BHNS Part-Dieu <> Sept Chemins - Marché de travaux de Bâtiment et Energie de traction (SST)

>_Les prestations comprennent : #Pour le volet Bâtiment : >La réalisation des reconnaissances géotechniques complémentaires pour le bâtiment à construire, >Les relevés topographiques complémentaires nécessaires aux études et à la réalisation du bâtiment à construire, >Les terrassements, le gros oeuvre, le second oeuvre de la sous-station du bâtiment à construire. …

CPV: 45223220 Trabajos de obra bruta, 45234170 Trabajos de construcción de subestaciones ferroviarias, 45315400 Instalaciones de alta tensión, 45315600 Instalaciones de baja tensión, 45400000 Acabado de edificios
Lugar de ejecución:
BHNS Part-Dieu <> Sept Chemins - Marché de travaux de Bâtiment et Energie de traction (SST)
Organismo adjudicador:
SYTRAL Mobilités - TRANSPORT
Número de premio:
23M0204

1. Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : SYTRAL Mobilités - TRANSPORT
Activité de l’entité adjudicatrice : Services de chemin de fer urbain, de tramway, de trolleybus ou d’autobus

2. Procédure

2.1 Procédure

Titre : BHNS Part-Dieu <> Sept Chemins - Marché de travaux de Bâtiment et Energie de traction (SST)
Description : >_Les prestations comprennent : #Pour le volet Bâtiment : >La réalisation des reconnaissances géotechniques complémentaires pour le bâtiment à construire, >Les relevés topographiques complémentaires nécessaires aux études et à la réalisation du bâtiment à construire, >Les terrassements, le gros oeuvre, le second oeuvre de la sous-station du bâtiment à construire. >Le second oeuvre de la sous-station dont le Génie Civil est réalisé par le projet T6N. #Pour le volet Energie : >Équipements des postes de distribution traction des nouvelles sous-station trolley, >Modification des installations de traction électrique et basse tension du réseau existant, >Installations des coffrets et armoires en ligne pour l'alimentation traction, >Déroulage de câbles traction, BT, contrôle commande, mise à la terre en ligne et en sous-station. >_Le délai d'exécution du marché est de 31 mois à compter de la date fixée par l'OS prescrivant le démarrage de la période de préparation et de la période des études d'exécution
Identifiant de la procédure : 47d08d47-3502-4c2e-82f6-32a4dc455c88
Identifiant interne : 23M0204
Type de procédure : Ouverte
La procédure est accélérée : non
Justification de la procédure accélérée :
Principales caractéristiques de la procédure :

2.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45234170 Travaux de construction de sous-stations électriques à usage ferroviaire
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45223220 Travaux de gros œuvre
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45315400 Installations haute tension
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45315600 Installations basse tension
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45400000 Travaux de parachèvement de bâtiment

2.1.4 Informations générales

Base juridique :
Directive 2014/25/UE

5. Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0000

Titre : BHNS Part-Dieu <> Sept Chemins - Marché de travaux de Bâtiment et Energie de traction (SST)
Description : >_Les prestations comprennent : #Pour le volet Bâtiment : >La réalisation des reconnaissances géotechniques complémentaires pour le bâtiment à construire, >Les relevés topographiques complémentaires nécessaires aux études et à la réalisation du bâtiment à construire, >Les terrassements, le gros oeuvre, le second oeuvre de la sous-station du bâtiment à construire. >Le second oeuvre de la sous-station dont le Génie Civil est réalisé par le projet T6N. #Pour le volet Energie : >Équipements des postes de distribution traction des nouvelles sous-station trolley, >Modification des installations de traction électrique et basse tension du réseau existant, >Installations des coffrets et armoires en ligne pour l'alimentation traction, >Déroulage de câbles traction, BT, contrôle commande, mise à la terre en ligne et en sous-station. >_Le délai d'exécution du marché est de 31 mois à compter de la date fixée par l'OS prescrivant le démarrage de la période de préparation et de la période des études d'exécution
Identifiant interne : T-PF-1435569

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45234170 Travaux de construction de sous-stations électriques à usage ferroviaire
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45223220 Travaux de gros œuvre
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45315400 Installations haute tension
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45315600 Installations basse tension
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45400000 Travaux de parachèvement de bâtiment
Options :
Description des options : L'acheteur se réserve la possibilité de conclure un ou des marchés passés sans publicité ni mise en concurrence préalables pour la réalisation de prestations similaires avec le titulaire en application des articles L2122-1 et R2122-7 du Code de la Commande Publique

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 18/06/2024
Durée : 31 Mois

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 0

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.7 Marché public stratégique

Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale : Autre
Objectif social promu : Autre

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Valeur technique
Pondération (points, valeur exacte) : 45
Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Transition écologique des chantiers et qualité du dispositif d'insertion sociale
Pondération (points, valeur exacte) : 5
Critère :
Type : Prix
Nom :
Description : Prix
Pondération (points, valeur exacte) : 50
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.12 Conditions du marché public

Informations relatives aux délais de recours : Cf. le greffe du Tribunal Administratif à l'adresse ci-dessus

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lyon
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : SYTRAL Mobilités
TED eSender : Avenue-Web Systèmes

6. Résultats

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0000

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : TSO CATENAIRES
Offre :
Identifiant de l’offre : TSO CATENAIRES
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0000
Valeur du résultat : 2 737 812,98 Euro
L’offre est une variante : non
La valeur de la sous-traitance est connue : non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 23m0204
Titre : Bhns Part-Dieu <> Sept Chemins - Marché de travaux de Bâtiment et Energie de traction (Sst)
Date de conclusion du marché : 26/08/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre : non

8. Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : Avenue-Web Systèmes
Numéro d’enregistrement : 443928874
Ville : Seyssinet-Pariset
Code postal : 38170
Pays : France
Adresse électronique : publications-joue@aws-france.com
Téléphone : +33480041260
Rôles de cette organisation :
TED eSender

8.1 ORG-0002

Nom officiel : SYTRAL Mobilités - TRANSPORT
Numéro d’enregistrement : 20009638600020
Adresse postale : 21 Boulevard Marius Vivier Merle Cs 63815
Ville : Lyon
Code postal : 69487
Pays : France
Point de contact : BERNARD Bruno
Adresse électronique : unitemarches@sytral.fr
Téléphone : 0472845800
Télécopieur : 0478531284
Adresse internet : http://www.sytral.fr
Profil de l’acheteur : https://www.marches-publics.info
Rôles de cette organisation :
Acheteur

8.1 ORG-0003

Nom officiel : SYTRAL Mobilités
Numéro d’enregistrement : 0
Adresse postale : 21 Boulevard Marius Vivier Merle Cs 63815
Ville : Lyon
Code postal : 69487
Pays : France
Point de contact : Service de la Commande Publique et de l'Achat Responsable
Adresse électronique : unitemarches@sytral.fr
Téléphone : 0472845800
Rôles de cette organisation :
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché

8.1 ORG-0004

Nom officiel : Tribunal administratif de Lyon
Numéro d’enregistrement : 287623
Adresse postale : 184 rue Duguesclin
Ville : Lyon
Code postal : 69433
Pays : France
Adresse électronique : greffe.ta-lyon@juradm.fr
Téléphone : 0478141010
Télécopieur : 0478141065
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours

8.1 ORG-0005

Nom officiel : TSO CATENAIRES
Taille de l’opérateur économique : Grande
Numéro d’enregistrement : 0
Adresse postale : Che Du Corps De Garde
Ville : Chelles
Code postal : 77500
Pays : France
Adresse électronique : direction@tso-catenaires.fr
Téléphone : 01 64 26 76 27
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaire : France
Lauréat de ces lots : LOT-0000

11. Informations relatives à l’avis

11.1 Informations relatives à l’avis

Identifiant/version de l’avis : 51403176-9f2b-41c2-997e-16a986c022c8 - 01
Type de formulaire : Résultats
Type d’avis : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis : 29/08/2024 10:49 +02:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français

11.2 Informations relatives à la publication

Numéro de publication de l’avis : 00521202-2024
Numéro de publication au JO S : 169/2024
Date de publication : 30/08/2024