Aménagement de la route de Laval et de la traversée du boulevard Nature

Chaque lot fera l'objet d'une attribution séparée. Les prestations sont réglées par des prix unitaires. Le candidat individuel, ou chaque membre du groupement, ne doit pas entrer dans l'un des cas d'exclusion de la procédure de passation prévus par le code de la commande publique. Aucune forme de groupement imposée …

CPV: 45112500 Trabajos de movimiento de tierras, 45112730 Paisajismo en carreteras y autopistas, 45233140 Obras viales, 45316110 Instalación de equipo de alumbrado para carreteras
Lugar de ejecución:
Aménagement de la route de Laval et de la traversée du boulevard Nature
Organismo adjudicador:
Le Mans Métropole
Número de premio:
2024_096_TX_NL_DR

1. Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : Le Mans Métropole
Forme juridique de l’acheteur : Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur : Services d’administration générale

2. Procédure

2.1 Procédure

Titre : Aménagement de la route de Laval et de la traversée du boulevard Nature
Description : Chaque lot fera l'objet d'une attribution séparée. Les prestations sont réglées par des prix unitaires. Le candidat individuel, ou chaque membre du groupement, ne doit pas entrer dans l'un des cas d'exclusion de la procédure de passation prévus par le code de la commande publique. Aucune forme de groupement imposée à l'attributaire, toutefois le mandataire sera solidaire. La route de Laval (RD 357) est la principale entrée ouest de la ville du Mans. Elle permet l'accès aux quartiers d'habitat, aux secteurs d'activités et à l'Université ainsi qu'au terminus de la première ligne de tramway. Après le déplacement de la limite d'agglomération et l'aménagement d'un carrefour giratoire en entrée de ville, la section de route entre le nouveau carrefour giratoire et celui devant la patinoire a gardé les caractéristiques d'une départementale en milieu rural ne prenant pas en compte les flux cycles et piétons. L'aménagement de cette section de la route de Laval permettra de sécuriser les flux automobiles par un aménagement en cohérence avec la limitation de vitesse, de permettre les flux piétons et cycles de part et d'autre de la chaussée ainsi que d'aménager une traversée sécurisée du Boulevard Nature en cours de réalisation. Cet aménagement représente un projet incluant : Lot 1 voirie : terrassement, construction, de chaussée sous circulation, enrobés, bordures, assainissement, piste cyclable, trottoir, signalisation Lot 2 éclairage : travaux de génie civil, de fourniture et pose de mâts, de fourniture et pose de lanternes, de modification d'une armoire d'éclairage public, de fourniture et pose de réseaux souterrains, éclairage et télécommunication, création d'un branchement électrique neuf avec une armoire de commande et fourniture et pose de chambres de télécommunication Lot 3 aménagement paysager : débroussaillage, fourniture et plantations d'arbres, arbustes, engazonnement, mobilier durée d'exécution : Lot 1 : 10 mois Lot 2 : 3 mois Lot 3 : 3 mois
Identifiant de la procédure : 3ec8e1be-4340-4a53-97fb-d777a979aa4d
Identifiant interne : 2024_096_TX_NL_DR
Type de procédure : Ouverte
La procédure est accélérée : non
Justification de la procédure accélérée :
Principales caractéristiques de la procédure :

2.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45233140 Travaux routiers
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45233140 Travaux routiers

2.1.4 Informations générales

Informations complémentaires : Le marché correspondant est un marché ordinaire. lot 1 les critères retenus pour le jugement des offres étaient pondérés de la manière suivante : Prix 51%, Pertinence de l'organisation de chantier, prise en compte de l'allotissement, des riverains et des usagers 21%, Pertinence des matériaux envisagées 8%, Pertinence des moyens dédiés au chantier 13%, Pertinence de la prise en compte des contraintes environnementales et développement durable 7% lot 2 les critères retenus pour le jugement des offres étaient pondérés de la manière suivante : Prix 51%, Pertinence des moyens mis en oeuvre par rapport au volume et la nature des travaux 40%, Pertinence de la note méthodologique expliquant de façon précise les engagements et les dispositions pris notamment en délais et planning des travaux annoncé dans le marché 5%, Pertinence des mesures environnementales concernant la lutte contre toutes formes de pollutions 4% lot 3 les critères retenus pour le jugement des offres étaient pondérés de la manière suivante : Prix 51%, Pertinence des moyens humains et matériels et de l'organisation du chantier 30%, Pertinence des références des arbres proposés 9%, Qualité de la démarche en matière de développement durable spécifique au chantier 10% Le délai global prévu pour l'exécution de l'ensemble des prestations est de 18 mois. Joue 490296-2024 le 14/08/2024. Le marché est consultable au siège du pouvoir adjudicateur sur demande auprès du service des Marchés Publics
Base juridique :
Directive 2014/24/UE

5. Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001

Titre : voirie et réseaux divers
Description : voirie et réseaux divers
Identifiant interne : 01

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45233140 Travaux routiers
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45112500 Travaux de terrassement
Options :
Description des options : Le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 0

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.7 Marché public stratégique

Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale : Autre
Objectif social promu : Autre

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Pertinence de l'organisation de chantier, prise en compte de l'allotissement, des riverains et des usagers
Pondération (points, valeur exacte) : 21
Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Pertinence des moyens dédiés au chantier
Pondération (points, valeur exacte) : 13
Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Pertinence des matériaux envisagées
Pondération (points, valeur exacte) : 8
Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Pertinence de la prise en compte des contraintes environnementales et développement durable
Pondération (points, valeur exacte) : 7
Critère :
Type : Prix
Nom :
Description : Prix
Pondération (points, valeur exacte) : 51
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Comité Consultatif de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nantes
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Le Mans Métropole - Communauté Urbaine
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Nantes
TED eSender : Avenue-Web Systèmes

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0002

Titre : Eclairage et réseaux souples
Description : éclairage et réseaux souples
Identifiant interne : 02

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45233140 Travaux routiers
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45316110 Installation de matériel d'éclairage public
Options :
Description des options : Le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 0

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.7 Marché public stratégique

Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale : Autre
Objectif social promu : Autre

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Pertinence de l'organisation de chantier, prise en compte de l'allotissement, des riverains et des usagers
Pondération (points, valeur exacte) : 21
Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Pertinence des moyens dédiés au chantier
Pondération (points, valeur exacte) : 13
Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Pertinence des matériaux envisagées
Pondération (points, valeur exacte) : 8
Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Pertinence de la prise en compte des contraintes environnementales et développement durable
Pondération (points, valeur exacte) : 7
Critère :
Type : Prix
Nom :
Description : Prix
Pondération (points, valeur exacte) : 51
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Comité Consultatif de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nantes
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Le Mans Métropole - Communauté Urbaine
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Nantes
TED eSender : Avenue-Web Systèmes

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0003

Titre : Aménagements paysagers
Description : aménagements paysagers
Identifiant interne : 03

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45233140 Travaux routiers
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45112730 Travaux d'aménagement paysager de routes et d'autoroutes
Options :
Description des options : Le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 0

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.7 Marché public stratégique

Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale : Autre
Objectif social promu : Autre

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Pertinence de l'organisation de chantier, prise en compte de l'allotissement, des riverains et des usagers
Pondération (points, valeur exacte) : 21
Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Pertinence des moyens dédiés au chantier
Pondération (points, valeur exacte) : 13
Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Pertinence des matériaux envisagées
Pondération (points, valeur exacte) : 8
Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Pertinence de la prise en compte des contraintes environnementales et développement durable
Pondération (points, valeur exacte) : 7
Critère :
Type : Prix
Nom :
Description : Prix
Pondération (points, valeur exacte) : 51
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Comité Consultatif de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nantes
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Le Mans Métropole - Communauté Urbaine
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Nantes
TED eSender : Avenue-Web Systèmes

6. Résultats

Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis : 1 572 607,79 Euro

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0001

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : COLAS FRANCE ETABLISSEMENT DU MANS
Offre :
Identifiant de l’offre : COLAS FRANCE ETABLISSEMENT DU MANS
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0001
Valeur de l'offre : 1 283 647 Euro
L’offre est une variante : non
Sous-traitance : Oui
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 56444
Titre : voirie et réseaux divers
Date de conclusion du marché : 11/12/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre : non

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 3
Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 3

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0002

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : GARCZYNSKI TRAPLOIR
Offre :
Identifiant de l’offre : GARCZYNSKI TRAPLOIR
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0002
Valeur de l'offre : 205 012,26 Euro
L’offre est une variante : non
Sous-traitance : Oui
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 56445
Titre : Eclairage et réseaux souples
Date de conclusion du marché : 11/12/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre : non

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 2
Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 2

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0003

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : NCI PAYSAGE
Offre :
Identifiant de l’offre : NCI PAYSAGE
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0003
Valeur de l'offre : 83 948,53 Euro
L’offre est une variante : non
Sous-traitance : Oui
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 56446
Titre : Aménagements paysagers
Date de conclusion du marché : 11/12/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre : non

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 5
Type de soumissions reçues : Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 4
Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 5

8. Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : Avenue-Web Systèmes
Numéro d’enregistrement : 46789572-E82D-452F-D6B355086A337408
Ville : Seyssinet-Pariset
Code postal : 38170
Subdivision pays (NUTS) : Isère ( FRK24 )
Pays : France
Adresse électronique : publications-joue@aws-france.com
Téléphone : +33480041260
Rôles de cette organisation :
TED eSender

8.1 ORG-0002

Nom officiel : Le Mans Métropole
Numéro d’enregistrement : 12236
Adresse postale : Service Marchés et Achats Publics Cs40010- 16 avenue François Mitterrand, Le Condorcet
Ville : Le Mans
Code postal : 72039
Subdivision pays (NUTS) : Sarthe ( FRG04 )
Pays : France
Point de contact : Le Président
Adresse électronique : marches@lemans.fr
Téléphone : 0243473731
Adresse internet : http://www.lemans.fr
Profil de l’acheteur : http://www.sarthe-marchespublics.fr
Rôles de cette organisation :
Acheteur

8.1 ORG-0003

Nom officiel : Le Mans Métropole - Communauté Urbaine
Numéro d’enregistrement : 1763514
Adresse postale : Service Marchés et Achats Publics 16 avenue François Mitterrand
Ville : Le Mans
Code postal : 72039
Subdivision pays (NUTS) : Sarthe ( FRG04 )
Pays : France
Point de contact : LAMOTTE NATHALIE
Adresse électronique : marches@lemans.fr
Téléphone : 0243473731
Rôles de cette organisation :
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché

8.1 ORG-0004

Nom officiel : Tribunal administratif de Nantes
Numéro d’enregistrement : 467895CA-9872-D6A1-0625A98BD9E00B64
Adresse postale : 6, allée de l'Ile-Gloriette
Ville : Nantes
Code postal : 44041
Subdivision pays (NUTS) : Loire-Atlantique ( FRG01 )
Pays : France
Adresse électronique : greffe.ta-nantes@juradm.fr
Téléphone : 0240994600
Télécopieur : 0240994658
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours

8.1 ORG-0005

Nom officiel : Comité Consultatif de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics
Numéro d’enregistrement : 467895F5-AE92-C123-8CB0CFDE3852DEDC
Adresse postale : 22 mail Pablo Picasso
Ville : Nantes
Code postal : 44042
Subdivision pays (NUTS) : Loire-Atlantique ( FRG01 )
Pays : France
Adresse électronique : Paysdl.ccira@direccte.gouv.fr
Téléphone : 0253467983
Télécopieur : 0253467979
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de médiation

8.1 ORG-0006

Nom officiel : Tribunal administratif de Nantes
Numéro d’enregistrement : 46789607-F790-9753-BEBC4201F73265BF
Adresse postale : 6, allée de l'Ile-Gloriette
Ville : Nantes
Code postal : 44041
Subdivision pays (NUTS) : Loire-Atlantique ( FRG01 )
Pays : France
Adresse électronique : greffe.ta-nantes@juradm.fr
Téléphone : 0240994600
Télécopieur : 0240994658
Rôles de cette organisation :
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours

8.1 ORG-0007

Nom officiel : COLAS FRANCE ETABLISSEMENT DU MANS
Taille de l’opérateur économique : Grande
Numéro d’enregistrement : 1511753-1-1-1
Adresse postale : 5 Rte De Paris
Ville : Champagne
Code postal : 72470
Subdivision pays (NUTS) : Sarthe ( FRG04 )
Pays : France
Adresse électronique : delphine.malherbe@colas.com
Téléphone : 0243743636
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaire : France
Lauréat de ces lots : LOT-0001

8.1 ORG-0008

Nom officiel : GARCZYNSKI TRAPLOIR
Taille de l’opérateur économique : Grande
Numéro d’enregistrement : 1511753-1-2-1
Adresse postale : Rte D'Alencon
Ville : Le Mans
Code postal : 72000
Subdivision pays (NUTS) : Sarthe ( FRG04 )
Pays : France
Adresse électronique : le-mans@cotieos.com
Téléphone : 0243777870
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaire : France
Lauréat de ces lots : LOT-0002

8.1 ORG-0009

Nom officiel : NCI PAYSAGE
Taille de l’opérateur économique : Grande
Numéro d’enregistrement : 1511753-1-3-1
Adresse postale : Rte D'Allonnes
Ville : Le Mans
Code postal : 72000
Subdivision pays (NUTS) : Sarthe ( FRG04 )
Pays : France
Adresse électronique : paysage@paprec.com
Téléphone : 0243502510
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaire : France
Lauréat de ces lots : LOT-0003

11. Informations relatives à l’avis

11.1 Informations relatives à l’avis

Identifiant/version de l’avis : d978d73b-2c98-4e2a-b8f2-fcd47c85bebb - 01
Type de formulaire : Résultats
Type d’avis : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis : 12/12/2024 10:42 +01:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français

11.2 Informations relatives à la publication

Numéro de publication de l’avis : 00763143-2024
Numéro de publication au JO S : 243/2024
Date de publication : 13/12/2024