bando di gara n. 02/2025

appalto per la progettazione esecutiva e la realizzazione di una stazione di rifornimento di idrogeno presso l'area di servizio Paganella ovest appalto per la progettazione esecutiva e la realizzazione di una stazione di rifornimento di idrogeno presso l'area di servizio Paganella ovest

CPV: 45223720 Trabajos de construcción de gasolineras, 71300000 Servicios de ingeniería
Plazo:
2 de mayo de 2025 a las 12:00
Tipo de plazo:
Presentación de una oferta
Lugar de ejecución:
bando di gara n. 02/2025
Organismo adjudicador:
Autostrada del Brennero Spa
Número de premio:
02/2025

1. Committente

1.1 Committente

Nome ufficiale : Autostrada del Brennero Spa
Forma giuridica del committente : Impresa pubblica
Attività dell'amministrazione aggiudicatrice : Affari economici

2. Procedura

2.1 Procedura

Titolo : bando di gara n. 02/2025
Descrizione : appalto per la progettazione esecutiva e la realizzazione di una stazione di rifornimento di idrogeno presso l'area di servizio Paganella ovest
Identificativo della procedura : c9346471-aeb3-4509-91cb-6459540d02bc
Identificativo interno : 02/2025
Tipo di procedura : Aperta
La procedura è accelerata : no
Giustificazione della procedura accelerata :
Caratteristiche principali della procedura :

2.1.1 Finalità

Natura dell'appalto : Lavori
Classificazione principale ( cpv ): 45223720 Lavori di costruzione di stazioni di rifornimento
Classificazione aggiuntiva ( cpv ): 71300000 Servizi di ingegneria

2.1.3 Valore

Valore stimato al netto dell'IVA : 14 440 000 Euro

2.1.4 Informazioni generali

Informazioni supplementari : - si precisa che le informazioni relative al committente indicate al punto 1.1, da selezionarsi obbligatoriamente tra le definizioni immodificabili stabilite dal formulario europeo (eform), sono da intendersi: Forma giuridica: società per azioni, Tipo di amministrazione aggiudicatrice: concessionaria autostradale, Attività dell’amministrazione aggiudicatrice: realizzazione e gestione infrastrutture autostradali; - si precisa altresì che la data stimata di inizio e la durata indicate nel presente bando sono riferite all’esecuzione dei lavori: la progettazione esecutiva sarà presumibilmente avviata il 16 giugno 2025; - il presente appalto è parzialmente finanziato con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con i fondi stanziati dall’Unione Europea Next Generation EU, nell’ambito del Piano per la Ripresa e Resilienza (PNRR) Misura M2C2 – Investimento 3.3 “Sperimentazione dell’idrogeno per trasporto stradale”, e assegnati ad Autostrada del Brennero Spa con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 69 del 31 marzo 2023. Ulteriori dettagli sono illustrati nel disciplinare di gara e nella ulteriore documentazione di gara disponibile sulla piattaforma telematica; - la procedura di gara verrà gestita in modalità telematica sulla piattaforma https://autobrennero.acquistitelematici.it; - Responsabile Unico del Progetto è l’arch. Alessandro Franceschini; - la validazione del progetto è avvenuta con atto formale di data 11 marzo 2025; - la durata del procedimento di gara è stabilita nel rispetto di quanto previsto dall’art. 17, comma 3 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36; - i contratti collettivi applicabili al personale dipendente impiegato nel presente appalto sono, in funzione della categoria di lavori: CCNL METALMECCANICI, CCNL EDILIZIA; - le modalità di presentazione e i contenuti dell’offerta sono indicati all’articolo 10 del Disciplinare di gara; - è ammesso il subappalto, alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 119 del D.Lgs. n. 36 del 2023 e all'articolo 9 del Disciplinare di gara; - il contratto non conterrà la clausola compromissoria inerente il ricorso all'arbitrato di cui all'articolo 213 del D.Lgs. n. 36 del 2023; i dati raccolti nell’ambito del presente procedimento saranno trattati nel rispetto degli artt. 12 e segg. Del Regolamento UE 27 aprile 2016 n. 679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” e delle relative norme di attuazione e recepimento nell’ordinamento nazionale; - per ogni ulteriore dato e informazione si rimanda alla documentazione di gara disponibile sulla piattaforma telematica.
Base giuridica :
Direttiva 2014/24/UE

5. Lotto

5.1 Identificativo tecnico del lotto : LOT-0001

Titolo : bando di gara n. 02/2025
Descrizione : appalto per la progettazione esecutiva e la realizzazione di una stazione di rifornimento di idrogeno presso l'area di servizio Paganella ovest
Identificativo interno : 02/2025

5.1.1 Finalità

Natura dell'appalto : Lavori
Classificazione principale ( cpv ): 45223720 Lavori di costruzione di stazioni di rifornimento
Classificazione aggiuntiva ( cpv ): 71300000 Servizi di ingegneria

5.1.2 Luogo di esecuzione

Indirizzo postale : area di servizio autostradale Paganella ovest
Località : Lavis
Codice postale : 38015
Suddivisione del paese (NUTS) : Trento ( ITH20 )
Paese : Italia
Informazioni supplementari :

5.1.3 Durata stimata

Data di inizio : 16/07/2025
Durata : 124 Giorno

5.1.4 Rinnovo

Rinnovi massimi : 0

5.1.5 Valore

Valore stimato al netto dell'IVA : 14 440 000 Euro

5.1.6 Informazioni generali

Partecipazione riservata : La partecipazione non è riservata.
Progetto di appalto finanziato in tutto o in parte con fondi UE
Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
Identificativo dei fondi UE : L’appalto è parzialmente finanziato con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con i fondi stanziati dall’Unione Europea Next Generation EU, nell’ambito del Piano per la Ripresa e Resilienza (PNRR) Misura M2C2 – Investimento 3.3 “Sperimentazione dell’idrogeno per trasporto stradale”
Fondi UE: ulteriori dettagli : L’appalto è parzialmente finanziato con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con i fondi stanziati dall’Unione Europea Next Generation EU, nell’ambito del Piano per la Ripresa e Resilienza (PNRR) Misura M2C2 – Investimento 3.3 “Sperimentazione dell’idrogeno per trasporto stradale”
Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
Identificativo dei fondi UE : L’appalto è parzialmente finanziato con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con i fondi stanziati dall’Unione Europea Next Generation EU, nell’ambito del Piano per la Ripresa e Resilienza (PNRR) Misura M2C2 – Investimento 3.3 “Sperimentazione dell’idrogeno per trasporto stradale”
Fondi UE: ulteriori dettagli : L’appalto è parzialmente finanziato con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con i fondi stanziati dall’Unione Europea Next Generation EU, nell’ambito del Piano per la Ripresa e Resilienza (PNRR) Misura M2C2 – Investimento 3.3 “Sperimentazione dell’idrogeno per trasporto stradale”
L'appalto è soggetto all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) : sì

5.1.10 Criteri di aggiudicazione

Criterio :
Tipo : Qualità
Nome :
Descrizione : la migliore offerta sarà selezionata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli articolo 44, comma 4 e 108, comma 1 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 – i criteri sono indicati nel disciplinare di gara
Criterio :
Tipo : Prezzo
Nome :
Descrizione : la migliore offerta sarà selezionata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli articolo 44, comma 4 e 108, comma 1 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 – i criteri sono indicati nel disciplinare di gara
Descrizione del metodo da utilizzare se la ponderazione non può essere espressa da criteri :
Giustificazione della mancata indicazione della ponderazione dei criteri di aggiudicazione :

5.1.11 Documenti di gara

Lingue in cui i documenti di gara sono ufficialmente disponibili : italiano
Termine per la richiesta di informazioni supplementari : 27/04/2025 17:00 +01:00

5.1.12 Condizioni di appalto

Modalità di presentazione :
Presentazione elettronica delle offerte : Obbligatoria
Indirizzo per la presentazione : https://autobrennero.acquistitelematici.it/
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione : italiano
Catalogo elettronico : Non consentita
Obbligo di firma elettronica qualificata o sigillo elettronico qualificato [come definiti dal regolamento (UE) n. 910/2014]
Descrizione della garanzia finanziaria : garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
Termine per il ricevimento delle offerte : 02/05/2025 12:00 +01:00
Termine entro il quale l'offerta deve rimanere valida : 360 Giorno
Informazioni sull'apertura pubblica delle offerte :
Data di apertura : 05/05/2025 09:30 +01:00
Luogo : le persone sono ammesse ad assistere poiché la gara è pubblica
Informazioni supplementari : le persone sono ammesse ad assistere poiché la gara è pubblica
Condizioni contrattuali :
L'esecuzione dell'appalto deve avvenire nel contesto di programmi di lavoro protetti : No
Fatturazione elettronica : Obbligatoria
Si farà ricorso all'ordinazione elettronica : no
Sarà utilizzato il pagamento elettronico : sì

5.1.15 Tecniche

Accordo quadro :
Nessun accordo quadro
Informazioni sul sistema dinamico di acquisizione :
Nessun sistema dinamico di acquisizione

5.1.16 Ulteriori informazioni, mediazione e ricorsi

Organizzazione competente per i ricorsi : Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino Alto Adige sede di Trento -
Informazioni sui termini per il riesame : è possibile proporre ricorso ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 2010 entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare
Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulla procedura di appalto : Autostrada del Brennero Spa -
Organizzazione alla quale rivolgersi per l'accesso offline ai documenti di gara : Autostrada del Brennero Spa -
Organizzazione che riceve le domande di partecipazione : Autostrada del Brennero Spa -
Organizzazione che tratta le offerte : Autostrada del Brennero Spa -

8. Organizzazioni

8.1 ORG-0001

Nome ufficiale : Autostrada del Brennero Spa
Numero di registrazione : 00210880225
Indirizzo postale : via Berlino, 10
Località : Trento
Codice postale : 38121
Suddivisione del paese (NUTS) : Trento ( ITH20 )
Paese : Italia
Referente : Servizio Affari Generali Tecnici
Telefono : +390461212734-806
Profilo del committente : https://www.autobrennero.it/it/
Ruoli di questa organizzazione :
Committente
Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulla procedura di appalto
Organizzazione alla quale rivolgersi per l'accesso offline ai documenti di gara
Organizzazione che riceve le domande di partecipazione
Organizzazione che tratta le offerte

8.1 ORG-0002

Nome ufficiale : Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino Alto Adige sede di Trento
Numero di registrazione : 96009600220
Indirizzo postale : via Calepina, 50
Località : Trento
Codice postale : 38122
Suddivisione del paese (NUTS) : Trento ( ITH20 )
Paese : Italia
Telefono : +390461262828
Indirizzo internet : www.regione.taa.it/tar.tn.it
Ruoli di questa organizzazione :
Organizzazione competente per i ricorsi

10. Modifica

Versione dell'avviso precedente da modificare : 174942-2025
Motivo principale della modifica : Aggiornamento informazioni
Descrizione : Il presente avviso ha come oggetto la proroga dei termini di presentazione delle offerte, di apertura delle offerte e di presentazione dei quesiti: Termine per la presentazione delle offerte: anziché entro le ore 12:00 del giorno 17 aprile 2025, il termine per la presentazione delle offerte è prorogato entro le ore 12:00 del giorno 2 maggio 2025. Apertura delle offerte: anziché il giorno 18 aprile 2025 alle ore 9:30, l’apertura delle offerte è prorogata al giorno 5 maggio 2025 alle ore 9:30. Termine per la presentazione di quesiti: anziché il giorno 12 aprile 2025 alle ore 17:00, il termine per la presentazione di quesiti è prorogato al giorno 27 aprile 2025 alle ore 17:00 Rimangono ferme tutte le ulteriori clausole e prescrizioni di cui al bando di gara e relativi allegati

10.1 Modifica

Identificativo della sezione : LOT-0001
Descrizione delle modifiche : Il presente avviso ha come oggetto la proroga dei termini di presentazione delle offerte, di apertura delle offerte e di presentazione dei quesiti: Termine per la presentazione delle offerte: anziché entro le ore 12:00 del giorno 17 aprile 2025, il termine per la presentazione delle offerte è prorogato entro le ore 12:00 del giorno 2 maggio 2025. Apertura delle offerte: anziché il giorno 18 aprile 2025 alle ore 9:30, l’apertura delle offerte è prorogata al giorno 5 maggio 2025 alle ore 9:30. Termine per la presentazione di quesiti: anziché il giorno 12 aprile 2025 alle ore 17:00, il termine per la presentazione di quesiti è prorogato al giorno 27 aprile 2025 alle ore 17:00 Rimangono ferme tutte le ulteriori clausole e prescrizioni di cui al bando di gara e relativi allegati
Informazioni sull'avviso
Identificativo/versione dell'avviso : 2fadc071-a90c-4e9d-bfcf-7f4dc4c0196e - 02
Tipo di formulario : Gara
Tipo di avviso : Bando di gara o di concessione – regime ordinario
Data di trasmissione dell'avviso : 31/03/2025 09:40 +01:00
Lingue in cui il presente avviso è ufficialmente disponibile : italiano
Numero di pubblicazione dell'avviso : 00208945-2025
Numero dell'edizione della GU S : 64/2025
Data di pubblicazione : 01/04/2025