AQBONIFICHE_ACCORDO QUADRO LAVORI DI BONIFICA DEI TERRENI

AQBONIFICHE - L'accordo quadro è finalizzato all'affidamento di contratti di bonifica dei terreni insistenti sull'area c.d. "Goccia" del quartiere Bovisa di Milano, di proprietà del Politecnico di Milano e del Comune di Milano. L'accordo quadro è finalizzato all'affidamento di contratti di bonifica dei terreni insistenti sull'area c.d. "Goccia" del quartiere …

CPV: 45112360 Trabajos de rehabilitación del suelo
Plazo:
2 de octubre de 2024 a las 12:00
Tipo de plazo:
Presentación de una oferta
Lugar de ejecución:
AQBONIFICHE_ACCORDO QUADRO LAVORI DI BONIFICA DEI TERRENI
Organismo adjudicador:
POLITECNICO DI MILANO
Número de premio:
LOT-0001

1. Committente

1.1 Committente

Nome ufficiale : POLITECNICO DI MILANO
Forma giuridica del committente : Organismo di diritto pubblico
Attività dell'amministrazione aggiudicatrice : Istruzione

1.1 Committente

Nome ufficiale : COMUNE DI MILANO
Forma giuridica del committente : Autorità locale
Attività dell'amministrazione aggiudicatrice : Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

2. Procedura

2.1 Procedura

Titolo : AQBONIFICHE_ACCORDO QUADRO LAVORI DI BONIFICA DEI TERRENI
Descrizione : AQBONIFICHE - L'accordo quadro è finalizzato all'affidamento di contratti di bonifica dei terreni insistenti sull'area c.d. "Goccia" del quartiere Bovisa di Milano, di proprietà del Politecnico di Milano e del Comune di Milano.
Identificativo della procedura : 6e20cee0-e216-40fb-addb-2e3bba36e298
Tipo di procedura : Aperta
La procedura è accelerata : sì
Giustificazione della procedura accelerata : Il ritardo maturato a causa dei tempi non rispettati in sede di Conferenza dei Servizi per l’approvazione dei P.O.B. da parte degli enti chiamati ad esprimersi e la necessità di rifacimento e adeguamento dei progetti esecutivi alla luce delle nuove procedure di bonifica convenute con gli enti preposti hanno avuto come conseguenza che per rispettare le milestones intermedie previste dal D.M. 1257/2021 (bando ministeriale finalizzato al cofinanziamento per la realizzazione di residenze universitarie), rispetto espressamente previsto a pena di revoca del cofinanziamento già ottenuto dal Politecnico per una delle due residenze previste dal progetto del campus Bovisa Nord, si è resa necessaria l’adozione di una procedura accelerata ai sensi dell’art. 71, c. 3, del D.Lgs. 36/2023.
Caratteristiche principali della procedura :

2.1.1 Finalità

Natura dell'appalto : Lavori
Classificazione principale ( cpv ): 45112360 Lavori di bonifica di terreni

2.1.3 Valore

Valore stimato al netto dell'IVA : 40 000 000 Euro

2.1.4 Informazioni generali

Base giuridica :
Direttiva 2014/24/UE

2.1.6 Motivi di esclusione

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale :

5. Lotto

5.1 Identificativo tecnico del lotto : LOT-0001

Titolo : AQBONIFICHE_ACCORDO QUADRO LAVORI DI BONIFICA DEI TERRENI
Descrizione : L'accordo quadro è finalizzato all'affidamento di contratti di bonifica dei terreni insistenti sull'area c.d. "Goccia" del quartiere Bovisa di Milano, di proprietà del Politecnico di Milano e del Comune di Milano.
Identificativo interno : LOT-0001

5.1.1 Finalità

Natura dell'appalto : Lavori
Classificazione principale ( cpv ): 45112360 Lavori di bonifica di terreni
Opzioni :
Descrizione delle opzioni : L‘importo previsto per le opzioni è pari a 13.503.543,46 Euro. Per maggiori informazioni si rimanda a quanto descritto nel CAPITOLATO DELL'ACCORDO.

5.1.2 Luogo di esecuzione

Località : Milano
Suddivisione del paese (NUTS) : Milano ( ITC4C )
Paese : Italia
Informazioni supplementari :

5.1.5 Valore

Valore stimato al netto dell'IVA : 40 000 000 Euro
Valore massimo dell'accordo quadro : 40 000 000 Euro

5.1.6 Informazioni generali

Partecipazione riservata : La partecipazione non è riservata.
Progetto di appalto non finanziato con fondi UE
L'appalto è soggetto all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) : sì

5.1.9 Criteri di selezione

Criterio :
Tipo : Capacità economica e finanziaria
Descrizione : Si rimanda al DISCIPLINARE DI GARA

5.1.11 Documenti di gara

Indirizzo dei documenti di gara : https://www.ariaspa.it

5.1.12 Condizioni di appalto

Modalità di presentazione :
Presentazione elettronica delle offerte : Consentita
Indirizzo per la presentazione : https://www.ariaspa.it
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione : italiano
Catalogo elettronico : Non consentita
Termine per il ricevimento delle offerte : 02/10/2024 12:00 +02:00
Condizioni contrattuali :
L'esecuzione dell'appalto deve avvenire nel contesto di programmi di lavoro protetti : No
Fatturazione elettronica : Consentita
Si farà ricorso all'ordinazione elettronica : sì
Sarà utilizzato il pagamento elettronico : sì

5.1.15 Tecniche

Accordo quadro :
Accordo quadro, parzialmente senza riapertura della gara e parzialmente con riapertura della gara
Numero massimo di partecipanti : 6
Informazioni sul sistema dinamico di acquisizione :
Nessun sistema dinamico di acquisizione
Asta elettronica : no

5.1.16 Ulteriori informazioni, mediazione e ricorsi

Organizzazione competente per i ricorsi : Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia

8. Organizzazioni

8.1 ORG-0001

Nome ufficiale : POLITECNICO DI MILANO
Numero di registrazione : 80057930150
Località : Milano
Paese : Italia
Referente : Dott. Francesco Vitola
Telefono : 0223999339
Profilo del committente : https://www.polimi.it/
Ruoli di questa organizzazione :
Committente

8.1 ORG-0002

Nome ufficiale : COMUNE DI MILANO
Numero di registrazione : 01199250158
Località : Milano
Paese : Italia
Referente : dott. Francesco Vitola
Telefono : 0223999339
Profilo del committente : https://www.comune.milano.it/
Ruoli di questa organizzazione :
Committente

8.1 ORG-0003

Nome ufficiale : Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia
Numero di registrazione : 97024970150
Località : Milano
Paese : Italia
Telefono : 0254331
Ruoli di questa organizzazione :
Organizzazione competente per i ricorsi

11. Informazioni sull'avviso

11.1 Informazioni sull'avviso

Identificativo/versione dell'avviso : 51a65501-cc2d-4299-8127-855425b5cabf - 02
Tipo di formulario : Gara
Tipo di avviso : Bando di gara o di concessione – regime ordinario
Data di trasmissione dell'avviso : 10/09/2024 11:52 +02:00
Lingue in cui il presente avviso è ufficialmente disponibile : italiano

11.2 Informazioni sulla pubblicazione

Numero di pubblicazione dell'avviso : 00544382-2024
Numero dell'edizione della GU S : 177/2024
Data di pubblicazione : 11/09/2024