Przeznaczenie

Główna klasyfikacja ( cpv ): 79420000 Usługi związane z zarządzaniem

2.1.4 Informacje ogólne

Informacje dodatkowe : 1. Post. prowadzone jest w trybie dialogu konkurencyjnego. 2. Dok. wymagane przez Zam ., które należy dołączyć do wniosku o dopuszczenie do udziału w post.: 1) formularz wniosku; 2) JEDZ (dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udziel. zam. oraz dla podmiotów trzecich jeśli Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów zg. z art. 22a Pzp); 3) zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeśli Wykonawca polega na zdol. innych podmiotów zg. z art. 22a Pzp); 4) dok. wykazujące umocowanie osób działających w imieniu Wykonawców (lub podm. trzecich). 3. Zam. zg. z art. 26 ust. 2f Pzp zastrzega sobie możliwość wezw. wyk. na każdym etapie postępowania do złożenia wszystkich lub niektórych ośw. lub dok. potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio ośw. lub dok. nie są już aktualne, do złożenia aktualnych ośw. lub dok., tj. dok. o których mowa w rozp. Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w spr. rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126, „Rozporządzenie”).tj.: 1) inf. z KRK (wyst. nie wcz. niż 6 m-cy przed upływem term. skł. wn.) zg. z §5 pkt 1 rozporządzenia; 2) wykaz wyk. robót bud. zg. z wzorem zał. do ogł. zamieszczonym na str. internetowej Zam. wraz z dok. potwierdzającymi należyte wykonanie zg. z §2 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia; 3) wykaz usług zg. z wzorem załączonym do ogł. zam. na str. inter. Zam. wraz z dok. potwierdzającymi należyte wykonanie zg. z §2 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia; 4) inf. banku lub kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wys. posiadanych śr. finansowych lub zdolność kredytową w okresie nie wcześniej niż 1 m-c przed upł. ter. skł. wn. zg. z §2 ust. 2 pkt; 5) ośw. Wyk. o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostat. decyzji adm. o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezp. społeczne lub zdrowotne – zg. z wzorem załączonym do ogł. zam. na stronie inter. Zam.; 6) ośw. Wyk.o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zap. zakazu ubiegania się o zam. publiczne – zg. ze wzorem zał.do ogł. zam. na stronie inter. Zam. 4. Wyk. zagraniczni składają dok. na zasadach określonych w §7 i §8 rozporządzenia. 4.1. Jeżeli Wyk. ma siedzibę lub miejsce zam. poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP), zamiast dok., o których mowa w pkt 3.1 powyżej składa inf. z odp. rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dok. wydany przez właściwy organ sądowy lub admi. kraju, w którym wyk. ma siedzibę lub miejsce zam. lub miejsce zam. ma osoba, której dotyczy inf. albo dok., w zakresie okr. w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp. 4.2. Jeżeli w kraju, w którym wyk. ma siedzibę lub miejsce zam. lub miejsce zam. ma osoba, której dok. dotyczy, nie wydaje się dok., o których mowa w pkt 4.1, zastępuje się je dok. zawierającym odp. ośw. wyk., ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub ośw. osoby, której dok. miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, adm. albo organem sam. zawodowego lub gosp. właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zam. wyk. lub miejsce zam. tej osoby. 4.3. Wyk. mający siedzibę na teryt. RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zam. poza teryt. RP, której dot. dok. wskazany w pkt 3.4 składa dok. w zakr. określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zam.ma osoba, której dok. miał dotyczyć, nie wydaje się takich dok., zastępuje się go dok. zaw. ośw. tej osoby złożonym notariuszem lub przed organem sądowym, adm. albo organem samorządu zawod. lub gosp. o właściwym ze względu na miejsce zam. tej osoby. 4.4. Wyk. zagraniczni składają także ośw., o których mowa w pkt 3.5 i 3.6. 5.Jeżeli wyk. polega na zasobach innych podmiotów Zam. wymaga od wyk. przedst. na wezwanie w odniesieniu do tych podm. dok., o których mowa w §9 rozporządzenia oraz odp. dok. dot. udostępnianych zdolności.
Podstawa prawna :
Dyrektywa 2014/24/UE

5. Część zamówienia

5.1 Techniczny ID partii : LOT-0000

Tytuł : Budowa Linii Tramwajowej KST, etap IV w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego
Opis : Przedmiotem zamówienia jest budowa i utrzymanie linii tramwajowej KST, etap IV w Krakowie w modelu PPP. W ramach wspólnej realizacji projektu, partner prywatny zobowiąże się do sfinansowania, zaprojektowania, wybudowania i utrzymania wytworzonej infrastruktury. W zakresie zadań inwestycyjnych, IV etap Krakowskiego Szybkiego Tramwaju, obejmuje wyk. nowego odcinka sieci tramwajowej tworzącej korytarz łączący istniejące elementy sieci przy zachowaniu odpowiedniej prędkości komunikacyjnej, tj. nie niższej niż 24 km/h, licząc wraz z czasem postoju na przystankach. Charakt. parametry określające wielkość inwestycji i zakres robót: budowa nowej linii tramwajowej na długości ok. 4,5 km, nowych przystanków tram. – 9 par przystanków, w tym 6 przystanków o zmniejszonej długości, rozbud. istniejącej pętli tramwajowej Mistrzejowice, przebud. istniejącego układu drogowego ulic na dług. ok. 10,3 km, w tym: Lublańska, Młyńska, Meissnera, w celu dost. ich do prowadzenia pomiędzy jezdniami tor. tramwajowego, przebud. Ronda Polsadu, Ronda Młyńskiego oraz Ronda Barei, przebud. fragmentów ulic: Dobrego Pasterza i Bohomolca, skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul.: Mogilska - Meissnera, ul. Mogilskiej, budowa obiektu inż. – tunelu – o łącznej długości całk. ok. 940 m wraz z najazdami (szer. w świetle 8,4 m, wys. 6,0 m) pod Rondem Polsadu wraz z podziemnym przystankiem, ciągami pieszymi oraz z infrastrukturą, przebud./bud. ciągów pieszych, ścieżek rowerowych, oświetlenia ulicznego, sygnalizacji świetlnej, sieci informacji pasażerskiej, sieci światłowodowej dla Obszarowego Sterowania Ruchem, monitoringu video, sterowania i ogrzewania zwrotnic, sieci trakcyjnej wraz z 2 podstacjami wraz z systemem zdalnego sterowania oraz aktualizacją Dyspozycji Systemu zasilania w zakresie przeprowadzonej rozbud., przebud.sieci uzbrojenia terenu dla usunięcia kolizji z siecią: elektroenergetyczną, cieplną, wodociągową, kanalizacją sanitarną, kanalizacją deszczową, gazową, telekom., przeniesienie stacji transformatorowej, potoku Sudół Dominikański, bud. ekranów akustycznych, wyburz. 14 ob. kubaturowych, wycinka, przesadz. i nasadzenia zieleni, oznak. poziome i pionowe (drog. oraz tram.). Szczeg. charakterystykę poszczeg. części obiektu zawiera opis potrzeb i wymagań podmiotu publ. dostępny na stronie intern. Zam. wskazanej w ogłoszeniu. Wstępny harmonogram post.: 1) składanie wniosków o dop. do udziału w postępowaniu – 05.2018 r.; 2) ocena wniosków – łącznie z uzupełnianiem lub wyjaśnianiem wniosków – 06/07. 2018 r.; 3) przeprowadzenie dialogu z potencjalnymi partnerami prywatnymi – 07–10. 2018 r.; 4) opracowanie SIWZ, PFU oraz zapr. do składania ofert – 10.2018 r.; 5) składanie ofert – 10.2018 r. – 02.2019 r.; 6) otwarcie, ocena ofert i zaw. wszystkich oferentów o wyb. najkorzystniejszej oferty – 03 – 04.2019 r.; 7) przygot. i zawarcie umowy PPP – 05 – 06.2019 r. Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (dot. sekcji IV.2.2) należy składać w formie pisemne na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat (pok. nr 118 budynek B). Wszelkie dodatkowe oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują sobie wg wyboru: pisemnie, faksem lub za pomocą poczty elektronicznej. Zamawiający informuje, że na etapie przygotowawczym niniejszego zamówienia został przeprowadzony dialog techniczny ogłoszony 11.10.2017 na stronie internetowej Zamawiającego: http://kzdwk.home.pl/zikit/sprawy-urzedowe/przetargi/7095-dialog-techniczny-budowa-linii-tramwajowej-kst-etap-iv. Informacje na temat wiadomości pozyskanych w trakcie prowadzonego dialogu technicznego będą stanowić załącznik do ogł. zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego.

5.1.1 Przeznaczenie

Główna klasyfikacja ( cpv ): 79420000 Usługi związane z zarządzaniem
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45000000 Roboty budowlane
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 79420000 Usługi związane z zarządzaniem
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 71248000 Nadzór nad projektem i dokumentacją
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 77211400 Usługi wycinania drzew
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45100000 Przygotowanie terenu pod budowę
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45233252 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45332000 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45231600 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45233161 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45234121 Roboty w zakresie kolei tramwajowej
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45234116 Budowa torów
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45316213 Instalowanie oznakowania drogowego
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45110000 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45233221 Malowanie nawierzchi
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45233294 Instalowanie sygnalizacji drogowej
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45234126 Roboty związane z liniami tramwajowymi
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45213315 Roboty budowlane w zakresie wiat na przystankach autobusowych
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45220000 Roboty inżynieryjne i budowlane
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45223100 Montaż konstrukcji metalowych
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45231400 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45232000 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45233200 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45314000 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 71310000 Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45231000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45232451 Roboty odwadniające i nawierzchniowe
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45233142 Roboty w zakresie naprawy dróg
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45213311 Roboty budowlane w zakresie przystanków autobusowych
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 70300000 Obsługa nieruchomości realizowana na zasadzie bezpośredniej płatności lub umowy

5.1.6 Informacje ogólne

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE
Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) : tak
Informacje dodatkowe : 1. Zamawiający rozważa możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków UE. 2. Partner prywatny na etapie skł. ofert jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 1 000 000 PLN (jeden milion). Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej z form przew. w ustawie Pzp. 3. Zamawiający nie przewiduje nagród dla Wykonawców, o których mowa w art. 60c ust.1 pkt 2 Pzp.

5.1.12 Warunki udzielenia zamówienia

Warunki zamówienia :
Wykonanie zamówienia musi odbywać się w ramach programów zatrudnienia chronionego : Nie
Fakturowanie elektroniczne : Niedozwolone
Informacje o terminach odwołania : 1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI Pzp przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp. 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektr., opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dz.U. UE. 6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do właściwego sądu okręgowego. Dodatkowe informacje do ogłoszenia I. Zamawiający wskazuje, że osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest także p. Sebastian Idzik -e-mail: sidzik@zikit.krakow.pl , tel: +48 12 6167171. II. Dotyczy sekcji IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą wynosi 90 dni. III. Zamawiający informuje, że wniosek (sekcja IV.2.2) należy złożyć na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat (pok. nr 118 budynek B) .Wniosek. powinien znajdować się w nieprzejrzystej kopercie, zapieczętowanej w sposób zapewniający zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu składania wniosków. Koperta powinna być oznaczona nazwą i adresem Zamawiającego, nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy oraz napisem: Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu pn.: „Budowa i utrzymanie Linii Tramwajowej KST, etap IV w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego”. Znak sprawy: 2/IV/2018. Ewentualne dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa należy zapakować odrębnie-wyraźnie oznaczyć oraz uzasadnić ich utajnienie. IV. W zakresie nieuregulowanym w Ustawie o PPP do wyboru partnera prywatnego i umowy PPP zastosowanie będą miały przepisy ust. z 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych. V. Zam. w szczególności przewiduje skorzystanie z uprawnienia – zg. z art. art. 26 ust. 2f Pzp – w ciągu ok. 20 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. VI. Wyk., w ter. 3 dni od dnia przekazania inf., o której mowa w art. 60d ust. 1 Pzp, przekazuje Zam. oświadczenie, zgodnie z wzorem załączonym do ogłoszenia zam. na stronie inter. Zam., o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem ośw. wyk. może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji.

5.1.16 Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ odwoławczy : Krajowa Izba Odwoławcza
Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych : Krajowa Izba Odwoławcza
TED eSender : Publications Office of the European Union

6. Wyniki

Wartość wszystkich umów przyznanych w tym zawiadomieniu : 962 408 433,6 Złoty

6.1 Wyniki – ID części zamówienia : LOT-0000

6.1.2 Informacje o zwycięzcach

Zwycięzca :
Lider uczestnika przetargu : PPP Solutions 2 Sp. z o.o.
Oficjalna nazwa : Gülermak Ağir Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.S.
Oferta :
Identyfikator oferty : PPP Solutions 2 Sp.z o.o., Gülermak Ağir Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.S.
Identyfikator części zamówienia lub grupy części : LOT-0000
Wartość przetargu : 1 759 871,6 Złoty
Oferta została sklasyfikowana : tak
Miejsce na liście zwycięzców : 1
Podwykonawstwo : Tak
Podwykonawstwo - Wartość jest znana : nie
Podwykonawstwo - Wartość procentowa jest znana : nie
Informacje dotyczące zamówienia :
Identyfikator umowy : 1329/ZDMK/2020
Tytuł : Budowa Linii Tramwajowej KST, etap IV w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego
Data wyboru zwycięzcy : 24/11/2020
Data zawarcia umowy : 21/12/2020

7. Modyfikacja

7.1 Modyfikacja

Identyfikator poprzedniego ogłoszenia o udzieleniu zamówienia : 33684-2021
Identyfikator zmodyfikowanego kontraktu : CON-0001
Powód modyfikacji : Potrzeba wprowadzenia modyfikacji ze względu na okoliczności, których nabywca działający z należytą starannością nie mógł przewidzieć.
Opis : Aneks nr 4 do umowy nr 1329/ZDMK/2020 zawarto ponieważ mieści się w zakresie zadań i kompetencji Podmiotu Publicznego oraz jest zgodne z art 144 ust 1 pkt 3) w zw. z pkt 22.2.1 b i pkt 22.1.2.2 k Umowy. W/w aneks został zawarty w związku z wystąpieniem dwóch okoliczności tj. 1. Przypadek Kompensacyjny o nr PK-016 - w związku z opóźnieniem w uzyskaniu decyzji ZRID z przyczyn nie leżących po stronie Partnera Prywatnego 2. Przypadek kompensacyjny o nr PK-021 - w związku z koniecznością zorganizowania spotkań informacyjnych ze strona społeczną oraz wykonania dodatkowych ekspertyz w trybie pkt 8.8.39 Umowy PPP - umożliwiające rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia w zakresie robót budowlanych

7.1.1 Zmiana

Opis modyfikacji : W ogłoszeniu nr 068815-2024 - Modyfikacja umowy - Zarząd Dróg Miasta Krakowa poinformował, że zawarł 3 aneksy do umowy nr 1329/ZDMK/2020. Konieczność modyfikacji umowy spowodowana była okolicznościami, których zamawiający, działający z należytą starannością nie mógł przewidzieć. Aneks nr 1 dotyczył następujących okoliczności: W trakcie realizacji Umowy wystąpiły okoliczności, których nie można było przewidzieć w dacie zawarcia umowy - istnieje konieczność zaprojektowania, sfinansowania, wykonania robót i utrzymania tych zakresów na etapie Eksploatacji. Aneks nr 2 dotyczył następujących okoliczności: W trakcie realizacji Umowy wystąpiły okoliczności nadzwyczajne, których nie można było przewidzieć, w dacie zawarcia umowy, spowodowane czynnikami zewnętrznymi, niezależnymi od Partnera Prywatnego oraz Podmiotu Publicznego tj, inflacja, wojna na Ukrainie oraz przedłużający się czas pandemii COVID-19, co doprowadziło do wzrostu wskaźników cenotwórczych i wskaźników GUS na rynku budowlanym. Aneks nr 3 dotyczył następujących okoliczności: W trakcie realizacji okazało się, że realizacja inwestycji powoduje konieczność wykonania kanału ulgi potoku |Sudoł Dominikański w celu zapewnienia ochrony przeciwpowodziowej mieszkańców dzielnicy Kraków - Prądnik Czerwony oraz umożliwi odprowadzenie wod opadowych z okolicznych terenów Miasta Krakowa. Wartość zamówienia po wprowadzeniu w/w 3 aneksów do umowy nr 1329/ZDMK/2020 wzrosła o kwotę: 758 949 592,42 zł (wartość bez VAT). Całkowita wartość zamówienia po w/w modyfikacjach ( wprowadzonych aneksem nr 1, 2 i 3) wynosi 1 721 358 026,02 zł ( wartość bez VAT). Obecnie Zarząd Dróg Miasta Krakowa zawarł aneks nr 4 do umowy nr 1329/ZDMK/2020. Konieczność modyfikacji umowy spowodowana była okolicznościami, których zamawiający, działający z należytą starannością nie mógł przewidzieć. W trakcie realizacji Umowy wystąpiły okoliczności, których nie można było przewidzieć w dacie zawarcia umowy - zgodnie z zakresem Przypadku Kompensacyjnego nr PK-016 nastąpiło wydłużenie terminu realizacji zamówienia o 37 dni z powodu niezawinionego przez Partnera Prywatnego opóźnienia w uzyskaniu decyzji ZRID oraz zgodnie z zakresem Przypadku Kompensacyjnego nr PK-021 związanego z koniecznością zorganizowania spotkań informacyjnych ze stroną społeczną nastąpiło wydłużenie terminu zamówienia o kolejne 25 dni. W związku z powyższym Wykonawcy przyznano rekompensatę finansowa w wysokości: 1 759 871,60 zł ( wartość bez VAT). Całkowita wartość zamówienia po w/w modyfikacji ( wprowadzonych aneksem nr 4) wynosi 1 723 117 897,62 zł ( wartość bez VAT). INFORMACJA: Na podstawie Uchwały NR CVIII/2809/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2018 roku - jednostka budżetowa Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu otrzymała nazwę Zarząd Dróg Miasta Krakowa
Identyfikator podmiotu gospodarczego w poprzednim ogłoszeniu : TEN-0001

8. Organizacje

8.1 ORG-0001

Oficjalna nazwa : Zarząd Dróg Miasta Krakowa ( Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu )
Numer rejestracyjny : 6761013717
Adres pocztowy : ul. Centralna 53
Miejscowość : Kraków
Kod pocztowy : 31-586
Podpodział krajowy (NUTS) : Miasto Kraków ( PL213 )
Kraj : Polska
Punkt kontaktowy : siedziba Zamawiajacego
Telefon : +48 126167416
Faks : +48 126167417
Adres strony internetowej : www.zdmk.krakow.pl
Role tej organizacji :
Nabywca

8.1 ORG-0002

Oficjalna nazwa : PPP Solutions 2 Sp. z o.o.
Numer rejestracyjny : 36809227300000
Adres pocztowy : ul. Grzybowska 80/82
Miejscowość : Warszawa
Kod pocztowy : 00-844
Podpodział krajowy (NUTS) : Miasto Warszawa ( PL911 )
Kraj : Polska
Telefon : +48226615635
Faks : +48226615636
Role tej organizacji :
Oferent
Lider grupy
Zwycięzca tych części zamówienia : LOT-0000

8.1 ORG-0003

Oficjalna nazwa : Gülermak Ağir Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.S.
Numer rejestracyjny : 32151
Adres pocztowy : Konya Devletyolu 23. Km, no. 111
Miejscowość : Gölbaşı - Ankara
Kod pocztowy : 06000-06999
Podpodział krajowy (NUTS) : Ankara ( TR510 )
Kraj : Turcja
Telefon : +48 226615635
Faks : +48 226615636
Role tej organizacji :
Oferent
Zwycięzca tych części zamówienia : LOT-0000

8.1 ORG-0004

Oficjalna nazwa : Krajowa Izba Odwoławcza
Numer rejestracyjny : 5262239325
Adres pocztowy : ul. Postępu 17 A
Miejscowość : Warszawa
Kod pocztowy : 02-676
Podpodział krajowy (NUTS) : Miasto Warszawa ( PL911 )
Kraj : Polska
Telefon : +48 224587801
Faks : +48 224587700
Adres strony internetowej : http://www.uzp.gov.pl
Role tej organizacji :
Organ odwoławczy
Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych

8.1 ORG-0000

Oficjalna nazwa : Publications Office of the European Union
Numer rejestracyjny : PUBL
Miejscowość : Luxembourg
Kod pocztowy : 2417
Podpodział krajowy (NUTS) : Luxembourg ( LU000 )
Kraj : Luksemburg
Telefon : +352 29291
Adres strony internetowej : https://op.europa.eu
Role tej organizacji :
TED eSender

11. Informacje o ogłoszeniu

11.1 Informacje o ogłoszeniu

Identyfikator/wersja ogłoszenia : b3ff6f51-3183-4833-bbe7-c7c6057ac1da - 01
Typ formularza : Modyfikacja umowy
Rodzaj ogłoszenia : Ogłoszenie o modyfikacji umowy
Ogłoszenie – data wysłania : 20/11/2024 12:02 +00:00
Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne : polski

11.2 Informacje o publikacji

Numer publikacji ogłoszenia : 00712198-2024
Numer wydania Dz.U. S : 227/2024
Data publikacji : 21/11/2024