Biotech 5 - Lot 6 – (lot piloté) – Installation de menuiseries intérieures (portes) dans un nouveau bâtiment de bureaux et laboratoires destinés à l’accueil d’entreprises spécialisées dans le domaine de la biotechnologie. La présente procédure porte sur le lot 6 d’un marché global de travaux en 6 lots.

Le présent marché s’inscrit dans un projet global concernant la construction d’un nouveau bâtiment (Biotech5) de bureaux et laboratoires destinés à l’accueil d’entreprises spécialisées dans le domaine de la biotechnologie. Afin d’assurer une certaine continuité temporelle, et en raison de l’ampleur et de la complexité du site et des travaux, …

CPV: 45420000 Trabajos de instalación de carpintería de madera
Plazo:
10 de enero de 2025 a las 10:00
Tipo de plazo:
Presentación de una oferta
Lugar de ejecución:
Biotech 5 - Lot 6 – (lot piloté) – Installation de menuiseries intérieures (portes) dans un nouveau bâtiment de bureaux et laboratoires destinés à l’accueil d’entreprises spécialisées dans le domaine de la biotechnologie. La présente procédure porte sur le lot 6 d’un marché global de travaux en 6 lots.
Organismo adjudicador:
SODEVIMMO S.A.
Número de premio:
BE-59160-LOT6-SODEVIMMO-2024/01

1. Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : SODEVIMMO S.A.
Forme juridique de l’acheteur : Entreprise publique
Activité du pouvoir adjudicateur : Affaires économiques

1.1 Acheteur

Nom officiel : EU BIOTECH CAMPUS, en agrégé EBC, ASBL
Forme juridique de l’acheteur : Organisation qui passe un marché subventionné par une autorité publique centrale
Activité du pouvoir adjudicateur : Enseignement

2. Procédure

2.1 Procédure

Titre : Biotech 5 - Lot 6 – (lot piloté) – Installation de menuiseries intérieures (portes) dans un nouveau bâtiment de bureaux et laboratoires destinés à l’accueil d’entreprises spécialisées dans le domaine de la biotechnologie. La présente procédure porte sur le lot 6 d’un marché global de travaux en 6 lots.
Description : Le présent marché s’inscrit dans un projet global concernant la construction d’un nouveau bâtiment (Biotech5) de bureaux et laboratoires destinés à l’accueil d’entreprises spécialisées dans le domaine de la biotechnologie. Afin d’assurer une certaine continuité temporelle, et en raison de l’ampleur et de la complexité du site et des travaux, le projet est subdivisé en plusieurs lots. Le présent cahier spécial des charges ne concerne que le Lot 6 Menuiseries intérieures – portes dans murs et cloisons fixes.
Identifiant de la procédure : 44bb2078-7475-4bce-a6fa-974f8115a11d
Identifiant interne : BE-59160-LOT6-SODEVIMMO-2024/01
Type de procédure : Ouverte
La procédure est accélérée : non
Justification de la procédure accélérée :
Principales caractéristiques de la procédure :

2.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45420000 Travaux de menuiserie et de charpenterie

2.1.4 Informations générales

Informations complémentaires : DELAI D'EXECUTION Le planning prévu est le suivant : Etape 1 : Prise de mesures, Fourniture et pose des menuiseries intérieures du bloc D Période : De mars à juin 2025 Délai : 80 jours calendrier Etape 2: Prise de mesures, Fourniture et pose des menuiseries intérieures des blocs ABC Période: De juillet à novembre 2025 Délai: 150 jours calendrier Chaque phase fera l’objet de réceptions (RP/RD) séparées avec ajustement des mesures relatives au cautionnement pour chacune de celles-ci. Pour éviter la perte des subsides, la réception provisoire du bloc D appartenant à l’EU Biotech Campus doit impérativement avoir lieu avant le 30/06/2025. Tout retard d’exécution dans le cadre d’un lot peut avoir un impact sur la date de réception provisoire des autres lots. A cet effet, il est prévu une pénalité spéciale par jour de retard en complément de l’article 45 de l’A.R. du 14 janvier 2013 (voir point A4.72. Pénalités). VISITE DES LIEUX OBLIGATOIRE Le soumissionnaire visite les lieux concernés afin d’appréhender toutes les conditions particulières d’exécution du présent marché. Une visite des lieux est organisée préalablement à la remise des offres uniquement sur rendez-vous à convenir avec Monsieur Arnaud RUBAN Email : arnaud.ruban@igretec.com La visite des lieux est obligatoire sous peine de nullité de l’offre Elle se déroule sur site: - soit le mercredi 11/12/2024 à 14h00; - soit le mercredi 18/12/2024 à 14h00; Une attestation est remise après la visite et est jointe à l’offre déposée. Elle est signée par le délégué de l’adjudicateur et elle mentionne l’identité du soumissionnaire et celle du délégué de l’adjudicateur. CLAUSES PARTICULIERES - Clauses anti-dumping social - Clauses DNSH (« Do No Significant Harm ») - Plan sécurité santé - Dispositions particulières pour les matériaux provenant des démolitions et pour les terres excavées - Pilotage
Base juridique :
Directive 2014/24/UE

2.1.6 Motifs d’exclusion

Motifs d’exclusion purement nationaux : Il est renvoyé aux articles 67 à 70 et 73 de la loi du 17 juin 2016 ainsi qu’aux dispositions du cahier des charges relatives aux motifs d’exclusion. Il est fait application du DUME dans le cadre du présent marché.

5. Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001

Titre : BE-59160-LOT6-SODEVIMMO-2024/01 - 1
Description : Le présent marché est un marché de travaux qui comprend l’exécution des travaux suivants (description générale des travaux à réaliser) : La présente procédure porte sur le lot 6 d’un marché global de travaux en 6 lots ayant pour objet la construction d’un bâtiment de bureaux et laboratoires dans le parc d’activités économiques de l’Aéropole. Ce lot 6 est défini comme suit : Menuiseries intérieures – portes dans murs et cloisons fixes (les portes en cloisons amovibles sont prévues dans le lot 4 parachèvements). Lorsqu’il est fait référence au « marché » dans le cadre des dispositions qui suivent, il y a lieu de comprendre qu’il s’agit uniquement du lot 6 relatif aux menuiseries intérieures – portes dans murs et cloisons fixes. L’adjudicataire du LOT 1 assurera la coordination des travaux moyennant un Fee de coordination. Les descriptifs des postes communs prévus dans le cadre du LOT 1 – Entreprise pilote sont joints pour information en annexe des clauses techniques de chacun des lots. Le souhait premier du maître de l’ouvrage est de mettre à la disposition de ses clients des laboratoires de type L1, L2, et du GMP ainsi que des bureaux liés à ces labos, des espaces polyvalents et des zones commerciales. Le bâtiment aura pour vocation l’accueil et l’hébergement d’entités actives dans le domaine des biotechnologies, des sciences de l’ingénieur et du développement durable. Le projet, partant de cet objectif premier, propose une solution qui met en valeur les volumes au travers d’une esthétique contemporaine. Le bâtiment, implanté le long de l’Avenue Georges Lemaître (numéro 17) sur la parcelle cadastrée Charleroi 23 DIV Gosselies/ B295a2, est composé de 4 entités et disposera d’un parking de +/- 300 places sur deux niveaux partiellement enterrés. Les travaux décrits ci-dessus ne sont pas exhaustifs. Le détail des travaux est repris dans les clauses techniques et le métré récapitulatif annexé au cahier spécial des charges. Il est expressément stipulé que l’entrepreneur doit exécuter les travaux suivant les règles de l’art. Les lieux d’exécution sont définis comme suit (voir également plans et métrés) : Avenue Georges Lemaitre 17 à 6041 Gosselies Code CPV : 45420000 Numéro de marché : 2024/01 Tous les matériaux à mettre en oeuvre dans le présent marché sont neufs et sont à fournir par l’entrepreneur, à moins que le cahier spécial des charges ne le précise autrement.
Identifiant interne : 1

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45420000 Travaux de menuiserie et de charpenterie
Options :
Description des options : OPTIONS: Les options sont interdites. Aucune option ne peut être introduite. Toute option proposée sera écartée. Les options libres sont interdites.

5.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : Avenue Georges Lemaitre 17
Ville : Gosselies
Code postal : 6041
Subdivision pays (NUTS) : Arr. Charleroi ( BE32B )
Pays : Belgique
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Autre durée : Inconnu

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Informations complémentaires : DELAI D'EXECUTION Le planning prévu est le suivant : Etape 1 : Prise de mesures, Fourniture et pose des menuiseries intérieures du bloc D Période : De mars à juin 2025 Délai : 80 jours calendrier Etape 2: Prise de mesures, Fourniture et pose des menuiseries intérieures des blocs ABC Période: De juillet à novembre 2025 Délai: 150 jours calendrier Chaque phase fera l’objet de réceptions (RP/RD) séparées avec ajustement des mesures relatives au cautionnement pour chacune de celles-ci. Pour éviter la perte des subsides, la réception provisoire du bloc D appartenant à l’EU Biotech Campus doit impérativement avoir lieu avant le 30/06/2025. Tout retard d’exécution dans le cadre d’un lot peut avoir un impact sur la date de réception provisoire des autres lots. A cet effet, il est prévu une pénalité spéciale par jour de retard en complément de l’article 45 de l’A.R. du 14 janvier 2013 (voir point A4.72. Pénalités).

5.1.9 Critères de sélection

Critère :
Type : Capacité économique et financière
Description : Conformément à l’article 70 de l’AR du 18 avril 2017, le pouvoir adjudicateur se satisfait de la preuve de l’agréation comme décrit au point A3.24 ci-dessous pour opérer la sélection des soumissionnaires pour ce qui est de la capacité économique et financière. Plus particulièrement en ce qui concerne l’agréation, il sera vérifié que le soumissionnaire est correctement agréé pour l’exécution des travaux qu’il est envisagé de lui attribuer. Pour le présent marché, la capacité en termes d’agréation d’entrepreneur de travaux est définie comme suit : Catégorie D5 - Classe 5.
Critère :
Type : Capacité technique et professionnelle
Description : Pour le présent marché, un critère de sélection relatif à la capacité technique et professionnelle est requis. Le soumissionnaire doit posséder une capacité technique et professionnelle nécessaire pour exécuter le marché. Cette capacité est établie par : liste de travaux. Liste de travaux : La présentation de la liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie de certificats de bonne exécution et de résultats pour les travaux les plus importants. Les modalités de preuve et le minimum exigé sont : Au moins 2 références de travaux d’installation de portes intérieures dont : - Une référence pour installation de portes intérieures dans un immeuble de bureaux ou immeuble hospitalier pour un montant minimal de 1.200.000 € HTVA. - Une référence pour installation de portes intérieures spécifique à un environnement de laboratoire pour un montant minimal de 300.000 € HTVA. En outre, conformément à l’article 69 de l’A.R. du 18 avril 2017, le pouvoir adjudicateur peut considérer qu'un opérateur économique ne possède pas les capacités professionnelles requises lorsqu'il a établi que l'opérateur économique a des intérêts conflictuels qui pourraient avoir une incidence négative sur l'exécution du marché. Les travaux ne sont pas concernés par du désamiantage.

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Nom : CRITERE D'ATTRIBUTION
Description : Le présent marché est attribué au soumissionnaire sélectionné ayant remis l'offre régulière économiquement la plus avantageuse. L’offre considérée comme économiquement la plus avantageuse du point de vue de l’adjudicateur est celle qui, parmi toutes les offres régulières, a obtenu le plus de points sur base du ou des critère(s) d’attribution repris ci-dessous. Le(s) critère(s) d’attribution pour l’attribution du marché est/sont : critère d'attribution unique : le prix
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.11 Documents de marché

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) № 910/2014] est requis(e)
Date limite de réception des offres : 10/01/2025 10:00 +01:00
Date limite de validité de l’offre : 150 Jour
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non
Informations relatives aux délais de recours : 15 jours et 60 jours

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique : non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal de première instance du Hainaut – division Charleroi
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Igretec
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : Igretec
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Igretec
Organisation qui reçoit les demandes de participation : Igretec
Organisation qui traite les offres : Igretec
TED eSender : SPF Stratégie et Appui

8. Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : Igretec
Numéro d’enregistrement : 0201741786_547
Adresse postale : boulevard Mayence, 1
Ville : Charleroi
Code postal : 6000
Subdivision pays (NUTS) : Arr. Charleroi ( BE32B )
Pays : Belgique
Point de contact : Pour les clauses administratives : NOM & Prénom : RUBAN Arnaud Adresse : Boulevard Mayence 1 à 6000 Charleroi Mail : arnaud.ruban@igretec.com ---- Pour les clauses techniques : NOM & Prénom : MABILLE Boris Adresse : Boulevard Mayence 1 à 6000 Charleroi Mail : boris.mabille@igretec.com
Adresse électronique : igretec@igretec.com
Téléphone : +32 71202811
Adresse internet : https://www.igretec.com
Rôles de cette organisation :
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché
Organisation qui reçoit les demandes de participation
Organisation qui traite les offres
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours

8.1 ORG-0002

Nom officiel : SPF Stratégie et Appui
Numéro d’enregistrement : BE001
Adresse postale : Boulevard Simon Bolivar 30 Bte1
Ville : Bruxelles
Code postal : 1000
Subdivision pays (NUTS) : Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad ( BE100 )
Pays : Belgique
Adresse électronique : revise@publicprocurement.be
Téléphone : +32 2 740 80 00
Adresse internet : https://bosa.belgium.be
Rôles de cette organisation :
TED eSender

8.1 ORG-0003

Nom officiel : SODEVIMMO S.A.
Numéro d’enregistrement : 0730685261
Adresse postale : Boulevard Pierre Mayence, 1
Ville : CHARLEROI
Code postal : 6000
Subdivision pays (NUTS) : Arr. Charleroi ( BE32B )
Pays : Belgique
Point de contact : Monsieur Olivier DEGUELLE Adresse: Boulevard Pierre Mayence, 1 - 6000 CHARLEROI Courriel: olivier.deguelle@igretec.com
Adresse électronique : igretec@igretec.com
Téléphone : +32 71 20 28 11
Rôles de cette organisation :
Acheteur
Chef de groupe

8.1 ORG-0004

Nom officiel : EU BIOTECH CAMPUS, en agrégé EBC, ASBL
Numéro d’enregistrement : 0776.668.706
Adresse postale : rue Clément Ader, 10
Ville : GOSSELIES
Code postal : 6041
Subdivision pays (NUTS) : Arr. Charleroi ( BE32B )
Pays : Belgique
Point de contact : Monsieur Olivier DEGUELLE Adresse: Boulevard Pierre Mayence, 1 - 6000 CHARLEROI Courriel: olivier.deguelle@igretec.com
Adresse électronique : igretec@igretec.com
Téléphone : +32 71 20 28 11
Rôles de cette organisation :
Acheteur

8.1 ORG-0005

Nom officiel : Tribunal de première instance du Hainaut – division Charleroi
Numéro d’enregistrement : 0308.357.753
Adresse postale : Av. du Général Michel 2/1
Ville : CHARLEROI
Code postal : 6000
Subdivision pays (NUTS) : Arr. Charleroi ( BE32B )
Pays : Belgique
Téléphone : 071 23 65 11
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours

10. Modification

Version de l’avis antérieur à modifier : f2e37d28-243a-44e9-b9fd-ee557e2d9ddb-02
Principale raison de la modification : Mise à jour d’informations
Description : Avis rectificatif n° 1 - Objet de l’avis rectificatif : Adaptation du bordereau des portes (Avis rectificatif n° 1.zip) Veuillez prendre connaissance des modifications et documents complémentaires contenus dans le fichier Avis rectificatif n 1 BIOTECH 5 LOTS 6.pdf.

10.1 Modification

Identifiant de la section : PROCEDURE
Les documents de marché ont été modifiés le : 20/12/2024

11. Informations relatives à l’avis

11.1 Informations relatives à l’avis

Identifiant/version de l’avis : 8bb07643-8e32-419d-8bd2-34e12879c67b - 01
Type de formulaire : Mise en concurrence
Type d’avis : Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis : 20/12/2024 00:00 +01:00
Date d’envoi de l’avis (eSender) : 20/12/2024 00:00 +01:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français

11.2 Informations relatives à la publication

Numéro de publication de l’avis : 00790721-2024
Numéro de publication au JO S : 249/2024
Date de publication : 23/12/2024